Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Dr. Gustavo Sáenz
Gobernador

Dra. María Matilde López Morillo
Secretaria General de la Gobernación
Dra. María Victoria Restom
Directora General

Edición de 88 Páginas
Año CXVI
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL N° 82926220

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Disposición Boletín Oficial N° 001/2.023
Publicaciones - Textos hasta 200 palabras - Precio de una publicación, por
día.

PUBLICACIONES
Valor de la Unidad tributaria (U.T.) actual............................................................ ..........$ 33,00
Trámite Normal
Trámite urgente
Precio por día
Precio por día
U.T.
U.T.
Texto hasta 200 palabras, el excedente se cobrará por Unidad tributaria....... 0,5 ..........$ 16,50 .......... ......... $ 33,00
Hoja de Anexo que se adjunta a la Publicación................................................ 70 .....$ 2.310,00 ....170 .... $ 5.610,00

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
Concesiones de Agua pública.......................................................................... 70 .....$ 2.310,00 ....170 .... $ 5.610,00
Remates administrativos ................................................................................. 70 .....$ 2.310,00 ....170 .... $ 5.610,00
Avisos Administrativos: Res. Lic. Contr. Dir. Conc. de precios Cit. Aud. Púb.
Líneas de Ribera, etc...................................................................................................... 70 .....$ 2.310,00 ....170 .... $ 5.610,00

SECCIÓN JUDICIAL
Edictos de minas ............................................................................................. 70 .....$ 2.310,00 ....170 .... $ 5.610,00
Edictos judiciales: Sucesorios, Remates, Quiebras, Conc. Prev.,
Posesiones veinteañales, etc. .......................................................................... 70 .....$ 2.310,00 ....170 .... $ 5.610,00

SECCIÓN COMERCIAL
Avisos comerciales.......................................................................................... 70 .....$ 2.310,00 ....170 .... $ 5.610,00
Asambleas comerciales ................................................................................... 70 .....$ 2.310,00 ....170 .... $ 5.610,00
Estados contables (Por cada página).............................................................. 154 .....$ 5.082,00 ....370 .. $ 12.210,00

SECCIÓN GENERAL
Asambleas profesionales................................................................................. 70 .....$ 2.310,00 ....170 .... $ 5.610,00
Asambleas de entidades civiles (Culturales, Deportivas y otros) ..................... 60 .....$ 1.980,00 ....100 .... $ 3.300,00
Avisos generales ............................................................................................. 70 .....$ 2.310,00 ....170 .... $ 5.610,00

EJEMPLARES Y SEPARATAS (Hasta el 31/12/2.015)
Boletines Oficiales............................................................................................. 6 ........$ 198,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 200 páginas) ..................................... 40 .....$ 1.320,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 400 páginas) ..................................... 60 .....$ 1.980,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 600 páginas) ..................................... 80 .....$ 2.640,00
Separatas y Ediciones especiales (Más de 600 páginas) ................................. 100 .....$ 3.300,00

FOTOCOPIAS
Simples de Instrumentos publicados en boletines oficiales agotados ................ 1 ..........$ 33,00
Autenticadas de instrumentos publicados en boletines oficiales agotados ...... 10 ........$ 330,00

COPIAS DIGITALIZADAS
Simples de copias digitalizadas de la colección de Boletines 1.974 al 2.003.... 10 ........$ 330,00
Copias digitalizadas de colección de Boletines 1.974 al 2.003 ........................ 20 ........$ 660,00
Nota: Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo a las tarifas fijadas precedentemente, y a los
efectos del cómputo se observarán las siguientes reglas: Las cifras se computarán como una sola palabra, estén formadas por uno o
varios guarismos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan.
Los signos de puntuación: punto, coma y punto y coma, no serán considerados.
Los signos de abreviaturas, como por ejemplo: %, &, $, 1/2, 1, se considerarán como una palabra.
Las publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones nacionales, provinciales y municipales, cuyos
importes se cobrarán mediante las gestiones administrativas usuales “Valor al Cobro” posteriores a su publicación, debiendo
solicitar mediante nota sellada y firmada por autoridad competente la inserción del aviso en el Boletín Oficial, adjuntando al texto a
publicar la correspondiente orden de compra y/o publicidad.
Estarán exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las que por disposiciones legales vigentes así lo
consignen.

Pág. N° 2

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
DECRETOS
N° 858 del 13/12/2024 - M.P.y D.S - RECHAZA EL RECURSO JERÁRQUICO INTERPUESTO POR LA FIRMA
CRESUD S.A.C.I.F. Y A. EN CONTRA LA DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CANON
CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA 2021/2022 EFECTUADAS POR SALTA FORESTAL S.A.

8

N° 859 del 13/12/2024 - M.Inf. - ADJUDICA EN VENTA INMUEBLES UBICADOS EN Bº BICENTENARIO
DEL DEPARTAMENTO CAPITAL. PROVINCIA DE SALTA (VER ANEXO)

11

N° 860 del 13/12/2024 - M.Inf. - AJDICA EN VENTA INMUEBLES UBICADOS EN EL Bº ISLAS MALVINAS
DEL DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA. PROVINCIA DE SALTA. (VER ANEXO)

13

N° 861 del 13/12/2024 - M.S.P. - RECHAZA PETICIÓN CONSTITUTIVA DE PROCEDIMIENTO
INTERPUESTA POR LA SRA. MARINA JESSICA JANET MENDIETA.

15

N° 862 del 13/12/2024 - M.S.yJ. - DISPONE EL PASE A SITUACIÓN DE RETIRO VOLUNTARIO DEL
SUBOFICIAL MAYOR HÉCTOR RAÚL BENAVIDEZ. POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA.

17

DECISIONES ADMINISTRATIVAS
N° 585 del 11/12/2024 - M.D.S. - APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS. SRA. LEILA STEFANÍA DAGÚN.
SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA. (VER ANEXO)

18

N° 586 del 11/12/2024 - M.D.S. - RESCINDE CONTRATO DE SERVICIOS. SRA. RAQUEL NOELIA CICKA.
APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS. SRA. CANDIDA GIMENA TOLABA SORIA. SECRETARÍA DE PRIMERA
INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA. (VER ANEXO)

19

N° 587 del 11/12/2024 - M.D.S. - RESCINDE CONTRATO DE SERVICIOS. SRA. BLANCA NATALIA
GUZMÁN. APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS. SRA. VALENTINA PETRACCHINI. SECRETARÍA DE
PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA. (VER ANEXO)

20

N° 588 del 12/12/2024 - M.P.y D.S - DESIGNA AL C.P.N. CARLOS ALEJANDRO MATEO ABUDI, EN EL
CARGO DE COORDINADOR GENERAL DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

21

N° 589 del 13/12/2024 - M.T.y D. - APRUEBA CONTRATOS DE SERVICIOS. SR. JULIO ALBERTO CESAR Y
OTROS. GUARDAVIDAS EN EL PRESTAMO CAMPING Y PARQUE ACUATICO DE LA UNIDAD
COORDINADORA DE PARQUES URBANOS (UCPU) (VER ANEXO)

21

N° 590 del 13/12/2024 - M.S.P. - DESIGNA A LA DRA. LUCIANA TAMARA DÍAZ
CARÁCTER DE PERSONAL TEMPORARIO.

ZABALA, EN

22

N° 709 D del 12/12/2024 - M.T.y D. - ACEPTA RENUNCIA. SR. NÉSTOR RAÚL NIETO BALVERDI.
BENEFICIO JUBILATORIO.

23

N° 710 D del 13/12/2024 - M.S.yJ. - OTORGA LICENCIA EXTRAORDINARIA CON GOCE DE HABERES.
SR. JUSTO VELÁSQUEZ. INICIO DE TRÁMITE JUBILATORIO.

24

N° 711 D del 13/12/2024 - M.G.D.H.yT. - ACEPTA RENUNCIA. SRA. GLADIS VIOLETA AQUINO.
BENEFICIO JUBILATORIO.

25

RESOLUCIONES DELEGADAS

RESOLUCIONES MINISTERIALES
Nº 175 DEL 09/12/2024 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - DISPONE EL LLAMADO A LICITACIÓN
PÚBLICA. OBRA: NUEVO CENTRO DE SALUD VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA - SALTA.

26

Nº 178 DEL 11/12/2024 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - APRUEBA EL PROCESO DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Nº 21. OBRA: CONSTRUCCIÓN 3ª ETAPA HOSPITAL DEL CARMEN SAN JOSÉ DE METÁN -

28

Nº 179 DEL 13/12/2024 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - HACE LUGAR A LO SOLICITADO POR
LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN - DELEGACIÓN SALTA Y LA CÁMARA SALTEÑA DE LA
CONSTRUCCIÓN Y AFINES, DISPONIENDO LA SUSPENSIÓN DE LOS CÓMPUTOS DE LOS PLAZOS DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE DICIEMBRE DE
2024 AL 06 DE ENERO DE 2025

30

Pág. N° 3

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Nº 171 DEL 02/12/2024 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/24

30

Nº 177 DEL 11/12/2024 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - APRUEBA
PROCESO DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Nº 14. OBRA : NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO ROSARIO DE LA FRONTERA

33

RESOLUCIONES
Nº 1119 DEL 09/12/2024 - SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS - APRUEBA LEGAJO TÉCNICO. OBRA:
POLIDEPORTIVO TOLAR GRANDE - RESTAURACIÓN - TOLAR GRANDE - DPTO. LOS ANDES

35

Nº 1120 DEL 09/12/2024 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - APRUEBA PROCESO DE ADJUDICACIÓN
SIMPLE Nº 43/24. OBRA: REFACCIONES VARIAS EN COLEGIO N° 5086 - JULIO SERGIO JOVANOVICS LOCALIDAD DE CAMPO QUIJANO

37

Nº 1121 DEL 10/12/2024 - SECRETARÍA DE OBRAS PÍBLICAS - APRUEBA LEGAJO TÉCNICO. OBRA:
REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4314 - BRIG. GRAL. ALVAREZ DE ARENALES - LOCALIDAD SALTA DPTO. CAPITAL

40

Nº 1122 DEL 11/12/2024 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - APRUEBA PROCESO DE ADJUDICACIÓN
SIMPLE Nº 41/24. OBRA: REFACCIONES VARIAS EN E.E.T. N° 3.141 -DIMITRI MENDELIEV - SALTA
CAPITAL

41

Nº 1123 DEL 11/12/2024 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - APRUEBA PROCESO DE ADJUDICACIÓN
SIMPLE Nº 44/24. OBRA: REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4.761 -ROBERTO ROMERO - SALTA
CAPITAL

44

RESOLUCIONES SINTETIZADAS
Nº 2075 DEL 16/12/2024 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE SALTA
-SELECCIONA POSTULANTES PARA CUBRIR CARGO DE DEFENSOR OFICIAL PENAL Nº 9 DEL DISTRITO
JUDICIAL DEL CENTRO

46

LICITACIONES PÚBLICAS
SC-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - Nº 108.1-0420-LPU24

47

SC-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - Nº 108.1-0421-LPU24

47

SC-HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE - Nº 119-0419-LPU24

48

SC-COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN - N° 101-0422-LPU24

49

ADJUDICACIONES SIMPLES
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE SALTA EXPTE. N° 7779/24

49

DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA - Nº 114/2024

50

PODER JUDICIAL DE SALTA EXPTE. ADM N° 4225/24

50

HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE - N° 42/23 - ADJUDICACIÓN

51

CONCESIONES DE AGUA PÚBLICA
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-42715/2024-0

51

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-308799/2018-0

52

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-172450/2012-0/5

53

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-287194/2023-0

53

DETERMINACIÓN DE LÍNEA DE RIBERA
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-277062/2023-0

54

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-144205/2024-0

55

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-171798/2024-0

55

Pág. N° 4

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

SECCIÓN JUDICIAL
EDICTOS DE MINAS
58

NRG METALS ARGENTINA S.A. - EXPTE. N° 791.488

SUCESORIOS
CORIA, JAVIER GUSTAVO LEONEL - EXPTE. N° EXP 883874/24

59

ARIAS, MARIA ANTONIA - EXPTE. N° 878026/24

59

MACARON, JULIO CESAR - EXPTE. N° EXP 880201/24

59

ALLAMAN, MERCEDES - EXPTE. N° EXP 859939/24

60

MARTINEZ, NANCY DALILA - EXPTE. N° 840772/23 - TARTAGAL

60

CORONEL ZULEMA DEL CARMEN - EXPTE. N° SC-26648/24 - SAN JOSÉ DE METÁN

61

VALDEZ GARECA, EMA - EXPTE. N° EXP 889804/24

61

ÁLVAREZ MARTHA YOLANDA - EXPTE. N° 874.989/24

62

COLQUE, MARCELINO; CONDORI, PETRONA - EXPTE. N° 807723/23

62

PEDROZA, ROBERTO - EXPTE. N° EXP 877453/24

62

MUÑOZ GERMAN ROBERTO - EXPTE. N° 24681/15 - TARTAGAL

63

TOLABA, EMILIANO; MONTIVEROS, FANNY BETTY - EXPTE. N° 883688/24

63

RIOS, ISABEL - EXPTE. N° EXP 874374/24

64

AYALA, MANUEL NICANOR - EXPTE. N° EXP 2267/21 - CAFAYATE

64

REMATES JUDICIALES
POR SERGIO EDUARDO ALONSO - JUICIO EXPTE. N° 876079/24

65

POR JULIA AUZA - EXPTE. N° TC1 53759/22

65

POSESIONES VEINTEAÑALES
ALLENDE, ANA MARIA CONTRA LONA, ADOLFO ALBERTO; LONA, MARIA INES; LONA, RICARDO; LONA
SARA Y OTROS POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DERECHOS REALES - EXPTE. N° SC2 26464/24

66

FRIAS, CESAR CRISOLOGO; FRIAS, OMAR Y OTROS CONTRA ROMERO DE FRIAS, ANSELMA - EXPTE. N°
EXP 815121/23 - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN

67

ARAMAYO ROSANNA DELICIA VS ARGAÑARAZ ADOLFO FERMIN S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DERECHOS REALES - EXPTE. N° 26588/24 - SAN JOSÉ DE METÁN

67

CAVANA, MARIA HECTER C/ MURUA, DAVID Y OTRO - EXPTE. N° 833645/23

67

EDICTOS DE QUIEBRAS
TOLEDO, JORGE GABRIEL -EXPTE. Nº EXP 884.994/24

68

CRUZ, VANESA LUJAN - EXPTE. N° EXP - 891688/24

69

MEDINA, ELIO ROBERTO - EXPTE. Nº EXP - 890.675/24 - EDICTO COMPLEMENTARIO

69

GUTIERREZ, ALBERTO MIGUEL - EXPTE. N° EXP - 891681/24

70

VELASQUEZ, CARLOS GABRIEL - EXPTE. N° EXP - 889647/24 - EDICTO COMPLEMENTARIO

71

BORJA, CARLOS FACUNDO - EXPTE. Nº EXP - 890.479/24 - EDICTO COMPLEMENTARIO

71

Pág. N° 5

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

EDICTOS JUDICIALES
FAREL ELVIRA C/ CONFEDERACION GENERAL ECONÓMICA DE SALTA Y/O - PROVINCIA DE SALTA
(MINISTERIO DE SALUD) Y/O CONFEDERACION EMPRESARIA SALTEÑA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
DE DERECHOS REALES - EXPTE. N° 751373/21

72

MATEO MATEO, AMAURY STEWARD C/ CARDONA, PAOLA GUADALUPE Y OTRO S/ DAÑOS Y
PERJUICIOS - EXPTE. N° EXC 5134/21- JOAQUÍN V. GONZÁLEZ

72

SECCIÓN COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD
SF ABOGADOS SAS

75

MGPACTO SRL

76

ASAMBLEAS COMERCIALES
78

GRAN HOTEL PRESIDENTE SA

AVISOS COMERCIALES
GRUPO NIOI SAS A GRUPO NIOI SA - AUMENTO DE CAPITAL Y TRANSFORMACION

78

AUTOFIX SRL - INSCRIPCIÓN DE GERENTE

80

SOLID MD SRL - MODIFICACIÓN DE CONTRATO

80

SECCIÓN GENERAL
ASAMBLEAS CIVILES
CENTRO VECINAL JUAN TORENA

83

ASOCIACIÓN CIVIL EDUCANDO-NOS

83

BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN JUAN DE DIOS - CAFAYATE

83

FE DE ERRATAS
DE LA EDICIÓN N° 21829 DE FECHA 06/11/2024 - COLEGIO SAN AGUSTIN SRL

84

RECAUDACIÓN
RECAUDACIÓN - CASA CENTRAL DEL DÍA 17/12/2024

Pág. N° 6

85

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

DECRETOS
SALTA, 13 de Diciembre de 2024
DECRETO Nº 858
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Excediente Nº 0090335-254742/2021-0 y agregados.
VISTO el recurso interpuesto por la firma CRESUD S.A.C.I.F. y A, en contra la
determinación y liquidación del canon dispuesta por Salta Forestal S.A. correspondiente a la
campaña 2021/2022, conforme a las Actas de Directorios Nº 248 y Nº 264; y,
CONSIDERANDO:
Que preliminarmente, la recurrente considera la supuesta existencia de
contradicción en la notificación efectuada por Salta Forestal S.A. respecto a la determinación
de los montos adeudados, puesto que le remitieron tres Actas de Directorio distintas, las Nº
248, Nº 263 y Nº 264;
Que de las actuaciones surge que la intimación realizada corresponde a la
campaña 2021/2022 ganadería y de los cultivos Soja, Maíz, Maíz Pisingallo, Maíz Silo, Sorgo,
Poroto Mung, Chía, y Sésamo, conforme a las Actas de Directorio Nº 248 y Nº 264;
Que se advierte que éstas dos y la Nº 263, se acompañaron en forma conjunta al
realizar la intimación de pago, lo que no significa que exista una contradicción o violación
de derecho de defensa de la recurrente;
Que en referencia al acta Nº 263 y su instancia recursiva, cabe señalar que ya
fueron resueltas mediante los Decretos Nº 129/2023, Nº 130/2023, Nº 131/2023 y Nº
132/2023;
Que en orden al recurso impetrado es del caso recordar que la Ley Nº 5348 -Ley
de Procedimientos Administrativos para la Provincia de Salta-, obliga a la Administración a
calificar de modo correcto las presentaciones de los administrados, en virtud del principio
del informalismo a favor del administrado, contenido en el artículo 144, inciso 1 de la citada
ley;
Que la presentación de la recurrente debe ser calificada como un recurso
jerárquico directo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 bis de la Ley Nº 7623
(modif, por el art. 2 de la Ley Nº 8087), e interpuesta dentro del plazo de 10 días, por
aplicación supletoria del artículo 180 de la Ley Nº 5348. Siendo ello así, cabe concluir que el
recurso planteado ha sido interpuesto en debido tiempo y forma, por lo que corresponde su
tratamiento;
Que dicho recurso jerárquico se interpuso en contra de los actos de liquidación y
determinación del canon correspondiente a la campaña 2021/2022 de ganadería, soja,
maíz, maíz pisingallo, maíz silo, sorgo, poroto mug, chía y sésamo, contenidos en las Actas
de Directorio Nº 248 y Nº 264;
Que en su recurso, la impugnante manifiesta que el canon es una
contraprestación basada en la productividad y no un tributo, agregando que los informes de
Gerencia de Campo no idertificarían de donde se toman los precios que fijan para cada
producto, por lo que considera que el acta es nula de nulidad absoluta, sosteniendo,
además, que la autoridad de aplicación le asigna un valor económico a productos que no se
comercializan;
Que asimismo, menciona la supuesta arbitrariedad e ilegitimidad en la las Actas
Nº 248 y Nº 264, ya que existiría una inconsistencia entre las cantidades de toneladas
producidas y controladas, y lo plasmado en dichas actas;

Pág. N° 8

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Que argumenta que se encontraría justificada la suspensión del acto de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley Nº 5348, y agrega la existencia de vicios graves,
puesto que las actas de finalización de cosecha elaboradas por ambas partes se contradicen
con la intimación realizada por Salta Forestal S.A.;
Que por otro lado, se agravia por la omisión deducir el costo del flete, lo que
implicaría desconocer el costo fundamental de los productos, considerando que el canon es
una contraprestación que la firma realiza a la provincia por la explotación del predio objeto
de la concesion;
Que finalmente solicitó la apertura a prueba, invocando que la ejecutividad del
acto no faculta a prescindir de las pruebas que darían apoyo a su presentación;
Que entrando a analizar los agravios planteados por la recurrente, cabe precisar
que los mismos carecen de fundamentos jurídicos ya que la determinación encuentra
sustento en la Ley Nº 7623, la cual establece que es la Autoridad de Aplicación la que
determinará la liquidación de la contraprestación correspondiente a cada caso (artículo 5 bis
reformado por la Ley Nº 8087);
Que, asimismo, el Decreto Nº 1561/2019 establece que Salta Forestal S.A. es la
Autoridad de Aplicación de todos los contratos de concesión de explotación de los
inmuebles rurales de su propiedad, como así también de la administración de las referidas
tierras y del canon que debe abonarse, conforme el Decreto Nº 834/2018, encontrándose
además facultada a efectuar las liquidaciones correspondientes a las contraprestaciones
previstas en Ia Ley Nº 7623;
Que de ello surge que Salta Forestal S.A. tiene las facultades para determinar el
canon a abonarse como contraprestación de la explotación de las tierras de la Provincia de
Salta, de acuerdo con la normativa vigente;
Que de la lectura de las actuaciones se evidencia que la Autoridad de Aplicación
determinó la cantidad de producto cosecha, tomando de base la información recabada, las
auditorías realizadas y conforme las planillas de control de peso de producción de la firma
CRESUD S.A.C.I.F.y A. se estipuló la fecha de carga, la patente del camión, el peso, el lote y la
empresa a la cual se le vendió el producto, todo ello, según lo dispone el artículo 3º del
Decreto Reglamentario Nº 705/2011;
Que en cuanto a la producción ganadera, la empresa Salta Forestal S.A tomó
como base el promedio de los últimos 7 (siete) días al vencimiento del plazo, no obstante,
CRESUD S.A.C.I.F.y A. menciona en su declaración jurada que el cálculo resulta de la
información del mes de junio del 2022, estableciendo un precio mayor, no advirtiéndose
perjuicio para la empresa concesionaria al establecer un precio menor al declarado por esta;
Que en relación a la soja se advierten diferencias, el Gerente de Campo informa
una producción que surge de las planillas de control de peso auditadas y de dos silos bolsas
que no fueron pesados. Por ello, se notificó a la recurrente la existencia de diferencias entre
el acta de finalización y lo auditado. Además, tomaron el precio de los últimos 7 (siete) días
anteriores al vencimiento de la cotización en la Bolsa de Cereales de Rosario;
Que las cantidades denunciadas por la Autoridad de Aplicación surgen de
criterios objetivos de control como es el pesaje con balanza, y el precio se determinó
conforme lo establece el Decreto Reglamentario Nº 705/2011;
Que respecto al maíz, cabe aclarar, que el acta de finalización fue suscripta en
fecha 20 de julio de 2022, es decir, luego del vencimiento del plazo para el pago del canon.
Lo cual denota que la diferencia mencionada por la recurrente resulta del hecho de que Salta
Forestal S.A. determinó el mismo a la fecha de su vencimiento, conforme lo establece el
contrato;

Pág. N° 9

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Que asimismo, en relación al producto maíz pisingallo, se puede advertir que, al
igual que con el producto anterior, se efectuó un corte parcial a la fecha de vencimiento,
quedando un remanente para el siguiente año. El precio fijado para el canon coincide con el
declarado por CRESUD S.A.C.I.F. y A;
Que especial mención se debe hacer respecto al producto maíz silo, ya que la
recurrente alega que el mismo no correspondería abonarse, puesto que no se comercializa y
se utiliza para alimentar a los animales;
Que se debe estar a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Nº 7623, que dispone
que el canon no podrá ser inferior al 10% del valor de producción del predio, no haciendo
diferencia entre productos vendidos o para uso de la recurrente;
Que con el producto sorgo, al igual que los anteriores se evidencia un corte
parcial a la fecha de vencimiento, suscribiéndose el acta de finalización en cuanto a la
determinación del canon, tomando como referencia el precio promedio a los últimos 7
(siete) días anteriores al vencimiento;
Que en referencia al producto chía, se advierte que el precio de canon fue
determinado conforme a lo presupuestado por la empresa ARGENSUN S.A., quien se
encuentra habilitada para informar el precio del producto, en razón de haber suscripto un
contrato de aparcería con la recurrente;
Que por último, en cuanto al producto sésamo, se evidencia una diferencia entre
el Acta de finalización y lo determinado por el Acta de Directorio Nº 248 de Salta Forestal
S.A., sin embargo, el fundamento de la cantidad determinada por la Autoridad de Aplicación
se debe a control realizado con las planillas de pesaje; además de que el precio del canon
surge del declarado por la propia concesionaria;
Que en conclusión, no se advierten contradicciones, ni modificaciones
unilaterales o arbitrarias, respecto a las cantidades determinadas por la Autoridad de
Aplicación, como a los precios fijados a fin de establecer los cánones. El procedimiento
realizado por Salta Forestal S.A. se efectuó en base a criterios objetivos y conforme a la
normativa vigente;
Que de las constancias de autos se desprende que la firma CRESUD S.A.C.I.F.y A.
tuvo la debida intervención a lo largo del proceso de determinación del canon;
Que en cuanto a la nulidad planteada por la recurrente, se debe tener presente
que para ella prospere, resulta necesario que exista de un vicio que haya colocado a la parte
en estado de indefensión, que provoque un perjuicio concreto;
Que, al respecto, la jurisprudencia sostiene que: "las nulidades requieren para su
procedencia la configuración de un perjuicio concreto, ya que, es postulado esencial que la
nulidad no es declarada por la nulidad misma" (Cfr. Fallos CJS, 141:423 y sus citas);
Que la recurrente solo hace una mención genérica de la existencia de nulidad sin
expresar cuáles serían los vicios del decreto, y por ellos tales argumentos deben ser
rechazados;
Que respecto de la supuesta arbitrariedad e ilegitimidad de la negativa de
deducir el costo del flete, corresponde advertir que de la Ley Nº 7623 y su decreto
reglamentario no surge, como pretende interpretar la concesionaria, la posibilidad de
deducir el costo del flete;
Que conforme lo dispone el artículo 3º de la Ley Nº 7623 la norma no hace
distinciones ni disquisiciones que ameriten su descuento;
Que respecto a la pretendida vigencia de las Resoluciones Nº 363/2011 y Nº
506/2012 emanadas del entonces Ministerio de Asuntos Agrarios, es del caso destacar que
dichos argumentos fueron rechazados por el Decreto Nº 815/2020;

Pág. N° 10

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Que, en relación a la apertura a prueba requerida por la recurrente, corresponde
decir que, tal como lo sostuvo esta Fiscalía de Estado en reiteradas ocasiones, "la
administración no tiene la obligación de proveer y practicar todas las medidas de prueba
solicitadas por los administrados, sino solo aquellas que resulten pertinentes y útiles para la
averiguación de la verdad real de los hechos" (Fiscalía de Estado de Salta, Dictamen Nº
193/2011), circunstancias no acreditadas en autos;
Que, de la lectura de las actuaciones y del recurso interpuesto no surge que la
impugnante haya ofrecido prueba alguna que deba ser producida en autos, es decir que,
solo menciona su pretensión de pedir la apertura de la prueba sin manifestar
específicamente los medios de prueba ofrecidos. De allí que, también corresponde su
rechazo por improcedente, a la luz de lo establecido en la Ley Nº 5348;
Que tampoco es procedente la suspensión de la ejecución del acto. En efecto, tal
como fuera señalado anteriormente, la determinación del canon no contiene vicio alguno
que lo nulifique, ni, por ende, lo torne revocable, al haber sido dictado por autoridad
competente - Salta Forestal S.A. (autoridad de aplicación), de conformidad con los hechos y
antecedentes de la causa y el derecho aplicable. En consecuencia, no se encuentran reunidos
los presupuestos procesales exigidos por el artículo 81 de la Ley Nº 5348, que tornen viable
la suspensión de la ejecución del acto;
Que conforme al Dictamen Nº 286/2024 de Fiscalía de Estado corresponde
rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la firma CRESUD S.A.C.I.F.y A;
Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por el articulo 144 inciso 2), de
la Constitución Provincial y de las competencias atribuidas, por el artículo 2º de la Ley Nº
8171 y su modificatoria Nº 8274,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por la firma CRESUD S.A.C.I.F.y
A, en contra la determinación y liquidación del canon correspondiente a la campaña
2021/2022 efectuadas por Salta Forestal S.A., conforme a las Actas de Directorio Nº 248 y
Nº 264, por los motivos expuestos en el considerando precedente.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Producción y
Desarrollo Sustentable, y por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
SÁENZ - De los Ríos Plaza - López Morillo

Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049696

SALTA, 13 de Diciembre de 2024
DECRETO Nº 859
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Expedente Nº 1100388-135174/2023-0 y Agregados.
VISTO la adjudicación con fines de vivienda sobre inmuebles ubicados en el

Pág. N° 11

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

barrio Bicentenario del Departamento Capital de la Provincia de Salta; y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 37 de la Constitución Provincial establece que corresponde a los
poderes públicos “facilitar el acceso de los sectores de menores ingresos a una vivienda
digna";
Que por conducto del Decreto Nº 399/2020, se crea el Plan Provincial de
Urbanización Social y Regularización Dominial denominado Plan "Mi Lote", destinado a los
sectores de mayor vulnerabilidad social de la Provincia, reconociendo como uno de sus
objetivos principales la regularización dominial de los terrenos que ocupan aquellas
personas o grupos familiares que no hayan logrado la obtención del título de propiedad;
Que por Ley Nº 1338, renumerada con el Nº 2616 y sus modificatorias, se
autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar por adjudicación directa los terrenos de propiedad
fiscal, o los que se expropien, en base a las diversas leyes vigentes, con destino a la creación
y ampliación de centros urbanos para viviendas familiares;
Que los inmuebles cuya adjudicación se propone son de propiedad de la
Provincia de Salta, tal como surge de las cédulas parcelarias incorporadas en las presentes
actuaciones;
Que la Dirección General de Inmuebles, informa el precio de venta de los
mismos, conforme a los parámetros establecidos por el articulo 5º de la Ley Nº 2616,
modificada por su similar, Nº 3590;
Que la Dirección General Unidad de Regularización Dominial informa que los
solicitantes indicados en el Anexo del presente, reúnen los requisitos exigidos por la norma
citada para la adjudicación en venta de los inmuebles allí detallados, en los terminos de su
artículo 2º, inciso 1, por revestir el carácter de actuales ocupantes de los mismos;
Que conforme a los informes expedidos por la Dirección General de Inmuebles y
el Instituto Provincial de Vivienda, los solicitantes detallados en el Anexo no resultan ser
titulares ni beneficiarios de inmuebles u otras soluciones habitacionales,
Que la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura y la
Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, han
tomado la intervención que les compete;
Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 144, inciso 2),
de la Constitución Provincial,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Adjudícanse en venta los inmuebles detallados en el Anexo que integra el
presente Decreto, ubicados en el barrio Bicentenario del Departamento Capital de la
Provincia de Salta, a las personas, en las condiciones y por los precios allí individualizados.
ARTÍCULO 2º.- Déjase establecido que el pago del precio determinado en el Anexo del
presente, deberá ser abonado por los adjudicatarios hasta en cien cuotas mensuales, iguales
y consecutivas, en el organismo que oportunamente indique la Secretaría de Tierras y Bienes
del Estado, dependiente del Ministerio de Infraestructura.
ARTÍCULO 3º.- Determínase que las deudas que posean y graven los inmuebles adjudicados,
así como el pago de los impuestos provinciales y municipales devengados o a devengarse a
partir de la fecha de notificación del presente, quedan a exclusivo cargo de los beneficiarios
de la presente adjudicación.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que los beneficiarios de esta adjudicación tienen la obligación de
habitar el inmueble adjudicado con su grupo familiar en forma continua y permanente, y
destinarlo para uso exclusivo de vivienda única familiar; quedando prohibido enajenarlo,

Pág. N° 12

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

locarlo o darlo en comodato, sin autorización expresa de la Sacretaría de Tierras y Bienes del
Estado o el órgano que en el futuro lo reemplace, hasta la cancelación de la hipoteca.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a Escribanía de Gobierno a instrumentar las respectivas escrituras
traslativas de dominio, con la correspondiente constitución del derecho real de hipoteca en
garantía del saldo del precio, la que estará exenta de todo impuesto, gravamen o
contribución; y a incluir expresamente en las mismas, las obligaciones impuestas en el
artículo 4º.
ARTÍCULO 6º.- Déjase establecido que cualquier incumplimiento a lo dispuesto en los
artículos precedentes implicará la caducidad automática de las adjudicaciones, volviendo los
inmuebles a la Provincia de Salta, con todo lo construido, edificado, plantado y demás
mejoras de cualquier naturaleza que se incorporen por accesión a los terrenos adjudicados,
sin derecho a indemnización alguna.
ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Infraestructura y
por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
SÁENZ - Camacho - López Morillo
VER ANEXO
Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049697

SALTA, 13 de Diciembre de 2024
DECRETO Nº 860
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Nº 388-255875/2023-0 y agregados.
VISTO la adjudicación en venta que se tramita con fines de vivienda de diversos
inmuebles de propiedad de la Provincia de Salta; y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 37 de la Constitución Provincial establece que corresponde a los
poderes públicos “facilitar el acceso de los sectores de menores ingresos a una vivienda
digna”;
Que por conducto del Decreto Nº 399/2020 se creó el Plan Provincial de
Urbanización Social y Regularización Dominial denominado Plan "Mi Lote", destinado a los
sectores de mayor vulnerabilidad social de la Provincia, reconociendo como uno de sus
objetivos principales la regularización dominial de los terrenos que ocupan aquellas
personas o grupos familiares que no hayan logrado la obtención del titulo de propiedad;
Que por Ley Nº 1338, renumerada Nº 2616 y sus modificatorias, se autoriza al
Poder Ejecutivo a enajenar por adjudicación directa los terrenos de propiedad fiscal, o los
que se expropien en base a las diversas leyes vigentes con destino a la creación y ampliación
de centros urbanos que estén destinados a la vivienda familiar;
Que los inmuebles cuya adjudicación se propone son de propiedad de la
Provincia de Salta;
Que la Dirección General de Inmuebles informó el valor de venta de los mismos
conforme a los parámetros establecidos por el artículo 5º de la Ley Nº 2616, modificada por
su similar Nº 3590;

Pág. N° 13

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Que la Dirección General Unidad de Regularización Dominial informa que los
solicitantes detallados en el Anexo del presente, reúnen los requisitos exigidos por la norma
citada para la adjudicación en venta de los inmuebles allí detallados, en los términos de su
artículo 2º, inciso 1, por revestir el carácter de actuales ocupantes de los mismos;
Que conforme a los informes expedidos por la Dirección General de Inmuebles y
el Instituto Provincial de Vivienda, los solicitantes detallados en el Anexo no resultan ser
titulares ni beneficiarios de inmuebles u otras soluciones habitacionales;
Que la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura ha tomado
la intervención que le compete,
Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por el articulo 144 inciso 2) de
la Constitución Provincial,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Adjudícanse en venta los inmuebles detallados en el Anexo que integra el
presente Decreto, ubicados en el Barrio Islas Malvinas del Departamento Rosario de Lerma,
Provincia de Salta, a las personas, en las condiciones y por los precios allí individualizados.
ARTÍCULO 2º.- Déjase establecido que el pago del precio determinado en el Anexo del
presente, deberá ser abonado por los adjudicatarios hasta en cien cuotas mensuales, iguales
y consecutivas, en el organismo que oportunamente indique la Secretaría de Tierra y Bienes,
dependiente del Ministerio de Infraestructura.
ARTÍCULO 3º.- Determínase que las deudas que posean y graven los inmuebles adjudicados,
asi como el pago de los impuestos provinciales y municipales devengados o a devengarse a
partir de la fecha de notificación del presente, quedan a exclusivo cargo de los beneficiarios
de la presente adjudicación.
ARTÍCULO 4º.- Dispóngase que los beneficiarios de la presente adjudicación tienen la
obligación de habitar el inmueble adjudicado con su grupo familiar en forma continua y
permanente, y destinarlo para uso exclusivo de vivienda única familiar; quedando prohibido
enajenarlo, locarlo o darlo en comodato, sin autorización expresa de la Secretaría de Tierra y
Bienes del Estado, hasta la cancelación de la hipoteca.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a Escribanía de Gobierno a instrumentar las respectivas escrituras
traslativas de dominio, con la correspondiente constitución del derecho real de hipoteca en
garantía del saldo del precio, la que estará exenta de todo impuesto, gravamen o
contribución; y a incluir expresamente en las mismas, las obligaciones impuestas en el
artículo 4º.
ARTÍCULO 6º.- Déjase establecido que cualquier incumplimiento a lo dispuesto en los
artículos precedentes implicará la caducidad automática de las adjudicaciones, volviendo los
inmuebles a la Provincia de Salta, con todo lo construido, edificado, plantado y demás
mejoras de cualquier naturaleza que se incorporen por accesión a los terrenos adjudicados,
sin derecho a indemnización alguna.
ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Infraestructura y
por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
SÁENZ - Camacho - López Morillo
VER ANEXO
Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049698

Pág. N° 14

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

SALTA, 13 de Diciembre de 2024
DECRETO Nº 861
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Expediente Nº 0020001-3842/2020-0
VISTO el reclamo administrativo previo formulado por la señora Marina Jessica
Janet Mendieta; y,
CONSIDERANDO:
Que la presentante solicita el pago de una indemnización en concepto de daño
moral pues considera que el Estado Provincial resulta responsable por el fallecimiento de su
madre, la señora Virginia América Mendieta, en virtud de la prestación irregular del servicio
de salud e incumplimiento de los deberes de seguridad y vigilancia de las personas;
Que sobre la base de tales hechos, la señora Mendieta reclama al Estado
Provincial la suma de Pesos Un millón ($1.000.000,00), en concepto de daño moral, con más
los intereses hasta su efectivo pago;
Que, en primer lugar, cabe precisar que la petición efectuada por la señora
Mendieta, no constituye un reclamo administrativo previo en los términos de la Ley Nº 5018
pues su objeto no está vinculado exclusivamente con un derecho de índole privada,
específicamente de naturaleza civil, que habilite eventualmente la promoción de una acción
de tal clase en contra del Estado Provincial;
Que de esta manera, se advierte que la presentación en cuestión constituye, una
de aquellas que da inicio a una gestión o procedimiento administrativo, en los términos de
los artículos 125, 129 y concordantes de la Ley Nº 5348 -Ley de Procedimientos
Administrativos de la Provincia de Salta-, destinada a la obtención o constitución de un acto
administrativo (conf. Gordillo, Agustín, "Procedimiento y Recursos Administrativos”,
Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1971, pág.43.);
Que en consecuencia, y por aplicación del principio del informalismo a favor del
administrado, de conformidad con lo establecido en los artículos 143 y 144 de la Ley Nº
5348, correspondería que la presentación de la señora Mendieta, sea considerada y tratada
como una petición constitutiva de procedimiento;
Que en ese marco, cabe tener presente que el artículo 1765 del Código Civil y
Comercial de la Nación establece que “La responsabilidad del Estado se rige por las normas y
principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda", aclarando el
artículo 1764 que las disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo “no son
aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria”;
Que en materia de responsabilidad del Estado, la Corte de Justicia local ha
propiciado la aplicación analógica de las normas del Código Civil y Comercial Nacional, "las
que pasan a integrarse al plexo de principios de derecho administrativo, frente a las lagunas
que éste presenta” (Fallos CJS, 205:629, in re “Choque, Roberto Daniel vs. Magriña, Juan
Marcelo - Provincia de Salta (Policía de la provincia de Salta) - Recurso de apelaciones” Expte. Nº 37.532/14, del 18/05/16);
Que en tal sentido, la Corte de Justicia de Salta tiene dicho que “Este tipo de
responsabilidad presenta particularidades que la tornan autónoma, pues el concepto de falta
de servicio es radicalmente extraño al derecho privado, independiente de la noción de culpa
y está caracterizada por el funcionamiento anormal, defectuoso o incorrecto de la
Administración, ya sea por acción o por omisión, cuando pesa sobre aquella la obligación de

Pág. N° 15

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

actuar. La responsabilidad objetiva y directa basada en la falta de servicio y definida por la
Corte Federal como una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio
regular, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la
actividad, los medios de que supone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y
el grado de previsibilidad del daño (Cfr. Fallos, 231:1124)”;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene, además, que si se trata
de un daño que se atribuye a la actuación del Estado Provincial como consecuencia del
ejercicio de la función administrativa que le es propia, la regulación de esta materia
corresponde al campo del derecho administrativo y es de resorte exclusivo de los gobiernos
locales (conf. CSJN, Fallos 329:1684), sin que obste a ello la circunstancia de que se
invoquen eventualmente disposiciones contenidas en el Código Civil, pues todos los
principios jurídicos, aunque contenidos en aquel cuerpo legal, no son patrimonio exclusivo
de ninguna disciplina jurídica y menos aún el derecho privado, pues constituyen principios
generales de derecho aplicables a cualquiera de ellas, aunque interpretándolos teniendo en
cuenta el origen y naturaleza de la relación jurídica de que se trate (conf. CSJN, Fallos
329:759, considerando 12; 330:2268, entre otros);
Que, dicho esto, y adentrándonos en el análisis del fondo de la cuestión
planteada, conforme emana de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, para que proceda la responsabilidad del Estado por falta de servicio es necesario el
concurso de los siguientes requisitos generales: a) Imputabilidad material del acto o hecho
administrativo a un órgano del Estado en ejercicio de sus funciones; b) Falta o
funcionamiento defectuoso o irregular del servicio; c) Existencia de daño cierto y relación
causal entre el hecho y el daño (Cfr. Fallos CSJN, 320:266; 325:1277; 328:4175; CJS, Tomo
205:629);
Que en ese orden de idea, no surge en las presentes actuaciones que se haya
configurado la responsabilidad estatal, por cuanto las circunstancias de incidente
denunciado no permiten tener por acreditada la presunta falta de servicio invocada;
Que sin perjuicio de ello, tampoco se acompañan pautas tendientes a acreditar la
cuantificación de los eventuales daños, por lo que la pretensión de la señora Mendieta
resulta infundada en tal sentido;
Que en virtud a lo expresado y atento al Dictamen Nº 16/2021 emitido por la
Fiscalía de Estado, corresponde rechazar la petición constitutiva de procedimiento
interpuesta, debiendo emitirse el acto administrativo pertinente;
Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por los artículos 144, inciso 2),
de la Constitución Provincial y 2º de la Ley Nº 8171, modificada por su similar Nº 8274,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Recházase la petición constitutiva de procedimiento interpuesta por la
señora Marina Jessica Janet Mendieta, D.N.I. Nº 33.979.520, atento los fundamentos
consignados en el considerando precedente.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud Pública y
por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
SÁENZ - Mangione - López Morillo

Pág. N° 16

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049699

SALTA, 13 de Diciembre de 2024
DECRETO Nº 862
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Expediente Nº 0140044-53712/2024-0
VISTO la solicitud de Retiro Voluntario presentada por el Suboficial Mayor de la
Policía de la Provincia de Salta, Héctor Raúl Benavidez; y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad a las constancias de autos, se encuentran acreditados los
requisitos exigidos para el pase a situación de Retiro conforme lo establece el Acta
Complementaria al Convenio de Transferencia del Sistema Provincial de Previsión Social,
ratificada mediante el Decreto Nacional Nº 301/2006 y Decreto Provincial Nº 134/2006, este
útimo ratificado mediante la Ley Nº 8128, razón por la cual corresponde conceder el
beneficio invocado;
Que la liquidación tendiente a la determinación del haber de retiro cuenta con el
visado positivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la
Resolución Nº 1745/2024 del Ministerio de Seguridad y Justicia, debidamente notificada al
bereficiario;
Que en la Cláusula Octava del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional
de la Provincia de Salta al Estado Nacional, aprobado mediante Ley Nº 6818, se establece
que el retiro del Personal de Seguridad debe disponerse por Decreto del Poder Ejecutivo
Provincial, previo uso de todas las licencias anuales reglamentarias y/o compensatorias que
el agente tuviere pendiente de usufructuar, y que a la fecha no hubieran caducado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2º inciso j), del Decreto Nº 515/2000 y los
artículos 71 y 72 del Decreto Nº 1950/1977, modificados por el artículo 1º del Decreto Nº
2875/1997, debiendo cesar, al finalizar estas, el pago de sus haberes;
Que es necesario dejar expresamente establecido que, al pasar a Retiro
Voluntario el Suboficial Mayor Benavidez, quedará fuera del fraccionamiento normado en el
artículo 8º irciso c), del Decreto Nº 248/1975, como así también de la aplicación del artículo
21 del Decreto Nº 1950/1977;
Que en virtud a todo lo expresado y atento al Dictamen Nº 3734/2024 de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad y Justicia, es procedente
el dictado del instrumento legal correspondiente;
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nº 5519, Nº 6818 y Nº
8128,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese el pase a situación de Retiro Voluntario del Suboficial Mayor de la
Policía de la Provincia de Salta, Héctor Raúl Benavidez, D.N.I. Nº 25.122.410, Clase 1976,
Legajo Personal Nº 12.305, Cuerpo Seguridad -Escalafón General-, en mérito a los
fundamentos consignados en el considerando precedente.
ARTÍCULO 2º.- Déjase establecido que en forma previa a hacerse efectivo el pase a retiro del
agente, deberá hacer uso de las licencias anuales reglamentarias y/o compensatorias que
tuviese pendiente de usufructuar, y que a la fecha no hubieran caducado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2º inciso j), del Decreto Nº 515/2000 y los artículos 71 y 72

Pág. N° 17

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

del Decreto Nº 1950/1977, modificados por el artículo 1º del Decreto Nº 2875/1997.
ARTÍCULO 3º.- Déjase aclarado que el Suboficial Mayor de la Policía de la Provincia de Salta,
Héctor Raúl Benavidez, D.N.I. Nº 25.122.410, Clase 1976, Legajo Personal Nº 12.305, cuyo
pase a Retiro Voluntario se dispone en el artículo 1º del presente, quedará fuera del
fraccionamiento normado en el artículo 8º inciso c), del Decreto Nº 248/1975, como así
también de la aplicación del artículo 21 del Decreto Nº 1950/1977.
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y
Justicia, y por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
SÁENZ - Solá Usandivaras - López Morillo

Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049700

DECISIONES ADMINISTRATIVAS
SALTA, 11 de Diciembre de 2024
DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 585
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Expediente Nº 159.681/2024- código 376
VISTO el Contrato de Servicios suscripto entre la Secretaría de Primera Infancia,
Niñez y Familia, en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, y la Sra. Leila Stefanía
Dagún; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato se celebra para que la nombrada desempeñe las tareas
descriptas en el Anexo del mismo, en la referida Secretaría, en remplazo de la Sra. Luciana
Martines, cuyo contrato feneció el 31 de agosto del 2024, conforme Decisión Administrativa
Nº 249/24;
Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 13/19, se delegó en la Coordinación
Administrativa de la Gobernación, la competencia para realizar las designaciones y
contrataciones que impliquen prestaciones de servicios personales;
Que los organismos competentes han tomado la debida intervención para la
emisión del presente acto administrativo;
Por ello, con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 8171, modificada por su similar
Nº 8274 y lo establecido por los Decretos Nºs 13/19 y 12/23, la Ley 8072 y su Decreto
Reglamentario Nº 1319/18;
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACIÓN
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Contrato de Servicios celebrado entre la Secretaría de Primera
Infancia, Niñez y Familia, en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, y la Sra. Leila
Stefanía Dagún, D.N.I. Nº 39.888.099, cuyo texto forma parte integrante de la presente, con
vigencia al 01 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2024.

Pág. N° 18

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida pertinente de la Jurisdicción y CA del Ministerio de Desarrollo Social, Ejercicio 2024.
ARTÍCULO 3º.- El presente acto administrativo será refrendado por el señor Ministro de
Desarrollo Social.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Demitrópulos - Mimessi

VER ANEXO
Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049687

SALTA, 11 de Diciembre de 2024
DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 586
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Expediente Nº 195.046/2024- código 376.
VISTO el Contrato de Servicios suscripto entre la Secretaría de Primera Infancia
Niñez y Familia, en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, y la Sra. Candida Gimena
Tolaba Soria, y;
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato se celebra para que la nombrada desempeñe las tareas
descriptas en el Anexo que forma parte del mismo, en la referida Secretaría, en reemplazo
de la Sra. Raquel Noelia Cicka, quien presentó la rescisión a su contrato aprobado por
Decisión Administrativa Nº 474/24, a partir del 01 de octubre del 2024;
Que los organismos competentes han tomado la debida intervención para la
emisión del presente acto administrativo;
Por ello, con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 8171, modificada por su similar
Nº 8274 y lo establecido por el Decretos Nºs 13/19 y 12/23, la Ley Nº 8072 y su Decreto
Reglamentario Nº 1319/18;
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACIÓN
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por rescindido el Contrato de Servicios suscripto entre la Secretaría de
Primera Infancia, Niñez y Familia, en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, y la Sra.
Raquel Noelia Cicka, D.N.I. Nº 29.570.740, aprobado por Decisión Administrativa Nº 474/24,
con vigencia al 01 de octubre del 2024.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Contrato de Servicios celebrado entre la Secretaría de Primera
Infancia, Niñez y Familia, en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, y la Sra. Candida
Gimena Tolaba Soria, D.N.I. Nº 36.815.005, con vigencia al 01 de octubre y hasta el 31 de
diciembre del 2024, cuyo texto forma parte de la presente.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida pertinente de la Jurisdicción y CA del Ministerio de Desarrollo Social, Ejercicio 2024.
ARTÍCULO 4º.- El presente acto administrativo será refrendado por el señor Ministro de
Desarrollo Social.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Pág. N° 19

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Demitrópulos - Mimessi

VER ANEXO
Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049688

SALTA, 11 de Diciembre de 2024
DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 587
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Expediente Nº 128.097/2024 - código 376.
VISTO el Contrato de Servicios suscripto entre la Secretaría de Primera Infancia,
Niñez y Familia, en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, y la Sra. Valentina
Petracchini; y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato se celebra para que la nombrada desempeñe las tareas
descriptas en el Anexo que forma parte del mismo, en la referida Secretaría, en reemplazo
de la Sra. Blanca Natalia Guzmán, quien presentó la rescisión a su contrato aprobado por
Decisión Administrativa Nº 249/24, a partir del 01 de julio del 2024;
Que los organismos competentes han tomado la debida intervención para la
emisión del presente acto administrativo;
Por ello, con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 8171, modificada por su similar
Nº 8274 y lo establecido por el Decretos Nºs 13/19 y 12/23, la Ley Nº 8072 y su Decreto
Reglamentario Nº 1319/18;
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACIÓN
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por rescindido el Contrato de Servicios suscripto entre la Secretaría de
Primera Infancia, Niñez y Familia, en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, y la Sra
Blanca Natalia Guzmán, D.N.I. Nº 36.370.945, aprobado por Decisión Administrativa Nº
249/24, con vigencia al 01 de julio del 2024.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Contrato de Servicios celebrado entre la Secretaría de Primera
Infancia, Niñez y Familia, en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, y la Sra.
Valentina Petracchini, D.N.I. Nº 38.653.345, con vigencia al 01 de septiembre y hasta el 31
de diciembre del 2024, cuyo texto forma parte de la presente.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida pertinente de la Jurisdicción y CA del Ministerio de Desarrollo Social, Ejercicio 2024.
ARTÍCULO 4º.- El presente acto administrativo será refrendado por el señor Ministro de
Desarrollo Social.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Demitrópulos - Mimessi

Pág. N° 20

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

VER ANEXO
Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049689

SALTA, 12 de Diciembre de 2024
DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 588
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
VISTO la Ley Nº 8.171 modificada por su similar Nº 8.274, del Gobernador,
Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y
Subsecretarios de Estado; y,
CONSIDERANDO:
Que se procede a designar al C.P.N. Carlos Alejandro Mateo Abudi, en el cargo
de Coordinador General del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable;
Que dicha designación tiene carácter de Autoridad Superior del Poder Ejecutivo Fuera de Escalafón;
Por ello, con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 8.171 modificada por su similar
Nº 8.274, y lo establecido por los Decretos Nros. 13/19 y 12/23,
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACIÓN
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Designar al C.P.N. CARLOS ALEJANDRO MATEO ABUDI, D.N.I. Nº 16.883.152,
en el cargo de Coordinador General del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable
con remuneración de Secretario, a partir del día 5 del mes de Diciembre del año 2.024.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo resuelto precedentemente se
imputará a la respectiva partida de la Jurisdicción y CA del Ministerio de Producción y
Desarrollo Sustentable.
ARTÍCULO 3º.- El presente acto administrativo será refrendado por el señor Ministro de
Producción y Desarrollo Sustentable.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Demitrópulos - De los Ríos Plaza

Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049690

SALTA, 13 de Diciembre de 2024
DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 589
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
EXPEDIENTE Nº 347-173546/24
VISTO, los Contratos de Servicios celebrados entre el Ministerio de Turismo y
Deportes de Salta y los Sres. Julio Alberto Cesar, Jorge Sánchez Bustamante, Daiana Anahí
Aquino y Ezequiel Díaz Tolaba, para que desempeñen funciones, como guardavidas, en el
“EL PRESTAMO CAMPING Y PARQUE ACUATICO; y,

Pág. N° 21

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

CONSIDERANDO:
Que en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 13/19 se delegó en la Coordinación
Administrativa de la Gobernación, la competencia para realizar las designaciones y
contrataciones que impliquen prestaciones de servicios personales.
Que por las necesidades existentes en la Unidad Coordinadora de Parques
Urbanos, orgarismo dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta, resulta
procedente la celebración de diversos contratos de servicios.
Por ello, con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 8171, lo establecido por el
Decreto Nº 13/19, la Ley Nº 8072 y su Decreto Reglamentario Nº 1319/18 y por lo
establecido en el art. 1251 y ccdtes. del Código Civil de la República Argentina.
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACIÓN
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.-APROBAR los Contratos de Servicios celebrados entre el Ministerio de
Turismo y Deportes de Salta y las personas detalladas en el Anexo; el cual forma parte del
presente instrumento.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputara a la partida
pertinente de la Jurisdicción y CA del Ministerio de Turismo y Deportes.
ARTÍCULO 3º.- La presente Decisión será refrendada por la señora Ministro de Turismo y
Deportes.
ARTÍCULO 4º. - Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Demitrópulos - Arancibia

VER ANEXO
Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049691

SALTA, 13 de Diciembre de 2024
DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 590
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Expediente Nº 0100244-150637/2024-0
VISTO las presentes actuaciones, por las cuales se gestiona la designación de la
doctora Luciana Tamara Diaz Zabala, para desempeñarse en el Hospital Público Materno
Infantil S.E., por necesidad de servicio; y,
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Personal del Ministerio de Salud Pública informa que la
designación es factible en el cargo vacante por renuncia del doctor Oscar Guillermo Sánchez
Domenech, aceptada por Resolución Delegada Nº 423/23 y con la afectación presupuestaria
vacante por cesantía del doctor Guillermo Jesús Arias, tramitada mediante Exp. Nº
244-279581/23.
Que asimismo informa, que el trámite no representa un aumento del número de
cargos previstos para la jurisdicción ni un incremento del gasto imputable a la Partida
Personal del Presupuesto vigente, efectuándose la imputación preventiva del mismo;
Que los órganos técnicos competentes han constatado mediante la

Pág. N° 22

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

documentación incorporada en autos, que se encuentra acreditada la identidad e idoneidad
de la postulante para su designación;
Por ello, con encuadre en el artículo 6º del Estatuto de la Carrera Sanitaria para el
Personal de la Salud Pública de Salta Ley Nº 7.678, artículo 23 de la Ley Nº 8.171, modificada
por su similar Nº 8.274 y Decretos Nºs. 13/19 y 12/23;
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACIÓN
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Designar a la doctora LUCIANA TAMARA DIAZ ZABALA, D.N.I. Nº
34.187.776, Matrícula Profesional 6026, en carácter de personal temporario, a partir de la
fecha de toma de posesión y hasta el 31 de Diciembre de 2.024, en el cargo 9, Decreto Nº
1.413/01, Agrupamiento: Profesional de Salud, Subgrupo: 1, para desempeñarse como
Profesional Asistente en el Hospital Público Materno Infantil S.E., con régimen horario de
treinta (30) horas semanales.
ARTÍCULO 2º.- La erogación resultante deberá imputarse al Curso de Acción:
081004000500, Inciso: Gastos en Personal, Ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- El presente acto administrativo será refrendado por el señor Ministro de
Salud Pública.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Demitrópulos - Mangione

Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049692

RESOLUCIONES DELEGADAS
SALTA, 12 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN DELEGADA Nº 709 D
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Expediente Nº 155-216991/2024
VISTO el expediente de referencia; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01 obra la renuncia del Sr. Néstor Raúl Balverdi, D.N.I. Nº 12.790.949
agente de la Secretaria de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes, por haber
obtenido el beneficio de jubilación ordinaria;
Que el área de Recursos Humanos, informa la situación de revista del agente,
aclarándose que el mismo no registra sumario administrativo iniciado en su contra, no tiene
bienes a su cargo y ha manifestado su negativa de someterse al examen psicofísico de
egreso;
Que por Decreto Nº 1595/12, el Poder Ejecutivo delegó al Secretario General de
la Gobernación y Ministros de las respectivas carteras, la competencia referente a la

Pág. N° 23

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

aceptación de renuncias de los Agentes de la Administración Pública Provincial;
Por ello, con encuadre legal en la Ley Nº 8.171 y su similar modificatoria Ley Nº
8.274, Ley Nº 5.546, art. 8 inc. f) y lo dispuesto por el Decreto Nº 1.595/2012;
LA MINISTRA DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia del Sr. Néstor Raúl Nieto Balverdi, DNI Nº 12.790.949,
agente de planta permanente, agrupamiento T- Función Jerárquica IV- Nº de Orden 43 del
Decreto Nº 3899/12, para acogerse a los beneficios jubilatorios ordinarios desde 06 de
noviembre del presente año.
ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que el renunciante no se sometió al examen médico
previsto en la normativa reglamentaria de la Ley Nº 24.557, Decreto Nacional Nº 1.338/96,
art. 9, Resolución SRT Nº 43/97 art. 6º y Decreto Nº 1.901/09.
ARTÍCULO 3º: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Arancibia

Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049693

SALTA, 13 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN DELEGADA Nº 710 D
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Expte. Nº 0140341-222931/2024-0
VISTO las actuaciones de referencia, relacionadas con la Licencia Extraordinaria
con goce de haberes solicitada por el señor Justo Velásquez; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01 obra nota del señor Velásquez, mediante la cual solicita Licencia
Extraordinaria con goce de haberes contemplado en el Decreto Nº 207/2.018,
fundamentando su pedido en razón de haber iniciado su trámite jubilatorio ante la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en fecha 14 de noviembre de 2024
bajo Expediente Nº 024-2013054758-4-4-1, atento constancias de fs. 02;
Que a fs. 03, obra intervención de la Dirección de Recursos Humanos de este
Ministerio de Seguridad y Justicia;
Que la Ley Nº 8.064 en su artículo 17, establece: “Los agentes alcanzados por las
Leyes Nº 5.546, 6.830 y 7.678 que encontrándose en condiciones de obtener el beneficio
jubilatorio acrediten el inicio de los trámites correspondientes, podrán solicitar una licencia
extraordinaria, con goce de haberes, hasta la extinción de la relación de empleo público.
También podrán gozar de la Licencia extraordinaria aquellos agentes que, a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, ya hubieran dado inicio al trámite jubilatorio
correspondiente.”;
Que dicho artículo está reglamentado por el Decreto Nº 207/2.018 el cual en su
artículo 1, reza: “(...) accederán a la misma, una vez acreditado el inicio del trámite
jubilatorio, mediante la presentación de la constancia del alta del expediente previsional en

Pág. N° 24

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

el área de personal de su dependencia, en el plazo de (20) días, desde la intimación
efectuada a tal efecto (...)”;
Que por lo expuesto y atento a Dictamen Nº 3.968/2.024 de la Dirección General
de Asuntos de este Ministerio, corresponde otorgar la Licencia Extraordinaria con goce de
haberes, al señor Justo Velásquez;
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Otorgar la Licencia Extraordinaria con Goce de Haberes, por inicio de trámite
Jubilatorio al señor Justo Velásquez, DNI Nº 13.054.758, personal de Planta Permanente de
la Subsecretaría de Defensa Civil dependiente de este Ministerio de Seguridad y Justicia, con
encuadre en el artículo 17 de la Ley Nº 8.064 y su Decreto Reglamentario Nº 207/2.018, a
partir del 15 de noviembre del corriente año y hasta la fecha de notificación de la Resolución
de otorgamiento del beneficio jubilatorio por parte de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES), en mérito a las razones mencionadas en el considerando
precedente.
ARTÍCULO 2º. Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Solá Usandivaras

Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049694

SALTA, 13 de Diciembre de 2024
RESOLUCION DELEGADA Nº 711 D
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
Expediente Nº 0030041-216427/2024.
VISTO la renuncia presentada por la Sra. GLADIS VIOLETA AQUINO, D.N.I Nº
13.318.182, agente de Planta Permanente, dependiente del Ministerio de Gobierno,
Derechos Humanos y Trabajo, a partir del 6 de noviembre de 2024, por acogerse al beneficio
jubilatorio; y,
CONSIDERANDO:
Que la misma se fundamenta en la obtención del Beneficio Jubilatorio Nº
14-0-2466295-0-4, de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES);
Que la citada agente no posee Bienes Patrimoniales del Estado a su cargo, ni
registra sumario administrativo alguno;
Que la agente incumplió con la presentación del Examen Psico-Físico de Egreso,
por su expresa negativa;
Que habiendo tomado intervención el Departamento Jurídico de la Subsecretaría
de Personal de la Provincia, se expide sobre la viabilidad de lo solicitado;
Por ello, con arreglo a lo dispuesto por el Decreto Nº 1.595/2012, y con arreglo
a lo establecido en las Leyes Nº 5.348 de Procedimientos Administrativos y Nº 8.171
modificada por su similar Nº 8.274;

Pág. N° 25

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

EL MINISTRO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar con vigencia al 6 de noviembre de 2024, la renuncia de la Sra.
GLADIS VIOLETA AQUINO, D.N.I. Nº 13.318.182, al Cargo: Supervisor Profesional Agrupamiento Profesional - Subgrupo 1 - Función Jerárquica II - Nº de Orden 2, del Decreto
Nº 1.135/2008, dependiente de la Subsecretaría de Inspección General de Personas
Jurídicas - Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo.
ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que la Sra. AQUINO, no adjuntó el Certificado de Aptitud
Psico-Físico de Egreso.
ARTÍCULO 3º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Villada

Fechas de publicación: 18/12/2024
OP N°: SA100049695

RESOLUCIONES MINISTERIALES
SALTA, 09 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN Nº 175
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Nº 253 - 115.242/22 - 0 y agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la entonces Dirección de
Obras de Salud para la ejecución de la obra “NUEVO CENTRO DE SALUD VAQUEROS - DPTO.
LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/45, rola la solicitud realizada por el Centro de Salud de Vaqueros,
las intervenciones de las distintas àreas del Ministerio de Salud Pública y el informe
efectuado por la Inspeccion de Obra de la entonces Dirección de Obras Salud de la S.O.P.,
planteando la necesidad de la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará contar
con un nuevo establecimiento de salud con ell objeto de brindar una
mejor calidad de asistencia a la comunidad de la citada localidad y su zona de
influencia;
Que los trabajos a realizar tiene por objeto la contruccion de: 1) Hall de ingreso y
espera, 2) Admisión o Recepcion, 3) Consultorio de Pediatria, 4) Consultorio Gnecologico
con baño, 5) 2 Consultorios odontológico, 6) 6 Consultorios, 7) Laboratorio, con Box de
extracciones, 8) Sala de Rayo X, 9) Farmacia y deposito de leche, 10) Depósito de limpieza,
11) Baños públicos, 12) Baño para discapacitados,
13) Espera, 14) Enfermerìa de guardia, 15) Sala de observación para dos camas y
baño, 16) Sala de reanimación, 17) Consultorio de Guardia, 18) Baños públicos, 19) Sala de
APS, 20) Baño, 21) Depòsito, 22) Baño de personal, 23) Cocina, 24) Oficina para gerente
general, 25) Administración y 26) Secretarías oficina, conforme al detalle de la Memoria
Descriptiva de fs. 50/54 y de las especificaciones técnicas particulares de fs. 77/111;

Pág. N° 26

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Que, en virtud de ello, a fs. 79/148 la entonces Dirección de Obras de Salud de
la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto
Oficial de $ 955.125.307,81 (pesos novecientos cincuenta y cinco millones ciento veinticinco
mil trescientos siete con 81/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Julio de
2.024;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Licitación
Pública (artículo 13 de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de
ejecución de 545 (quinientos cuarenta y cinco) días corridos;
Que a fs. 150, rola informe Tecnico Ambiental Nº 202/24 emitido por el Área
Ambiental interna de la S.O.P.;
Que a fs. 156/157, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos en cumplimiento de
la Resolcución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera
ministerial;
Que a fs. 157 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del
Ministerio de Infraestructura;
Que a fs. 158/160, mediante Dictamen Nº 392/24, la Direccion de
Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención
correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el
llamado a realizar el procedimiento de Licitación Pública;
Que a fs. 161, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura
ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 89/24;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley Nº 8.072,
artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto
Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del
Ministerio de Economia y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Disponer
el
llamado
a
Licitación
Pública con la modalidad Ajuste Alzado para
ARTÍCULO 1º.la ejecución de la obra “NUEVO CENTRO DE SALUD VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $955.125.307,81 (pesos novecientos
cincuenta y cinco millones ciento veinticinco mil trescientos siete con 81/100) IVA incluido,
a valores correspondientes al mes de Julio de 2.024 y con un plazo de ejecución de 545
(quinientos cuarenta y cinco) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras
Públicas a realizar el llamado de Licitación Pública y todos los actos tendientes a la
preadjudicacion de la obra citada en el articulo anterior, de conformidasd a lo dispuesto por
el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones
dependiente del Ministerio de Economica y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la
partida correspondiente del Ministerio de Infraestructura - Ejercicio 2.025 .
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Camacho

Recibo sin cargo: 100015237

Pág. N° 27

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120735

SALTA, 11 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN Nº 178
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Nº 386 - 261.338/2.020 - Cpde. 297 y agregados.
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la aprobación del
proceso de Redeterminación de Precios Nº 21 de la obra “CONSTRUCCIÓN 3ª ETAPA
HOSPITAL DEL CARMEN - SAN JOSÉ DE METÁN - DPTO. METÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que la mencionada obra fue adjudicada mediante Resolución Nº 38/22 del
Ministerio de Infraestructura a la empresa “AL INGENIERÍA S.R.L.”, suscribiéndose el Contrato
de Obra Pública por la suma de $ 277.332.821,35 (pesos doscientos setenta y siete millones
trescientos treinta y dos mil ochocientos veintiuno con 35/100) IVA incluido, a valores
correspondientes al mes de Febrero de 2.022;
Que asimismo, mediante Resolución Nº 126/24 del Ministerio de Infraestructura,
se aprueba el proceso de Redeterminación de Precios Nº 20 quedando establecido el nuevo
monto contractual en la suma de $ 720.108.565,07 (pesos setecientos veinte millones ciento
ocho mil quinientos sesenta y cinco con 07/100) IVA incluido, a valores correspondientes al
mes de Marzo de 2.024;
Que a fs. 02, el Inspector de Obra de la entonces Dirección de Obras de Salud de
la S.O.P., considera cumplidos los requisitos previstos por Decreto Nº 1.170/03 y su
modificatorio Nº 3.721/13 para dar curso a la solicitud de redeterminación de precios;
Que a fs. 01, rola Nota mediante la cual la contratista se adhiere expresamente a
los términos del Decreto señalado y por consiguiente renuncia a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o daños y perjuicios invocados con causa o
motivo de la renegociación y asume la obligación de integrar la garantía de ejecución del
contrato hasta el monto de la redeterminación (artículo 3º Decreto Nº 3.721/13);
Que la Administración se encuentra facultada a proceder a la renegociación en
virtud de lo establecido por el artículo 2º inciso e) del Decreto Nº 1.170/03, modificado por
Decreto Nº 3.721/13, cuando los costos hubieren adquirido un valor tal que reflejen una
variación de esos precios superior al 5% del valor de contrato o precio surgido de la última
redeterminación sobre el saldo pendiente de ejecución;
Que a fs. 111, mediante Actuación Nº 337/24 rola la intervención del Registro de
Contratistas de Obras Públicas, a fs. 112 el Dictamen Nº 733/24 y a fs. 112 vta. la
conformidad de la Dirección General de la Unidad Central de Contrataciones, constatando la
existencia de una variación equivalente al 5,80 % del valor del contrato y redeterminando el
mismo, actualizándolo a valores correspondientes al mes de Mayo de 2.024;
Que a fs. 113, la entonces Dirección de Obras de Salud de la S.O.P., a través de
ficha de Datos para Reporte - Decreto Nº 572/06, procede a informar el descuento del
anticipo financiero, redeterminándose el monto contractual en la suma total de $
731.254.486,47 (pesos setecientos treinta y un millones doscientos cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y seis con 47/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de
Mayo de 2.024, comprensivo del monto contractual redeterminado a valores
correspondientes al mes de Marzo de 2.024 por la suma de $ 720.108.565,07 (pesos

Pág. N° 28

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

setecientos veinte millones ciento ocho mil quinientos sesenta y cinco con 07/100) y de la
actualización N° 21 a valores correspondientes al mes de Mayo de 2.024 por la suma de $
11.145.921,40 (pesos once millones ciento cuarenta y cinco mil novecientos veintiuno con
40/100);
Que a fs. 115, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del
Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 119/124, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos toman la intervención en
cumplimiento del Reporte del Decreto Nº 572/06;
Que a fs. 125/126, mediante Dictamen Nº 567/24, la Asesoría Legal y Técnica de
la S.O.P. toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la
continuidad del trámite de aprobación de la redeterminación de precios solicitada;
Que a fs. 127, mediante Informe N° 265/24, la Unidad de Sindicatura Interna del
Ministerio de Infraestructura, ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley N° 8.072,
artículo 69 de su Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decretos Nº 1.170/03 y 3.721/13,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el proceso de Redeterminación de Precios Nº 21 de la obra
“CONSTRUCCIÓN 3ª ETAPA HOSPITAL DEL CARMEN - SAN JOSÉ DE METÁN - DPTO. METÁN PROVINCIA DE SALTA”, adjudicada por Resolución 38/22 del Ministerio de Infraestructura a
la contratista “AL INGENIERÍA S.R.L.”.
ARTÍCULO 2º.- Modificar la Cláusula Segunda del Contrato de Obra Pública, redeterminado
últimamente por Resolución Nº 126/24 del Ministerio de Infraestructura, estableciendo un
nuevo monto total del contrato en la suma de $ 731.254.486,47 (pesos setecientos treinta y
un millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis con 47/100) IVA
incluido, a valores correspondientes al mes de Mayo de 2.024, comprensivo del monto
contractual redeterminado a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.024 por la suma
de $ 720.108.565,07 (pesos setecientos veinte millones ciento ocho mil quinientos sesenta y
cinco con 07/100) y de la actualización N° 21 a valores correspondientes al mes de Mayo de
2.024 por la suma de $ 11.145.921,40 (pesos once millones ciento cuarenta y cinco mil
novecientos veintiuno con 40/100).
ARTÍCULO 3º.- Facultar al Secretario de Obras Públicas a suscribir la Addenda Modificatoria
del Contrato con la contratista “AL INGENIERIA S.R.L.”, por los montos dispuestos en el
Artículo 2º de la presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará al Curso de Acción: 081017024106 - Financiamiento: Libre Disp. (100) - Proyecto:
1013 - Unidad Geográfica: 112 - Ejercicio: 2.024.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Camacho

Recibo sin cargo: 100015236
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120734

Pág. N° 29

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

SALTA, 13 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN Nº 179
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Nº 386-242336/24-0 y agregados.
VISTO la solicitud de suspensión de los plazos contractuales de las obras
públicas realizado por la Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Salta - y la
Cámara Salteña de la Construcción y Afines; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01 se presenta el Presidente de la Cámara Argentina de la
Construcción -Delegación Salta-, solicitando la suspensión de los plazos contractuales en la
ejecución de las obras públicas, desde el día 23 de diciembre de 2024 al 06 de enero de
2025, haciendo lo propio a fs. 03 la Cámara Salteña de la Construcción y Afines;
Que dichos pedidos se efectúan con motivo de las festividades de fin de año,
debido a la escasa concurrencia de personal en las obras, lo cual afecta el cumplimiento de
los planes de trabajo, previstos oportunamente;
Por ello,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a lo solicitado por la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Salta y la Cámara Salteña de la Construcción y Afines, disponiendo la suspensión
de los cómputos de los plazos de ejecución de las obras públicas en el período comprendido
entre el 23 de diciembre de 2024 al 06 de enero de 2025.
ARTÍCULO 2º.- Establecer que las empresas interesadas en hacer uso de la suspensión
autorizada por la presente resolución, deberán efectuar el pedido ante las reparticiones
correspondientes, dejando expresa constancia de la renuncia al reclamo por gastos
improductivos y/o cualquier otro concepto que pueda ocasionarse con motivo de lo
dispuesto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Camacho

Recibo sin cargo: 100015235
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120733

SALTA, 02 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN Nº 171
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Nº 125 - 226.171/23 - 0 y agregados.
VISTO el procedimiento de Licitación Pública Nº 01/24, para la contratación de la
obra “GUARDIA DE EMERGENCIA Y QUIRÓFANOS AMBULATORIOS HOSPITAL SEÑOR DEL
MILAGRO - SALTA - CAPITAL”; y,

Pág. N° 30

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

CONSIDERANDO:
Que a fs. 262/263, mediante Resolución Nº 107/24 del Ministerio de
Infraestructura, se dispone el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra
mencionada, con un presupuesto oficial de $ 1.078.053.614,39 (pesos un mil setenta y ocho
millones cincuenta y tres mil seiscientos catorce con 39/100) IVA incluido a valores de Mayo
de 2.024, con un plazo de ejecución de 270 (doscientos setenta) días corridos, con la
modalidad de ajuste alzado y se autoriza a la Subsecretaría de Procedimientos de
Contrataciones de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios
Públicos a llevar adelante el respectivo llamado y todos los actos tendientes a la
preadjudicación de la misma;
Que a fs. 265/338, mediante Resolución Nº 18/24 de la Subsecretaría de
Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, se aprueban los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Anexos
correspondientes y se realiza el Llamado a Licitación Pública para la contratación de la obra
mencionada, la cual prevé un proceso selectivo con doble sobre, con una instancia de
precalificación de oferentes analizada conforme a los requisitos del sobre N° 1 y de la oferta
contenida en el sobre N° 2 de los que resulten precalificados;
Que según constancias de fs. 345, se ha dado cumplimiento con las debidas
publicaciones del llamado a Licitación Pública en diarios de circulación local, a fs. 341/342
en el Boletín Oficial, y a fs. 346 en la página web http://obraspublicas.salta.gob.ar,
garantizándose así el cumplimiento de los principios generales enunciados en los artículos 9
y 30 de la Ley Nº 8.072 y arts. 9, 10, 40 y 41 de su Decreto Reglamentario Nº 1.319/18;
Que conforme al Acta de Apertura de Sobres, de fecha 27 de Septiembre de
2.024 (fs. 610/612), presentaron sus ofertas 9 (nueve) empresas: “AL INGENIERÍA S.R.L.”,
“SILIOTTO S.R.L.”, “SUCESIÓN DE MADEO LUIS DANIEL”, “NECA S.R.L.”, “ROMERO y CIA. S.R.L.”,
“JC SEGURA CONSTRUCCIONES S.A.”, “ADOBE CONSTRUCCIONES de Daniel Alberto
Rodríguez”, “MARCOS ZARATE EMPRESA DE SERVICIOS S.R.L.”, y “CYL S.R.L.”, por los montos y
en las condiciones allí detalladas;
Que de las actuaciones cumplidas surge que el procedimiento de contratación se
ha llevado a cabo en un todo de acuerdo con las disposiciones aplicables del Régimen de
Contrataciones de la Provincia de Salta, previsto en la Ley N° 8072 y su Decreto
Reglamentario N° 1.319/18;
Que a fs. 2933/2937, rola el informe de la Comisión de Preadjudicación
designada mediante Resolución Nº 18/24 de la Subsecretaría de Procedimientos de
Contrataciones de Obras Públicas, la cual recomienda declarar inadmisibles a las ofertas
presentadas por las empresas: “JC SEGURA CONSTRUCCIONES S.A.”, ya que se detecta que
para los rubros de las instalaciones (sanitarias, eléctricas, termomecánica y gases médicos)
el oferente no consigna en su propuesta la mano de obra especializada, exigida en el
artículo 11 del P.C.P., “MARCOS ZARATE EMPRESA DE SERVICIOS S.R.L.”, en razón de que con
respecto a la instalación sanitaria, el servicio contra incendios y los gases medicinales del
Sector A difieren en complejidad y requerimientos con la instalación del Sector C, resultando
incongruente que sean cotizados de igual manera como lo hizo el oferente (Planilla de
cómputo y presupuesto - Anexo 3, fs. 2199/2204), “SILIOTTO S.R.L.”, por incumplimiento al
artículo 7, incs. l), ñ) y o) del P.C.P., “NECA S.R.L.”, por incumplimiento al artículo 7, incs. l) y
d) del P.C.P., “CYL S.R.L.”, por incumplimiento al artículo 7, incs. l), ñ) y o) del P.C.P. y “AL
INGENIERIA S.R.L.”, ya que a fs. 2782/2783 se solicitaron precisiones respecto de su
cotización, haciendo notar las aclaraciones requeridas en los tres sectores de la obra,
además de completar la planilla de datos garantizados, no dando cumplimiento a lo

Pág. N° 31

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

solicitado, y recomienda declarar admisibles, en lo relacionado a los requisitos formales, a
las ofertas presentadas por las empresas: “ADOBE CONSTRUCCIONES de Daniel Alberto
Rodríguez”, “SUCESIÓN DE MADEO LUIS DANIEL”, “ROMERO y CIA. S.R.L.”, pasando a la
evaluación de los criterios dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones
Particulares;
Que al respecto, la Comisión Evaluadora entiende que las ofertas de las
empresas admisibles, cuentan con capacidad de ejecución anual y capacidad técnica
individual en arquitectura suficientes para esta obra, presentan sus cotizaciones y análisis
de precios razonables, cumplen con la planillas de Datos Garantizados, resultan coherentes
sus planes de trabajo y las metodologías propuestas y sus equipamientos son suficientes,
reflejando también el cumplimiento de los valores vigentes al momento de la apertura de
sobres en lo relacionado a las cotizaciones de la mano de obra;
Que en consecuencia la Comisión Evaluadora recomienda preadjudicar la
contratación en cuestión a la empresa “ADOBE CONSTRUCCIONES de Daniel Alberto
Rodríguez”, en la suma de $ 1.081.040.404,00 (pesos un mil ochenta y un millones cuarenta
mil cuatrocientos cuatro con 00/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de
Septiembre de 2.024, que representa un 6,31 % inferior al presupuesto oficial actualizado,
con un plazo de ejecución de 270 (doscientos setenta) días corridos y a ejecutarse por la
modalidad de ajuste alzado, por cumplir con los requerimientos técnicos y formales
necesarios, siendo la oferta de menor precio y resultar la más conveniente por cumplimentar
satisfactoriamente con los criterios de evaluación dispuestos por el artículo 13 del Pliego de
Condiciones Particulares;
Que a fs. 2977/2989, rolan las constancias de las notificaciones del Informe de
Preadjudicación a los oferentes, sin que se presenten observaciones al mismo;
Que a fs. 2993, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de
Infraestructura, realiza la imputación definitiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 2994/2995, mediante Dictamen N° 409/24, toma intervención la
Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, sin
observaciones que formular para la continuidad del trámite de adjudicación
correspondiente;
Que a fs. 2996, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura
toma la intervención que le compete mediante Informe N° 53/24;
Por ello, atento a las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley Nº
8.072 y el artículo 15 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento de Licitación Pública Nº 01/24, llevado adelante
por la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, encomendado
por Resolución Nº 107/24 del Ministerio de Infraestructura para la ejecución de la obra
“GUARDIA DE EMERGENCIA Y QUIRÓFANOS AMBULATORIOS HOSPITAL SEÑOR DEL MILAGRO SALTA - CAPITAL”, con un presupuesto oficial de $ 1.078.053.614,39 (pesos un mil setenta
y ocho millones cincuenta y tres mil seiscientos catorce con 39/100) IVA incluido a valores
de Mayo de 2.024, con un plazo de ejecución de 270 (doscientos setenta) días corridos y a
ejecutarse con la modalidad de Ajuste Alzado.
ARTÍCULO 2º.- Desestimar por inadmisibles a las ofertas de las empresas: “JC SEGURA
CONSTRUCCIONES S.A.”, MARCOS ZARATE EMPRESA DE SERVICIOS S.R.L.”, “SILIOTTO S.R.L.”,
“NECA S.R.L.”, “CYL S.R.L.” y “AL INGENIERIA S.R.L.”, conforme a los motivos expresados en
los considerandos de la presente resolución.

Pág. N° 32

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

ARTÍCULO 3º.- Declarar admisibles a las ofertas de las empresas: “ADOBE CONSTRUCCIONES
de Daniel Alberto Rodríguez”, “SUCESIÓN DE MADEO LUIS DANIEL” y “ROMERO y CIA. S.R.L.”,
por cumplir con los requisitos formales y técnicos requeridos y en ése orden de prelación.
ARTÍCULO 4º.- en el marco de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 8.072, adjudicar a
la empresa “ADOBE CONSTRUCCIONES de Daniel Alberto Rodríguez”, CUIT Nº
20-14670081-1, la ejecución de la obra “GUARDIA DE EMERGENCIA Y QUIRÓFANOS
AMBULATORIOS HOSPITAL SEÑOR DEL MILAGRO - SALTA - CAPITAL”, por un monto de $
1.081.040.404,00 (pesos un mil ochenta y un millones cuarenta mil cuatrocientos cuatro
con 00/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Septiembre de 2.024, que
representa un 6,31 % inferior al presupuesto oficial actualizado, con un plazo de ejecución
de 270 (doscientos setenta) días corridos contados a partir del Acta de Inicio de los Trabajos
y a ejecutarse con la modalidad de Ajuste Alzado, por cumplir con los requisitos formales y
técnicos requeridos y resultar la más conveniente por contener el menor precio ofertado y
cumplir satisfactoriamente con los criterios previstos en el artículo 14 del Pliego de
Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 5º.- Facultar al Secretario de Obras Públicas a suscribir el Contrato de Obra
Pública con la empresa “ADOBE CONSTRUCCIONES de Daniel Alberto Rodríguez”, por el
monto y las condiciones previstas en el artículo 4º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Dejar establecido que en cumplimiento de la Ley Nº 7.070, la Empresa
contratista presentará de corresponder, el estudio ambiental, conforme a lo ordenado en la
Documentación Técnica y Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará la suma de $ 216.208.080,80 al Curso de Acción: 081017042501 Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 1116 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio:
2.024.
ARTÍCULO 8º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina
Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la
partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.025 para la terminación de dicha
obra, conforme lo establece el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.
ARTÍCULO 9º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Camacho
Recibo sin cargo: 100015227
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120714

SALTA, 11 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN Nº 177
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Nº 184 - 952/19 - Cpde. 1.135 y agregados.
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la aprobación del
proceso de Redeterminación de Precios Nº 14 de la obra “NUEVO HOSPITAL RICARDO
SALINAS - EL POTRERO - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que la mencionada obra fue adjudicada mediante Resolución Nº 129/22 del

Pág. N° 33

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Ministerio de Infraestructura a la firma “ING. DANIEL MADEO CONSTRUCCIONES”,
suscribiéndose el Contrato de Obra Pública por la suma de $ 274.557.794,14 (pesos
doscientos setenta y cuatro millones quinientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y
cuatro con 14/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Agosto de 2.022;
Que asimismo, mediante Resolución Nº 132/24 del Ministerio de Infraestructura,
se aprueba el proceso de Redeterminación de Precios Nº 12 y 13, quedando establecido el
nuevo monto contractual en la suma de $ 1.018.597.336,14 (pesos un mil dieciocho
millones quinientos noventa y siete mil trescientos treinta y seis con 14/100) IVA incluido, a
valores correspondientes al mes de Abril del 2.024;
Que a fs. 02, el Inspector de Obra de la entonces Dirección de Obras de Salud de
la S.O.P., considera cumplidos los requisitos previstos por Decreto Nº 1.170/03 y su
modificatorio Nº 3.721/13 para dar curso a la solicitud de redeterminación de precios;
Que a fs. 03, mediante Nota de Pedido Nº 01, la contratista se adhiere
expresamente a los términos del Decreto señalado y por consiguiente renuncia a todo
reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o daños y perjuicios
invocados con causa o motivo de la renegociación y asume la obligación de integrar la
garantía de ejecución del contrato hasta el monto de la redeterminación (artículo 3º Decreto
Nº 3.721/13);
Que la Administración se encuentra facultada a proceder a la renegociación en
virtud de lo establecido por el artículo 2º inciso e) del Decreto Nº 1.170/03, modificado por
Decreto Nº 3.721/13, cuando los costos hubieren adquirido un valor tal que reflejen una
variación de esos precios superior al 5% del valor de contrato o precio surgido de la última
redeterminación sobre el saldo pendiente de ejecución;
Que a fs. 52, mediante Actuación Nº 369/24 rola la intervención del Registro de
Contratistas de Obras Públicas, a fs. 53 el Dictamen Nº 740/24 y a fs. 53 vta. La
conformidad de la Dirección General de la Unidad Central de Contrataciones, constatando la
existencia de una variación equivalente al 9,52 % del valor del contrato y redeterminando el
mismo, actualizándolo a valores correspondientes al mes de Junio del 2.024,
respectivamente;
Que a fs. 54, la entonces Dirección Obras de Salud de la S.O.P., a través de ficha
de Datos para Reporte - Decreto Nº 572/06, procede a informar el descuento del anticipo
financiero, redeterminándose el monto contractual en la suma total de $ 1.088.355.109,00
(pesos un mil ochenta y ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil ciento nueve con
00/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024, comprensivo del
monto contractual redeterminado a valores correspondientes al mes de Abril de 2.024 por la
suma de $ 1.018.597.336,14 (pesos un mil dieciocho millones quinientos noventa y siete mil
trescientos treinta y seis con 14/100) y de la actualización Nº 14 a valores correspondientes
al mes de Junio de 2.024 por la suma de $ 69.757.772,86 (pesos sesenta y nueve millones
setecientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y dos con 86/100);
Que a fs. 56, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del
Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 59/64, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas
del Ministerio de Economía y Servicios Públicos toman la intervención en cumplimiento del
Reporte del Decreto Nº 572/06;
Que a fs. 66/67, mediante Dictamen Nº 415/24 la Dirección de Contrataciones
de Obras Públicas del Ministerio de Infreastructura, toma la intervención correspondiente,
sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de aprobación de la
redeterminación de precios solicitada;

Pág. N° 34

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Que a fs. 68, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura,
ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 263/24;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley N° 8.072,
artículo 69 de su Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decretos Nº 1.170/03 y 3.721/13,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el proceso de Redeterminación de Precios Nº 14 de la obra “NUEVO
HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA - PROVINCIA
DE SALTA”, adjudicada por Resolución Nº 129/22 del Ministerio de Infraestructura, a la
contratista “ING. DANIEL MADEO CONSTRUCCIONES”.
ARTÍCULO 2º.- Modificar la Cláusula Segunda del Contrato de Obra Pública, redeterminado
últimamente por Resolución Nº 132/24 del Ministerio de Infraestructura, estableciendo un
nuevo monto total del contrato en la suma de $ 1.088.355.109,00 (pesos un mil ochenta y
ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil ciento nueve con 00/100) IVA incluido, a
valores correspondientes al mes de Junio de 2.024, comprensivo del monto contractual
redeterminado a valores correspondientes al mes de Abril de 2.024 por la suma de $
1.018.597.336,14 (pesos un mil dieciocho millones quinientos noventa y siete mil
trescientos treinta y seis con 14/100) y de la actualización Nº 14 a valores correspondientes
al mes de Junio de 2.024 por la suma de $ 69.757.772,86 (pesos sesenta y nueve millones
setecientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y dos con 86/100).
ARTÍCULO 3º.- Facultar al Secretario de Obras Públicas a suscribir la Adenda Modificatoria
del Contrato con la contratista, hoy denominada “SUCESIÓN DE MADEO LUIS DANIEL”, por los
montos dispuestos en el Artículo 2º de la presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará hasta la suma de $ 54.637.610,68 al Curso de Acción: 081017041602 Financiamiento: Libre Disp. (100) - Proyecto: 1057 - Unidad Geográfica: 140 - Ejercicio:
2.024.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina
Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la
partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.025 para la terminación de dicha
obra, conforme lo establece el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.
ARTÍCULO 6º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar
Camacho
Recibo sin cargo: 100015226
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120712

RESOLUCIONES
SALTA, 09 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN Nº 1119
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125 - 188.464/24 - 0 y agregados.
VISTO el Legajo Técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras

Pág. N° 35

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Municipales, para la ejecución de la obra: “POLIDEPORTIVO TOLAR GRANDE RESTAURACIÓN - TOLAR GRANDE - DPTO. LOS ANDES - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/62, el Intendente de la Municipalidad de Tolar Grande presenta el
anteproyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra, la cual permitirá
refaccionar y dotar de instalaciones acordes a las necesidades de la comunidad, al
polideportivo municipal, incentivando la práctica de actividades sociales, recreativas y
deportivas en toda la zona intervenida;
Que la presente contratación tiene por objeto la ejecución de la refacción del
polideportivo donde se realizarán las siguientes tareas: 1) Demolición de contrapisos y pisos
en mal estado, 2) Construcción de un nuevo contrapiso armado, 3) Incorporar tecnologías de
calefacción, 4) Reparación de revoques en mal estado, 5) Pintura interior y exterior, 6)
Desmontaje de la instalación eléctrica existente, 7) Instalación eléctrica nueva bajo
normativa AEA, 8) Cambio de luminaria, 9) Cambio de aberturas. 10) Refacción de
equipamiento deportivo, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 05/10 y de la
Memoria Técnica y documentación de fs. 11/16 y 36/46;
Que, en virtud de ello, a fs. 64/68, la entonces Dirección de Obras Municipales
de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un
Presupuesto Oficial de $ 131.541.472,61 (pesos ciento treinta y un millones quinientos
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y dos con 61/100) IVA incluido, a valores de octubre
de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 50/51;
Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación
Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de
Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;
Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra
pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Tolar Grande;
Que a fs. 70, rola el informe Técnico Ambiental Nº 200/24, elaborado por el Área
Ambiental de la S.O.P.;
Que a fs. 77/78, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo
dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada
cartera ministerial;
Que a fs. 79, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de
Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 80/81, rola Dictamen Nº 402/24 emitido por la Dirección de
Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, con la intervención que
le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación
abreviada correspondiente;
Que a fs. 82, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha
tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 140/24;
Que a fs. 83, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de
Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020
y la Resolución Nº 36/2.020 de la Secretaria de Contrataciones, dependiente del Ministerio
de Economía y Servicios Públicos;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº
8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

Pág. N° 36

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la entonces Dirección de Obras
Municipales, para la obra “POLIDEPORTIVO TOLAR GRANDE - RESTAURACIÓN - TOLAR
GRANDE - DPTO. LOS ANDES - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $
131.541.472,61 (pesos ciento treinta y un millones quinientos cuarenta y un mil
cuatrocientos setenta y dos con 61/100) IVA incluido, con la Modalidad de Ajuste Alzado y
con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del
artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el
artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Tolar Grande.
ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Publica con la Municipalidad de Tolar Grande,
por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará hasta la suma de $ 39.462.441,78 al Curso de Acción: 092007019202 - Proyecto:
1005 - Unidad Geográfica. 99 - Financiamiento: Libre Disp. (100) - Ejercicio: 2.024.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina
Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la
partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.025 para la terminación de dicha
obra, conforme lo habilita el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.
ARTÍCULO 6º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente

Recibo sin cargo: 100015225
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120710

SALTA, 09 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN Nº 1120
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125 - 4.952/24 - 0 y agregados.
VISTO el procedimiento de Adjudicación Simple Nº 43/24, para la contratación
de la obra “REFACCIONES VARIAS EN COLEGIO Nº 5086 - JULIO SERGIO JOVANOVICS LOCALIDAD DE CAMPO QUIJANO - DPTO. ROSARIO DE LERMA - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución S.O.P. Nº 955/24 (fs. 74/75), se dispone el llamado a
Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada, con un presupuesto oficial de
$ 55.597.048,79 (pesos cincuenta y cinco millones quinientos noventa y siete mil cuarenta y
ocho con 79/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024, con un
plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos, con la modalidad de ajuste alzado y
se autoriza a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos a llevar adelante el respectivo
llamado y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la misma;
Que a fs. 77/96, mediante Resolución Nº 46/24 de la Subsecretaría de
Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, se aprueban los Pliegos de Bases y

Pág. N° 37

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Condiciones Particulares, la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Anexos
correspondientes y se realiza el Llamado a Adjudicación Simple para la contratación de la
obra mencionada;
Que según constancias de fs. 101 se ha dado cumplimiento con las debidas
publicaciones del llamado a Adjudicación Simple en un diario de circulación local, a fs. 102 y
vta. en el Boletín Oficial y a fs. 103 en la página web http://obraspublicas.salta.gob.ar,
garantizándose así el cumplimiento de los principios generales enunciados en los artículos 9
y 30 de la Ley Nº 8.072 y arts. 9, 10, 40 y 41 de su Decreto Reglamentario Nº 1.319/18;
Que conforme al Acta de Apertura de Sobres, de fecha 29 de Octubre de 2.024
(fs. 120/121), presenta su oferta una sola empresa: “ALVAREZ CHAMON S.R.L.”, por el monto
y en las condiciones allí detalladas;
Que de las actuaciones cumplidas surge que el procedimiento de contratación se
ha llevado a cabo en un todo de acuerdo con las disposiciones aplicables del Régimen de
Contrataciones de la Provincia, establecido en la ley Nº 8.072 y su Decreto Reglamentario Nº
1.319/18;
Que a fs. 149/152, rola el informe de la Comisión de Preadjudicación designada
mediante Resolución Nº 46/24 de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de
Obras Públicas, la cual se recomienda declarar admisible, en lo relacionado a los requisitos
formales, a la oferta presentada por la empresa “ALVAREZ CHAMON S.R.L.”, pasando a la
evaluación de los criterios dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones
Particulares;
Que al respecto la Comisión Evaluadora entiende que la oferta de la empresa
admisible, cuentan con la capacidad de ejecución anual y capacidad técnica individual
suficientes para esta obra, cumple con los requisitos técnico constructivos requeridos,
presenta su cotización y análisis de precios razonables, resultan coherentes su plan de
trabajo y la metodología propuesta, sus equipamientos son suficientes, su planilla de datos
garantizados correcta en lo referente a los materiales destinados a la instalación sanitaria y
refleja también el cumplimiento de los valores vigentes al momento de la apertura de sobres
respecto a la cotización de la mano de obra requerida;
Que en consecuencia la Comisión Evaluadora recomienda preadjudicar la
contratación en cuestión a la empresa “ALVAREZ CHAMON S.R.L.”, por un monto de $
64.425.109,22 (pesos sesenta y cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil ciento nueve
con 22/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.024, que
representa un 6,90 % superior al presupuesto oficial actualizado con un plazo de ejecución
de 120 (ciento veinte) días corridos y a ejecutarse por la modalidad de ajuste alzado, por
cumplir con los requerimientos técnicos y formales necesarios, siendo la oferta conveniente
por cumplimentar satisfactoriamente con los criterios de evaluación dispuestos por el
artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que a fs. 153/154, rola la constancia de la notificación del Informe de
Preadjudicación al oferente, sin que se presenten observaciones al mismo;
Que a fs. 162, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de
Infraestructura, realiza la imputación definitiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 163/164, mediante Dictamen N° 391/24, rola la intervención de la
Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, sin
observaciones que formular para la continuidad del trámite de adjudicación
correspondiente;
Que a fs. 165, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura
toma la intervención que le compete mediante Informe N° 47/24;

Pág. N° 38

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Por ello, atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº
8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Aprobar
el
procedimiento
de Adjudicación Simple Nº 43/24, llevado adelante
ARTÍCULO 1º.por la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, encomendado
por Resolución S.O.P. Nº 955/24, para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN
COLEGIO N° 5086 - JULIO SERGIO JOVANOVICS - LOCALIDAD DE CAMPO QUIJANO - DPTO.
ROSARIO DE LERMA - PROVINCIA E SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 55.597.048,79
(pesos cincuenta y cinco millones quinientos noventa y siete mil cuarenta y ocho con
79/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024, con un plazo de
ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos y a ejecutarse con la modalidad de Ajuste
Alzado.
ARTÍCULO 2º.- Declarar admisible a la oferta de la empresa: “ALVAREZ CHAMON S.R.L.”, por
cumplir con los requisitos formales y técnicos requeridos.
ARTÍCULO 3º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, adjudicar la
contratación mencionada en el Artículo 1º de la presente resolución a la empresa “ALVAREZ
CHAMON S.R.L.”, CUIT Nº 30-70981835-6, por un monto de $ 64.425.109,22 (pesos
sesenta y cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil ciento nueve con 22/100) IVA
incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de
2.024, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir del
Acta de Inicio de los Trabajos y a ejecutarse con la modalidad de Ajuste Alzado, por cumplir
con los requisitos formales y técnicos requeridos y resultar conveniente por cumplir
satisfactoriamente con los criterios de evaluación dispuestos por el artículo 14 del Pliego de
Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 4º.- Suscribir el Contrato de Obra Pública con la empresa “ALVAREZ CHAMON
S.R.L.”, por el monto y las condiciones previstas en el artículo 3º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que en cumplimiento de la Ley Nº 7.070, la Empresa
contratista presentará de corresponder, el estudio ambiental, conforme a lo ordenado en la
Documentación Técnica y Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.
ARTÍCULO 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto se imputara hasta la
suma de $ 12.885.021,84 al Curso de Acción: 071011005207 - Financiamiento: Libre Disp.
(100) - Proyecto: 1008 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2.024.
ARTÍCULO 7º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina
Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la
partida de fondos necesarios a invertir en el ejercicio 2.025 para la terminación de dicha
obra, conforme lo establece el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.
ARTÍCULO 8º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente

Recibo sin cargo: 100015224
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120708

Pág. N° 39

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

SALTA, 10 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN Nº 1121
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 47 - 227.249/22 - 0 y agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la entonces Dirección de
Obras de Educacion para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4314 BRIG. GRAL. ALVAREZ DE ARENALES - LOCALIDAD SALTA - DPTO. CAPITAL”; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/04, rola la intervención de las áreas técnicas del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, planteando la necesidad de la ejecución de la obra
mencionada, la cual posibilitará mejorar las condiciones edilicias y una mejor prestación de
los servicios de educación que se brindan en la Escuela Nº 4.314 - Brig. Gral. Alvarez de
Arenales de la ciudad de Salta;
Que la presente contratación tiene por objeto; a) en el sector de primaria, se
realizarán cambio de cubiertas y cielorrasos en oficina y cocina. También se reemplazará el
cielorraso de durlock en mal estado en el hall acceso, se reemplazarán las placas que
presenten humedad en la cocina contigua a dicho hall debiéndose refaccionar, en este local
también, la cubierta reemplazando y/o colocando ganchos, arandelas de gomas, etc. En la
totalidad de las cubiertas de aulas realizadas en la última ampliación del establecimiento se
realizarán babetas de chapa nuevas, en la unión de muros de carga y la chapa de la cubierta.
También se realizará un contrapiso nuevo en la parte posterior de las aulas nuevas, a los
fines de evitar filtraciones en el interior de éstas. b) En el sector de nivel Inicial, en la
cubierta de oficina, baño, pasillo y sala de N.l., se reemplazará la aislación hidrófuga
debiendo previamente realizar el retiro de todas las tejas para luego recolocarlas
reemplazando las que se encuentren rotas, faltantes y/o en mal estado. Se ejecutará nuevo
zócalo cementicio en los muros de ese frente a patio, el revoque que se encuentra en malas
condiciones del alero en el sector de la junta sísmica debiéndose reemplazar tapajunta
existente en alero y muro. En ese sector, se realizara nuevo contrapiso con pendiente
adecuada a patio y
la construcción de banquina y recinto para la instalación del tanque cisterna existente,
proveyéndose nuevas bombas impulsoras y las conexiones al tanque de reserva. Se incluye
la pintura para los muros interiores y de carga de la oficina y cocina donde se reemplaza la
cubierta y cielorraso, para los muros exteriores del sector a intervenir en Nivel Inicial y para
el cielorraso a reemplazar en hall de acceso del establecimiento. Finalmente se podarán dos
árboles, uno en el sector de primaria y uno en sector Nivel Inicial, conforme al detalle de la
Memoria Descriptiva de fs. 15/17 y especificaciones técnicas particulares de fs.15/27;
Que, en virtud de ello, a fs. 36/82 la entonces Dirección de Obras de Educacion
de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto
Oficial de $ 32.758.661,02 (pesos treinta y dos millones setecientos cincuenta y ocho mil
seiscientos sesenta y uno con 02/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de
Agosto de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 62/63;
Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento
de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de
Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;
Que a fs. 13, rola el informe Técnico Ambiental Nº 25/24 emitido por el Área
Ambiental de la S.O.P.;
Que a fs. 86/87, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos en cumplimiento de la

Pág. N° 40

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 87 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del
Ministerio de Infraestructura;
Que a fs. 88/89, mediante Dictamen Nº 558/24, la Asesorìa Legal de la
Secretaría de Obras Públicas toma la intervención correspondiente sin observaciones que
formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de
Adjudicación Simple;
Que a fs. 90, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha
tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 86/24;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072,
artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto
Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del
Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste
Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN COLEGIO Nº 5.086 “JULIO
SERGIO JOVANOVICS” - CAMPO QUIJANO - DPTO. ROSARIO DE LERMA - PROVINCIA DE
SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 32.758.661,02 (pesos treinta y dos millones
setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y uno con 02/100 IVA incluido, a
valores correspondientes al mes de Agosto de 2.024 y con un plazo de ejecución de 90
(noventa) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras
Públicas a realizar el llamado de Adjudicacion Simple y todos los actos tendientes a la
preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por
el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones
dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la
partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio 2.024.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente

Recibo sin cargo: 100015223
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120707

SALTA, 11 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN Nº 1122
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 386 - 286.339/23 - 0 y agregados.
VISTO el procedimiento de Adjudicación Simple Nº 41/24, para la contratación de
la obra “REFACCIONES VARIAS EN E.E.T. Nº 3.141 “DIMITRI MENDELIEV” - SALTA - CAPITAL”;
y,

Pág. N° 41

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución S.O.P. Nº 957/24 (fs. 81/82), se dispone el llamado a
Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada, con un presupuesto oficial de
$ 95.374.757,01 (pesos noventa y cinco millones trescientos setenta y cuatro mil setecientos
cincuenta y siete con 01/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de
2.024, con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos, con la modalidad de ajuste
Alzado y se autoriza a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras
Públicas, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos a llevar adelante el
respectivo llamado y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la misma;
Que a fs. 84/100, mediante Resolución Nº 44/24 de la Subsecretaría de
Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, se aprueban los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Anexos
correspondientes y se realiza el Llamado a Adjudicación Simple para la contratación de la
obra mencionada;
Que según constancias de fs. 103 se ha dado cumplimiento con las debidas
publicaciones del llamado a Adjudicación Simple en un diario de circulación local, a fs. 101 y
vta. en el Boletín Oficial y a fs. 102 en la página web http://obraspublicas.salta.gob.ar,
garantizándose así el cumplimiento de los principios generales enunciados en los artículos 9
y 30 de la Ley Nº 8.072 y arts. 9, 10, 40 y 41 de su Decreto Reglamentario Nº 1.319/18;
Que conformeall Acta de Apertura de Sobres, de fecha 28 de Octubre de 2.024 (fs.
123/124), se presenta únicamente la oferta de la empresa “ALVAREZ CHAMON S.R.L.”, por el
monto y en las condiciones allí detalladas;
Que de las actuaciones cumplidas surge que el procedimiento de contratación se
ha llevado a cabo en un todo de acuerdo con las disposiciones aplicables del Régimen de
Contrataciones de la Provincia, establecido en la ley Nº 8.072 y su Decreto Reglamentario Nº
1.319/18;
Que a fs. 149/153, rola el informe de la Comisión de Preadjudicación designada
mediante Resolución Nº 44/24 de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de
Obras Públicas, la cual recomienda declarar admisible, en lo relacionado a los requisitos
formales, a la empresa: “ALVAREZ CHAMON S.R.L.”, pasando a la evaluación de los criterios
dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que al respecto, la Comisión Evaluadora entiende que la oferta de la empresa
admisible, cuenta con la capacidad de ejecución anual y capacidad técnica individual
suficientes para esta obra, cumple con los requerimientos técnico constructivos requeridos,
presenta su cotización y análisis de precios razonables, resultan coherentes su plan de
trabajo y la metodología propuesta, sus equipamientos son suficientes, su planillas de datos
garantizados correcta en lo referente a los insumos y materiales destinados a pisos,
instalación sanitaria y eléctrica y refleja también el cumplimiento de los valores vigentes al
momento de la apertura de sobres respecto a la cotización de la mano de obra requerida;
Que en consecuencia la Comisión Evaluadora recomienda preadjudicar la
contratación en cuestión a la empresa “ALVAREZ CHAMON S.R.L.”, por un monto de
$86.401.872,81 (pesos ochenta y seis millones cuatrocientos un mil ochocientos setenta y
dos con 81/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.024, que
representa un 16,43 % inferior al presupuesto oficial actualizado, con un plazo de ejecución
de 90 (noventa) días corridos y a ejecutarse por la modalidad de ajuste alzado, por cumplir
con los requerimientos técnicos y formales necesarios, siendo la oferta conveniente por
cumplimentar satisfactoriamente con los criterios de evaluación dispuestos por el artículo 14
del Pliego de Condiciones Particulares;

Pág. N° 42

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Que a fs. 154/155, rola la constancia de la notificación del Informe de
Preadjudicación al oferente, sin que presente observaciones al mismo;
Que a fs. 162, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de
Infraestructura, realiza la imputación definitiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 163/164, mediante Dictamen Nº 396/24, rola la intervención de la
Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, sin
observaciones que formular para la continuidad del trámite de adjudicación
correspondiente;
Que a fs. 165, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura
toma la intervención que le compete mediante Informe Nº 49/24;
Por ello, atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072,
artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento de Adjudicación Simple Nº 41/24, llevado adelante
por la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, encomendado
por Resolución S.O.P. Nº 957/24 para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN E.E.T.
Nº 3.141 “DIMITRI MENDELIEV” - SALTA - CAPITAL”, con un presupuesto oficial de $
95.374.757,01 (pesos noventa y cinco millones trescientos setenta y cuatro mil setecientos
cincuenta y siete con 01/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de
2.024, con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos y a ejecutarse con la
modalidad de Ajuste Alzado.
ARTÍCULO 2º.- Declarar admisible a la oferta de la empresa “ALVAREZ CHAMON S.R.L.”, por
cumplir con los requisitos formales y técnicos requeridos.
ARTÍCULO 3º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, adjudicar la
contratación mencionada en el Artículo 1º de la presente resolución a la empresa “ALVAREZ
CHAMON S.R.L.”, CUIT Nº 30-70981835-6, por un monto de $ 86.401.872,81 (pesos
ochenta y seis millones cuatrocientos un mil ochocientos setenta y dos con 81/100) IVA
incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.024, con un plazo de ejecución
de 90 (noventa) días corridos contados a partir del Acta de Inicio de los Trabajos y a
ejecutarse con la modalidad de Ajuste Alzado, por cumplir con los requisitos formales y
técnicos requeridos y resultar conveniente por cumplir satisfactoriamente con los criterios
de evaluación dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 4º.- Suscribir el Contrato de Obra Pública con la empresa “ALVAREZ CHAMON
S.R.L.”, por el monto y las condiciones previstas en el artículo 3º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que en cumplimiento de la Ley Nº 7.070, la Empresa
contratista presentará de corresponder, el estudio ambiental, conforme a lo ordenado en la
Documentación Técnica y Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.
ARTÍCULO 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto se imputara hasta la
suma de $ 17.280.374,56 al Curso de Acción: 071011005207 - Financiamiento: Libre Disp.
(100) - Proyecto: 1008 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2.024.
ARTÍCULO 7º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina
Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la
partida de fondos necesarios a invertir en el ejercicio 2.025 para la terminación de dicha
obra, conforme lo establece el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.
ARTÍCULO 8º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente

Pág. N° 43

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Recibo sin cargo: 100015222
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120706

SALTA, 11 de Diciembre de 2024
RESOLUCIÓN Nº 1123
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125 - 169/24 - 0 y agregados.
VISTO el procedimiento de Adjudicación Simple Nº 44/24, para la contratación de
la obra “REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4.761 “ROBERTO ROMERO” - SALTA CAPITAL”; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución S.O.P. Nº 949/24 (fs. 74/75), se dispone el llamado a
Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada, con un presupuesto oficial de
$ 43.856.400,49 (pesos cuarenta y tres millones ochocientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos con 49/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de
2.024, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos, con la modalidad de
ajuste alzado y se autoriza a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras
Públicas, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos a llevar adelante el
respectivo llamado y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la misma;
Que a fs. 77/112, mediante Resolución Nº 47/24 de la Subsecretaría de
Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, se aprueban los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Anexos
correspondientes y se realiza el Llamado a Adjudicación Simple para la contratación de la
obra mencionada;
Que según constancias de fs. 118 se ha dado cumplimiento con las debidas
publicaciones del llamado a Adjudicación Simple en un diario de circulación local, a fs. 117
en el Boletín Oficial y a fs. 121 en la página web http://obraspublicas.salta.gob.ar,
garantizándose así el cumplimiento de los principios generales enunciados en los artículos 9
y 30 de la Ley Nº 8.072 y arts. 9, 10, 40 y 41 de su Decreto Reglamentario Nº 1.319/18;
Que conforme al Acta de Apertura de Sobres, de fecha 29 de Octubre de 2.024 (fs.
135/136), presentaron sus ofertas 2 (dos) empresas: “ALVAREZ CHAMON S.R.L.” y
“GALLAGHER, JUAN PABLO”, por el monto y en las condiciones allí detalladas;
Que de las actuaciones cumplidas surge que el procedimiento de contratación se
ha llevado a cabo en un todo de acuerdo con las disposiciones aplicables del Régimen de
Contrataciones de la Provincia, establecido en la ley Nº 8.072 y su Decreto Reglamentario Nº
1.319/18;
Que a fs. 188/192, rola el informe de la Comisión de Preadjudicación designada
mediante Resolución Nº 47/24 de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de
Obras Públicas, la cual recomienda declarar admisibles, en lo relacionado a los requisitos
formales, a las ofertas de las empresas: “ALVAREZ CHAMON S.R.L.” y “GALLAGHER, JUAN
PABLO”, pasando a la evaluación de los criterios dispuestos por el artículo 14 del Pliego de
Condiciones Particulares;
Que al respecto, la Comisión Evaluadora entiende que las ofertas de las empresas
admisibles, cuentan con la capacidad de ejecución anual y capacidad técnica individual en

Pág. N° 44

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

arquitectura suficientes para esta obra, cumplen con os requisitos técnico constructivos
requeridos, presentan sus cotizaciones y análisis de precios razonables, resultan coherentes
sus planes de trabajo y las metodologías propuestas, sus equipamientos son suficientes, sus
planillas de datos garantizados correctas en lo referente a los insumos y materiales
destinados a pisos, instalación sanitaria y eléctrica y reflejan también el cumplimiento de los
valores vigentes al momento de la apertura de sobres respecto a la cotización de la mano de
obra requerida;
Que en consecuencia la Comisión Evaluadora recomienda preadjudicar la
contratación en cuestión a la empresa “GALLAGHER, JUAN PABLO”, por un monto de $
45.314.256,29 (pesos cuarenta y cinco millones trescientos catorce mil doscientos cincuenta
y seis con 29/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.024, que
representa un 4,68 % inferior al presupuesto oficial actualizado, con un plazo de ejecución
de 120 (ciento veinte) días corridos y a ejecutarse por la modalidad de ajuste alzado, por
cumplir con los requerimientos técnicos y formales necesarios, siendo la oferta de menor
precio y resultar la más conveniente por cumplimentar satisfactoriamente con los criterios
de evaluación dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que a fs. 193/196, rola la constancia de la notificación del Informe de
Preadjudicación a los oferentes, sin que se presenten observaciones al mismo;
Que a fs. 207, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de
Infraestructura, realiza la imputación definitiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 208/209, mediante Dictamen N° 395/24, rola la intervención de la
Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, sin
observaciones que formular para la continuidad del trámite de adjudicación
correspondiente;
Que a fs. 210, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura
toma la intervención que le compete mediante Informe N° 51/24;
Por ello, atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072,
artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento de Adjudicación Simple Nº 44/24, llevado adelante
por la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, encomendado
por Resolución S.O.P. Nº 949/24 para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN
ESCUELA Nº 4.761 “ROBERTO ROMERO” - SALTA - CAPITAL”, con un presupuesto oficial de $
43.856.400,49 (pesos cuarenta y tres millones ochocientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos con 49/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de
2.024, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos y a ejecutarse con la
modalidad de Ajuste Alzado.
ARTÍCULO 2º.- Declarar admisibles a las ofertas de las empresas: “GALLAGHER, JUAN PABLO”
y “ALVAREZ CHAMON S.R.L.”, por cumplir con los requisitos formales y técnicos requeridos y
en ése orden de prelación.
ARTÍCULO 3º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, adjudicar la
contratación mencionada en el Artículo 1º de la presente resolución a la firma “GALLAGHER,
JUAN PABLO”, CUIT Nº 20-29334160-6, por un monto de $ 45.314.256,29 (pesos cuarenta y
cinco millones trescientos catorce mil doscientos cincuenta y seis con 29/100) IVA incluido,
a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.024, que representa un 4,68 % inferior al
presupuesto oficial actualizado, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días
corridos contados a partir del Acta de Inicio de los Trabajos y a ejecutarse con la modalidad

Pág. N° 45

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

de Ajuste Alzado, por cumplir con los requisitos formales y técnicos requeridos y resultar la
más conveniente por contener el menor precio ofertado y cumplir satisfactoriamente con los
criterios de evaluación dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 4º.- Suscribir el Contrato de Obra Pública con la empresa “GALLAGHER, JUAN
PABLO”, por el monto y las condiciones previstas en el artículo 3º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que en cumplimiento de la Ley Nº 7.070, la Empresa
contratista presentará de corresponder, el estudio ambiental, conforme a lo ordenado en la
Documentación Técnica y Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.
ARTÍCULO 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto se imputara hasta la
suma de $ 9.062.851,26 al Curso de Acción: 071011005207 - Financiamiento: Libre Disp.
(100) - Proyecto: 1008 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2.024.
ARTÍCULO 7º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina
Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la
partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.025 para la terminación de dicha
obra, conforme lo establece el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.
ARTÍCULO 8º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente

Recibo sin cargo: 100015221
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120705

RESOLUCIONES SINTETIZADAS
RESOLUCIÓN Nº 2075
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE SALTA
Salta, 16 de diciembre de 2024.
Y VISTOS estos autos caratulados “Concurso convocado para seleccionar
postulantes a cubrir un cargo de DEFENSOR OFICIAL PENAL Nº 9 DEL DISTRITO JUDICIAL
DEL CENTRO, previsto en la Ley Nº 7.016”, Expte. Nº 313/23, y.
CONSIDERANDO...
…Por ello,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
RESUELVE:
I. SELECCIONAR para la cobertura del cargo de DEFENSOR OFICIAL PENAL Nº 9 DEL DISTRITO
JUDICIAL DEL CENTRO, conforme a los fundamentos y a las calificaciones que constan en los
considerandos de la presente y en virtud de lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley Nº
7.016 y 41 del Reglamento Interno, a los postulantes que obtuvieron los tres mayores
puntajes y que, por orden alfabético, se consignan a continuación: ANUCH, SEBASTIÁN
EDUARDO - D.N.I. Nº 35.194.327; CUELLO, CÉSAR ALEJANDRO - D.N.I. Nº 22.637.121 y
JORGE DE CASTRO, LILIAN PAOLA - D.N.I. Nº 21.310.530.
II. ORDENAR la publicación de la presente, en su parte dispositiva, por un día en el Boletín
Oficial, en la página oficial de este Consejo de la Magistratura y en el POD.
III. COMUNICAR lo resuelto al Poder Ejecutivo Provincial y al Ministerio Público, a cuyo fin

Pág. N° 46

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

deberán librarse sendos oficios.
IV. MANDAR que se registre y notifique.

María Alejandra Gauffin, PRESIDENTE SUPLENTE - J. Martín Diez Villa, VICEPRESIDENTE María Elena González Diez, María Paula Majul, Eduardo Arturo Barrionuevo, Raúl Romeo
Medina, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, Corina Lona, SECRETARIA
Recibo sin cargo: 100015228
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120716

LICITACIONES PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 108.1-0420 LPU24
SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Objeto: ALQUILER DE EQUIPAMIENTO MÉDICO (01) ECÓGRAFO.
Organismo Originante: Ministerio de Salud Pública.
Expediente Nº: 0100089-221456/2024-0.
Destino: Hospital Público de Autogestión San Bernardo.
Fecha de Apertura: 30/12/2024 - Horas: 10:30.
Precio del Pliego: $ 50.000,00 (pesos cincuenta mil con 00/100). El depósito para la
adquisición del presente pliego se deberá efectuar en la Cuenta Corriente Nº
3-100-0942111624-6
de
la
Secretaría
de
Contrataciones,
CBU
2850100630094211162461 - CUIT 30-70993328-7.
Consultas: en nuestra página web saltacompra.gov.ar o personalmente en la Subsecretaría
de Contrataciones sito en Centro Cívico Grand Bourg, 3º edificio, planta baja, ala este,
Ministerio de Economía y Servicios Públicos o en dependencias de Casa de Salta sito en
Diagonal Norte Nº 933 Capital Federal, vía mail a spc@salta.gob.ar o vía telefónica al nº
(0387) 4324108.
Presentación Digital de Ofertas y Apertura: a través de la Plataforma Electrónica
Transaccional de Compras Públicas “Salta Compra”.
Gónzalez Fagalde, SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

Recibo sin cargo: 100015233
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120731

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 108.1-0421 LPU24

Pág. N° 47

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Objeto: EQUIPAMIENTO PARA SECTOR DE LAVADERO.
Organismo Originante: Ministerio de Salud Pública.
Expediente Nº: 0100089-233819/2024-0.
Destino: Hospital Público de Autogestión San Bernardo.
Fecha de Apertura: 30/12/2024 - Horas: 11:00.
Precio del Pliego: $ 40.000,00 (pesos cuarenta mil con 00/100). El depósito para la
adquisición del presente pliego se deberá efectuar en la Cuenta Corriente Nº
3-100-0942111624-6
de
la
Secretaría
de
Contrataciones,
CBU
2850100630094211162461 - CUIT 30-70993328-7.
Consultas: en nuestra página web saltacompra.gov.ar o personalmente en la Subsecretaría
de Contrataciones sito en Centro Cívico Grand Bourg, 3º edificio, planta baja, ala este,
Ministerio de Economía y Servicios Públicos o en dependencias de Casa de Salta sito en
Diagonal Norte Nº 933 Capital Federal, vía mail a spc@salta.gob.ar o vía telefónica al Nº
(0387) 4324108.
Presentación Digital de Ofertas y Apertura: a través de la Plataforma Electrónica
Transaccional de Compras Públicas “Salta Compra”.
Gónzalez Fagalde, SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES
Recibo sin cargo: 100015232
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120730

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 119-0419 LPU24
SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE
Objeto: ADQUISICIÓN DE SENSORES DE FLUJO DESCARTABLES PARA RESPIRADOR SLE5000.
Organismo Originante: Hospital Público Materno Infantil SE.
Expediente Nº: 0100244-3400/2024-0.
Destino: Organismo originante.
Fecha de Apertura: 30/12/2024 - horas: 10:00.
Precio del Pliego: $ 10.000,00 (pesos diez mil con 00/100). El depósito para la adquisición
del presente pliego se deberá efectuar en la Cuenta Corriente Nº 3-100-0942111624-6 de
la Secretaría de Contrataciones, CBU 2850100630094211162461 - CUIT 30-70993328-7.
Consultas: en nuestra página web saltacompra.gob.ar o personalmente en la Subsecretaría
de Contrataciones sito en Centro Cívico Grand Bourg, 3º edificio, planta baja, ala este,
Ministerio de Economía y Servicios Públicos o en dependencias de Casa de Salta sito en
Diagonal Norte Nº 933 Capital Federal, vía mail spc@salta.gob.ar o vía telefónica a los nºs.
(0387) 4324108.
Presentación Digital de Ofertas y Apertura: a través de la Plataforma Electrónica
Transaccional de Compras Públicas “Salta Compra”.

Pág. N° 48

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Gónzalez Fagalde, SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

Recibo sin cargo: 100015231
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120729

LICITACIÓN PÚBLICA N° 101-0422-LPU24
SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN
Objeto: ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA 4X4.
Organismo Originante: Coordinación Administrativa de la Gobernación.
Expediente Nº: 0020262-144690/2024-0.
Destino: Subsecretaría de Ceremonial y Audiencias.
Fecha de Apertura: 30/12/2024 - Horas: 11:30.
Precio del Pliego: $ 50.000,00 (pesos cincuenta mil con 00/100). El depósito para la
adquisición del presente pliego se deberá efectuar en la Cuenta Corriente Nº
3-100-0942111624-6
de
la
Secretaría
de
Contrataciones,
CBU
2850100630094211162461 - CUIT 30- 70993328-7.
Consultas: en nuestra página web saltacompra.gob.ar o personalmente en la Subsecretaría
de Contrataciones sito en Centro Cívico Grand Bourg, 3º edificio, planta baja, ala este,
Ministerio de Economía y Servicios Públicos o en dependencias de Casa de Salta sito en
Diagonal Norte Nº 933 Capital Federal, vía mail a spc@salta.gob.ar o vía telefónica a los Nºs.
(0387) 4324-108.
Presentación Digital de Ofertas y Apertura: a través de la Plataforma Electrónica
Transaccional de Compras Públicas “Salta Compra”.
Gonzalez Fagalde, SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

Recibo sin cargo: 100015230
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120728

ADJUDICACIONES SIMPLES
ADJUDICACIÓN SIMPLE EXPEDIENTE N° 7779/24
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
El Tribunal Electoral de la Provincia de Salta, llama a cotizar precios para el día 27/12/2024,
a horas 10:00, o día hábil siguiente si éste fuera declarado inhábil judicial, a la misma hora,
para la adquisición de cuatro (4) cubiertas para la camioneta Amarok, dominio AE007RC de

Pág. N° 49

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

propiedad de este tribunal.
Informes y Entrega de Pliegos: Área de Administración del Tribunal Electoral, lunes a viernes
de 8:00 a 13:00.
Consulta de Pliegos: página web www.electoralsalta.gob.ar teléfono: 0387-4257500.
Pliego: sin cargo.
Lugar de apertura: Tribunal Electoral, Avda. Bolivia 4671 (Ciudad Judicial)- CP 4400 - Salta Argentina.
María José Ruiz de los Llanos, SECRETARIA
Valor al cobro: 0012 - 00011357
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 5,610.00
OP N°: 100120755

ADJUDICACIÓN SIMPLE PARA OBRA PÚBLICA Nº 114/2024
DIVISIÓN COMPRAS Y PATRIMONIO
DEPARTAMENTO CONTABLE FINANCIERO
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA
Para la Provisión de: CIENTO DIEZ MIL (110.000) LITROS DE GAS OIL GRADO 3 PARA
REGIONES VARIAS DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA.
Presupuesto Oficial: $ 150.000.000,00 (pesos: ciento cincuenta millones con 00/100).
Expte. Nº: 0110033-219476/2024-0.
Apertura: 27 de diciembre de 2024 a Horas 11:00.
Lugar de Apertura: Consejo Técnico de la DVS - España N° 721 - Salta - Teléfono (0387)
431-0826 y líneas rotativas.
Precio del Pliego: sin cargo
Consulta de Pliegos: en el Dpto. Contable Financiero - Div. Compras y Patrimonio de la
Dirección de Vialidad de Salta - e-mail uocompras.dvs@gmail.com, en horario de 08:30 a
12:30, de lunes a viernes y hasta el día 26-12-2024, inclusive.
Asimismo Consulta en el Portal de Compras y Contrataciones del Estado:
compras.salta.gov.ar
Macedo, DIRECTOR
Recibo sin cargo: 100015234
Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120732

ADJUDICACIÓN SIMPLE EXPTE. ADM 4225/24
PODER JUDICIAL DE SALTA
Art. 14 Ley 8072.
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN ESPACIOS DE CIRCULACIÓN.

Pág. N° 50

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

El Poder Judicial de Salta llama a cotizar precios, bajo la modalidad prevista en el art. 14 de
la Ley 8072, para el día: 27/12/2024, horas: 10:00, destinada a la provisión y colocación de
vidrios en espacios de circulación, EXPTE. ADM 4225/24. Si la fecha de apertura del
expediente detallado supra fuera declarada inhábil, la misma se llevará a cabo el día hábil
siguiente.
Por Informes y Lugar de Apertura: Dirección de Administración - Área Compras - Avda.
Bolivia 4671, 2º Piso. Of. 3005.
Consultas y Descargas de Condiciones: página Web: www.justiciasalta.gov.ar.
CPN Virginia Lona Kralik, ENC. ÁREA DE COMPRAS

Valor al cobro: 0012 - 00011342
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120711

ADJUDICACION SIMPLE Nº 42/23 - ADJUDICACIÓN
DEPARTAMENTO COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL SE
Art. 14.
Artículo 1°: con encuadre en el artículo 14 de la Ley 8.072 de Contrataciones de la Provincia
resulta el trámite de Adjudicación Simple N° 42/2023: adquisición de óptica de cistoscopio
de repuesto Storz Hopkins de 5 Mm de 30º P/Urología, según DI N° 493/23: KAR STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA: renglón N° 01, por un total de $ 1.137.346,00.- (pesos un
millón ciento treinta y siete mil trecientos cuarenta y seis con 00/100).
Dudzinskas, RESPONSABLE DE COMPRAS
Valor al cobro: 0012 - 00011341
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120709

CONCESIONES DE AGUA PÚBLICA
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPEDIENTE Nº 0090034-42715/2024-0
Molina Majek Pablo José DNI N° 26.425.273, en su carácter de cotitular registral del Catastro
N° 11425 del Dpto. Rosario de la Frontera, provincia de Salta, gestiona la concesión de uso
de agua pública superficial, para riego de 24 ha bajo riego con carácter eventual, con un
caudal de 12,600 lt/seg. aguas a derivar de una Vertiente s/N .
Conforme a las previsiones de los arts. 24 inc. b), 51, 69, 201, ss. y cc. del Código de Aguas
y su Decreto Reglamentario 2299/03, se ordena la publicación de la presente gestión en el

Pág. N° 51

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Boletín Oficial y en un diario de circulación en toda la provincia, por el término de 5 (cinco)
días. Se encuentra autorizado a diligenciar el presente el Ing. Ernesto Abdo. Ello para que, en
función del art. 309 del mismo cuerpo legal, las personas que tengan derecho o interés
legítimo tomen conocimiento de que podrán hacerlo valer en el término de treinta (30) días
hábiles contados desde la última publicación, ante la Secretaría de Recursos Hídricos, sita en
Avda. Bolivia 4650, 1º piso, de esta ciudad de Salta, pudiendo consultar las características
técnicas de dicha captación. Fdo.: Dra. Silvia F. Santamaría - Abogada - Jefa Programa
Jurídico.
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, SALTA, 03 de Diciembre de 2024.
Santamaria, JEFA DE PROGRAMA JURÍDICO

Factura de contado: 0011 - 00023442
Fechas de publicación: 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024, 23/12/2024, 26/12/2024
Importe: $ 12,292.50
OP N°: 100120668

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPEDIENTE Nº 0090034-308799/2018-0
La razón social SUCO SRL, en su carácter de Titular registral del Catastro Nº 15634, del Dpto.
Rosario de Lerma, provincia de Salta, gestiona la concesión de uso de agua pública
subterránea para uso poblacional de 197 lotes con 5 personas cada uno, con un caudal total
246 m3/día, con un volumen total anual de 0,09125 hm/3, comprensivo de 25 m3/h con 10
horas de bombeos anuales, con carácter eventual (art. 143 CA) .
Conforme a las previsiones de los arts. 24 inc. a),b) 51, 65,66,67,69, 140/158, ss. y cc. del
Código de Aguas y su Decreto Reglamentario 2299/03, y Resoluciones 277/04 a 283/04, se
ordena la publicación de la presente gestión en el Boletín Oficial y en un diario de circulación
en toda la provincia, por el término de 5 (cinco) días. Se encuentra autorizado a publicar el
Dr. Ángel Mariano Zerda. Ello para que, en función del art. 309 del mismo cuerpo legal, las
personas que tengan derecho o interés legítimo tomen conocimiento de que podrán hacerlo
valer en el término de treinta (30) días hábiles contados desde la última publicación, ante la
Secretaría de Recursos Hídricos, sita en Avda. Bolivia 4650, 1º piso, de esta ciudad de Salta,
pudiendo consultar las características técnicas de dicha captación. Fdo. Dra. Silvia F.
Santamaría - Abogada - Jefa Programa Jurídico.
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, SALTA, 04 de Diciembre de 2024.
Santamaria, JEFA DE PROGRAMA JURÍDICO

Factura de contado: 0011 - 00023394

Pág. N° 52

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Fechas de publicación: 13/12/2024, 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024
Importe: $ 14,932.50
OP N°: 100120576

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPTE. Nº 0090034-172450/2012-0/5
López Mezanza, Teresita Elizabet D.N.I. N° 28.133.667 en su calidad de co-titular registral
del Catastro N° 13.225 del dpto. del Dpto. Rosario de Lerma, provincia de Salta, gestionan la
concesión de uso de agua pública superficial, proporcional por anulación y subdivisión de
los Catastros de Origen N° 416, 578 y 4624 del Dpto. Rosario de Lerma que figuran
empadronados con 10 ha de carácter permanente, 14 ha de carácter permanente y 1,8433
ha de carácter permanente, respectivamente), asignándose a favor del Catastro N° 13225 del
Dpto. Rosario de Lerma, una superficie de 6,4609 ha con un caudal de 3,3636 lt/seg. con
carácter permanente, aguas a derivar del río Toro, margen izquierda.
Conforme a las previsiones de los arts. 24 inc. b), 51, 69, 77, 201, ss. y cc. del Código de
Aguas y su Decreto Reglamentario 2299/03, se ordena la publicación de la presente gestión
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación en toda la provincia, por el término de 5
(cinco) días. Se encuentra autorizado a diligenciar el presente el Ing. Alejandro Vera. Ello
para que, en función del art. 309 del mismo cuerpo legal, las personas que tengan derecho
o interés legítimo tomen conocimiento de que podrán hacerlo valer en el término de treinta
(30) días hábiles contados desde la última publicación, ante la Secretaría de Recursos
Hídricos, sita en Avda. Bolivia 4650, 1º piso, de esta ciudad de Salta, pudiendo consultar las
características técnicas de dicha captación. Fdo. Dra. Silvia F. Santamaría-Abogada-Jefa
Programa Jurídico.
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, SALTA, 10 de Diciembre de 2024.
Santamaria, JEFA DE PROGRAMA JURÍDICO

Factura de contado: 0011 - 00023377
Fechas de publicación: 13/12/2024, 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024
Importe: $ 17,490.00
OP N°: 100120536

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPEDIENTE N° 0090034-287194/2023-0
La razón social Proyecto Norte SRL , en su carácter de Titular registral del Catastro N° 89319
del Dpto. Capital, provincia de Salta, gestiona la concesión de uso de agua pública
subterránea para uso poblacional de la Urbanización La Cercanía, con un total de 54
unidades funcionales, 24 unidades chicas con 2 habitantes y 30 unidades de 5 habitantesen donde se consideran un total de 198 personas-, con un caudal de 49,5 m3/día (250 litros
por persona /día) con un volumen total de 0,018067 hm3/año, y para uso recreativo 0,0228
hm3/año, con un volumen total anual para ambos usos de 0,04015 hm/3, comprensivo de
11 m3/h con 10 horas de bombeos anuales, con carácter eventual (art. 143 CA).

Pág. N° 53

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Conforme a las previsiones de los arts. 24 incs. a) b), 51, 65, 66, 67, 69, 140/158, ss. y cc.
del Código de Aguas y su Decreto Reglamentario 2299/03, y Resoluciones 277/04 a 283/04,
se ordena la publicación de la presente gestión en el Boletín Oficial y en un diario de
circulación en toda la provincia, por el término de 5 (cinco) días. Se encuentra autorizado a
publicar el Dr. Diego Méndez Macías. Ello para que, en función del art. 309 del mismo
cuerpo legal, las personas que tengan derecho o interés legítimo tomen conocimiento de
que podrán hacerlo valer en el término de treinta (30) días hábiles contados desde la última
publicación, ante la Secretaría de Recursos Hídricos, sita en Avda. Bolivia 4650, 1o piso, de
esta ciudad de Salta, pudiendo consultar las características técnicas de dicha captación. Fdo.
Dra. Silvia f. Santamaría - Abogada - Jefa Programa Jurídico.
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, SALTA, 04 de Diciembre de 2024.
Santamaría, JEFA DE PROGRAMA JURÍDICO
Factura de contado: 0011 - 00023353
Fechas de publicación: 12/12/2024, 13/12/2024, 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024
Importe: $ 18,810.00
OP N°: 100120469

DETERMINACIÓN DE LÍNEA DE RIBERA
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPEDIENTE Nº 0090034-277062/2023-0
La Secretaría de Recursos Hídricos hace saber que, por Resolución Nº 000023/2024 del día
28/02/2024, se aprobó la determinación de la línea de ribera realizada por la Comisión
Técnica en ambas márgenes del río Itiyuro, y Quebrada Internacional a la latitud de los
Catastros N° 8995 y 10269 del Dpto. Gral. San Martín, provincia de Salta, cuyos puntos de
vinculación se encuentran a disposición de los interesados en la sede de la Secretaría de
Recursos Hídricos.
Se ordena la publicación del presente por el término de dos días, en diario de circulación
general y Boletín Oficial. Se encuentra autorizado a diligenciar el presente el Lic. Enrique
Chalabe .- El acto administrativo que fija la línea de ribera será apelable ante el Tribunal de
Aguas (Dcto. Nº 1989/02, art. 10), en el término de 10 días hábiles administrativos contados
desde el día siguiente de la última publicación, debiendo el interesado presentar el recurso
ante la Secretaría de Recursos Hídricos, sita en Av. Bolivia Nº 4650, piso 1º de esta ciudad o
bien al mail: srh.mesadeentradas@gmail.com. Fdo.: Dra. Silvia F. Santamaría-Abogada-Jefa
de Programa Jurídico.
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, SALTA, 12 de Diciembre de 2024.
Santamaría, JEFA DE PROGRAMA JURÍDICO

Factura de contado: 0011 - 00023445
Fechas de publicación: 17/12/2024, 18/12/2024

Pág. N° 54

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Importe: $ 4,653.00
OP N°: 100120680

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPEDIENTE Nº 0090034-144205/2024-0
La Secretaría de Recursos Hídricos hace saber que, por Resolución Nº 000226/2024 del día
12/11/2024, se aprobó la determinación de la línea de ribera realizada por la Comisión
Técnica en ambas márgenes del río Carahuasi , a la latitud del Catastro N° 16 del Dpto.
Guschipas, provincia de Salta, cuyos puntos de vinculación se encuentran a disposición de
los interesados en la sede de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Se ordena la publicación del presente por el término de dos días, en diario de circulación
general y Boletín Oficial. Se encuentra autorizado a diligenciar el presente el Lic. Enrique
Chalabe. El acto administrativo que fija la línea de ribera será apelable ante el Tribunal de
Aguas (Dcto. Nº 1989/02, art. 10), en el término de 10 días hábiles administrativos contados
desde el día siguiente de la última publicación, debiendo el interesado presentar el recurso
ante la Secretaría de Recursos Hídricos, sita en Av. Bolivia Nº 4650, piso 1º de esta ciudad o
bien al mail: srh.mesadeentradas@gmail.com. Fdo.: Dra. Silvia F. Santamaría-Abogada-Jefe
de programa Jurídico.
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, SALTA, 15 de Noviembre de 2024.
Santamaria, JEFA DE PROGRAMA JURÍDICO

Factura de contado: 0011 - 00023444
Fechas de publicación: 17/12/2024, 18/12/2024
Importe: $ 4,620.00
OP N°: 100120678

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - EXPEDIENTE Nº 0090034-171798/2024-0
La Secretaría de Recursos Hídricos hace saber que, por Resolución Nº 000231/2024 del día
25/11/2024 , se aprobó la determinación de la línea de ribera realizada por la Comisión
Técnica en ambas márgenes y zona inundable del río Teuquito, a la latitud del Catastro N°
221 del Dpto. Rivadavia, provincia de Salta, cuyos puntos de vinculación se encuentran a
disposición de los interesados en la sede de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Se ordena la publicación del presente por el término de dos días, en diario de circulación
general y Boletín Oficial. Se encuentra autorizado a diligenciar el presente el Lic. Enrique
Chalabe. El acto administrativo que fija la línea de ribera será apelable ante el Tribunal de
Aguas (Dcto. Nº 1989/02, art. 10), en el término de 10 días hábiles administrativos contados
desde el día siguiente de la última publicación, debiendo el interesado presentar el recurso
ante la Secretaría de Recursos Hídricos, sita en Av. Bolivia Nº 4650, piso 1º de esta ciudad o
bien al mail: srh.mesadeentradas@gmail.com. Fdo.: Dra. Silvia F. Santamaría-Abogada-Jefa
de Programa Jurídico.
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, SALTA, 04 de Diciembre de 2024.

Pág. N° 55

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Santamaria, JEFA DE PROGRAMA JURÍDICO

Factura de contado: 0011 - 00023443
Fechas de publicación: 17/12/2024, 18/12/2024
Importe: $ 4,620.00
OP N°: 100120676

Pág. N° 56

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

EDICTOS DE MINAS
NRG METALS ARGENTINA SA - EXPEDIENTE Nº 791.488
La Dra. Ma. Victoria Mosmann, Jueza de Minas de la Provincia de Salta, hace saber a los
efectos del Art.108 del Código de Procedimientos Mineros de Salta, que NRG METALS
ARGENTINA S.A., en el EXPTE. Nº 791.488, ha solicitado una servidumbre de camino de
0,3966 has en el Departamento de Los Andes, el que se ubica de la siguiente manera:
Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94
X
Y
PP 3397013.68 PP 7208354.43
1 3397024.88
2 3397025.82
3 3397032.82
4 3397037.33
5 3397042.00
6 3397057.26
7 3397070.33
8 3397107.68
9 3397123.87
10 3397163.09
11 3397192.35
12 3397192.35
13 3397196.39
14 3397197.79
15 3397200.44
16 3397200.59
17 3397202.31
18 3397203.55
19 3397210.39
20 3397461.00

7208392.72
7208404.85
7208413.88
7208416.69
7208438.79
7208461.82
7208489.38
7208520.34
7208535.90
7208562.67
7208619.32
7208853.40
7208953.49
7208905.86
7208654.81
7208933.88
7208694.03
7208752.55
7208977.30
7209134.00

Superficie total registrada: 0,3966 has.
La presente citación es a los efectos de que se presenten los que tuvieran derecho para
hacer valer en el plazo de 10 (diez) días corridos desde la última publicación.
Publicar por 2 veces en el espacio de 10 días corridos.
Dra. María Alejandra Loutayf, SECRETARIA
Factura de contado: 0011 - 00023295
Fechas de publicación: 09/12/2024, 18/12/2024
Importe: $ 4,620.00
OP N°: 100120362

Pág. N° 58

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

SUCESORIOS
En los autos caratulados: “CORIA, JAVIER GUSTAVO LEONEL - POR SUCESORIO, EXP 883874/24” del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 1º Nominación, a cargo del
Dr. Tomás Méndez Curuchet,- Juez, de trámite por ante esta Oficina Judicial de Gestión
Asociada de Procesos Sucesorios, Secretaría de la Suscripta; se ordena la publicación de
edictos durante (un) 1 día en el Boletín Oficial (Art. 2340 del CCyCN)y tres (3) días en un
diario de circulación comercial (Art. 723 del CPCC), citando a todas las personas que se
consideren con derechos a los bienes de la sucesión del señor Javier Gustavo Leonel Coria
DNI Nº 42.132.449, ya sea como herederos/herederas o acreedores/acreedoras para que
dentro de los treinta días de la última publicación comparezcan a hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley.
Dra. María Florencia Guerrero, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023470
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120725

La Dra. María Guadalupe Villagrán, Jueza del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
10ma Nominación Distrito Judicial Centro, Secretaría de la Dra. Carolina van Cauwlaert
Yáñez, en autos caratulados: “ARIAS, MARIA ANTONIA POR SUCESORIO EXP 878026/24”, ha
dispuesto citar a todos los que consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la Sra.
Arias, Maria Antonia, DNI N° 6.133.242, ya sea como herederos o acreedores, para que en el
término de treinta (30) días a partir de la última publicación, comparezcan a hacerlos valer,
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por 3 (tres) días en el diario
de mayor circulación y 1 (un) día en el diario de publicaciones oficiales .
SALTA, 15 Noviembre de 2024.
Dra. Carolina van Cauwlaert Yáñez, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023469
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120723

En los autos caratulados: "MACARON, JULIO CESAR - POR SUCESORIO, EXPTE. Nº EXP 880201/24", del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 2º Nominación, a cargo de
la Dra. Sandra Marcela Cointte - Jueza, de trámite por ante esta Oficina Judicial de Gestión
Asociada de Procesos Sucesorios, Secretaría de la Suscripta; se ordena la publicación de
edictos durante (un) 1 día en el Boletín Oficial (Art. 2340 del CCyCN) y tres (3) días en un

Pág. N° 59

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

diario de circulación comercial (Art. 723 del CPCC), citando a todas las personas que se
consideren con derechos a los bienes de la sucesión del señor Julio César Macarón, DNI N°
8.167.305, ya sea como herederos/herederas o acreedores/acreedoras para que dentro de
los treinta días de la última publicación comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley.
Dra. María Florencia Guerrero, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023461
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120697

En los autos caratulados: "ALLAMAN, MERCEDES POR SUCESORIO, EXP - 859939/24" del
Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 2º Nominación, a cargo de la Dra. Sandra
Marcela Cointte - Jueza, de trámite por ante esta Oficina Judicial de Gestión Asociada de
Procesos Sucesorios, Secretaría de la Suscripta; se ordena la publicación de edictos durante
(un) 1 día en el Boletín Oficial (Art. 2340 del CCyCN) y tres (3) días en un diario de
circulación comercial (Art. 723 del CPCC), citando a todas las personas que se consideren
con derechos a los bienes de la sucesión de la señora Mercedes Allaman, DNI N° 1.712.675,
ya sea como herederos/herederas o acreedores/acreedoras para que dentro de los treinta
días de la última publicación comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento
de lo que hubiere lugar por ley.
Dra. María Florencia Guerrero, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023459
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120695

La Dra. Carmen E. Juliá.- Jueza (i), Juzgado Primera Instancia Civil y Comercial - Distrito
Judicial del Norte - Tartagal, Secretaría de la Dra. Ivana Barroso, en autos: “MARTINEZ,
NANCY DALILA POR SUCESION AB INTESTATO”, EXPTE. N° 840772/23” a los acreedores y
deudores del fallido hace saber que: 1) El 9 de Diciembre del 2024 se ha declarado abierto el
Juicio Sucesorio, de la Sra. Nancy Dalila Martinez DNI N° 2.960.080, con domicilio en Finca La
Soledad, Padre Lozano Embarcación, Argentina, fallecida el 20 de enero del 2023. 2) Se ha
ordenado se cite por edictos que se publicarán por 1 (un) día en el Boletín Oficial y cualquier
diario de circulación masiva a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta
sucesión, sea como herederos o como acreedores, para que dentro del plazo de 30 días,
contados desde la última publicación, comparezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento de
ley.
TARTAGAL, de Diciembre de 2024.

Pág. N° 60

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Dra. Maria Tatiana Rodríguez Vargas, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00020367
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120694

La La Dra. Olga Zulema Sapag, Jueza de 1era Instancia en lo Civil y Comercial de 1era
Nominación del Distrito Judicial Sur Metán Secretaría de la Dra. Maria Jose Deganutti en los
autos caratulados: “SUCESORIO DE CORONEL ZULEMA DEL CARMEN EXPTE SC-26648/24”
declara abierto el juicio sucesorio de Zulema del Carmen Coronel DNI N° 13.968.607 cita por
edictos que se publicarán por 1(un) día en el Boletín oficial y diario el Tribuno a todos los
que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sean como herederos o
acreedores, para que en dentro del término de treinta días a partir de la publicación
comparezcan hacer valer sus derechos conforme lo establecido en el Art. 2340 segundo
párrafo del Código Civil y comercial de la Nación.
de Diciembre de 2024.
SAN JOSÉ DE METÁN,
Dra. Maria Eugenia Poma, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023458
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120693

La Dra. Claudia Ibañez de Aleman, Jueza a cargo del Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y
Comercial 7ma Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Liliana Elisa Ferreira en los autos
caratulados: "VALDEZ GARECA, EMA POR SUCESORIO, EXPTE. Nº EXP - 889.804/24”, ordena
la publicación de edictos por el término de 1 (un) día en el Boletín Oficial (Art. 2340 del
CCyCN) y en un diario de circulación masiva (Art. 723 CPCC) citando a todos los que se
consideren con derechos a los bienes de esta sucesión de la señora Ema Valdez Gareca
D.N.I. N° 10.005.879, ya sea como herederos/as o acreedores/as para que dentro de los 30
(treinta) días de la última publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de
lo que hubiere lugar por ley.
SALTA, 12 de Diciembre de 2024.
Dra. Liliana Elisa Ferreira, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023456
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00

Pág. N° 61

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

OP N°: 100120692

La Dra. María Guadalupe Villagrán Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia 10ma. Nominación en los autos caratulados: “ÁLVAREZ MARTHA YOLANDA POR
SUCESIÓN EXPTE. N° 874.989/2024”, ordena la publicación de edictos durante 3 días en un
diario de mayor circulación comercial (Art. 723 CPCC) y 3 días en el diario de publicaciones
oficiales, citando a todas las personas que se consideren con derecho a los bienes de la
sucesión de la señora Martha Yolanda Álvarez, DNI N° 13.002.082, ya sea como
herederos/herederas o acreedores/acreedoras para que dentro de 30 días de la última
publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por
ley. Firmado digitalmente por la Dra. Carolina van Cauwlaert Yáñez Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nominación.
SALTA, 15 de Noviembre de 2024.
Dra. Carolina van Cauwlaert Yáñez, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023455
Fechas de publicación: 18/12/2024, 19/12/2024, 23/12/2024
Importe: $ 6,930.00
OP N°: 100120691

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Jueza de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 1ra Inst. 6º
Nominación- Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Pamela en los autos caratulados: “COLQUE,
MARCELINO; CONDORI, PETRONA POR SUCESION AB INTESTATO - EXPTE. N° 807723/23”,
ordena citar por edictos que se publicarán por el término de un día en el Boletín Oficial (Art.
2340 del CCyC), a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión,
correspondiente a los causantes del señor Colque Marcelino L.E N° 3.947.509 y de la señora
Condori Petrona D.N.I N° 1.261.559, ya sea como herederos o acreedores, para que, dentro
del término de treinta días corridos a contar desde la última publicación, comparezcan a
hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que dispone el Art. 724 del CPCC.
SALTA, 12 de Diciembre 2024.
Dr. Luis Eduardo Koehle, ABOGADO AUXILIAR

Factura de contado: 0011 - 00023454
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120690

En los autos caratulados: "PEDROZA, ROBERTO POR SUCESORIO, EXP - 877453/24” del
Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 4º Nominación, a cargo del Dr. Benjamín

Pág. N° 62

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Pérez Ruiz - Juez, de trámite por ante esta Oficina Judicial de Gestión Asociada de Procesos
Sucesorios, Secretaría de la Suscripta; se ordena la publicación de edictos durante (un) 1 día
en el Boletín Oficial (Art. 2340 del CCyCN) y tres (3) días en un diario de circulación
comercial (Art. 723 del CPCC), citando a todas las personas que se consideren con derechos
a los bienes de la sucesión del señor Roberto Pedroza, DNI N° 4.860.604, ya sea como
herederos/herederas o acreedores/acreedoras para que dentro de los treinta días de la
última publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar por ley.
Dra. María Florencia Guerrero, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00022226
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120688

La Dra. Claudia Viviana Yance, Jueza de Primera Instancia en la Civil y Comercial, del Distrito
Judicial Tartagal, Secretaría a cargo de la Proveyente, en los autos caratulados: “MUÑOZ
GERMAN ROBERTO, POR SUCESORIO. EXPTE. - 24681/15”, cita y emplaza a los herederos
del causante Sr. Muñoz, German Roberto, DNI N° 12.843.227 y/o a quienes se consideren
acreedores de la sucesión, a comparecer en Juicio y hacer valer sus derechos en el término
de treinta días de la publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por
tres (3) días en el Boletín Oficial.
TARTAGAL, de Noviembre del año 2024.
Dra. Ivana Vanesa Barroso, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023448
Fechas de publicación: 18/12/2024, 19/12/2024, 23/12/2024
Importe: $ 6,930.00
OP N°: 100120687

La Dra. María Guadalupe Villagrán, Jueza de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 10
Nominación, en los autos caratulados: “TOLABA, EMILIANO; MONTIVEROS, FANNY BETTY
POR SUCESION AB INTESTATO - EXP 883688/24”, en trámite por ante este Juzgado,
Secretaría de la Dra. Marcela Ruiz Álvarez; ha dispuesto ordenar la publicación de edictos
durante 3 (tres) días en un diario de mayor circulación comercial (Art. 723 CPCC) y en el
diario de publicaciones oficiales citando a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de sucesión del Sr. Emiliano Tolaba, DNI N° 7.270.163 y de la Sra. Fanny Betty
Montiveros DNI Nº 6.343.188, ya sea como herederos o acreedores para que dentro de los
treinta días de la última publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo
que hubiere lugar por ley.
SALTA, 12 de Diciembre de 2024.

Pág. N° 63

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Dra. Marcela Ruiz Álvarez, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023438
Fechas de publicación: 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024
Importe: $ 6,930.00
OP N°: 100120655

La Dra. Maria Guadalpe Villagran, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial 10ma. Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Carolina van Cauwlaert Yáñez en
los autos caratulados: "RIOS, ISABEL POR SUCESION AB INTESTATO, EXPTE. Nº EXP 874374/24”, ordena la publicación de edictos durante 3 (tres) días en el Boletín Oficial y por
3 (tres) en un diario de circulación comercial masiva (Art. 723 CPCC) citando a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de Isabel Rios, D.N.I. Nº 6.673.652. ya
sea como herederos o acreedores para que dentro de los treinta días de la última
publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por
ley. Fdo.: Dra. Carolina Van Cawlaert, Secretaria.
SALTA, 10 de Diciembre de 2024.
Dra. Carolina van Cauwlaert Yáñez, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023414
Fechas de publicación: 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024
Importe: $ 6,930.00
OP N°: 100120606

En los autos caratulados: "AYALA, MANUEL NICANOR POR SUCESORIO, EXP - 2267/21” del
Juzgado Civil y Comercial, Laboral y Personas y Familia 1ª Nominacion - Distrito Centro Cafayate, a cargo de la Dra. Maria Virginia Toranzos, Jueza, Secretaría del Dr. Roberto
Antonio Minetti; se ordena la publicación de edictos durante (tres) 3 días en el Boletín Oficial
(Art. 2340 del CCyCN) y un (1) día en un diario de circulación comercial (Art. 723 del CPCC),
citando a todas las personas que se consideren con derechos a los bienes de la sucesión del
señor Manuel Nicanor Ayala, DNI Nº 3.869.169, fallecido el 30/09/1957, ya sea como
herederos o acreedores para que dentro de los treinta días de la última publicación
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por
ley.
Dr. Roberto Antonio Minetti D'Andrea, SECRETARIO

Factura de contado: 0011 - 00023404
Fechas de publicación: 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024
Importe: $ 6,930.00

Pág. N° 64

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

OP N°: 100120588

REMATES JUDICIALES
POR SERGIO EDUARDO ALONSO - JUICIO EXPEDIENTE N° 876079/24
El día jueves 19 de diciembre de 2024, a horas 17:45, en calle España N.º 955, de Salta
Capital, sede del Colegio de Martilleros de Salta, por orden del Juzgado de 1ra. Instancia en
lo Civil y Comercial 2º Nominación, Distrito Judicial Norte - Orán, a cargo de la Dra. Catalina
Gallo Pulo, Jueza, secretaría a cargo de la Dra. Mariangel Luna Velasquez, en autos
caratulados: “PLAN ROMBO DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/SALINAS MABEL
SOLEDAD, SALINAS LILIANA S/EJECUCIÓN PRENDARIA EXPTE. Nº 876079/24”. Remataré: sin
base y al contado, un automotor Dominio AC395IC, Marca Renault, tipo Pickup cabina doble,
modelo Duster Oroch Dynamique 1.6, motor marca Renault Nº K4M2842Q162384, chasis
marca Renault Nº 93Y9SR095JJ136943, Año 2018, siendo rematado el mismo en el estado de
uso y conservación visto en que se encuentra, pudiendo ser revisado a partir de horas 16:30
en calle España 955 de la ciudad de Salta Capital. La municipalidad de Orán informa que el
automotor posee una deuda a noviembre 2024 de $ 45.866,95. Condiciones de Venta: pago
total del precio, Sellado: 1,25 %, Comisión de Ley: 10%, abonado por el comprador en el
mismo acto. Edictos 1 días en el Boletín Oficial y en el diario de circulación masiva. Nota:
esta subasta no se suspenderá, aunque el día fijado fuese declarado inhábil. Informes:
Sergio Alonso, martillero teléfono 03874577863. Firmado Dra. Catalina Gallo Pulo, Jueza,
Dra. Mariangel Luna Velasquez, Secretaria.
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN, 16 de Diciembre de 2024.
Dra. Catalina Gallo Pulo, JUEZA

Factura de contado: 0011 - 00023476
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 7,227.00
OP N°: 100120740

POR JULIA AUZA JUICIO EXPTE. N° TC1 53759/22
Automotor Audi A4 Mod. 2009.
El día viernes 20 de diciembre de 2024 a horas 17:00, en Avda. Mosconi N° 1397, Tartagal
en autos: “TC1 53759/22“- ARGENCEL S.A POR OFICIO LEY 22172 de trámite por ante el
Juzgado en lo Civil y Com. 1ra. Inst. 1° Nom. Distrito Tartagal, Remataré, en el estado visto
en que se encuentra, con la base de $ 5.000.000 dinero de contado efectivo y al mejor
postor un automotor marca Audi 113 A4 2.0 T FSI QUATTRO sedan 4 puertas, motor
CDN037369 chasis WAULF68K69ND76825, dominio IFP587, de propiedad de la fallida, CUIT
30-70797627-2. Se trata de un vehículo color negro, pintura en puerta acompañante
saltada, espejo retrovisor interior roto, El baúl está trabado, tiene gato batería y rueda de

Pág. N° 65

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

auxilio, el interior y el auto en general está en buenas condiciones, techo corredizo. Se
encuentra a resguardo de la policía desde hace aprox. 5 años y podrá ser revisado el día de
la subasta de 10 a 16 hs. en predio división caballería de la policía de Tartagal calle Grecia
entre Santa Lucia y San Isidro. Queda prohibida la compra en comisión y la cesión ulterior
del boleto que se extienda. Los gastos por deudas, impuestos o multas posteriores a la toma
de posesión del vehículo serán a cargo del comprador. Se presume que los oferentes tienen
conocimiento de las constancias de autos, del auto de venta y de las resoluciones que se
dicten en relación a la presente subasta. En caso de corresponder el pago del IVA por la
presente compraventa será a cargo del comprador. Condiciones de la subasta: precio total
de contado efectivo en el acto del remate, honorarios martillero 10% y 1,25% sellado D.G.R. a
cargo del comprador, edictos dos días en Boletín Oficial y diario de circulación comercial.
Martillera: Julia Auza, CUIT 27-20352201-6 M.P. Nº 13 CMS. Informes Cel. 3875895189.
Dra. Julieta Álvarez, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023468
Fechas de publicación: 18/12/2024, 19/12/2024
Importe: $ 8,085.00
OP N°: 100120721

POSESIONES VEINTEAÑALES
El Dr. Humberto Raul Alvarez, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación del Distrito Judicial Sur - Metán, Provincia Salta, Secretaria Actuante, sito en
calle Mitre (O) Nº 30 de la ciudad de San José de Metán, Provincia de Salta, en los autos
caratulados “ALLENDE, ANA MARIA CONTRA LONA, ADOLFO ALBERTO; LONA, MARIA INES;
LONA, RICARDO; LONA SARA Y OTROS POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DERECHOS
REALES”, EXPEDIENTE Nº SC2 26464/24, cita por edictos que se publicarán por cinco (5)
días en el Boletín Oficial, Diario El Tribuno de Salta, en diario de mayor circulación de la
Provincia de Mendoza y Tucumán, a los Sres. Lona, Lila Maria; Lona, Adolfo Alberto; Lona,
Ricardo, Lona, Jorge Luis y Lona, Sara, y/o sus herederos y a toda persona que se considere
con derecho sobre el inmueble objeto de autos identificado como Matrícula N° 3353, Sección
B, Manzana 47, Parcela 30 del Departamento Metán, Provincia de Salta, para que en el
término de seis (6) días a partir de la última publicación comparezcan a hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial para que lo represente.
de Diciembre de 2024.
SAN JOSÉ DE METÁN,
Dra. Nelly Elizabeth Garcia, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023453
Fechas de publicación: 18/12/2024, 19/12/2024, 23/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Importe: $ 11,550.00
OP N°: 100120689

Pág. N° 66

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

La Dra. Eugenia F. de Ullivarri, jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial 1º Nominación, Secretaría a cargo de la suscripta, en los autos caratulados:
"FRIAS, CESAR CRISOLOGO; FRIAS, OMAR CECILIO; FRIAS, GENARO UBALDO; FRIAS, TEOFILO
MARGARITO; FRIAS, ADRIAN TORIBIO CONTRA ROMERO DE FRIAS, ANSELMA POR
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DERECHOS REALES", EXPTE. Nº EXP - 815121/23”, cita a la
demandada Sra. Anselma Romero de Frias por edictos que se publicarán por tres días en el
Boletín Oficial, y en cualquier diario de mayor circulación, para que en el término de DIEZ
DÍAS haga valer sus derechos, bajo apercibimiento de designrase al Defensor de Ausentes
(Art. 343 del CPCC).
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN, 03 de Diciembre de 2024.
Dra. Natalia Campoy, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023415
Fechas de publicación: 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024
Importe: $ 6,930.00
OP N°: 100120607

La Dra. Olga Zulema Sapag, Jueza de 1° instancia en lo civil y comercial de 1era Nominación
del Distrito Judicial Sur Metán, Secretaria de la Dra. Maria Eugenia Poma, en los autos
caratulados: “ARAMAYO ROSANNA DELICIA vs ARGAÑARAZ ADOLFO FERMIN
S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DERECHOS REALES EXPTE 26588/24” cita por edicto al
Sr. Adolfo Fermin Argañaraz y/o sus herederos y a todos los que se consideren con derecho
al inmueble identificado con matricula catastral 7193, sección e, manzana 33, parcela 3 del
departamento de Metán cuya posesión se trata que se publicarán por cinco veces en el
Boletin Oficial y diario El Tribuno, para que comparezcan hacer valer sus derechos en el
término de seis días a contar desde la última publicación bajo apercibimiento de designarse
al Ministerio de Ausentes para que los represente.
SAN JOSÉ DE METÁN, de Diciembre de 2024.
Dra. Maria Eugenia Poma, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023412
Fechas de publicación: 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024, 23/12/2024
Importe: $ 11,550.00
OP N°: 100120603

La Dra. Sandra Marcela Cointte, Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia Segunda Nominación del Distrito Centro, sito en en Avda.
Bolivia N° 4671 de la ciudad de Salta, provincia del mismo nombre, Secretaría de la Dra.
Patricia Sánchez, en los autos caratulados: “CAVANA MARIA HECTER C/MURUA DAVID
FLOREZ LIA DEL VALLE POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DERECHOS REALES, EXPTE N°
833645/23”, ordena citar por edictos que se publicaran durante tres días en el Boletín

Pág. N° 67

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Oficial y un diario de circulación masiva de la Provincia de Córdoba, al Sr. David Murua, DNI
N° 22.372.498 , a fin de hacer valer sus derechos en el término de 12 (doce) días en razón
de la distancia, contados a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de designarle
Defensor Oficial para que los represente en juicio (Art. 343 del CPCC).
SALTA, 10 de Diciembre de 2024.
Dra. Sandra Marcela Cointte, JUEZA

Factura de contado: 0011 - 00023411
Fechas de publicación: 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024
Importe: $ 6,930.00
OP N°: 100120601

EDICTOS DE QUIEBRAS
EDICTO:
La Dra. Eugenia F. de Ullivarri, Juez del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial, 1º
Nominación del Distrito Judicial Oran- Salta, Secretaria Dra. Claudia Nallar, en autos
caratulados “TOLEDO, JORGE GABRIEL POR PEDIDO DE PROPIA QUIEBRA, EXPTE. Nº
EXP884.994/24”, ordena la publicación de edictos, por el termino de 5 (cinco) días en el
Boletín Oficial por el Art. 89 LCQ a los siguientes efectos: 1) Hacer conocer el estado de
quiebra directa decretado el 1º de noviembre de 2024 del Sr. Jorge Gabriel Toledo, D.N.I. Nº
38.649.743, CUIL Nº 20- 38.649.743- 6, con domicilio real en calle 16 de Abril esquina
Sarmiento de la localidad de Hipólito Yrigoyen- Dpto. Orán- Pcia. Salta y domicilio procesal
en Mza. 30 B, casa 10, Bº 20 de Febrero - Orán - misma Provincia, en los términos
establecidos en el Art. 77 sgtes. y cctes. de la LCQ. 2) Ordenar al fallido y a terceros que
entreguen los bienes del fallido que se encontraren en su poder, 3) ordenar la prohibición de
hacer pagos al fallido; los que así se hicieren serán ineficaces (Art. 88 inc.5º, LCQ). 4)
Comunicar que se ha fijado el día 05/02/2025 o el siguiente hábil si fuera feriado, la fecha
hasta la cual los acreedores deben presentar sus solicitudes de verificación ( Arts. 126 y 200
LCQ), ante la Sindicatura en horario de 10:00 a 12:00 hs. en López y Planes Nº 1220 de la
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, los días martes y jueves, pagando un arancel del
10% del SMVM al momento de formular dichas solicitudes. 5) para los días 05/03/25 y
04/04/25 las fechas hasta las cuales la Sindicatura debe presentar al Juzgado, los informes
Individual y General que prescriben los artículos 200 y 35 y 39, respectivamente de la LCQ.Fdo. Dra. Eugenia F. de Ullivarri, Jueza.
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN -SALTA, 11 Diciembre de 2024.
Dra. Eugenia Fernández de Ullivarri, JUEZA

Valor al cobro: 0012 - 00011345
Fechas de publicación: 18/12/2024, 19/12/2024, 23/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Importe: $ 21,120.00
OP N°: 100120724

Pág. N° 68

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

EDICTO:
El Dr. Pablo Muiños, Juez del Juzgado de 1ra Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades
de 1ra Nominación, Secretaría de la Dra. Constanza Martínez Sosa, en autos caratulados
“CRUZ, VANESA LUJAN POR PEDIDO DE PROPIA QUIEBRA, EXPTE. N° EXP - 891688/24”,
ordena la publicación de edictos, por el término de cinco días en el Boletín Oficial y un Diario
de circulación comercial, a los siguientes efectos: 1) Hacer conocer el estado de quiebra de
la Sra. Vanesa Lujan Cruz , DNI Nº 33.661.419, domicilio real declarado en Avda. José
Contreras N° 1377, Villa Palacios, y procesal constituido en calle Pueyrredón Nº 517, de esta
Ciudad. 2) Ordenar al fallido y a los terceros que entreguen al Síndico los bienes del fallido
que se encontraren en su poder. 3) Hacer conocer la prohibición de hacer pagos al fallido;
los que así se hicieren serán ineficaces. 4) Hacer saber que se ha fijado el día 14 de marzo
2025 o el siguiente hábil si éste fuera feriado como vencimiento del plazo hasta el cual los
acreedores anteriores a la presentación en concurso podrán presentar al Síndico los pedidos
de verificación, 5) El día 29 de abril de 2025 o el siguiente día hábil si éste fuere feriado,
como límite para que la Sindicatura presente el Informe Individual de Créditos (Arts. 14 inc
9°, 35 y cctes. de la LCQ). 6) El día 12 de junio de 2025 o el siguiente hábil si éste fuere
feriado para la presentación del Informe General por parte de la Sindicatura. 7) Asimismo se
hace saber que con la entrada en vigencia de la Ley 27.170 se ha procedido a la
modificación de los artículos 32. 200 y 268 de la LCQ. Correspondiendo establecer el monto
del arancel de ley en la suma de $27.000 (10% SMVM).
SALTA, 12 de Diciembre de 2024.
Dra. Constanza Martínez Sosa, SECRETARIA

Valor al cobro: 0012 - 00011317
Fechas de publicación: 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024, 23/12/2024
Importe: $ 20,295.00
OP N°: 100120610

EDICTO COMPLEMENTARIO:
La Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, Jueza a cargo del Juzgado de 1ra. Instancia de
Concursos, Quiebras y Sociedades 2da. Nominación, Secretaría de la Dra. Marcela Montiel
Abeleira, en los autos caratulados: “MEDINA, ELIO ROBERTO- QUIEBRA DIRECTA, EXPTE. Nº
EXP - 890.675/24”, ordena la publicación del presente edicto complementario al de fecha
28/11/24 en el que se hizo saber que en fecha 28/11/24 se decretó la QUIEBRA DIRECTA
del Sr. Elio Roberto Medina, DNI Nº 32.793.496, CUIL Nº 20-32793496-2, con domicilio real
en calle Domingo Marimón Nº 573, barrio Autódromo y domicilio procesal en calle
Pueyrredón Nº 517, ambos de esta Ciudad. En el presente se hace saber que en audiencia de
fecha 09 de diciembre de 2024 se ha posesionado como síndica titular para actuar en estos
autos la CPN Mirta Azucena Gil, DNI Nº 11.538.803, matrícula Nº 550, domiciliada en calle
Los Mandarinos Nº 384 de Bº Tres Cerritos, de esta ciudad (domicilio procesal), fijando como
días y horarios de atención para la recepción de los pedidos de verificación de créditos, los
días martes, miércoles y jueves de 17:00 a 19:00 horas, en el domicilio procesal sito en calle

Pág. N° 69

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Los Mandarinos Nº 384 de Bº Tres Cerritos, de esta ciudad. Se hace saber que de
conformidad con la reforma introducida por la ley Nº 27.170/15, el arancel para solicitar la
verificación de créditos (Art. 32 de la LCQ) se establece en el 10% del SMVM, esto es $
27.200 (pesos veintisiete mil docientos). Igualmente se ha fijado el día 19 de febrero de
2025 o el siguiente hábil, como vencimiento del plazo que se acuerda a los acreedores para
que presenten a la sindicatura sus pedidos de verificación (Artículos 126 y 200 LCQ). El día
10 de abril de 2025 o el siguiente hábil, para que la sindicatura presente el informe
individual (Artículos 200 y 35 LCQ). El día 28 de mayo de 2025 o el siguiente hábil, para que
la sindicatura presente el informe general (Artículos 200 y 39 LCQ). Dra. Marcela Montiel
Abeleira, Secretaria, Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, Jueza.
SALTA, 10 de Diciembre de 2024.
Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, JUEZA
Valor al cobro: 0012 - 00011313
Fechas de publicación: 13/12/2024, 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024
Importe: $ 22,110.00
OP N°: 100120561

EDICTO:
El Dr. Pablo Muiños, Juez del Juzgado de 1ra Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades
de 1ra Nominación, Secretaría de la Dra. Claudina Xamena, en autos caratulados:
“GUTIERREZ, ALBERTO MIGUEL POR PEDIDO DE PROPIA QUIEBRA, EXPTE. N° EXP 891681/24”, ordena la publicación de edictos, por el término de cinco días en el Boletín
Oficial y un Diario de circulación comercial, informando que en fecha 9 de diciembre de
2024: 1) Se Declaró en estado de quiebra al Sr. Alberto Miguel Gutierrez, DNI Nº 35.780.102,
con domicilio real declarado en Mza. D, lote 84, Bº Santa Mónica, y procesal constituido en
calle Pueyrredón Nº 517, ambos de esta ciudad. 2) Que se ordena al fallido y a los terceros
entregar al Síndico los bienes del fallido que se encontraren en su poder. 3) Hacer conocer la
prohibición de hacer pagos al fallido; los que así se hicieren serán ineficaces. 4) Fijar el día
12 de marzo de 2.025, o el siguiente día hábil si este fuere feriado, como término para que
los acreedores puedan presentarse a verificar sus créditos por ante el Síndico. 5) Fijar el día
25 de abril de 2.025 como límite para que la Sindicatura presente el Informe Individual de
créditos (Arts. 35 y 200 LCQ). 6) Dejar establecido que Sindicatura deberá presentar el
Informe General de créditos hasta el día 10 de junio de 2.025 (Art. 39, 200 y concs. LCQ). 7)
Asimismo se hace saber que con la entrada en vigencia de la Ley 27.170 se ha procedido a la
modificación de los Artículos 32. 200 y 268 de la L.C.Q. Correspondiendo establecer el
monto del arancel de ley en la suma de $ 27.000.
SALTA, 10 de Diciembre de 2024.
Dra. Claudina del Valle Xamena Zarate, SECRETARIA

Valor al cobro: 0012 - 00011312
Fechas de publicación: 13/12/2024, 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024
Importe: $ 18,645.00
OP N°: 100120559

Pág. N° 70

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

EDICTO COMPLEMENTARIO:
El Dr. Pablo Muiños, Juez del Juzgado de 1ra Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades
de 1ra Nominación, Secretaría de la Dra. Constanza Martínez Sosa, en autos caratulados:
"VELASQUEZ, CARLOS GABRIEL POR PEDIDO DE PROPIA QUIEBRA, EXPTE. N° EXP 889647/24", ordena la publicación de edictos, por el término de cinco días en el Boletín
Oficial y un Diario de circulación comercial, a los siguientes efectos: ordena la publicación
del presente edicto, en el que se hace saber que en fecha 27 de noviembre de 2024, se
declaró la Quiebra del Sr Carlos Gabriel Velasquez, DNI Nº 41.811.103 con domicilio en real
en Ruta Nacional Nº 51, km 10-Barrio San Antonio, La Silleta, Salta, y procesal constituido en
Pueyrredón Nº 517, de esta ciudad de Salta. En el presente se hacer saber que el Síndico
titular interviniente es el CPN Francisco Roque Nieva, con domicilio en Martín Cornejo Nº
267, de esta ciudad, que fijó días y horarios de atención para recepcionar los pedidos de
verificación de créditos, los días de lunes a viernes de 9 a 12 horas, en el citado domicilio.
Igualmente FIJAR el día 21 de febrero de 2025, o el siguiente día hábil si este fuere feriado,
como término para que los acreedores puedan presentarse a verificar sus créditos por ante
el Síndico. FIJAR el día 10 de abril de 2.025 como límite para que la Sindicatura presente
nuevo Informe Individual de créditos (Art.14 inc. 9, 35 y concs. LCQ). Dejar ESTABLECIDO
que Sindicatura deberá presentar el Informe General de créditos hasta el día 26 de mayo de
2.025 (Art.39 y concs. LCQ). Asimismo, se hace saber que con la entrada en vigencia de la
Ley 27.170 se ha procedido a la modificación de los artículos 32, 200 y 268 de la LCQ.
Correspondiendo establecer el monto del arancel de ley en la suma de $ 27.000.
SALTA, 10 de Diciembre de 2024.
Dra. Constanza Martínez Sosa, SECRETARIA

Valor al cobro: 0012 - 00011311
Fechas de publicación: 13/12/2024, 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024
Importe: $ 20,955.00
OP N°: 100120558

EDICTO COMPLEMENTARIO:
La Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, Jueza a cargo del Juzgado de 1ra. Instancia de
Concursos, Quiebras y Sociedades 2da. Nominación, Secretaría de la Dra. María Candelaria
Zenteno Nuñez, en los autos caratulados: “BORJA, CARLOS FACUNDO - QUIEBRA DIRECTA,
EXPTE. Nº EXP - 890.479/24”, ordena la publicación del presente edicto complementario al
de fecha 27/11/24 en el que se hizo saber que en fecha 27/11/24 en el que se decretó la
QUIEBRA DIRECTA del Sr. Carlos Facundo Borja, DNI Nº 35.783.103, CUIL Nº
20-35783103-3, con domicilio real en Villa Asunción, Mz. 1, lote 1, Av. San Martín Nº 2700
y domicilio procesal en calle Pueyrredón Nº 517, ambos de esta ciudad. En el presente se
hace saber que en audiencia de fecha 09 de diciembre de 2024 se ha posesionado como
síndico titular para actuar en estos autos el CPN René Humberto Blanda Herrera, D.N.I. Nº
25.885.081, matrícula Nº 3426, domiciliado en calle Los Mandarinos Nº 384 - barrio Tres
Cerritos (domicilio procesal), de esta ciudad, fijando como días y horarios de atención para

Pág. N° 71

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

la recepción de los pedidos de verificación de créditos, los días martes, miércoles y jueves
de 17:00 a 20:00 horas en el domicilio procesal sito en calle Los Mandarinos Nº 384 - barrio
Tres Cerritos, de esta ciudad. Se hace saber que de conformidad con la reforma introducida
por la ley Nº 27.170/15, el arancel para solicitar la verificación de créditos (art. 32 de la
LCQ) se establece en el 10 % del SMVM, esto es de $ 27.200,00 (pesos veintisiete mil
doscientos con 00/100). Igualmente se ha fijado el día 11 de marzo de 2025 o el siguiente
hábil, como vencimiento del plazo que se acuerda a los acreedores para que presenten a la
sindicatura sus pedidos de verificación (Artículos 126 y 200 LCQ). El día 30 de abril de 2025
o el siguiente hábil, para que la sindicatura presente el informe individual (artículos 200 y 35
L.C.Q.). El día 19 de junio de 2025 o el siguiente hábil, para que la sindicatura presente el
informe general (artículos 200 y 39 L.C.Q.). Dra. María Candelaria Zenteno Nuñez, Secretaria;
Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, Jueza.
SALTA, 09 de Diciembre de 2024.
Dra. Victoria Ambrosini de Coraita, JUEZA

Valor al cobro: 0012 - 00011307
Fechas de publicación: 12/12/2024, 13/12/2024, 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024
Importe: $ 22,770.00
OP N°: 100120507

EDICTOS JUDICIALES
El Juzgado de I° Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación a cargo de la Dra.
Sandra Marcela Cointte, en autos caratulados: “FAREL ELVIRA C/CONFEDERACION GENERAL
ECONÓMICA DE SALTA Y/O - PROVINCIA DE SALTA (MINISTERIO DE SALUD) Y/O
CONFEDERACION EMPRESARIA SALTEÑA S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DERECHOS
REALES, EXPTE. Nº 751373/21” ha ordenado la citación por Edictos de la firma
CONFEDERACION GENERAL ECONOMICA DE SALTA Y/O CONFEDERACION EMPRESARIA
SALTEÑA a efectos para que en el término de seis (6) días contados desde la última
publicación, se presente a hacer valer sus derechos bajo apercibimiento de tenerla por
rebelde (Artículo 59 del CPCC). Fdo. Sandra Marcela Cointte - Jueza.
SALTA, 9 de Octubre de 2024.
Dra. Daniela Alejandra Acosta, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023460
Fechas de publicación: 18/12/2024, 19/12/2024, 23/12/2024
Importe: $ 6,930.00
OP N°: 100120696

La Dra. Patricia Inés Rahmer- Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Laboral, de Personas y Familia del Distrito Judicial del Sur- Circunscripción

Pág. N° 72

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Joaquín V. González, en los autos Caratulados: “MATEO MATEO, AMAURY STEWARD VS.
CARDONA, PAOLA GUADALUPE; CARDONA, GERMÁN DARÍO POR DAÑOS Y PERJUICIOS,
EXPTE. Nº EXC-5134/2021”, cita por Edictos que se publicarán durante tres (03) días en el
Boletín Oficial y Nuevo Diario, citando a los Sres. Cardona Paola Guadalupe y Cardona
Germán Darío, para que en el término de cinco días, que se computarán a partir de la última
publicación, comparezca por sí, con patrocinio letrado, o constituyendo apoderado, a hacer
valer sus derechos en estos autos, bajo apercibimiento de designarles Defensor Oficial para
que lo represente. Fdo.: Dra. Patricia Inés Rahmer - Jueza Titular, Dra. María Laura Barrera Secretaria.
JOAQUÍN V. GONZÁLEZ, 6 de Diciembre de 2024.
Dra. Mariana Laura Barrera, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023421
Fechas de publicación: 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024
Importe: $ 6,930.00
OP N°: 100120625

Pág. N° 73

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD
SF ABOGADOS SAS
Por instrumento privado con firma digital de los socios, de fecha 04/10/2024, se constituyó
la sociedad por acciones simplificada denominada SF ABOGADOS SAS, con domicilio en la
jurisdicción de la provincia de Salta y sede social en la calle Rivadavia Nº 378, en la ciudad
de Salta Capital.
Socios: Santiago Saravia Frías, DNI N° 21.311.239, CUIT Nº 20-21311239-3, de nacionalidad
argentino, nacido el 02/07/1970, profesión: abogado, estado civil: casado, con domicilio en
barrio Los Zarzos, lote N.º 2, Villa San Lorenzo, provincia de Salta. Agustín Saravia Frías, DNI
N.º 27.176.046, CUIT Nº 23-27176046-9, de nacionalidad argentino, nacido el 29/06/1979,
profesión: abogado, estado civil: casado, con domicilio en barrio Los Zarzos, lote N.º 18,
Villa San Lorenzo, provincia de Salta.
Plazo de Duración: 99 años.
Objeto: la sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades, con exclusión de las limitaciones
del art. 39 de la Ley 27.349: Proveer servicios de asesoramiento jurídico a individuos,
empresas y organizaciones, que incluyen, pero no están limitados a, asesoramiento legal
general, representación legal, asesoramiento en litigios, licitaciones, transacciones
comerciales y laborales. Ofrecer servicios de asesoramiento empresarial en diversos ámbitos
que comprenden la administración de recursos humanos, consultoría contable y
administrativa, planificación estratégica, gestión de cambio organizacional, diseño e
implementación de sistemas de información, desarrollo de políticas y procedimientos de
recursos humanos, servicios de nómina, auditoría interna y externa, y cualquier otro servicio
relacionado con la gestión empresarial. Proporcionar asesoramiento técnico en el sector
minero, energético y de los recursos naturales, incluyendo, pero no limitado a la evaluación
y desarrollo de proyectos, investigación geológica, análisis de viabilidad, diseño de minas,
supervisión de operaciones mineras, cumplimiento de normas de seguridad y medio
ambiente, investigación, administración de toda clase de recursos mineros, energéticos y
naturales, cualquiera sea su fuente; entre otros.
Capital: $ 3.000.000, dividido por 3.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de
$ 1.000 (pesos mil) valor nominal cada una. Suscripción: el socio Santiago Saravia Frías
suscribe 1.500 acciones. El socio Agustín Saravia Frías suscribe 1.500 acciones. Integración:
el capital se integra en efectivo el 25 %.
Administración: Órgano de administración: la administración y representación de la
sociedad estará a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se
indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5)
miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación de la
misma. Si la administración fuere plural, los administradores la administrarán y
representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la
sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un
administrador suplente. Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un único
socio, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los órganos sociales, en
cuanto sean compatibles, incluida la administración y representación legal. Cuando la
administración fuere plural, las citaciones a reunión del órgano de administración y la
información sobre el temario, se realizarán por medio fehaciente. También podrá efectuarse

Pág. N° 75

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

por medios electrónicos, en cuyo caso, deberá asegurarse su recepción. Las reuniones se
realizarán en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo utilizarse
medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Para la
confección del acta rigen las previsiones del tercer párrafo del artículo 51 de la Ley N°
27.349. Las resoluciones se adoptarán por mayorías absoluta de los votos de los miembros
presentes. Los administradores podrán auto convocarse para deliberar sin necesidad de
citación previa, en cuyo caso las resoluciones adoptadas serán validas si asisten la totalidad
de los miembros y el temario es aprobado por mayoría absoluta. Quien ejerza la
representación de la sociedad obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente
extraño al objeto social. Administradores: se designa como Administrador Titular: a
Santiago Saravia Frías, DNI N° 21.311.239. Como Administrador Suplente: a Agustín Saravia
Frías, DNI N.º 27.176.046 ambos constituyen domicilio especial en Rivadavia N.º 378, en la
Ciudad de Salta Capital, provincia de Salta.
Fiscalización: prescinde del órgano de fiscalización.
Síndicos: no establece.
Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31/12.
Castilla, ASESORA LEGAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SOCIEDADES
Factura de contado: 0011 - 00023462
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 10,609.50
OP N°: 100120702

MGPACTO SRL
Por instrumento privado con certificación notarial digital, de fecha 19/08/2024, se
constituyó la sociedad de responsabilidad limitada denominada MGPACTO SRL, con domicilio
en la jurisdicción de la provincia de Salta en la y sede social en la calle Av. Belgrano N° 404,
piso 1, Dpto. A, en la ciudad de Salta.
Socios: Carlos Gustavo Issa Joya, DNI N° 30.222.234, CUIT Nº 20-30222234-8, de
nacionalidad argentina, nacido el 24/08/1983, profesión: contador público nacional, estado
civil: soltero, con domicilio en Av. Belgrano Nº 404, piso 1, departamento A, en la localidad
de Salta Capital, Salta. Patricio Federico Fleming, DNI N° 28.260.470, CUIT 20-28260470-2,
de nacionalidad argentina, nacido el 22/10/1980, profesión: ingeniero agronomo, estado
civil: casado con María Agustina González Iriarte, con domicilio en Rafael Obligado Nº 918,
piso 1, departamento A, en la localidad de Salta Capital, Salta.
Plazo de Duración: 99 años.
Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, dentro o fuera de la República Argentina, a las siguientes actividades: A)
Agropecuaria: mediante la explotación agrícola; comprendiendo las actividades
agropecuarias de explotación de campos; la explotación de la ganadería y de la agricultura
en todas sus formas, la compra, venta, importación, explotación, industrialización,
comercialización, fraccionamiento, faenamiento y distribución de todo tipo de semillas,
hacienda o productos agrícolas-ganaderos y sus derivados, maquinarias, forrajes, elementos
de jardinería, alambres, metales. La compra, venta e intermediación entre compra, venta o
alquiler de bienes muebles, loteos, campos. La realización hasta las etapas comerciales e

Pág. N° 76

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

industriales de los mismos como semillas, cereales, oleaginosas, hojas maderas, carnes,
plumas, cueros, pieles, grasas, leches, quesos, huevos, lanas, frutas y vinos, mediante la
fabricación de productos y subproductos de algodón, seda y todo tipo de fibras naturales y
sintéticas. compra, venta y acopio de cereales, oleaginosas y demás frutos de la agricultura;
cultivo de caña de azúcar y tabaco, depósitos y consignación de estos: explotación de
establecimientos rurales propios o de terceros; incorporación y recuperación de tierras
áridas renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la preparación de
suelo, siembra, recolección de cosechas y su preparación para el mercado; B) Ganadera: cría,
engorde y pastoreo de ganado vacuno, porcino, bovino, ovino, caprino, equino y/o cualquier
otro animal apto para la ganadería; C) Inmobiliaria: la explotación, arrendamiento, locación y
administración de toda clase de bienes, con la finalidad de realizar cualquier actividad
relacionada con la producción agropecuaria. D) Comercial: compra, venta, distribución,
representación, fraccionamiento, intercambio, importación y exportación de cereales,
oleaginosas, legumbres, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos,
insumos afines, máquinas e implementos agrícola ganaderos, sus repuestos y accesorios
propios o de terceros. E) Científica: construcción, instalación y explotación de un centro
biotecnológico de reproducción bovina, destinado entre otras actividades a Centro de
Inseminación Artificial para la producción de semen congelado de semovientes y alojamiento
de toros; y Centro de Transferencias Embrionarias, para la producción de embriones de
semovientes, alojamiento de donantes y receptoras para transferir o congelar mediante
receptoras y donantes propias y/o ajenas. Asesoramiento técnico-científico. F) Mandataria:
aceptar y ejercer representaciones, mandatos, sucursales, agencias y corresponsalías que
estén relacionadas con la actividad indicada precedentemente; G) Comercialización,
Exportación e Importación: de toda clase de productos agropecuarios conexos con la
actividad indicada. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar cualquier
acto jurídico, tanto en el país como en el extranjero, podrá realizar toda actividad lícita,
adquirir derechos y contraer obligaciones para la ejecución de las actividades enumeradas
en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales de personas
humanas y o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración, comprar,
vender y/o permutas. H) Asesoramiento y Consultoria: actividades de consultoría y
asesoramiento en ingeniería agronómica.
Capital: $ 1.000.000, dividido por 1000 cuotas sociales de pesos mil (1.000) valor nominal
cada una, y de un voto por cuota. Suscripción: el socio Carlos Gustavo Issa Joya suscribe 500
cuotas sociales. El socio Patricio Federico Fleming suscribe 500 cuotas sociales. Integración:
el veinticinco por ciento (25 %) del capital social en efectivo.
Administración: la administración, representación y el uso de la firma social, estará a cargo
de uno a tres gerentes, socios o no, quienes desempeñarán sus funciones en forma
individual e indistinta, durante el plazo de duración de la sociedad. Los socios podrán
nombrar un gerente suplente para que actúe en caso de ausencia o imposibilidad del
Gerente. La elección se realizará por mayoría del capital partícipe en el acuerdo.
Administradores: se designa como Gerente: a Carlos Gustavo Issa Joya, DNI N° 30.222.234
con domicilio especial en Av. Belgrano Nº 404, piso 1, departamento A, en la localidad de
Salta Capital, Salta. Como Gerente: a Patricio Federico Fleming, DNI N° 28.260.470 con
domicilio especial en Av. Belgrano Nº 404, piso 1, departamento A, en la localidad de Salta
Capital, Salta.
Fiscalización: prescinde del órgano de fiscalización.
Síndicos: no establece.
Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 30/06.

Pág. N° 77

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Abdo Bressanutti, ASESOR LEGAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SOCIEDADES

Factura de contado: 0011 - 00023447
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 12,309.00
OP N°: 100120686

ASAMBLEAS COMERCIALES
GRAN HOTEL PRESIDENTE SA
Se convoca a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 10 DE ENERO DE 2025 a las 11:30 horas en
primera convocatoria y a las 12:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en caso de
fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente;
Orden del Día:
1) Elección de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración del Inventario, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexo del Ejercicio Económico, cerrado el 31 de
diciembre de 2023;
3) Elección y facultades de los miembros del Directorio;
4) Honorarios del Directorio;
5) Distribución de dividendos.
Nota: sin más temas a tratar y siendo las 12:30 horas, se procede a finalizar la reunión.

Dr. Rubén Enrique Farjat, PRESIDENTE

Factura de contado: 0011 - 00023424
Fechas de publicación: 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024, 23/12/2024
Importe: $ 11,550.00
OP N°: 100120627

AVISOS COMERCIALES
GRUPO NIOI SAS A GRUPO NIOI SA - AUMENTO DE CAPITAL Y TRANSFORMACIÓN
Mediante Acta de reunión de socios de fecha 18/04/24 los accionistas aprobaron el
aumentar el capital de la sociedad de $80.000 (pesos ochenta mil) aumentándolo en
$29.920.000 (pesos veintinueve millones novecientos veinte) mediante la capitalización de
resultados no asignados, lo que eleva el capital social a la suma de $30.000.000 (pesos
treinta millones) y en consecuencia modificar el artículo 5º del estatuto social, el cual queda

Pág. N° 78

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

redactado de la siguiente manera: “Artículo Quinto. Capital: el capital social es de

$30.000.000 (pesos treinta millones), representado por 300.000 (trescientas mil) acciones
ordinarias nominativas no endosables de $100 (cien) cada una, con derecho a un voto por
acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de los socios conforme artículo
44 de la Ley N° 27.349”. En virtud del aumento de capital social de $29.920.000 se emiten
299.200 (doscientos noventa y nueve mil doscientas) acciones ordinarias nominativas no
endosables de $100 (cien) cada una, con derecho a un voto por acción de las cuales el socio
Baltazar Nioi Clement suscribe 149.600 y el socio José Emilio Nioi suscribe las restantes
149.600 acciones. Como consecuencia del presente aumento de capital, corresponde
modificar el punto dos de las cláusulas transitorias, el cual queda redactado de la siguiente
manera: “Capital Social Suscripción: los socios suscriben el 100% del capital social de

acuerdo con el siguiente detalle: (a) Baltazar Nioi Clement, suscribe la cantidad de 150.000
acciones ordinarias nominativas no endosables, de $100 (cien pesos) valor nominal cada una
y con derecho a un voto por acción. (b) José Emilio Nioi, suscribe la cantidad de 150.000
acciones ordinarias nominativas no endosables, de $100 (cien pesos) valor nominal cada una
y con derecho a un voto por acción. Integración: el capital social se encuentra integrado en
un 100%”.
Asimismo, mediante Acta de reunión de socios de fecha 07/08/2024 los accionistas
aprobaron de forma unánime la transformación de la sociedad que pasa del tipo social SAS
al de SA que continúa funcionando bajo la denominación GRUPO NIOI SA, cuyas cláusulas
principales son las siguientes:
Socios: Baltazar Nioi Clément, argentino, DNI N° 34.244.427, CUIT N° 20-34244427-0, de
profesión arquitecto, nacido el día 05/10/1989, soltero, con domicilio real en calle
Apolinario Saravia N° 184, ciudad de Salta, provincia de Salta y José Emilio Nioi, DNI N°
14.708.867, CUIT N°20-314708867-2, argentino, nacido el día 27/01/1962, de profesión
ingeniero, casado con la Sra. Madelaine Clement Fernández, DNI N° 17.308.813, con
domicilio real en calle Apolinario Saravia N°184, ciudad de Salta.
Duración: el plazo de duración de la sociedad será de 50 (cincuenta) años, contados a partir
de la de la fecha de suscripción del presente.
Domicilio Legal y Sede social: jurisdicción de la provincia de Salta, y sede social en avenida
Uruguay N° 805, ciudad de Salta, provincia de Salta.
Objeto Social: la sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país y con las limitaciones que estipula el art. 39 de
la Ley Nº 27.349, la prestación de los siguientes servicios relacionados con la actividad
minera; a saber: a) Proyectar, dirigir y/o ejecutar la instalación de membranas y cualquier
otro tipo de impermeabilización en piletas y/o piletones de litio, o destinados a algún otro
mineral similar, que se encuentren ubicados dentro de establecimientos destinados a la
explotación de tales minerales; b) Ejecutar trabajos de armado y montajes de
impermeabilizaciones de piletones de litio, así como su reparación y mantenimiento; c)
Efectuar compraventa, importación, exportación, representación y/o distribución de
insumos y materiales relacionados con las actividad antes detallada en los puntos a y b.
Capital Social: el capital social es de $30.000.000 (pesos treinta millones) representado por
300.000 (trescientas mil), acciones nominativas no endosables, ordinarias, de $100 (pesos
cien) de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. El capital social podrá
ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley General de
Sociedades). El capital se suscribe en su totalidad en este acto de acuerdo al siguiente
detalle: el accionista Baltazar Nioi Clement, suscribe la cantidad de 150.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables, de $100 (cien pesos) valor nominal cada una y con

Pág. N° 79

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

derecho a un voto por acción. (b) José Emilio Nioi, suscribe la cantidad de 150.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables, de $100 (cien pesos) valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción. Integración: el capital social se encuentra integrado en un
100%.
Composición de los Órganos de Administración y Fiscalización: la administración social
estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) directores titulares, e
igual o menor número de suplentes, los que asumirán en el orden de su elección en caso de
producirse vacantes en los titulares. Son reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta
que la próxima asamblea designe reemplazantes. Durarán en sus funciones tres ejercicios.
Se designa Presidente y Director Titular al Sr. Baltazar Nioi Clement, argentino, DNI N°
35.929.815, CUIT N° 20-35929815-4, y como Director Suplente al Sr. José Emilio Nioi,
argentino, DNI N° 14.708.867, CUIT N° 20-314708867-2; quienes aceptan en este acto los
cargos y declaran no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas
en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades y que sus domicilios reales son los
consignados en la comparecencia y constituyen domicilio especial en avenida Uruguay N°
805, ciudad de Salta, provincia de Salta. La sociedad prescinde de sindicatura.
Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Mogrovejo, ASESOR LEGAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SOCIEDADES
Factura de contado: 0011 - 00023481
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 29,832.00
OP N°: 100120761

AUTOFIX SRL - INSCRIPCIÓN DE GERENTE
En reunión de socios Nº 13, de fecha 28 de junio del 2024, con la presencia de todos los
socios que representan la totalidad del capital social, se designa Gerente Titular: al señor
Gonzalo Eugenio Pittau, DNI Nº 33.445.835, y Gerente Suplente: al señor Hugo Francisco
Delgado, DNI Nº 29.892.803, quienes dejan expresa constancia de la aceptación de los
cargos ofrecidos, y a tal fin fijan como domicilio especial el siguiente: Juan Martin
Leguizamón N° 1.752, ciudad de Salta, provincia de Salta, República Argentina, donde le
serán válidas todas las comunicaciones.
Abdo Bressanutti, ASESOR LEGAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SOCIEDADES

Factura de contado: 0011 - 00023446
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120685

SOLID MD SRL - MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Pág. N° 80

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Mediante Acta de reunión de socios de fecha 03/10/2024 los socios resolvieron ampliar el
Objeto Social y reformar el estatuto de la sociedad, en su cláusula cuarta, la que queda
redactada de la siguiente manera “Cláusula Cuarta: Objeto: la sociedad tendrá por objeto el
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada con terceras personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, a la realización, en el ámbito del país o del exterior, de las
siguientes actividades: Construcciones, refacciones, remodelaciones, ampliaciones,
reducciones o cualquier tipo de modificaciones de obras de arquitectura o ingeniería, de
carácter público o privado, civil o militar, como edificios de cualquier naturaleza, caminos y
obras de arte, obras hidráulicas, de desagüe, energéticas, de comunicaciones y mineras, con
cualquier destino, pudiendo venderlas, adquirirlas o permutarlas, tomarlas en comodato o
contratar locaciones de obras o servicios y de urbanización o loteos cumpliendo con los
requisitos allí previstos en caso necesario, elaboración de proyectos y estudios de
arquitectura e ingeniería, levantamientos topográficos, trabajos de mensura sobre
inmuebles urbanos y rurales, informes periciales, asesoramiento, dirección técnica y
administración de las obras mencionadas anteriormente. Compra, venta, permuta,
fraccionamiento, subdivisión, loteo, parcelamiento, arrendamiento, subarrendamiento,
administración y explotación de inmuebles urbanos y rurales, operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentos de propiedad horizontal y todas las operaciones de renta
Inmobiliaria. Compra, venta, permuta, producción, fabricación, elaboración, importación y
exportación de productos y subproductos que tengan relación directa o indirecta con la
actividad comercial, pudiendo, tomar representaciones, consignaciones, comisiones y
distribuciones de los mismos. Prestación de servicios de operaciones aéreas no tripuladas
mediante el uso de Vehículos aéreos no tripulados (VANT) y de Sistemas de Vehículos aéreos
no tripulados (SVANT), incluyendo, pero no limitándose a la captura, procesamiento, análisis
y suministro de datos, imágenes y videos para la industria minera, agrícola, forestal, de la
construcción, energética, de telecomunicaciones, ambiental, entre otras. Asimismo, la
sociedad podrá desarrollar actividades de topografía, cartografía, georreferenciación,
monitoreo y vigilancia de infraestructuras, estudios de impacto ambiental, relevamiento
geológico y de recursos naturales, inspección de obras y estructuras, control y seguimiento
de cultivos, exploración minera, y todas aquellas actividades relacionadas con la recolección
de datos por medios aéreos.”
Castilla, ASESORA LEGAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SOCIEDADES
Factura de contado: 0011 - 00023431
Fechas de publicación: 17/12/2024, 18/12/2024
Importe: $ 9,999.00
OP N°: 100120637

Pág. N° 81

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

ASAMBLEAS CIVILES
CENTRO VECINAL JUAN TORENA
La Comisión Directiva del Centro Vecinal Juan Torena , convoca a ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, para el día VIERNES 10 DE ENERO DEL AÑO 2025, a horas 18:00 en
manzana D, casa 20 del Barrio Parque General Belgrano, donde se tratará lo siguiente;
Orden del Día:
I) Renovación de autoridades.
II) Reforma parcial del Estatuto del Titulo IV art.: 10°.
II) Aprobación de Balance 2018.
III) Memoria del Centro Vecinal Juan Torena 2018 - 2024 .
IV) Inventario 2018-2024.
V) Publicar dicha Asamblea en Boletín Oficial.
María Elena Gonzalez, PRESIDENTA

Factura de contado: 0011 - 00023479
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 3,300.00
OP N°: 100120752

ASOCIACIÓN CIVIL EDUCÁNDO-NOS
La Comisión Directiva de la Asociación Civil Educándo-nos, Personería Jurídica N9 13/33,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 14 DE ENERO DE 2025 a las 10:00
horas a realizarse en Ruta Nacional 51, km 2, barrio San Luis, Salta.
Orden del Día:
1) Presentación a los socios de Memorias, Inventarios y Balances de los años 2022 y 2023.
2) Elección de autoridades.
3) Incorporación de nuevos socios.
Ana Verónica Briones, PRESIDENTA - María del Valle Ramia, SECRETARIA

Factura de contado: 0011 - 00023471
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 3,300.00
OP N°: 100120727

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFAYATE SAN JUAN DE DIOS - CAFAYATE

Pág. N° 83

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

La Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Cafayate San Juan de Dios Asociación
Civil, convoca a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 18/01/2025 a horas 20:00 el domicilio
de la sede social, ubicado en calle Córdoba Nº 213 para tratar el siguiente;
Orden del Día:
1) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Recursos y
Gastos, situación Patrimonial, Presupuestos Económicos e informe del órgano de
fiscalización, correspondiente al ejercicio económico N° 18 (Período 2023 - 2024).
2) Presupuestos Económicos y calendario de actividades período 2024- 2025.
3) Consideración y exposición de las actividades desarrolladas por la Comisión Directiva.
4) Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
Carlos A. Brizuela, PRESIDENTE

Factura de contado: 0011 - 00023467
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 1,980.00
OP N°: 100120719

FE DE ERRATAS
DE LA EDICIÓN N° 21.829 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024
SECCIÓN COMERCIAL
DESIGNACIÓN DE GERENTE
COLEGIO SAN AGUSTIN SRL
O.P. N° 100119289
Página Nº 59
Donde Dice:
Mediante Acta de reunión socios de fecha 17/05/2024…
Debe Decir:
Mediante Acta de reunión socios de fecha 07/05/2024…
Cancinos Diaz, DIRECTORA GENERAL DE SOCIEDADES

Factura de contado: 0011 - 00023464
Fechas de publicación: 18/12/2024
Importe: $ 2,310.00
OP N°: 100120713

Pág. N° 84

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024

Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

RECAUDACIÓN
CASA CENTRAL
Saldo anual acumulado
Recaudación del día: 17/12/2024
Total recaudado a la fecha

$ 38.133.506,10
$ 133.584,00
$ 38.267.090,10

Fechas de publicación: 18/12/2024
Sin cargo
OP N°: 100120769

Pág. N° 85

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024
Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

Ley N° 25.506 - LEY DE FIRMA DIGITAL
CAPÍTULO I
Consideraciones generales
ARTÍCULO 7º- Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma
digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma.
ARTÍCULO 8º- Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación
de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba
en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su
firma.
ARTÍCULO 10° - Remitente. Presunción. Cuando un documento digital sea enviado en forma
automática por un dispositivo programado y lleve la firma digital del remitente se presumirá,
salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene del remitente.
LEY N° 7.850 - ADHESIÓN LEY NACIONAL Nº 25.506 - EMPLEO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA
Y LA FIRMA DIGITAL
Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Salta a la Ley Nacional 25.506 que reconoce el empleo
de la firma electrónica y la firma digital.
Art. 2°.- Autorízase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos,
firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos
constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder
Judicial y el Ministerio Público de la provincia de Salta, con idéntica eficacia jurídica y valor
probatorio que sus equivalentes en soporte papel o físico.
Art. 3°.- La Corte de Justicia de la provincia de Salta y el Colegio de Gobierno del Ministerio
Público reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación garantizando
su eficacia.
Art. 4°.- Autorizase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos,
firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos
constituidos, en todos los procesos administrativos y legislativos que se tramitan en los
Poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia de Salta, con idéntica eficacia jurídica que sus
equivalentes en soporte papel o físico.
Art. 5°.- El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en el ámbito de sus competencias,
reglamentarán su utilización y dispondrán la implementación gradual de los expedientes
electrónicos garantizando su eficacia.
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los veintitrés días del
mes de octubre del año dos mil catorce.
DECRETO N° 571 del 28 de Agosto de 2020
CAPÍTULO III
Publicaciones y Secciones del Boletín Oficial Digital
Artículo 4°.- El Boletín Oficial Digital se publicará los días hábiles, exceptuándose de esta
obligación los días feriados y no laborables dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional y
Provincial. (…)
Artículo 5°.- Excepcionalmente se podrá publicar una Edición Complementaria los días

Pág. N° 86

Edición N° 21.858
Salta, miércoles 18 de diciembre de 2024
Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

hábiles; como así también publicar la Sección Administrativa del Boletín Oficial en días
inhábiles, feriados y no laborables a solicitud del Gobernador de la Provincia y/o del
Secretario General de la Gobernación.
Artículo 7°.- Podrá disponerse la edición de separatas, folletos, libros y ediciones especiales
originados en material publicado por el Boletín Oficial.
CAPÍTULO IV
De las Publicaciones, Fotocopias, Digitalizaciones y otros servicios:
Artículo 8°.- Publicaciones: A los efectos de las publicaciones que deban difundirse regirán
las siguientes disposiciones:
a) Los textos que se presenten para ser publicados en el Boletín Oficial deben ser
originales en formato papel o digitales, o fotocopias autenticadas de los mismos,
todos los avisos deben encontrarse en forma correcta y legible, como así también
debidamente foliados y suscriptos con firma ológrafa o digital por autoridad
competente, según corresponda. Los mismos deberán ingresar con una antelación
mínima de cuarentena y ocho (48) o veinticuatro (24) horas antes de su publicación
(según se trate de un trámite normal o de un trámite urgente respectivamente), y
dentro del horario de atención al público. Los textos que no reúnan los recaudos
para su publicación, serán rechazados.
b) La publicación de actos y/o documentos públicos se realizará de conformidad a la
factibilidad técnica del organismo, procurando efectuarlas en los plazos señalados
en el inciso anterior.
c) Las publicaciones se efectuarán previo pago y se abonarán según las tarifas en
vigencia, a excepción de las que presenten las reparticiones nacionales, provinciales
y municipales, las cuales podrán publicar sus avisos mediante el Sistema “Valor al
Cobro" (artículo 9°) y de las publicaciones sin cargo según reglamentación vigente
(articulo 10).

Artículo 11.- Los Organismos de la Administración Provincial, son los responsables de
remitir, en tiempo y forma, al Boletín Oficial todos los documentos, actos y avisos que
requieran publicidad.
Artículo 12.- La primera publicación de los avisos debe ser controlada por los interesados a
fin de poder salvar en tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido.
Posteriormente no se admitirán reclamos. Si el error fuera imputable a la repartición, se
publicará “Fe de Errata" sin cargo, caso contrario se salvará mediante "Fe de Errata” a costa
del interesado.

Pág. N° 87

Avda. Belgrano 1349 - (4400) Salta - Tel/Fax: (0387) 4214780
mail: boletinoficial@boletinoficialsalta.gov.ar
Horario de atención al público: Días hábiles de Lunes a viernes
de 8:30 a 13:00 hs.

BOLETÍN
OFICIAL
S A L T A

Firmado digitalmente
por RESTOM GILABERT
Maria Victoria

www.boletinoficialsalta.gov.ar

Ley N° 4337
Artículo 1°: A los efectos de su obligatoriedad, según lo dispuesto por el Art. 2° del Código
Civil, las Leyes, Decretos y Resoluciones serán publicadas en el Boletín Oficial.
Artículo 2°: El texto publicado en el Boletín Oficial será tenido por auténtico.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN - LEY N° 26.994 - Artículo 5°: Vigencia.
Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas
determinen.

Sustituye al Art. 2° del Código Civil.