Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

¿ BOLETÍN OFICIAL A+

de la Provincia de Santiago del Estero

Año 2026 - Homenaje al Dr. Ramón Carrillo al Conmemorarse 70 Años de su Fallecimiento

COPA

n
GOBERNADOR
Sr. Elías Miguel Suárez

.
VICE-GOBERNADOR
Dr. Carlos Silva Neder

AA

”
JEFE DE GABINETE
Dr. Victor Rodolfo Araujo

MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTRO DE PRODUCCIÓN,
PROM. HUMANA Y RELAC. INSTIT.. RECURSOS NATURALES,
CON LA COMUNIDAD FORESTACIÓN Y TIERRAS
Dr. Ángel Niccolai Ing. Néstor Machado

.
MINISTRA DE SALUD

n
MINISTRO DE OBRAS, Lic. Natividad Nassif

SERVICIOS PÚBLICOS
Y AGUA

.
Mal MINISTRA DE EDUCACIÓN,
Arq. Aldo René Hid

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Dra. Mariela Nassif

m

MINISTRO DE GOBIERNO

Y SEGURIDAD

Dr. Bernardo José Herrera

E
MINISTRO DE ECONOMÍA
C.P.N. Atilio Chara

= SECRETARIA DE TRABAJO
MINISTRA DE JUSTICIA Prof. Julia A. Comán
Y DERECHOS HUMANOS Sl
Dra. Matilde O'Mill SECRETARIO DE ESTADO

DE GESTIÓN ECONÓMICA

C.P.N. Jorge Murad

 

n
DIRECTORA GENERAL DE IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL
Dra. Marcela A. Antognoli

MM Firmado digitalmente por ANTOGNOLI Marcela Alejandra

 

 

 

 

Año XCI!!

Número 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026
Edición de 18 Páginas

Hi RECAUDACION
Marzo / 2026

02 al 09 __ $ 273.000.-
mw o $ 33.500
TOTAL $ 306.500

Hi_HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
7:30 a 12:45 horas

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN

1 Y RECEPCIÓN DE AVISOS

San Martín N* 172
Tel./Fax: (0385) 421-4722
(0385) 6079009

E E-MAIL

boletinoficialsde(Y4gmail.com
boletinoficial(Ysde.gob.ar
E PAGINA WEB

www.boletinsde.gov.ar

Régimen Nacional de la Propiedad
Intelectual N* 250398

Tarifa de Suscripciones y Avisos
establecida por Decreto N* 2526/18
publicado el día 18-09-2018

 

Los documentos publicados en el
Boletín Oficial serán tenidos como
auténticos y obligatorios por el solo

efecto de su publicación.
LEY N* 1177/32
Decreto N* 2524/18

 


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETO-2026-251-E-GDESDE-
GSDE

SANTIAGO DEL ESTERO, VIERNES 6
DE FEBRERO DE 2026
Referencia: EX-2025-03848976-
-GDESDE-DAPÉMOP - Adj. Líneas
Eléctricas - Refacción Escuela N*1112 -
Frías.
VISTO, el EX-2025-03848976-
-GDESDE-DAP+*MOP y la
RESFC-2025-133-E-GDESDE-MOPAMA
de fecha 28/10/2025; y
CONSIDERANDO:
Que por la misma se Aprueba la
documentación técnica y el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para la
ejecución de la obra: "CONSTRUCCION
DEPLAYON DEPORTIVO CUBIERTO,
BEBEDEROS Y MURO PERIMETRAL
PARA ESCUELA N'"1112 A.
FORTABAT - UBICACIÓN: FRIAS -
DPTO. CHOYA - PROV. SGO. DEL
ESTERO" y se Autoriza a realizar el
Llamado a Licitación Pública y Escrita N*
91/2025, con un Presupuesto Oficial de
$490.772.939,45 y un plazo de ejecución
de 180 (ciento ochenta) días corridos.
Que el Acto de Apertura se realizó el
12/11/2025, con la presencia de
representantes del Tribunal de Cuentas,
Dirección General de Rentas, Escribanía
de Gobierno y del organismo, con el
siguiente resultado:
PRIMER PROPONENTE: Empresa
LINEAS ELECTRICAS S.A. Verifica
vigencia de Certificado del Rupse y
Conducta Fiscal. Presenta documentación
en original, duplicado, pliego y soporte
digital. Adjunta Constancia Depósito de
garantía expedido por Tesorería General
de la Provincia de Assekuransa Compañía
de Seguros S.A. - Póliza N* 25.145. La
Comisión realiza observaciones. Cumple
con el Sellado de Ley.
Cotiza por la suma de $490.772.939,45.
SEGUNDO PROPONENTE: Empresa
CONCRETO S.R.L. Verifica vigencia de
Certificado del Rupse y Conducta Fiscal.
Presenta documentación en original,

DECRETOS

duplicado, pliego y soporte digital.
Adjunta Constancia Depósito de garantía
expedido por Tesorería General de la
Provincia de Evolución Seguros S.A.-
Póliza N*374.155. Cumple con el Sellado
de Ley. Cotiza por la suma de
$515.311.586,43.

Que mediante Acta de fecha 19/11/2025,
la Comisión de Apertura y
Preadjudicación, aconseja preadjudicar la
obra de que se trata a la Empresa LINEAS
ELECTRICAS S.A., por la suma de
$490.772.939,45 (pesos cuatrocientos
noventa millones setecientos setenta y dos
mil novecientos treinta y nueve con
cuarenta y cinco centavos), por ser su
propuesta admisible, valida y conveniente
a los intereses del Estado.

Que el Tribunal de Cuentas de la Provincia
mediante RETCC-2025-1348
-E-GDESDE-TDEC de fecha 01/12/2025,
declara la inexistencia de observaciones,
aconsejando continuidad de la gestión;
criterio que es compartido por Fiscalía de
Estado en  IF-2025-05991851
-GDESDE-FDE de fecha 05/12/2025.
Que así mismo se establece que a tal fin se
ha utilizado como procedimiento de
selección del cocontratante el previsto en
el inciso "a" del articulo 23 (licitación
pública), en cumplimiento del bloque legal
provincial aplicable en la materia, esto es
leyes 7.253, 7.267, Decreto N*75/21, y cc
"Régimen Único de Contrataciones
Publica de la Provincia de Santiago del
Estero y N”6.933 de Administración
Financiero y Control Interno del Sector
Publico Provincia."

Por ello,

EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1% APRUEBASE la
Licitación Pública y Escrita N*91/2025,
para la ejecución de la obra:
"CONSTRUCCION DE PLAYON
DEPORTIVO CUBIERTO, BEBEDEROS
Y MURO PERIMETRAL PARA
ESCUELA N*1112 A. FORTABAT -

2

 

UBICACIÓN: FRIAS - DPTO. CHOYA -
PROV. SGO. DEL ESTERO" y
ADJUDICASE la misma a la Empresa
LINEAS ELECTRICASS.A., por la suma
de $490.772.939,45 (pesos cuatrocientos
noventa millones setecientos setenta y dos
mil novecientos treinta y nueve con
cuarenta y cinco centavos) y un plazo de
ejecución de 180 (ciento ochenta) días
corridos.-

ARTÍCULO 2%: AUTORIZASE al Sr.
Ministro de Obras, Servicios Públicos y
Agua a la firma del Contrato respectivo. -
ARTICULO 3": El gasto que demande su
cumplimiento se imputará en la
Jurisdicción 17 - Prog.22 - Subp. 00 -
Proy. 04 - A/O 75 - Part. 421 - Trabajos
Públicos - Financiamiento 10 - Rentas
Generales - Ejercicios 2025 y 2026.-
ARTICULO 4” El presente Decreto
deberá ser también refrendado por el Sr.
Ministro de Economía por tratarse de un
Proyecto Plurianual.-
ARTICULO 5”: Comuníquese, publíquese
y archívese. -

Sr. Elías Miguel Suárez

Dr. Víctor Rodolfo Araujo

Arq. Aldo Rene Hid

C.P.N. Atilio Chara

DECRETO-2026-252-E-GDESDE-

GSDE

SANTIAGO DEL ESTERO, VIERNES 6

DE FEBRERO DE 2026

Referencia: EX-2025-04248540

-GDESDE-UESRRD4MAMA - Adj.

Vialcar - Ampliación Mantenimiento

Canales de Riego Distrito Banda Matriz y

Dique Michaud.

VISTO: El EX-2025-04248540

-GDESDE-UESRRgMAMA y la

RESOL-2025-3042 -E-GDESDE

MOPAMA de fecha 09 de octubre de

2025;

CONSIDERANDO:

Que por la misma se aprueba la

documentación técnica para la ejecución

de la obra: "AMPLIACION DEL

MANTENIMIENTODE LOS CANALES


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

DE RIEGO: DISTRITO BANDA,
CANAL MATRIZ Y DIQUE
ING.CARLOS MICHAUD - AÑO 2025"
y se autoriza a la Unidad Ejecutora del
Servicio de Riego del Rio Dulce a realizar
un segundo llamado a Licitación Pública
y Escrita, con un Presupuesto Oficial de $
819.999.615,85 (Pesos Ochocientos
Diecinueve Millones Novecientos
Noventa y Nueve Mil Seiscientos Quince
con Ochenta y Cinco Centavos) y un
plazo de ejecución de 90 (noventa) días a
partir del primer replanteo;

Que con fecha 04 de noviembre de 2.025,
se procede a la Apertura de los Sobres N*
1 y 2 de la Licitación Pública, con la
presencia de representantes de la
Dirección General de Rentas, Tribunal de
Cuentas y Comisión de Preadjudicación
designada por RESOL-2025-964
-GDESDE-UESRRDgMAMA — del
organismo:

PRIMER OFERENTE: Empresa EL
FUNDADOR S.R.L presenta la
documentación en original, duplicado,
triplicado y pliego. Presenta Depósito de
Garantía de la Oferta expedida por
Tesorería General de la Provincia, emitida
por la firma EVOLUCIÓN CIA
SEGUROS S.A. Póliza N* 373.838 se le
formulan una serie de observaciones a la
documentación, por lo que se le otorga un
plazo para su cumplimiento. Cumple con
el sellado de ley. Cotiza por la suma de $
857.024.278,18 por encima en un 4,52 %
del Presupuesto oficial.

SEGUNDO OFERENTE: Empresa
VIALCAR S.R.L presenta la
documentación en original, duplicado,
triplicado y pliego. Presenta Depósito de
Garantía de la Oferta expedida por
Tesorería General de la Provincia, emitida
por la firma CHUBB CIA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A. Póliza N* 2.451.142
se le formulan una serie de observaciones
a la documentación, por lo que se le
otorga un plazo para su cumplimiento..
Cumple con el sellado de ley. Cotiza por
la suma de $819.949.127,25 por debajo del
Presupuesto oficial.

Que con fecha 20 de noviembre de 2025,
la Comisión de Pre Adjudicación

designada, luego de analizar la
documentación presentada en el acto de
apertura y en el plazo acordado, aconseja
preadjudicar a la firma VIALCAR S.R.L.
por la suma ofertada de $ 819.949.127,25
(Pesos Ochocientos Diecinueve Millones
Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento
Veintisiete con Veinticinco Centavos) ya
que cumple con los requisitos establecidos
en la documentación licitatoria, y que su
oferta resulta inferior al Presupuesto
Oficial y conveniente a los intereses del
Estado;

Que el Tribunal de Cuentas interviene y
mediante Resolución de Sala
RETCC-2025-1354-GDESDETDEC de
fecha 02/12/25, declara la inexistencia de
observaciones que formular para la
prosecución del trámite;

Que Fiscalía de Estado en Dictamen
IF-2025-06059859-GDESDE-FDE de
fecha 11/12/25 concluyen, "En
consecuencia y de acuerdo a las
constancias obrantes en autos se aconseja
la prosecución del presente trámite y la
adjudicación definitiva mediante el acto
administrativo pertinente a la Empresa
VIALCAR S.R.L., quien cotiza por al
suma total de $819.949.127,25, la cual
resulta inferior al Presupuesto Oficial”;
Por ello y conforme a la Leyes N* 2.092,
7253, 7267 y Decreto 75/21;

EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1”“:APRÚEBASE la
Licitación Pública y Escrita N* 06/25
llevada a cabo por la Unidad Ejecutora del
Servicio de Riego del Rio Dulce para la
ejecución de la obra: "AMPLIACION
DEL MANTENIMIENTO DE LOS
CANALES DE RIEGO: DISTRITO
BANDA, CANAL MATRIZ Y DIQUE
ING.CARLOS MICHAUD - AÑO 2025"
y ADJUDÍCASE la misma a la Empresa
VIALCAR S.R.L. por la suma de $
819.949.127,25 (Pesos Ochocientos
Diecinueve Millones Novecientos
Cuarenta y Nueve Mil Ciento Veintisiete
con Veinticinco Centavos) menor del

 

Presupuesto Oficial, y un plazo de
ejecución de 90 (noventa) días corridos a

3

partir del primer acta de replanteo y en
base a los considerados vertidos
precedentemente.

ARTICULO 2”: Autorízase al señor
Intendente de Riego de la UESRRD, a la
suscripción del correspondiente Contrato
de Obra.

ARTICULO 3”: El presente gasto se
imputará en la Jurisdicción 56 - Programa
11, S-Pr 00, Proyecto 03, Obra 80 y 81,
Partida 421, Trabajos Públicos, Rentas
Generales, en lo que se presume ejecutar
en el presente ejercicio .

ARTICULO 4”: El presente Decreto será
refrendada por el señor Ministro de
Economía por tratarse de un proyecto
plurianual.

ARTICULO 5": Regístrese, comuníquese,
dése al Boletín Oficial y archívese.

Sr. Elías Miguel Suárez

Dr. Víctor Rodolfo Araujo

Arq. Aldo Rene Hid

C.P.N. Atilio Chara

DECRETO-2026-253-E-GDESDE-
GSDE

SANTIAGO DEL ESTERO, VIERNES 6
DE FEBRERO DE 2026
Referencia: EX-2025-03113056-
GDESDE-DAPHMOP - Adjudicación CIC
- Refacción Colegio Secundario - Villa
Figueroa.
VISTO, el EX-2025-03113056-
-GDESDE-DAP+MOP y la RESFC-2025
-139-E-GDESDE-MOPAMA de fecha
04/11/2025; y
CONSIDERANDO:
Que por la misma se Aprueba la
documentación técnica y el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para la
ejecución de la obra: "CONSTRUCCION
DE COLEGIO SECUNDARIO DE 5
AULAS, AREA DE GOBIERNO,
SANITARIOS, COCINA COMEDOR,
AULA DE PRODUCCION E
INVERNADERO- UBICACIÓN: VILLA
FIGUEROA - DPTO. FIGUEROA -
PROV. SANTIAGO DEL ESTERO" y se
Autoriza a realizar el Llamado a Licitación
Pública y Escrita N*59/2025, con un
Presupuesto Oficial de $2.076.654.294,29
y un plazo de ejecución de 540


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

(quinientos cuarenta) días corridos.

Que el Acto de Apertura se realizó el
25/11/2025, con la presencia de
representantes del Tribunal de Cuentas,
Dirección General de Rentas, Escribanía
de Gobierno y del organismo, con el
siguiente resultado:

PRIMER PROPONENTE: Empresa CIC
S.R.L. Verifica vigencia de Certificado del
Rupse y Conducta Fiscal. Presenta
documentación en original, duplicado,
pliego y soporte digital. Adjunta
Constancia Depósito de garantía expedido
por Tesorería General de la Provincia de
Assekkuranza Compañía de Seguros S.A.
- Póliza N*25.177. Cumple con el Sellado
de Ley. Cotiza por la suma de
$2.076.654.294,29.

SEGUNDO PROPONENTE: Empresa
TEC-CON S.R.L. Verifica vigencia de
Certificado del Rupse y Conducta Fiscal.
Presenta documentación en original,
duplicado, pliego y soporte digital.
Adjunta Constancia Depósito de garantía
expedido por Tesorería General de la
Provincia de Evolución Seguros
Compañía de Seguros S.A. - Póliza N*
374.747. La Comisión realiza
observaciones, otorgando un plazo de

3 (tres) días hábiles para la subsanación.
Cumple con el Sellado de Ley. Cotiza por
la suma de $2.121.621.193,96.

Que mediante Acta de fecha 27/11/2025,
la Comisión de Apertura y
Preadjudicación, aconseja preadjudicar
la obra de que se trata a la Empresa CIC
S.R.L, por la suma de $2.076.654.294,29
(Pesos dos mil setenta y seis millones
seiscientos cincuenta y cuatro mil
doscientos noventa y cuatro con
veintinueve centavos), por ser su
propuesta admisible, valida y conveniente
a los intereses del Estado.

Que el Tribunal de Cuentas de la Provincia
mediante RETCC-2025-1359
-E-GDESDE-TDEC de fecha 02/12/2025,
Declara la inexistencia de observaciones;
criterio que es compartido por Fiscalía de
Estado en IF-2025-05991861
-GDESDE-FDE de fecha 05/12/2025.
Que así mismo se establece que a tal fin se
ha utilizado como procedimiento de

selección del cocontratante el previsto en
el inciso "a" del articulo 23 (licitación
pública), en cumplimiento del bloque legal
provincial aplicable en la materia, esto es
leyes 7.253, 7.267, Decreto N"75/21, y cc
"Régimen Único de Contrataciones
Publica de la Provincia de Santiago del
Estero y N”6.933 de Administración
Financiero y Control Interno del Sector
Publico Provincial.”

Por ello,

EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1% APRUEBASE la
Licitación Pública y Escrita N*59/2025,
para la ejecución de la obra:
"CONSTRUCCION DE COLEGIO
SECUNDARIO DES AULAS, AREA DE
GOBIERNO, SANITARIOS, COCINA
COMEDOR, AULA DE PRODUCCION
E INVERNADERO - UBICACIÓN:
VILLA FIGUEROA -DPTO. FIGUEROA
- PROV. SANTIAGO DEL ESTERO" y
ADJUDICASE la misma a la Empresa
CIC S.R.L, por la suma de
$2.076.654.294,29 (Pesos dos mil setenta
y seis millones seiscientos cincuenta y
cuatro mil doscientos noventa y cuatro
con veintinueve centavos) y un plazo de
ejecución de 540 (quinientos cuarenta)
días corridos.-

ARTÍCULO 2” AUTORIZASE al Sr.
Ministro de Obras, Servicios Públicos y
Agua a la firma del Contrato respectivo. -
ARTICULO 3": El gasto que demande su
cumplimiento se imputará en la
Jurisdicción 17 - Prog.22 - Subp. 00 -
Proy. 22 - A/O 53 - Part. 421 - Trabajos
Públicos - Financiamiento 10 - Rentas
Generales - Ejercicios 2025, 2026 y 2027.-
ARTICULO 4” El presente Decreto
deberá ser también refrendado por el Sr.
Ministro de Economía por tratarse de un
Proyecto Plurianual.-

ARTICULO 5”:Comuníquese, publíquese
y archívese. -

Sr. Elías Miguel Suárez

Dr. Víctor Rodolfo Araujo

Arq. Aldo Rene Hid

C.P.N. Atilio Chara

DECRETO-2026-254-E-GDESDE-
GSDE

SANTIAGO DEL ESTERO, VIERNES 6
DE FEBRERO DE 2026
Referencia: EX - 2025 - 03988308 -
GDESDE - APRH*MAMA Adjudicación
Perforaciones y Obras Complementarias
en Polideportivo Municipal y B” Tradición
en San Pedro de Guasayan. Dpto
Guasayan.
VISTO: El EX-2025-03988308
-GDESDE-APRH4MAMA y las
RESOL-2025  -3043-E-GDESDE
MOPAMA de fecha 9 de octubre de 2025
y
CONSIDERANDO:
Que por la misma se aprueba los Pliegos
de Bases y Condiciones para la ejecución
de la: "PERFORACIONES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y
BARRIO TRADICIÓN DESAN PEDRO
DEGUASAYAN - DPTO. GUASAYAN"
y se autoriza a la Administración
Provincial de Recursos Hídricos, a llamar
a Licitación Pública y Escrita, con un
Presupuesto Oficial de $ 260.200.031
(Pesos Doscientos Sesenta Millones
Doscientos Mil Treinta y Uno) y un plazo
de ejecución de 90 (noventa) días corridos
a partir del primer replanteo;
Que con fecha 29 de octubre de 2.025, se
procede a la Apertura de los Sobres N* 1
y 2 de la Licitación Pública, con la
presencia de representantes de la
Dirección General de Rentas, Tribunal de
Cuentas y la Comisión de Apertura
designada a través de la RESOL 2025 266
E-GDESDEAPRHéMAMA del
organismo:
PRIMER OFERENTE: Empresa ITAL
OBRASS.R.L presenta la documentación
en original, copias digitales y pliego. Se le
formulan observaciones a la presentación
de la documentación por lo que se le
otorga un plazo para su cumplimiento,
Presenta Depósito de Garantía de la Oferta
expedida por Tesorería General de la
Provincia, de la Póliza N* 188 emitida por
la firma BENEFICIO S.A. Cotiza por la
suma de $260.142.191,41 inferior al
Presupuesto Oficial y cumple con el


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

sellado de ley.

SEGUNDO OFERENTE: Empresa
CONDUCTOS S.R.L. presenta la
documentación en original, copias
digitales y pliego. Sin observaciones.
Presenta Depósito de Garantía de la Oferta
expedida por Tesorería General de la
Provincia, de la Póliza N* 1.064.62 emitida
por la firma ALBA CIA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A Cotiza por la suma de
$ 263.036.934,33 superior en un 1,09 % al
Presupuesto Oficial;

Que con fecha 11 de noviembre de 2.025,
la Comisión de Pre Adjudicación
designada concluye, en Unanimidad de
criterios derivados del estudio,
pormenorizado de la propuesta presentada
en sus aspectos, Técnicos, Económicos y
Legales, esta comisión de apertura y
evaluación sugiere adjudicar a la firma
ITAL OBRAS S.R.L. por la suma de

$ 260.142.191,41 (Pesos Doscientos
Sesenta Millones Ciento Cuarenta y Dos
Mil Ciento Noventa y Uno con Cuarenta
y Un Centavos) que es menor al
Presupuesto Oficial, por considerar
conveniente a los intereses del Estado;
Que el Tribunal de Cuentas mediante
Resolución de Sala RETCC-2025
-1333-GDESDE-TDEC defecha 27/11/25,
declara la inexistencia de observaciones
que formular por lo que está en
condiciones para la prosecución del
trámite y el dictado delacto administrativo
correspondiente;

Que Fiscalía de Estado en Dictamen
IF-2025-05894768-GDESDE-FDE de
fecha 02/12/25 concluyen, "Analizadas las
actuaciones, esta Fiscalía de Estado no
encuentra reparos de índole Legal a la
continuidad del trámite, pudiéndose en
consecuencia adjudicar la presente
contratación al PRIMER PROPONENTE:
ITAL OBRAS SRL que cotiza por la
suma de $ 260.142.191,41 (pesos
doscientos sesenta millones cuarenta y
dos mil ciento noventa y uno con 41/100
ctvos)";

Por ello y conforme a las Leyes 7253 y
7267 y Decreto Reglamentario75/21;

EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA

PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1% APRÚEBASE la
Licitación Pública y Escrita N* 11/25
llevada a cabo para la ejecución de la obra:
"PERFORACIONES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y
BARRIO TRADICION DESAN PEDRO
DEGUASAYAN - DPTO. GUASAYAN"
y ADJUDÍCASE a la Empresa ITAL
OBRAS S.R.L por la suma de $
260.142.191,41 (Pesos Doscientos Sesenta
Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil
Ciento Noventa y Uno con Cuarenta y Un
Centavos) y un plazo de ejecución de 90
(noventa) días corridos a partir del acta de
replanteo, en base a los considerados
vertidos precedentemente.

ARTICULO 2% Autorizar al señor
Presidente Interventor de la
Administración Provincial de Recursos
Hídricos a la suscripción Contrato de obra
correspondiente.

ARTICULO 3”: El presente gasto se
imputará en la Jurisdicción 51 - Programa
13, Subprograma 00, Proyecto 04, A/O 52,
Partida 421, Trabajos Público.
ARTICULO 4”: Regístrese, comuníquese,
dése al Boletín Oficial y archívese.-

Sr. Elías Miguel Suárez

Dr. Víctor Rodolfo Araujo

C.P.N. Jorge Gustavo Murad

DECRETO-2026-255-E-GDESDE-
GSDE
SANTIAGO DEL ESTERO, VIERNES 6
DE FEBRERO DE 2026
Referencia: EX-2025-02444213
-GDESDE-IPVU4MOP - Trabajos
Adicionales - Lo Bruno Estructuras -
Construcción 96 Dptos. B” Altos de
Termas - Termas de Rio Hondo
VISTO, el EX-2025-02444213
-GDESDE-IPVUHMOP y;
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se gestiona la
aprobación de los TRABAJOS
ADICIONALES de la obra: "LIC. N*
81/2022 - PROYECTO 034225 - OBRA:
CONSTRUCCION DE 48

DEPARTAMENTOS EN PROPIEDAD
HORIZONTAL EN EL BARRIO ALTOS
DE TERMAS EN LA CIUDAD DE
TERMAS DERIO HONDO - DPTO. RIO
HONDO - PROVINCIA DE SANTIAGO
DEL ESTERO", que le fuera adjudicada a
la firma LO BRUNO ESTRUCTURAS
S.A, por DECTO-2023-1819
-E-GDESDE-GSDE de fecha 24/07/2023.
Que mediante NO-2025-02319097
-GDESDE-IPVU4MOP de fecha
15/05/2025, la Secretaria Técnica, solicita
incorporar los trabajos que se detallan a
continuación: Red de agua (vinculación
con la red de Infraestructura); Red de
cloaca (vinculación con la red de
Infraestructura); Red de gas natural
(vinculación con lared de Infraestructura);
Alumbrado Eléctrico; Veredas Peatonales;
Pavimentos de Estacionamientos;
Nivelación y movimiento de suelos de
estacionamientos y Cestos de Basura; que
ascienden a lasuma de $2.513.938.324,46;
cuyo adicional cotizado por el Contratista
es de uvis $2.263.076,31 y representa un
16.78 % respecto a la oferta original, del
Monto de Contrato Base.

Que el Tribunal de Cuentas por
RETCC-2025-1261-E-GDESDE-TDEC de
fecha 10/11/2025, estima pertinente dar
continuidad a la presente gestión, al no
formular observaciones; criterio que es
compartido por Fiscalía de Estado en
IF-2025-05652320-GDESDE-FDE de
fecha 17/11/2025.

Que la presente Licitación se encuadra en
lo previsto por DECTO-2025-3295
-E-GDESDE-GSDE- defecha 16/12/2025,
se establece la aplicación de medida de
control de gastos administrativos.-

Por ello;

EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1% APRUEBANSE los
trabajos Adicionales de la obra: "LIC.
N*81/2022 - PROYECTO 034225 -
OBRA: CONSTRUCCION DE 48
DEPARTAMENTOS EN PROPIEDAD
HORIZONTAL EN EL BARRIO ALTOS
DE TERMAS EN LA CIUDAD DE


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

TERMAS DE RIO HONDO - DPTO. RIO
HONDO - PROVINCIA DE SANTIAGO
DEL ESTERO" y Autorizase su pago a la
contratista LO BRUNO ESTRUCTURAS
S.A, por la suma de $2.513.938.324,46
(pesos dos mil quinientos trece millones
novecientos treinta y ocho mil trescientos
veinticuatro con cuarenta y seis centavos);
cuyo adicional cotizado por el Contratista
es de uvis $ 2.263.076,31 y representa un
16.78 % respecto a la oferta original, del
Monto de Contrato Base, dentro de los
términos previstos en las normativas
vigentes.-

ARTICULO 2”: El presente gasto será
imputado en la Jurisdicción 53 - Prog.11 -
Subp.00 - Proy.03 -A/O 55 - Part.421 -
Obras de Nexo e Infraestructura -
Financiamiento 10 - Rentas Generales -
Ejercicio 2025.-

ARTICULO 3”: Comuníquese, publíquese
y archívese.-

Sr. Elías Miguel Suárez

Dr. Víctor Rodolfo Araujo

C.P.N. Jorge Gustavo Murad

DECRETO-2026-256-E-GDESDE-

GSDE

SANTIAGO DEL ESTERO, VIERNES 6

DE FEBRERO DE 2026

Referencia: EX-2025-03163254

-GDESDE-IPVU£MOP - Trabajos

Adicionales Segundo Bolsón -

Construcción de Edificio del IPVU -

Capital

VISTO, el EX-2025-3163254

-GDESDE-IPVUHMOP; y;

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la

aprobación de los TRABAJOS

ADICIONALES dela obra: "PROYECTO

500212 - CONSTRUCCION DE

MINISTERIO DE

RESOLUCION
RESFC-2026-3-E-GDESDE-
MOPAMA
SANTIAGO DEL ESTERO, MARTES 10

DE MARZO DE 2026
Referencia: EX-2026-00520863

EDIFICIO DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO CON
ESTACIONAMIENTO, ESPACIOS
COMUNES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS E
INFRAESTRUCTURA - CIUDAD
CAPITAL - LIC 01/21", cuya contratista
es la firma SEGUNDO BOLZON
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
S.R.L.

Que mediante IF-2025-03166120
-GDESDE-IPVUF4MOP de fecha
03/07/2025 e IF-2025-03568631
-GDESDE-IPVU4MOP de fecha
29/07/2025 el organismo informa que el
trazado de desagiies pluviales y cloacales
impacto en niveles de terraplén del
proyecto original y el sistema de
acondicionamiento requiere optimización,
surgiendo la necesidad de trabajos de
extracción de suelo, relleno, compactación
y nivelación, realización de piso de
95mts2, instalación de equipos de aire en
los techos con ventilación cuatro vientos;
que ascienden a la suma de
$66.053.004,72; que equivale el 10.83%
más del monto de Contrato.

Que el Tribunal de Cuentas interviene
mediante IF-2025-4119113
-GDESDE-TDEC de fecha 29/08/2025,
IF-2025-4691874 -GDESDE-TDEC de
fecha 26/09/2025 y IF-2025-5329144
-GDESDE-TDEC de fecha 31/10/2025
realiza observaciones, las que considera
subsanadas por RETCC-2025-1226
-EGDESDE-TDEC de fecha 03/11/2025.
Que, por su parte, Fiscalía de Estado en
IF-2025-05504273-GDESDE-FDE de
fecha 10/11/2025 aconseja la continuidad
del trámite, al no formular observaciones.

-GDESDE-CPVHMOP-LLAMADOLIC.
N*01/2026-LIMP. Y  MANTEN.
COSTANERA TERMAS-DPTO. RIO
HONDO.

VISTO, el EX-2026-520863
-GDESDE-CPU*MOP; y

6

Que el presente se encuadra en lo previsto
por DECTO-2025-3295-E-
GDESDE-GSDE- de fecha 16/12/2025, se
establece la aplicación de medida de
control de gastos administrativos.

Por ello;

EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1% APRUEBANSE los
trabajos Adicionales de la obra:
"PROYECTO 500212 -CONSTRUCCION
DE EDIFICIO DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO CON
ESTACIONAMIENTO, ESPACIOS
COMUNES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS E
INFRAESTRUCTURA - CIUDAD
CAPITAL - LIC 01/21" y Autorizase su
pago a la contratista SEGUNDO
BOLZON EMPRESA DE
CONSTRUCCIONES S.R.L., por un
monto de $66.053.004,62 (pesos sesenta y
seis millones cincuenta y tres mil cuatro
con sesenta y dos centavos), que equivale
el 10.83% más del monto de Contrato
Original.-

ARTICULO 2”: El presente gasto será
imputado en la Jurisdicción 53 - Prog.11 -
Subp.00 - Proy.08 - A/O 52 - Part.421 -
Obras especiales asignadas al organismo -
Financiamiento 10 - Rentas Generales -
Ejercicios 2025.-

ARTICULO 3”: Comuníquese, publíquese
y archívese.-

Sr. Elías Miguel Suárez

Dr. Víctor Rodolfo Araujo

C.P.N. Jorge Gustavo Murad

OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y AGUA

CONSIDERANDO,

Que por el mismo el Consejo Provincial
de Vialidad eleva la documentación
técnica y el Pliego de bases y condiciones
generales para la ejecución de Obra:
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

NUEVA COSTANERA EN TERMAS DE
RIO HONDO DESDE BALNEARIO LA
OLLA HASTA AEROPUERTO
INTERNACIONAL- DPTO. RIO
HONDO" y solicita autorización para el
Llamado a Licitación Pública y Escrita
N"01/2026, con un Presupuesto Oficial de
$1.440.000.000,00 con un plazo de 360
(trescientos sesenta) días corridos; cuyos
trabajos se detallan en la memoria
Descriptiva.

Que el Tribunal de Cuentas de la Provincia
por RETCC-2026-103-E-GDESDE-TDEC
de fecha 04/03/2026,
correspondiente dar continuidad a la

estima

gestión, al no formular observaciones;
criterio que es compartido por Fiscalía de
Estado mediante Fiscalía de Estado
IF-2026-01001153-GDESDE-FDE de
fecha 05/03/2026.

EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Segunda
Nominación, del Distrito Judicial del
Centro, Provincia de Salta, a cargo de la
Dra. Sandra Marcela Cointte, Secretaría de
la Dra. Daniela Acosta, en los autos
caratulados Swiss Medical ART S.A. C
SAGANIAS, Silvina Elizabeth y
AGROSALTA Cooperativa de Seguros
Limitada S/ Cobro de Pesos, Expte. N”
865.433/24, cita a la Sra. Silvina Elizabeth
Saganias, DNI 32.888.536, a comparecer
en autos mediante edictos, los cuales
deberán publicarse por el término de tres
días en el Boletín Oficial y en un diario de
circulación comercial en la Provincia de
Santiago del Estero, a fin de hacer valer
sus derechos en el término 14 (catorce)
días, contados a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de
designarle Defensor Oficial para que los
represente en juicio (art. 343 del CPCC).
Salta, 4 de Marzo de 2026.

Dra. DANIELA ALEJANDRA ACOSTA
- Secretaria

N' 604 - e.09 marzo - v.11marzo - p.450 -
$ 3500

Por ello y atento a las normativas vigentes,
EL MINISTRO DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y AGUA

RESUELVE:

ARTICULO 1%: APROBAR la
Documentación Técnica y el Pliego de
ases y condiciones generales para la
ejecución de la Obra: "LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE NUEVA
COSTANERA EN TERMAS DE RIO
HONDO DESDE BALNEARIO LA
OLLA HASTA AEROPUERTO
NTERNACIONAL - DPTO. RIO
HONDO" y AUTORIZAR al Consejo
Provincial de Vialidad a realizar el llamado
a Licitación Pública y Escrita N”01/2026
Oficial de

(pesos mil

 

con un Presupuesto
$1.440.000.000,00

cuatrocientos cuarenta millones) y un
plazo de ejecución de 360 (trecientos

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTO

El Juzgado del Trabajo y Minas N” II”
Nominación, en los autos "LUNA, LUIS
ÁNGEL Y DISTRI JHOON S.R.L. S/
HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO"
(EXPTE. 796.436), cita y emplaza a
herederos y acreedores de Luna, Luis
Ángel, por el término de 15 días, a los
efectos de hacer valer sus derechos.
Publíquese por 2 días. Santiago del
Estero, 4 de Marzo de 2026.

Secretaría, 06/03/26. -

Dr. DANIEL ANTONIO ISLAS -
Secretario

N'635 - e. 10 marzo - v. 11 marzo - p. 100
- $500

EDICTO

El Juzgado de Familia de 3ra Nominación
de la Jurisdicción Capital, autorizante Dra.
DE ARZUAGA, y a cargo de Juez Dra.
ANAUATE, NORMA CAROLINA, en
autos "GUZMAN
MARIANA ANAHI c/ASTUDILLO
FRANCISCO WALDEMAR Y
OTROS sobre CUIDADO PERSONAL

caratulados

7

sesenta) días corridos.

ARTICULO 2”: El gasto que demande su
cumplimiento se imputara en la Ley 2657
- Jurisdicción 54 - Programa 11-
Desarrollo De La Infraestructura- Obra:
"Limpieza y conservación de nueva
costanera en Termas de Rio Hondo desde
balneario la olla Aeropuerto Internacional-
Dpto. Rio Hondo"- Proy. 13/68- Rentas
Generales - Ejecución 2025 y 2026.
ARTICULO 3”: La presente Resolución
deberá ser también refrendada por el Sr,
Ministro de Economía por tratarse de un
Proyecto Plurianual.
ARTICULO4”:Comuníquese, publíquese
y archivar.

Arq. ALDO RENE HID - Ministro
C.P.N. ATILIO CHARA - Ministro

UNILATERAL - EXPTE. N' 772235".
Ha dictado la siguiente providencia:
Santiago del Estero, 17 de Febrero de dos
mil veinticinco... () ...Agréguese y téngase
presente la documental acompañada.
Habiéndose dado cumplimiento al decreto
que antecede provéase la demanda de
forma y estilo: Téngase a la ocurrente por
presentado, denunciado el domicilio real,
y constituido el procesal. En el carácter
invocado, désele participación definitiva al
Dr. Julio Cesar Zafra MP. 4535 en
representación de la Sra. Mariana Anahí
Guzmán. Téngase por iniciada la presente
demanda de CUIDADO PERSONAL
UNILATERAL DEL NIÑO THIAN
EFRAHIM GUZMAN ASTUDILLO, en
contra del Sr. ASTUDILLO FRANCISCO
WALDEMAR, DNI 38.555.349 la que se
admite en cuanto por derecho procediere.
Désele intervención a la Sra. Tutelar de
Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces
N2 y al Sr Fiscal Civil. Notifíquese a la
parte demandada para que en el término
de VEINTITRES DIAS (en razón a la

distancia), conteste el traslado de la


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

demanda, comparezca y constituya
domicilio dentro del radio del Juzgado,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por
los arts. 41,59,331 y 348 del C. C.P Y A
LA DOCUMENTAL : Agréguese y tengas
presente. ALA INFORMATIVA: Líbrese
oficio a los fines requeridos. A las demás
pruebas, oportunamente si procediere.
Previo a fijar fecha de audiencia con S.S
ofíciese a la Trabajadora Social del
Juzgado a fin de que realice un amplio
informe socioambiental con relevamiento
vecinal, por razones de celeridad y
economía procesal. Martes y Viernes para
las notificaciones en la oficina.
Notifíquese personalmente o por cedula
Fdo. por: Juez DRA. ANAUATE,
NORMA CAROLINA, Secretario/aDRA.
DE ARZUAGA.

Dra. SUSANA MARIELA ARZUAGA -
Secretaria

N' 628 - e.10 marzo - v.12 marzo - p.300
- $6000

PODER JUDICIAL DE LA NACION
EDICTO
El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N” 20 sito en Marcelo T.
De Alvear 1840, piso 4%, de la Capital
Federal, a cargo del Dr. Eduardo E. Malde,
Secretaría N* 40, a mi cargo, en los autos:
"INTEGRAL PACK EXPRESS S.A. s/
CONCURSO PREVENTIVO" (expte.
19795/2025), comunica por cinco días
que el día 01/12/2025 se dispuso la
apertura del concurso preventivo de
Integral Pack Express S.A. (CUIT:
30-70804672-4), con domicilio en la calle

Reconquista 1016 piso 7, CABA, que se
designó como sindicatura general al
Estudio Botana-Blaskoviz con domicilio
constituido en la calle Tucumán 540, Piso
19, Oficinas "E" y "F", CABA, tel.
48131228 y como sindicatura verificante al
Estudio Coscia, Drzewko € Asociados
con domicilio constituido en Cerrito 1128
PB, CABA, T.E. 1169475920. Los
acreedores de causa o título anterior a la
presentación del concurso deberán
presentar los pedidos de verificación de
sus créditos de manera integramente
digital hasta el día 20/3/2026 a la dirección
de correo integralpackconcurso
(Agmail.com, de conformidad con el
"protocolo de verificación” obrante en fs.
700/1 de la causa, que podrán consultar a
través del Sistema de Consulta Web del
PJN (http://scw.pjn.gov.ar/). Los informes
previstos en los arts. 35 y 39 LCQ se
fijaron para los días 24/6/2026 y 3/9/2026
respectivamente. La resolución
verificatoria prevista en el art. 36 LCQ se
fijó para el día 07/08/2026. La audiencia
informativa tendrá lugar el 16/3/2027 a las
10 hs en la sala de audiencias del juzgado.
El vencimiento del período de
exclusividad opera el 23/3/2027.

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2025.
DIEGO M. PARDUCCI - Secretario
N'622 - e.10 marzo - v.16 marzo - p.200 -
$5000

PODER JUDICIAL DE LA NACION
EDICTO
El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nro. 20, Secretaría Nro.
40 sito en Marcelo T. de Alvear 1840 Piso
4 de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco del expediente "MD
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A. S/

CONCURSO PREVENTIVO" (Expte.
19796/2025), comunica por cinco días
que el día 01/12/2025 se decretó la
apertura del concurso preventivo de MD
Transporte y Logística S.A. (CUIT
30-71173121-7), con domicilio en la calle
Reconquista 1016 piso 7, CABA, que se
designó como sindicatura general al
Estudio Botana-Blaskoviz con domicilio
constituido en la calle Tucumán 540, Piso
19, Oficinas "E" y "F", CABA, tel.
48131228 y como sindicatura verificante al
Estudio Coscia, Drzewko $ Asociados
con domicilio constituido en Cerrito 1128
PB, CABA, T.E. 1169475920. Los
acreedores de causa o título anterior a la
presentación del concurso deberán
presentar los pedidos de verificación de
sus créditos de manera integramente
digital hasta el día 20/3/2026 a la dirección
de correo mdticoncurso(AYgmail.com, de
conformidad con el "protocolo de
verificación” obrante en fs. 913/4 de la
causa, que podrán consultar a través del
Sistema de Consulta Web del PJN
(http://scw.pjn.gov.ar/). Los informes
previstos en los arts. 35 y 39 LCQ se
fijaron para los días 24/6/2026 y 3/9/2026
respectivamente. La resolución
verificatoria prevista en el art. 36 LCQ se
fijó para el día 07/08/2026. La audiencia
informativa tendrá lugar el 16/3/2027 a las
10 hs en la sala de audiencias del juzgado.
El vencimiento del período de
exclusividad opera el 23/03/2027.
Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2025.
DIEGO M. PARDUCCI - Secretario
N'623 - e.10 marzo - v.16 marzo - p.200 -
$5000

SECCIÓN AVISOS VARIOS

CLUB ATLÉTICO CENTRAL
ARGENTINO
Convocatoria A Asamblea General
Ordinaria
Convocase a los asociados del Club
Atlético Central Argentino a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día

31/03/2026, a las 20 hs. con una (1) hora
de tolerancia, en la sede del club, sito en
Av. Julio A. Gerez y Héctor Soria de la
Ciudad de La Banda.

ORDEN DEL DÍA:

a) Consideración de Memoria y Balance
Ejercicio 2025.

b) Elección de Comisión Directiva y
Comision Revisora de Cuentas.

c) Designación de dos socios para firmar el
acta de asamblea.

-Cronograma Electoral

Los términos previstos en el presente son

de carácter perentorios e improrrogables.


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

-Cuota social

Para ser candidato y votar, los socios
activos deberán tener abonada hasta la
cuota del mes de Marzo de 2026, la cual se
cobrará en la sede social hasta las 22h del
día 13/03/2026.

-Padrón de asociados

El padrón de socios será exhibido desde el
día 16/03/2026 en Secretaría del club.
Podrán plantearse objeciones al mismo
hasta el día 19/03/2026, las que serán
resueltas por la Comisión Directiva hasta
el día 20/03/2026, a las 20h.

-Lista de candidatos

Las listas completas de candidatos
deberán ser presentadas ante la
Comisión Directiva para su oficialización
hasta el 18/03/2026, a las 20h.

La Comisión Directiva notificará
observaciones a los representantes de
Lista hasta el 22/03/2026, a las 22h, las
que deberán subsanarse hasta el día
25/03/2026, a las 22h.

Se deberá asignar una denominación a las
Listas, consignando un Apoderado y dos
fiscales (1 Titular y 1 Suplente), y firmar
de conformidad todos los candidatos. En
caso de oficializarse una sola Lista se
proclamará a la misma en el acto y no se
realizarán los comicios.

-Comicios

La votación será secreta. Los socios
deberán concurrir con documento y/o
Carnet para poder emitir su voto.

El acto comicial cerrará a las 22h.

La Banda, 06 de Marzo de 2026

ANA MARIA CORRADI - Presidente
JOSE A. BELTRAN - Secretario

HUGO M. CAMPOS SUBELZA -
Tesorero

N' 605 - e.09 marzo - v.13 marzo - p.300
- $ 5000

SANTIAGO LAWN TENNIS CLUB
Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria
La Honorable Comisión Directiva del
SANTIAGO LAWN TENNIS CLUB.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, por el ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2025 para el día 19 de
Abril de 2026 a horas 8,00 en la sede del
Club sita en Nicolás Heredia s/n Parque
Aguirre de la Ciudad de Santiago del
Estero, con 30 minutos de tolerancia,
conforme a lo dispuesto en el art.50 del
Estatuto Social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1) Lectura del Acta de Asamblea Anterior;
2) Lectura y consideración de Memoria
Anual, Estados Contables y Anexos,
Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, todo por el ejercicio finalizado el
31 de Diciembre del 2025;

3) Designación de 2 socios para la firma
del acta.

Nota: Se declara abierta la sesión con la
presencia de la mitad más uno de los
socios con derecho a voto, o 30 minutos
después de la designación de la
convocatoria con el número de socios
presentes.

Dr. ADRIAN ALVARADO - Presidente
Dra. MARIA JOSE MOYANO -
Secretaria

N'633 - e. 10 marzo - v. 12 marzo - p. 200
- $ 3000

MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL
SECRETARIA DE
PLANEAMIENTO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE ECONOMIA:
DIRECCION DE COMPRAS,
SUMINISTROS Y BIENES
PATRIMONIALES
LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y ESCRITA N*05/2.026
APROBADA MEDIANTE
DECRETO ACUERDO N” DECAC
-2026-116-E-MUNISANTIAGO -
INT. DE FECHA 04-03-2026
EXPEDIENTE N*25-2-2026
OBRA: "VINCULACION COLECTORA
RUTA N” 9 Y SAN EXPEDITO -

9

BARRIO SAINT GERMES".
UBICACION: CIUDAD CAPITAL -
SANTIAGO DEL ESTERO
PRESUPUESTO OFICIAL:

$ 709.325.796,45 (Pesos: Setecientos
Nueve Millones Trescientos Veinticinco
Mil Setecientos Noventa y Seis con 45/100
Ctvs.).

PLAZO DE EJECUCION DE LA
OBRA: 115 (CIENTO QUINCE) días
corridos.

DESTINO: "VINCULACION
COLECTORA RUTA N” 9 Y SAN
EXPEDITO - BARRIO SAINT
GERMES".

PRECIO DEL PLIEGO: $ 710.000,00.-
(Pesos: Setecientos Diez Mil con 00/100
Ctvs.).

FECHA DE APERTURA: 23/03/2026
HORA: 09:00.

LUGAR DE APERTURA: Dirección de
Compras, Suministros y Bienes
Patrimoniales, Avellaneda N* 376 Planta
Alta, Ciudad Capital.

VENTA DE PLIEGOS: Hasta el día hábil
anterior a la apertura de la licitación, en la
Dirección de Compras, Suministros y
Bienes Patrimoniales, Avellaneda N* 376
Planta Alta de esta Ciudad Capital, Tel
0385-4219738.
CONSULTAS DEL PLIEGO:
Dirección de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad de Santiago del Estero, sita
en calle 12 de Octubre N”579 B” Primera
Junta TEL. 385-4229842. De esta Ciudad
Capital.

Santiago del Estero, 06 de Marzo de 2026
C.P. MARIA FERNANDA
HAYIPANTELI - Directora de Compras,
Suministros y Bienes Patrimoniales
N'637 - e. 10 marzo - v. 11 marzo - p. 200
- $500


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE LA BANDA
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS; PLANIFICACION Y
DESARROLLO URBANO
LLAMADO A LICITACION
PUBLICA
EX-2026-00026739-
-LABANDA-DMEH+SG
OBJETO: "Movimiento de Suelos,
Perfilado, aporte y compactación de Suelo
y B.E.G en calles del Barrio San Fernando
y Paraíso" de la Ciudad de la Banda
Santiago del Estero, dependiente de la

Secretaría de Obras Públicas, Planificación

y Desarrollo Urbano. -
PRESUPUESTO OFICIAL
$78.846.500,00 (Pesos Setenta y ocho
millones ochocientos cuarenta y seis mil
quinientos con 00/100).
CONSULTAS Y VENTA DE
PLIEGOS: En la Dirección de Rentas
Municipal - Calle 25 de Mayo 461-Ciudad
de La Banda - C.P.: 4300 - Provincia de
Santiago del Estero. -

VALOR DE LOS PLIEGOS: Licitación
Pública N* 03/2026 es de $237.000,00
(Pesos doscientos treinta y siete mil
c/00/100).

LUGAR Y FECHA DE APERTURA

DE SOBRES: Secretaría de Planificación,
Obras Públicas - Calle 25 de mayo 461-
Ciudad de La Banda - C.P.: 4300 -
Provincia de Santiago del Estero - Tel.:
(0385) 427-2339. Fax: (0385) 427-2032.-

LICITACIÓN PÚBLICA N'” 03, EL
DÍA VIERNES 13 DE MARZO DEL
AÑO 2026 A LAS 10:00.-

Ing. CRISTIAN GASTON ALZAMORA
- Secretario de Obras Públicas,
Planificación y Desarrollo Urbano

N'617 - e. 10 marzo- v. 12 marzo- p. 180
$2000

SECCIÓN AVISOS DE HOY

EDICTO
SR. JUEZ PERNIGOTTI
MAXIMILIANO, SECRETARIO

ABBONDANDOLO MARIANO,
PERTENECIENTES AL COLEGIO DE
JUECES CIVIL Y COMERCIAL N”1 DE
LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL
ESTERO PROVINCIA DE SANTIAGO
DEL ESTERO, EN AUTOS "CORIA
OLGA ALICIA S/ SUCESION AB-
INTESTATO" EXPTE N|' 799.472.
CITA Y EMPLAZA A HEREDEROS Y
ACREEDORES DE "CORIA OLGA
ALICIA" POR EL TERMINO DE
TREINTA DIAS PARA QUE
COMPAREZCAN A HACER VALER
SUS DERECHOS BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.-

Santiago del Estero, 03 de Marzo de 2026
Dra. MONICA P. ABATE DE C. SOLA
- Secretaria

N'641 - e.11 marzo - v.11 marzo - p.150 -
$1000

EDICTO

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE
PRIMERA NOMINACION. , en los
autos caratulados EXPTE N”797.203 en
AUTOS CARATULADOS: GOMEZ

ANGELA NISEFORA sobre

SUCESION AB-INTESTATO
.Encontrándose justificado el fallecimiento
de: ANGELA NISEFORA GOMEZ, DNI:
09.293.534. fallecida el dia 16 de Julio del
año 2010, conforme Acta de Defunción de
fs.07 de autos: declárese ABIERTO el
JUICIO SUCESORIO.- Téngase presente
el cumplimiento de lo ordenado en el Art.
704 Inc.3”, a los fines del Art.714 del
C.P.C.C.- En consecuencia. Cítese y
emplácese a herederos, acreedores,
legatarios y a toda otra persona que se
considere con derecho a los bienes
dejados por la causante, para que en el
término de TREINTA DIAS (30) hagan
valer sus derechos, bajo apercibimiento de
ley.- Publíquense EDICTOS por UN DIA
(1) en el Diario de Publicaciones Oficiales
(Boletín Oficial) y en un Diario de mayor
circulación (Art.2340 del C.C.C.N.).- Fdo.
por: Juez DRA. CERUTI ALICIA
MARIA, Secretario/a DRA. LUDUEÑA
MARIELA TERESA.

Santiago del Estero, 24 de Febrero de 2026
Dra. MARIELA T. LUDUEÑA -
Secretaria

N'644 - e.11 marzo - v.11 marzo - p.200 -
$1000

10

EDICTO

En los autos caratulados " SONSOGNI
CARMEN NILDA S/ SUCESION AB-
INTESTATO (Expte. N' 794072)" que
se encuentran tramitando en el Juzgado de
Paz letrado de 4” Nominación a mi cargo
se ha dictado la siguiente resolución:
"Santiago del Estero, de febrero de dos mil
veintiséis...Estando justificado el
fallecimiento del causante Carmen Nilda
Sonsogni, declárase abierto el JUICIO
SUCESORIO del mismo.- Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante mediante edictos que se
publicaran un dia en el Boletín Oficial y
diario de mayor publicación para que en el
término de treinta días posteriores a la
última publicación, comparezcan a hacer
valer sus derechos en el presente juicio
bajo apercibimiento de ley.. Dése
intervención al Sr. Fiscal.- Fdo. por: Juez
DRA. TORRES BRUCHMAN, MARIA
ISABEL, Secretario/a DR. MORENO
SCILLIA, LUIS RODOLFO.

Dr. LUIS R. MORENO SCILLIA -
Secretario

N'645 - e.11 marzo - v.11 marzo - p.120 -
$500


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

EDICTO

AUTOS: Expte.:N” 791814 SANTUCHO
CARLOS AUGUSTO S/ SUCESION
AB- INTESTATO. JUZGADO DE PAZ
LETRADO DE TERCERA
NOMINACION Santiago del Estero, 09 de
Diciembre del año 2025.- Estando
justificado el fallecimiento del causante
SANTICHO CARLOS AUGUSTO con
el acta de defunción N”140,... declarase
abierto el juicio SUCESORIO. Cítese y
emplácese a los herederos acreedores del
causante mediante edictos que se
publicaran por UN DIA en el Boletín
Oficial y UN DIA en el Diario de Mayor
Circulación Boletín ( Art 2340 del CPCC
) para que dentro del término de
TREINTA DIAS posteriores a la
publicación comparecerán a hacer valer
sus derechos en el presente juicio bajo
apercibimiento de ley.- ... Fdo. por: Juez
DRA. JORGE ADELA CELESTINA,
Secretario/a DRA. EBERLE LILIANA
AZUCENA y Empleada COVI,
CLAUDIA PAOLA.

Secretaria, 26 de Febrero de 2026

FELIX PATRICIO PERNIGOTTI -
Oficial A/C de Secretaria

N'646 - e.11 marzo - v.11 marzo - p.120 -
$500

EDICTO

Juzgado de Paz Letrado de 1”
Nominación: Autos: "MAGUICHA
GREGORIO JULIAN Sobre
SUCESION AB-INTESTATO"
EXPTE.N'800.349, cítese y emplácese a
herederos, acreedores, legatarios y a toda
otra persona que se considere con
derechos a los bienes dejados por el
causante, para que dentro del plazo de
TREINTA DIAS (30) comparezcan a
hacerlos valer en legal forma, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense
EDICTOS por UN DIA (1) en el Diario de
Publicaciones Oficiales (Boletín Oficial) y
por UN DIA (1) en un diario de mayor
circulación.

Secretaría, 09 de Marzo del año 2026. -
Dra. MARIELA T. LUDUEÑA -
Secretaria

N'648 - e. 11 marzo - v. 11 marzo - p. 120
- $500

EDICTO

El Juz. de Paz Letrado 2” Nom. A cargo
del Dr. SANJUAN, ADRIAN RODRIGO,
Sec. A cargo de la Dra. CAMPOS,
SILVINA MARIELA, sito en Alvear e
Hipólito Irigoyen de la Ciudad Cap. De
Santiago del Estero, en autos caratulados
"Expte. N"800433 - ULULUA HECTOR
ALBERTO S/ SUCESION": Cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante para que en el término de treinta
días posteriores a la última publicación,
comparezcan a hacer valer sus derechos.
Publíquense edictos por un día en el
Boletín Oficial y un Diario local.
Santiago del Estero, 05 de Marzo de 2026.
Dr. ADRIAN RODRIGO SANJUAN -
Juez

Dra. SILVINA MARIELA CAMPOS -
Secretaria

N'651 - e. 11 marzo - v. 11 marzo -p. 100
- $500

EDICTO

JUZGADO DE CIVIL BANDA 1” NOM.
A cargo del Juez DRA. ROXANA DEL
VALLE VERA, Secretaría a cargo de la
autorizante.- En autos "Expte: N”149281
- SOISA EDUARDO ENRIQUE Sobre
SUCESION AB-INTESTATO.
Declárese abierto el JUICIO SUCESORIO
del extinto EDUARDO ENRIQUE
SOISA.- Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores, por el término de
TREINTA DIAS Comparezcan hacer valer
sus derechos bajo apercibimiento de Ley,
los que se publicará mediante Edictos por
UN DIA en el Boletín Oficial y diario de
mayor circulación-

Secretaria, 05 de Marzo de 2026

Dra. LORENA DEL V. SALVATIERRA
- Secretaria

N' 658 - e. 11 marzo - v. 11 marzo - p. 100
- $500

EDICTO

SEÑORA JUEZA DEL JUZGADO DE
PAZ LETRADA DE PRIMERA
NOMINACION. Cita y emplaza a

11

herederos, acreedores, legatarios y a toda
otra persona quese considere con derecho
a los bienes por el término de TREINTA
DIAS de NELLY SORAIDA DEL
CASTILLO en autos: "DEL CASTILLO
NELLY SORAIDA S/ SUCESION AB-
INTESTATO" (EXPTE:N” 798.233),
bajo apercibimiento de ley. -

Secretaría, 09 de Marzo de 2026.

Dra. MARIELA T. LUDUEÑA - Secretaria
N' 659 - e. 11 marzo - v. 11 marzo - p. 100
- $500

EDICTO

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE IV
NOMINACION. Juez: Dra. María Torres
Bruchman. Autos: "CEÑAL JUAN
MATIAS C/ CORONEL SIMON
S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA
VEINTEAÑAL" EXPTE. N' 705.405.-
Y VISTOS: ... y CONSIDERANDO: ..
RESUELVO: Hacer lugar a la presente
demanda, y en su mérito declarar que el
Sr. Juan Matías Ceñal, ha adquirido por
PRESCRIPCION VEINTEAÑAL el
dominio de un inmueble sito en calle Sor
María Hernández N” 30 Barrio Almirante
Brown, de la Ciudad Capital, de Santiago
del Estero, de una superficie total de
480,88 metros, conforme al Plano de
Prescripción registrado en la Dirección de
Catastro bajo el N” 14951 Legajo 07,
Expediente 210019-7.- Este inmueble está
conformado por el Lote 24 de la Manzana
X tipo B, bajo MFR 7S-23402
Notifíquese y agréguese copia de la
presente, la que se reservara por
Secretaria.- Fdo. Dra. María Isabel Torres
Bruchman. Juez. Ante mí: Dra. Alicia
Díaz Atia (Oficial a cargo de Secretaria).
Es copia fiel de su original. Doy fe.-
Secretaria, 04 de Marzo de 2026

Dr. LUIS R. MORENO SCILLIA -
Secretario

N'642 - e.11 marzo - v.11 marzo - p.200 -
$1000


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

EDICTO

Juez Civil Frías, Dra. Ana Cecilia
Sanpaolesi, autos: '"SCHUAP MIRIAN
ISABEL C/ FALCON JOSE AMADO
Y/O CONTRA SUS SUCESORES Y
OTROS S/ PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA VEINTEAÑAL",
EXPTE. N' 22.987/2.024, cita y emplaza
a SUCESORES DE JOSE AMADO
FALCON Y/O QUIEN O QUIENES
RESULTEN TITULARES DEL
DOMINIO, sobre el siguiente bien
inmueble: De acuerdo al Plano de
Mensura para Prescripción Adquisitiva
Veinteañal que se acompaña,
confeccionado en un todo de acuerdo con
los recaudos técnicos y legales que lo
imponen las preceptiva del Articulo 24 inc.
b), de la Ley N” 14.159, y sus Decretos
Modificatorios, aprobada su inscripción
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia, en el Registro de Planos N”
2623, Legajo 09, Expediente N” 3347230,
Sección Registro Gráfico y Archivo:
02/12/2.023, el que conforme a la
nomenclatura inserta en el respectivo
Plano, y siguiendo ininterrumpidamente
todo el perímetro de la figura de la
fracción del inmueble, que pertenece al
trabajo agrimensural, realizado por el
Ingeniero Edgardo C. J. Ramos, M. P. N*
2.272, resulta: Un inmueble, ubicado en la
Ciudad de Frías, Departamento Choya,
Provincia de Santiago del Estero, sobre
calle Vélez Sarsfield N” 89, en el
denominado "Barrio Banda Verde";
identificado como "FRACCIÓN DE
TERRENO", y que según Plano de
Levantamiento Territorial para
Prescripción Adquisitiva Veinteañal, mide
y linda: en su LÍNEA A-B: 18,11 metros,
por donde linda con calle Vélez Sarsfield
(Pavimentada); en su LÍNEA B-C: 18.57
metros, por donde linda con Calle
Rivadavia (Pavimentada); en su LÍNEA
C-D: 18,22 metros, por donde linda con
Sucesión S. González (Marta Del Valle
González y Otra (S/CM); y cerrando el

Polígono en su LÍNEA D-A: 18, 04
metros, por donde linda con Propiedad del
Vendedor, Luis A. Tauil (S/CM).-
SUPERFICIE TOTAL DEL POLIGONO
A-B-C-D-A: 332,41 M2.- INSCRIPTO: en
el Registro General de la Propiedad
Inmueble, en Matricula Folio Real N”
09-4836, con fecha 18 de Agosto del año
1.960, a nombre de José Amado Falcón.-
PADRON: 08-02-002837.-
ANTECEDENTES DE DOMINIO.-
DOMINIO AFECTADO.- Un inmueble,
ubicado en la Ciudad de Frías,
Departamento Choya, Provincia de
Santiago del Estero, denominado
"FRACCION DETERRENO", compuesto
de una extensión de DIECIOCHO
METROS de frente, a la calle Vélez
Sarsfield, por DIECIOCHO METROS,
sobre la calle Rivadavia y que linda: al
Norte; con calle Vélez Sarsfield; al Sur:
con María Barrera de Vega (Hoy
Sucesores de S. González); al Este: con
calle Rivadavia y al Oeste: con más
propiedad del Vendedor.- INSCRIPTO: en
el Registro General de la Propiedad
Inmueble, en Matricula Folio Real N”
09-4836, con fecha 18 de Agosto del año
1.960, a nombre de José Amado Falcón,
término 15 días, contados última
publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de designar
a la Sra. Defensora Oficial de Ausentes
para que los represente en autos.-
Secretaría N”1, nueve (09) de Marzo del
año 2.026. -

Dra. MARIA LUCIANA STOPPA -
Secretaría N*1

N'652 - e. 11 marzo - v. 12 marzo - p. 500
-$7000

EDICTO

Señor Juez en lo Civil y Comercial de
Primera Nominación de la Ciudad de La
Banda de la Provincia de Santiago del
Estero, Dra. Roxana del Valle Vera,
Secretaría de la autorizante, Dra. Lorena

del Valle Salvatierra, en autos "Expte N”

12

144848- GEREZ ALEJANDRA
MARIELA contra GEREZSANTIAGO
O. sobre PRESCRIPCION
ADQUISITIVA VEINTEAÑAL. Cita a
SANTIAGO O. GEREZ Y/O QUIEN SE
CONSIDERE CON DERECHO, a
comparecer al proceso, mediante edictos
por UN DIA en el Boletín Oficial y Diario
de mayor circulación de la Provincia de
Santiago del Estero, bajo apercibimiento
de designar a la Sra. Defensora de
Ausentes para que los represente en la
presente causa Fdo. por: Juez DRA.
ROXANA DEL VALLE VERA,
Secretaria DRA. LORENA DEL VALLE
SALVATIERRA. -

Santiago del Estero, 27 de Febrero de 2026
Dra. MONICA SUSANA UNZAGA
ARGIBAY - A/ cargo Secretaría

N' 660 - e. 11 marzo - v. 11 marzo - p. 180
- $ 2000

EDICTO

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE
SEGUNDA NOMINACION. En autos
caratulados SOTO LUIS PASCUAL
Contra sobre ACCION DE AUSENCIA
CON PRESUNCION DE
FALLECIMIENTO EXPTE N'
781.427.- Cítese a la presunta ausente
TERESA MUSUMECI AMBROGIO,
durante SEIS MESES, para que dentro de
ese término comparezca a estar a derecho.
Notifíquese. Fdo. por: Juez DRA. BRIM
ALICIA, Secretario/a DRA. ABATE,
MONICA PATRICIA.

Santiago del Estero, 29 de Diciembre de
2025

Dra. MONICA P. ABATE DE
CASTILLO SOLA - Secretaria

N' 643 - e.11 marzo - v.11 marzo - p.120 -
$500

CONSEJO GENERAL DE
EDUCACION
SANTIAGO DEL ESTERO
EDICTO

"El Consejo General de Educación de la


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

Provincia de Santiago del Estero, por el
término de ley de 3 (tres) días corridos,
Notifica a Ud. que
EXPTE: 2022-03850515-GDESDE
-DGNP-CGE, caratulado "Supuesta

transgresión dolosa de la Constitución, de

en el marco del

la Ley, reglamentos y delitos de carácter
criminal, supuesta falsedad e inexactitud
en el suministro de información a la
autoridad y supuesta percepción indebida
de haberes por parte del Docente Gustavo
del Valle Pajon" se ha dictado la siguiente
Providencia: "Santiago del Estero, 06 de
Marzo de 2026. De conformidad a lo
previsto en el art. 34 del R.U.S.
(Reglamento Único de Sumarios)
notifíquese al SR. GUSTAVO DEL
VALLE PAJON, D.N.I. N* 20.650.165 de
la Formulación de Cargos por FALTA
GRAVE, incurso en el ART. 29 Inc 1) Inc
3) Inc 4), del Estatuto Docente, la cual se
encuentra a su disposición en la Dirección
de Sumarios del C.G.E., atento a la
imposibilidad material por el cúmulo de
hojas a remitir para publicidad en Edictos.
Hágase saber al Sumariado que posee 5
(cinco) días hábiles posteriores a la
Publicación de Edictos de Ley para
evacuar descargo si lo estima pertinente.
Notifíquese de la presente conforme lo
dispuesto en el Art. 15” párr. 2” del
R.U.S." Atentamente.

Dra. PATRICIA SOLEDAD GARCIA
PAZ - Asesora Legal

e. 11 marzo - v. 13 marzo

FUNDACION VITA BELLA
Convocatoria a Asamblea Anual
Ordinaria
Convocase a Reunión Anual Ordinaria, a
los miembros del Consejo Administrativo
de la Fundación Vita Bella, a celebrarse el
dia treinta (30) de marzo del dos mil
veintiséis, a las dieciocho (18) horas, con
quince minutos de tolerancia. En el
domicilio de la entidad sito en ruta 51 y 1
local 5 de la Ciudad de La Banda. En total

observancia de las normas legales

vigentes a la fecha, con los siguientes
temas a tratar:

ORDEN DEL DIA:

1.- Estudio de lo actuado en base al Plan
Trienal.

2.- Memoria Anual 2025.

3.- Balance 2025.

4.- Plan Trienal 2026-2029

5.- Actas de aceptación de donaciones y
de disposición de esos donativos.
Santiago del Estero, 06 de Marzo del 2026.
MYRIAM G. TARCHINI - Presidenta
ROXANA E. CONTRERAS - Secretaria
MERCEDES M. LOPEZ - Tesorera
N'640 - e.11 marzo - v.11 marzo - p.150 -
$1000

"DISTRIBUIDORA DON ANTONIO
S.R.L."

Cesion de Cuotas Sociales y
Modificacion de Contrato Social en la
Razon Social
Se hace saber que mediante instrumento
privado de fecha 26-02-2026, los señores:
CONSTANZA MILAGROS LEDESMA
BERTOLOTTI, Argentina, Documento
Nacional de Identidad Número 46.488.843,
C.U.LL. número 27-46488843-3, nacida el
19-02-2006, de profesión Estudiante,
soltera, con domicilio en calle Manzana J,
Lote 20 S/N del Barrio Virgen de
Guadalupe, de esta Ciudad Capital, y
MIRTA ELIZABETH GOMEZ,
Argentina, Documento Nacional de
Identidad Número 24.346.038, C.U.LL.
número 27-24346038-4, nacida el
01-12-1974, de profesión Comerciante,
soltera, con domicilio en Manzana 3, Lote
23 S/N del Barrio Siglo XX, de esta
Ciudad Capital, denominadas en adelante
LAS CEDENTES por una parte; y por la
otra: FEDERICO NEGRETTI GOMEZ,
Argentino, Documento Nacional de
Identidad Número 44.250.290, CUIL
número 20-44250290-1, nacido el
08-06-2002, soltero, de profesión
Comerciante, con domicilio en calle

Octavio Cocco N* 320, del Barrio Jorge

13

Newbery, de esta ciudad capital; y el señor
RAMIRO FERNANDO LEDESMA,
Argentino, Documento Nacional de
Identidad Número 25.501.698, C.U.LL.
número 20-25501698-9, nacido el
20-10-1976, de profesión Comerciante,
soltero, domiciliado en Manzana 3, Lote
23 S/N del Barrio Siglo XX, de esta
Ciudad Capital, en adelante LOS
CESIONARIOS. Convienen en dejar
celebrado un contrato de cesión de cuotas
sociales y modificación de contrato social
que regirá por las cláusulas que
seguidamente se detallan y
subsidiariamente por las disposiciones de

la Ley N” 19550 y sus modificatorias, a

saber:
a) CONSTANZA MILAGROS
LEDESMA BERTOLOTTI

TRANSFIERE EN FORMA TOTAL A
TITULO DE CESION RAMIRO
FERNANDO LEDESMA, sus cuotas
partes del capital social, o sea VEINTE
(20) CUOTAS de Pesos DOS MIL ($
2.000) cada una, que representan la suma
de pesos CUARENTA MIL ($ 40.000), o
sea el 20% del Capital social.

b) MIRTA ELIZABETH GOMEZ
TRANSFIERE EN FORMA TOTAL A
TITULO DE CESION a FEDERICO
NEGRETTI GOMEZ, sus cuotas partes
del capital social, o sea VEINTE (20)
CUOTAS de Pesos DOS MIL ($ 2.000)
cada una, que representan la suma de
pesos CUARENTA MIL ($ 40.000), o sea
el 20% del Capital social; de las cuotas
sociales que integran el capital social de la
razón comercial denominada
"DISTRIBUIDORA DON ANTONIO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", C.U.IT. Número
30-.71860580-2, con domicilio legal en
tercer pasaje sin número entre las calles
Patrocinio Díaz y Narciso Gómez, de esta
Ciudad de Santiago del Estero,
justificando la existencia y capacidad legal
de la razón social, con siguientes

instrumentos:


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

a) Contrato Social Constitutivo, realizado
mediante instrumento privado de fecha
01-03-2023, Inscripta en el Registro
Público de Comercio el 06-02-2024, bajo
el N* 12 al Folio 85-89, Tomo Contratos
Sociales (20248). 2”) Con el contrato
privado de cesión de cuotas sociales,
modificación de la Gerencia de fecha
21-11-2024, inscripto en el Registro
Público de Comercio con fecha
28-04-2025, bajo el N” 106, al F” 541-543,
en el Tomo Contratos Sociales (2025).
Asimismo, se transfiere la totalidad de sus
cuentas particulares. Los cesionarios
FEDERICO NEGRETTI GOMEZ y
RAMIRO FERNANDO LEDESMA,
adquieren cada uno, VEINTE (20)
CUOTAS de Pesos DOS MIL ($ 2.000)
cada una, que representan la suma de
pesos CUARENTA MIL ($ 40.000), o sea
el 20% del Capital social para cada uno.
En virtud de la presente Cesión de Cuotas
Sociales el Capital Social fijado en la suma
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000), representado en CIEN (100)
cuotas sociales de un valor nominal de
PESOS DOS MIL ($ 2.000) cada una,
queda suscripto en la siguiente
proporción: el socio FEDERICO
NEGRETTI GOMEZ VEINTE (20)
CUOTAS de Pesos DOS MIL ($ 2.000)
cada una, que representan la suma de
pesos CUARENTA MIL ($ 40.000), o sea
el 20% del Capital social. El socio
RAMIRO FERNANDO LEDESMA:
OCHENTA (80) CUOTAS de Pesos DOS
MIL ($2.000) cada una, que representan la
suma de pesos CIENTO SESENTA MIL
(S 160.000), equivalentes al 80 % del
Capital Social. El precio de esta cesión se
establece en la suma total de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000), para cada
uno de los cedentes. En virtud de dicha
cesión, las señoras CONSTANZA
MILAGROS LEDESMA BERTOLOTTI
y MIRTA ELIZABETH GOMEZ, quedan
desvinculadas de la sociedad, declarando

que no tienen reclamo alguno que

formular a la misma y que renuncian a
todos sus derechos aun a los beneficios
sobre ejercicios anteriores. Quedan
subsistentes todas las demás cláusulas y
condiciones del contrato social originario
en cuanto no resultaren modificadas por el
presente. EN ESTE ESTADO los
Cesionarios continúan diciendo que, en
razón de la presente cesión de cuotas de
capital social, y en su carácter de únicos
dueños de la sociedad, resuelven
Modificar la cláusula: cuarta del contrato
social, y sexta del contrato de cesión de
cuotas sociales y modificación de
gerencia, que en lo sucesivo tendrá la
siguiente redacción: "CUARTA: La
administración de la sociedad, la
representación, y el uso de la firma social
estarán durante toda la vigencia de la
sociedad a cargo del socio RAMIRO
FERNANDO LEDESMA y FEDERICO
NEGRETTIGOMEZ quienes revestirán el
cargo de gerente. Representará a la
sociedad en todos los actos, actividades y
negocios que correspondan al objeto
social, sin limitación de facultades, en la
medida que los actos que realicen tiendan
al cumplimiento de los fines sociales. El
Gerente tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes
incluso aquellas para las cuales la ley
requiere poderes especiales conforme al
art. N*1881 del Código Civil y el Art.
Noveno del Decreto N*5965/63. Puede en
consecuencia celebrar en nombre de la
sociedad toda clase de actos jurídicos que
tiendan al cumplimiento del objeto social
entre ellos, operar con los bancos oficiales
y privados y demás instituciones
financieras. Establecer agencias, sucursales
y otras especies de representación dentro
o fuera del país". Garantía: Que, en
garantía al correcto cumplimiento de sus
funciones, los socios gerente depositan
como garantía en la Caja de Seguridad la
suma de Pesos CIENTO CINCUENTA
MIL (S 150.000), cada uno, fijado y

asimismo, conforme a lo dispuesto por el

14

Código Civil y Comercial de la Nación,
sirviendo el presente de suficiente recibo
que acredita dicha garantía. POR ULTIMO
las partes autorizan a los Escribanos del
Registro Notarial N? 3, de esta ciudad, para
tramitar la inscripción de la presente
Cesión de Cuotas sociales y modificación
de contrato en el Registro Público de
Comercio, con facultades de aceptar las
modificaciones que indique el Registro
público de comercio, otorgar los
instrumentos que resulten necesarios,
acompañar y desglosar documentación,
realizar depósitos y retirarlos.-

Dr. FELIPE M. LEDESMA - Notario
N'647 - e. 11 marzo - v. 11 marzo -

p- 1070 - $7000

ASOCIACION CIVIL AMUY
DANZAJ (VENI A BAILAR)
Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria
Convocase a los asociados a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 28 de
Marzo de 2026, a las 18:00 hs con media
hora de tolerancia, en la sede social sito en
mza 47 lote 4 barrio Campo Contreras para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Memoria y Balance período 2025;

2) Elección de Autoridades;

3) Designación de dos socios para firmar el
acta;

Santiago del Estero, 09 de Marzo de 2026.
ALBERTO BENJAMIN FERNANDEZ -
Presidente

N'649 - e. 11 marzo - v. 11 marzo - p. 100
- $500

ASOCIACION CIVIL CENTRO
INTEGRAL DE OFICIOS PARA LA
IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria
Convocase a los asociados a Asamblea
General Extraordinaria para celebrarse el
día 20 de Marzo de 2026 a las 08:00 hs

a.m. con 30 minutos de tolerancia, en la


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

sede social sita en Mza. 7 Lote 14 del B”
Siglo XXI - Sgo. Del Estero - Capital.
Para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos socios para firmar
el Acta. -

2) Informe de lo actuado por la Comisión
Normalizadora. -

3) Lectura y consideración de Estados
Contables Vencidos (Años 2022, 2023 y
2024). -

4) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas de carácter
titular.

RUBEN SILVA - Presidente

N'650 - e. 11 marzo - v. 11 marzo - p. 100
- $500

VIAGROSAN S.A.S.
Cesión de Acciones - Cambio de
Administrador
Por instrumento privado de fecha 11 de
Septiembre de 2025, los accionistas de
Viagrosan S.A.S., CUITN*30-71806218-3,
inscripta en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Santiago del
Estero, resolvieron: 1) La cesión de la
totalidad de las acciones realizada por el
Sr. Santiago Manuel Viaña, DNI
37.510.313, quien cede y transfiere sus
acciones a favor del Sr. Juan Francisco
Viaña, DNI 42.388.265, quien pasa a
revestir el carácter de accionista único de
la sociedad; y 2) Designar como
Administrador Titular de la sociedad al Sr.
Juan Francisco Viaña DNI 42.388.265 con
domicilio en Calle Moreno N”986 4to.
Piso B de esta Ciudad Capital, y como
administrador suplente al Sr. Pablo
Sebastián Traine, DNI 21.725.847 con
domicilio en Calle Mza. A Lote 17 B”
Almirante Brown, quienes aceptan el
cargo y constituye domicilio especial en la
sede social, dejándose constancia del cese
en el cargo de administrador del Sr.
Santiago Manuel Viaña, DNI 37.510.313.
Publíquense por un (1) día.
AGUSTINA VIAÑA - Abogada
N'653 - e. 11 marzo - v. 11 marzo - p. 200
-$ 1000

CLINICA MAYO AÑATUYA S.R.L.
Acta Complementaria

En la Ciudad de Santiago del Estero, a los
Nueve días del mes de Marzo del año
2026, se reúnen la totalidad de los Socios
de CLINICA MAYO AÑATUYA S.R.L.,
cuyos datos son los siguientes: Sr.
ROLANDO EMIR VITTAR, D.N.I
N*27.889.890, CUIT N*20-27.889.890-4,
Argentino, de profesión Médico, hábil
para contratar, Casado en primeras
nupcias, nacido el 11/07/1980, de 45 años
de edad al día de la fecha, con domicilio
en calle Hernandarias N*418 Planta Baja,
Barrio Cabildo de esta Ciudad, email
emir22(0hotmail.com, celular 3854023329,
presente en este acto en el carácter de
integrante y titular del 50 % (Cincuenta
por ciento) del capital social y de las
cuotas sociales de la firma, y el Sr.
CLAUDIO EXEQUIEL PEREYRA,
D.N.I. N*%34.994.193, CUIT
N*20-34.994.193-8, Argentino, de
profesión Comerciante, hábil para
contratar, Soltero, nacido el 08/01/1990, de
36 años al día de la fecha, con domicilio en
calle Hipólito Irigoyen N*805 Barrio
Alberdi de esta Ciudad, email
exequielpereyra(Qlive.com, celular
3853043991, presente en este acto en el
carácter de integrante y titular del 50%
(Cincuenta por ciento) del capital social y
de las cuotas sociales de la firma,
conviniendo celebrar la presente Acta
Complementaria, de acuerdo a la siguiente
cláusula:

PRIMERA.- Con motivo de la Cesión de
Cuotas efectuada, el Capital Suscripto e
Integrado de la Sociedad quedara
conformado de la siguiente manera
CLAUDIO EXEQUIEL PEREYRA es
titular de 400 (cuatrocientas) cuotas de
capital de valor nominal $ 10,00 (Pesos
Diez) cada una, lo que representa el 50%
del Capital Social, y el ROLANDO EMIR
VITTAR, es titular de 400 (cuatrocientas)
cuotas de capital de valor nominal $ 10,00
(Pesos Diez) cada una, lo que representa el
50% del Capital Social; haciendo un total

15

de $ 8.000,00 (Pesos Ocho Mil), dividido
en 800 (Ochocientas) Cuotas de $ 10,00
(Pesos Diez) cada una, siendo este el
Capital de la Sociedad Clínica Mayo
Añatuya S.R.L..-

AUTORIZACIONES. Autorizan al CPN
Juan Antonio Zeman, D.N.I. N*18.300.336
y a la CPN María Najhat Zeman, DNI
N*41.937.632, para realizar todos los
trámites legales de constituciones e
inscripción de la sociedad ante el Registro
Público de la provincia de Santiago del
Estero, con facultades para aceptar o
proponer modificaciones este instrumento
constitutivo, incluyendo la denominación
social, otorgar instrumentos públicos/o
privados complementarios, aclaratorios o
rectificativos, interponer recursos, y
solicitar ante la autoridad registral la
rúbrica y/o clausura de los libros sociales y
contables, realizar depósitos, extracciones,
etc. Asimismo, se lo autoriza para realizar
todos los tramites que sean necesarios ante
ARCA Ex Administración Federal de
Ingresos Públicos, (AFIP), Dirección
General de Rentas, y/o todo otro
organismo público o privado, quedando
facultado incluso para solicitar la
publicación del aviso en el diario de
publicaciones legales, en su caso, efectuar
y retirar el depósito y/o extracción de los
aportes de capital en el banco en el cual se
han depositado.

Todas las demás cláusulas del contrato
social constitutivo quedan firmes sin
modificarse en ninguno de sus términos. -
Para todos los efectos legales, extralegales
emergentes del presente instrumento las
partes fijan domicilios especiales en los
arriba indicados. -

Como prueba de conformidad, se firman
cuatro ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto. -

JUAN ANTONIO ZEMAN - Contador
Público

N'654 - e. 11 marzo - v. 11 marzo - p. 540
- $ 4000


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

TRANSPORTES DAPELLO S.A.
Acta de Asamblea Ordinaria

FECHA: 09 DE MARZO DEL 2.026
Se pasa a tratar el punto 5 del O.D.
designación de integrantes de Directorio,
proponiendo el accionista Patricia Dapello
que la integración del Directorio se efectúe
con la Sra. Teresa Mercedes Godoy y la
Sra. Marcela Paola Dapello por el período
según contrato social, luego de
deliberaciones y consideraciones entre los
accionistas, la moción es aprobada por
Unanimidad, quedando integrado el
Directorio por Teresa Mercedes Godoy,
D.N.I. 6.162.657, con domicilio en Av.
Belgrano (s) 1.351 de la Ciudad Capital de
Santiago del Estero y por Marcela Paola
Dapello, D.N.I. 23.976.068, con domicilio
en Av. Belgrano (s) 3.055 de la Ciudad
Capital de Santiago del Estero, ambas
aceptan la designación. Luego se pasa a
tratar el punto 6 del O.D. proponiendo el
Héctor R. Dapello (h) que en carácter de
Presidente del Directorio se designe a la
Sra. Teresa Mercedes Godoy y en su
carácter de Vicepresidente de signe a
Marcela Paola Dapello, considerado y
deliberado se aprueban las designaciones
por unanimidad; las autoridades
designadas aceptan el cargo en este acto.
HECTOR R. DAPELLO - Presidente de
Directorio
FRANCISCO F. VACCARI - Contador
Público
N'655 - e. 11 marzo - v. 11 marzo - p. 230
- $ 2000

(FRGNOA)
FEDERACION REGIONAL DE
GOLF DEL NOROESTE
ARGENTINO
Convocatoria Asamblea General
Ordinaria
La Federación Regional de Golf del
Noroeste Argentino (FRGNOA). Convoca

a sus miembros a la Asamblea General
Ordinaria que se efectuará el día Sábado
Veintiocho de Marzo 2026 a las 10,30 hs.

en las instalaciones de Palpala Golf y Tenis
Club, sito en calle El Inti N* 589 (Loma
Golf)- Palpala Jujuy, para el tratamiento
del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Acreditación de Delegados de clubes
(Art. 14).-

2) Lectura y aprobación del Acta
anterior.-

3) Lectura y consideración de la Memoria,
Inventario,

Balance General., Informe del Órgano de
Fiscalización, todo correspondiente al
Ejercicio Económico N*25 comprendido
entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de
2025.-

4) Elección de autoridades de:

A) Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Tres
Vocales Titulares, Tres Vocales Suplentes;
B) Comisión Revisora de Cuentas: Revisor
de Cuentas Titular y Revisor

de Cuentas Suplente.

5) Elección de dos (2) Delegados para la
firma del Acta de Asamblea-
-CRONOGRAMA ELECTORAL

Los términos previstos en el presente son
de carácter perentorio e improrrogable.-
-Listas de Candidatos

Las listas completas de candidatos
deberán ser presentadas ante la Comisión
Directiva hasta el día 21 de Marzo de 2026
para su oficialización.

La Comisión Directiva se expedirá hasta el
día 24 de Marzo de 2026 declarando si los
propuestos reúnen los requisitos
estatutarios y correrá traslados a los
apoderados las listas que no cumplan esas
condiciones.-

Los apoderados tendrán plazo hasta el día
26 de Marzo de 2026 para subsanar la/las
irregularidades advertidas.

FRANCISCO LANDIVAR - Presidente
ADOLFO R. PARADELO - Contador
Público

N' 656 - e. 11 marzo - v. 11 marzo - p. 200
-$ 1000

16

ASOCIACIÓN CIVIL
PROTECTORA DE ANIMALES
BICHOS
Convocatoria Asamblea General
Ordinaria
Convocase a los asociados a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 25 de
Abril de 2026 a las 21.30 Horas, con media
hora de tolerancia, en la calle Aguirre

Norte N” 830, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1. Motivos de realización de Asamblea
Fuera de Término por estatuario.

2. Consideración de Memoria y Balance
Ejercicio Año 2024 y 2025.

3. Elección de Autoridades.

4. Designación de 2 asociados para
refrendar el acta.

-Cronograma Electoral:

Los términos previstos en el presente son
de carácter perentorios e improrrogables.
-Cuota Social:

Para ser candidato y votar, los socios
activos deberán tener abonada hasta la
cuota del mes de Marzo, la cual se cobrará
en la sede social hasta las 20 Hs del día 20
de Marzo del cte. año.

-Padrón de Asociados:

El Padrón de Socios será exhibido desde el
día 02 de Abril a las 18 hs, en Aguirre
norte 830. Podrán plantearse objeciones al
mismo hasta el día 3 de marzo A las 18 hs,
las que serán resueltas por la C.D hasta el
día 04 a las 18hs.

Lista de Candidatos:

Las listas completas de candidatos deberán
ser presentadas ante la C.D para su
oficialización hasta el día 4 a las 18H

La C.D notificará observaciones a los
representantes de Lista hasta el día 5 a las
18 hs, las que deberán subsanarse hasta el
día 6 de Abril a las 18hs..

La C.D comunicara a los representantes la
totalidad de listas presentadas y
oficializadas.

Se deberá asignar una denominación a las
Listas, consignando un Apoderado y dos

Fiscales (1 Titular y 1 Suplente), y firmar


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

de conformidad todos los candidatos. En
caso de oficializarse una sola Lista, se
proclamará a la misma en el acto y no se
realizara el comicio.

-Comicios

La votación será secreta. Los socios
deberán concurrir DNI o carnet para emitir
su voto.

El comicio cerrará a las 21 Hs.

Santiago del Estero, 10 de Marzo de 2026
FERNANDA SAAD - Presidente

N' 657 - e. 11 marzo - v. 11 marzo - p. 200
-$ 1000

ASOCIACION CIVIL DE
FOMENTO COMUNAL KAYROS
TIEMPOS NUEVOS
Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria
Convocase a los asociados a Asamblea
General Ordinaria celebrarse el día
30/03/2026 a las 19 hrs. con 30 min de
tolerancia en la sede social sito en
Localidad El Colorado, Sgo. del Estero.

Para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de 2 socios autorizados
para la firma del acta de asamblea.

2.- Consideración de la Memoria Anual y
Balance 2025

KARINA ROMERO - Presidente

N' 661 - e.11 marzo - v.11 marzo - p.100 -
$ 500

ASOCIACION CIVIL DE
FOMENTO COMUNAL VECINOS
UNIDOS DE HUCHO POZO
Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria
Convocase a los asociados a Asamblea
General Ordinaria celebrarse el día
30/03/2026 a las 19 hrs. con 30 min de
tolerancia en la sede social sito en
Localidad de Hucho Pozo Sgo. del Estero,

para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de 2 socios autorizados

para la firma del acta de asamblea.

2. Consideración de la Memoria Anual y
Balance 2025

LELIA E. LUNA - Presidente

N' 662 - e.11 marzo - v.11 marzo - p.100 -
$ 500

BIBLIOTECA POPULAR
SOCIEDAD SARMIENTO
Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria
La Comisión Directiva de la Biblioteca
Popular Sociedad Sarmiento, en
cumplimiento de sus facultades
estatutarias y legales, convoca a los
asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el dia 21 de Marzo de 2026, a las
11:00 hs (con una hora de tolerancia
Según Art. 25” Estatuto), en su sede de

Libertad 674, Santiago del Estero.
ORDEN DEL DIA :

1) Elección de Presidente y Secretario de
Asamblea

2) Designación de dos socios para
suscribir el Acta;

3) Consideración de Memoria, Balance,
Inventario Informe del Revisor de Cuentas
2025;

4) Elección de autoridades para
renovación total de Comisión Directiva y
Revisores de Cuentas;

5) Proclamación y toma de posesión.
CRONOGRAMA ELECTORAL
(PLAZOS PERENTORIOS E
IMPRORROGABLES):

Capacidad Electiva: Para votar y ser
candidato se requiere tener abonada la
cuota de Marzo de 2026 y la antigúedad
exigida por estatuto en cada caso. El cobro
en sede cerrará el 19/03a las 12:00 hs,
Constitución de la Junta Electoral: El
órgano electoral se constituirá
formalmente el 13/03 hs en sede social
para trabajar en su organización interna, en
el padrón provisorio, fijar requisitos de
confección de boletas y organización del
acto eleccionario.

Padrón: Exhibición delpadrón provisional
desde el 16/03 a las 12:00 hs

17

Observaciones por escrito (a título
personal e individual) el 17/03 de 11:00 a
16 hs. El padrón definitivo se aprobara en
audiencia el 17/03 a las 20:00 hs

Listas: Presentación de Listas de
Candidatos el 18/03 de 11:00 a 16:00 hs en
sede social.

Deberán consignar: Denominación delista,
Apoderado, dos Fiscales (titular y
suplente), firmas de conformidad de todos
los candidatos y constitución de correo
electrónico como domicilio especial donde
serán válidas y vinculantes todas las
notificaciones reciprocas con la Junta, la
cual se constituye en:
juntaelectoral(Usociedadsarmiento.org).
Notificación de observaciones el 19/03
hasta las 10:00 hs. Envío de subsanación
de errores o reemplazos hasta el 19/03 a las
20:00 hs. La Audiencia de Oficialización
de Listas será el 19/03 a las 20:00 hs.
Boletas: Presentación de modelos el 20/03
de 10:00 a 13:00 hs. Notificación de
observaciones vía mail hasta las 14:00 hs,
Subsanación y Audiencia de Oficialización
de boletas el 20/03 a las 20:00 hs. En caso
de que exista una única lista oficializada,
se omiten los plazos y audiencias de
presentación de boletas.

Comicios: La votación será secreta y los
socios deberán concurrir obligatoriamente
con DNI. En caso de oficializarse una sola
lista Se proclamará a la misma en el acto
asambleario y no se realizará el comicio.
De existir dos o más listas, la emisión de
votos se realizará el 21/03 desde el inicio
del punto en asamblea hasta las 16:00 hs
Al finalizar, la Junta Electoral realizará el
escrutinio definitivo ante toda la Asamblea
y proclamará los resultados ante la misma.
JUNTA ELECTORAL: Titulares: Chavez,
Ramon Alberto (DNI 34.409.785); Cejas,
Fernando Exequiel (DNI 39.452.463):
D'Angelo, Juan Emiliano (DNI
31.055.386). Suplentes: Bravo, Carlos
Eduardo (DNI 17.677.013), Manzur
Cavallotti, Rafael Agustín (DNI
27.608.171)


Boletin Oficial N” 23.047

Miércoles 11 de Marzo de 2026

 

R. AGUSTIN MANZUR CAVALLOTTI
- Presidente

CARLOS ALBERTO SALIDO
BARRAZA - Secretario

N' 663 - e.11 marzo - v.11 marzo -

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE SANTIAGO DEL ESTERO
MINISTERIO DE OBRAS,
SERVICIOS PUBLICOS y AGUA
CONSEJO PROVINCIAL DE
VIALIDAD
LICITACIÓN PUBLICA Y ESCRITA
PARA LA CONTRATACIÓN
N'01/2026
(AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N”*
RESFC-2026-3-E-GDESDE-
MOPAMA)

Obra: "LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE NUEVA
COSTANERA EN TERMAS DE RIO
HONDO DESDE BALNEARIO LA
OLLA HASTA AEROPUERTO

INTERNACIONAL".

Ubicación: "DPTO. RIO HONDO".
Presupuesto Oficial: $1.440.000.000,00
(Pesos Mil Cuatrocientos
Millones).

Fecha de Apertura: 26 de Marzo del 2026

a Horas 09:30 o el subsiguiente día hábil

Cuarenta

si aquel resultare feriado, a la misma hora.
Lugar: Consejo Provincial de Vialidad -
Avda. Belgrano (N) N” 496, Ciudad.
Plazo de Ejecución: 360 (Trecientos
Sesenta) días corridos.

Plazo del Pliego: $1.440.000,00 (Pesos
Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil).
Venta del Pliego: Hasta el 16 de Marzo
del 2026.

Fecha de Solicitud
Certificado de Capacidad Libre de

Contratación Anual: 16 de Marzo del

ANTOGNOLI
Marcela
Alejandra

Vencimiento

2026.

Datos e informes en el Dpto.
Administrativo del Consejo Provincial de
Vialidad, sito en Avda. Belgrano (N)
N'496 de esta Ciudad.

Santiago del Estero, 10 de Marzo de 2026
Ing. JOSE FELIX ALFANO - Presidente

e. 11 marzo - v.12 marzo

RESOLUCION
RESOL-2026-441-E-GDESDE-CP V++
MOP
SANTIAGO DEL ESTERO, MARTES 10

DE FEBRERO DE 2026

Referencia:
Llamado a Licitación N” 01-26

Visto los términos de la Resolución
Ministerial N” RESFC-2026
-3-E-GDESDE-MOPAMA de fecha 10 de
Marzo del 2026; y

Que mediante el mismo se aprueba la

Toma de conocimiento

Documentación Técnica correspondiente
a la Obra: "LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE NUEVA
COSTANERA EN TERMAS DE RIO
HONDO DESDE BALNEARIO LA
OLLA HASTA AEROPUERTO
INTERNACIONAL-DPTO. RIO
HONDO" y
Licitación Pública y Escrita para la
01/2026, con un
presupuesto oficial de $ 1.440.000.000,00
(Pesos Mil

Millones), y un plazo de ejecución de 360

autoriza el llamado a
Contratación N”

Cuatrocientos Cuarenta
(Trescientos sesenta) dias corridos
Atento a ello y en uso de sus atribuciones,
EL PRESIDENTE INTERVENTOR DEL
CONSEJO PROVINCIAL DE
VIALIDAD

RESUELVE:

Artículo 1”: Tomar conocimiento de la
Resolución Ministerial N”
RESFC-2026-3-E-GDESDE-MOPAMA

Firmado digitalmente
por ANTOGNOLI
Marcela Alejandra
Fecha: 2026.03.11
12:27:34 -03'00'

de fecha 10 de Marzo del 2026;

Artículo 2”: Llamar a Licitación Pública y
Escrita para la contratación N” 01/2026 el
día 26 de Marzo del 2026, a horas 09:30 o
el subsiguiente día hábil si aquel resultare
feriado, a la misma hora, correspondiente
a la Obra: "LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE NUEVA
COSTANERA EN TERMAS DE RIO
HONDO DESDE BALNEARIO LA
OLLA HASTA AEROPUERTO
INTERNACIONAL-DPTO. RIO
HONDO", con un presupuesto oficial de $
1.440.000.000,00 (Pesos Mil Cuatrocientos
Cuarenta Millones), y un plazo de
ejecución de 360 (Trescientos sesenta) dias
corridos.

Artículo 3”: Designar miembros de la
Comisión de Apertura de dicho Acto a los
siguientes funcionarios:

-Jefatura Técnica: Ing. José Ramón
Carranza y/o quien designe.

-Dpto. de Asuntos Jurídicos: Dra. María
Laura Leguizamón, y/o quien designe
-Dirección de Construcciones: Ing. Daniel
Vega, y/o quien designe.

-Dirección de Ingeniería Vial: Ing. Raúl
Gustavo Díaz, y/o quien designe
-Dirección de Conservación: Ing. José
Ramón Herrera, y/o quien designe.
-Dpto. de Contabilidad y Finanzas: C.P.N
Ana Carolina Abraham, y/o quien designe
-Dpto. Administrativo: Sra. María Cleofe
Iñiguez, y/o quien designe.

Artículo 4”: Hacer saber; pasar a dicisión
Obras del Departamento Administrativo
para notificación del Sr. Ingeniero Jefe;
los Departamentos de Contabilidad y
Finanzas y Asuntos Jurídicos; registrar y
archivar.

Ing. JOSE FELIX ALFANO - Presidente