- República Argentina - Número 6364 13 de febrero de 2025 AÑO LXVI PUBLICACIÓN OFICIAL PROVINCIAL Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 1.305.136 NORMATIVA: LEY Nº 40 AÑO 1958, LEY Nº 4800 AÑO 2012, LEY Nº 5261 AÑO 2017, LEY N° 5736 AÑO 2024. DECRETO Nº 1351 AÑO 2018 “La edición y publicación electrónica del Boletín Oficial con firma digital, reviste carácter de oficial, obligatoria y auténtica, produciendo plenos efectos jurídicos.” GOBERNACIÓN PROVINCIA DE RÍO NEGRO Alberto Edgardo Weretilneck, Gobernador Provincia de Río Negro SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA María Julia Mosquera, Secretaria Legal y Técnica Nicolás Fabricio Cravotta, Subsecretario Legal y Técnico María Luciana De La Fuente, Directora de Despacho y Boletín Oficial EDICIÓN DE 90 PÁGINAS boletinoficial.rionegro.gov.ar SUMARIO EN PÁGINA 2 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 2 SUMARIO SECCIÓN ADMINISTRATIVA DECRETOS DECRETO N° 87/25.- 11/02/2025.- Aprobar la Renegociación del Contrato de la obra denominada “Construcción Primera Etapa CET Nº 34 - Los Menucos - En Cada Escuela Siempre”, adjudicada por Decreto Nº 212/2.022, a la firma “Ales S.A.” ...................................................................................................... 3 DECRETO N° 88/25.- 11/02/2025.- Aprobar la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.) y la empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L. para la ejecución de la obra; “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo denominado Barrio Unter de la localidad de Cinco Saltos enmarcada en el Programa Suelo Urbano, Ley 5.474” ......................................10 DECRETO N° 89/25.- 11/02/2025.- Aprobar la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L, aprobado por Resolución Nº 223/23 del I.P.P.V para la ejecución de la obra; “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo perteneciente a la Mutual Magisterio Rionegrino de la localidad de Cinco Saltos enmarcada en el Programa Río Negro Suelo Urbano” ................................................................................................................................................................................................................. 12 DECRETO N° 90/25.- 11/02/2025.- Aprobar la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la empresa Oriente Construcciones S.A., aprobado por Resoluciones Nº 434/17 y 467/17, ambas del I.P.P.V para la ejecución de la obra; “Terminación de 100 viviendas en la localidad de San Carlos de Bariloche. Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno” ................... 14 DECRETO N° 92/25.- 11/02/2025.- Aprobar la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la empresa Oriente Construcciones S.A, aprobado por Resolución Nº 970/21 del I.P.P.V para la ejecución de la obra; “Infraestructura Propia, Nexos y Obras Complementarias para la terminación de 100 viv y 75 viv en la localidad de San Carlos de Bariloche enmarcada en el Programa Río Negro Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno”..................................................................................................................................................................... 20 RESOLUCIONES ............................................................................................................................................................................................................................................................... 27 ORDENANZAS ................................................................................................................................................................................................................................................................... 31 LICITACIONES ................................................................................................................................................................................................................................................................. 52 CONCURSOS ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 53 COMUNICADOS ............................................................................................................................................................................................................................................................... 55 EDICTOS NOTIFICATORIOS ........................................................................................................................................................................................................................................ 57 EDICTOS LEY PIERRI ..................................................................................................................................................................................................................................................... 58 NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDA ................................................................................................................................................................................................... 59 SECCIÓN JUDICIAL EDICTOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA Y ENTIDADES CIVILES ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC. ........................................................................................................................................................................................................... 71 DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO ................................................................................................................................................................................................................................ 78 ACTAS .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 79 CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES ................................................................................................................................................................................................................................. 80 TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO ............................................................................................................................................................................................................ 81 CONVOCATORIAS .......................................................................................................................................................................................................................................................... 82 FE DE ERRATAS ................................................................................................................................................................................................................................................................ 84 ACLARACIONES ............................................................................................................................................................................................................................................................... 84 PARTIDOS POLÍTICOS ................................................................................................................................................................................................................................................... 87 CONTACTOS BOLETÍN OFICIAL INSTITUCIONAL Ley Nº 5261 (modif ley N° 40) Artículo 3°.- El texto de todas las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, son tenidas por auténticas. boletinoficial@legalytecnica.rionegro.gov.ar ldelafuente@legalytecnica.rionegro.gov.ar Boletín Oficial PUBLICACIONES mesaunica@boletinoficial.rionegro.gov.ar Tel.: 2920 - 423512 Laprida 212 - Viedma Provincia de Río Negro Publicado en el Portal de la Provincia de Río Negro en: http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 3 SECCIÓN ADMINISTRATIVA DECRETOS DECRETO N° 87/25 DECTO-2025-87-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 11 de Febrero de 2025 Visto: el Expediente Nº 216.983-EDU-2.024 del registro del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y; CONSIDERANDO: Que por el citado expediente se tramita, en el marco de la Ley Nº 5.688 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2024-41-E-GDERNE-RNE, la renegociación del Contrato de Locación de obra (foja Nº 45) celebrado en fecha 02 de mayo de 2.022, entre la Provincia de Río Negro y la firma “Ales S.A.”, por la suma de pesos ciento veinticuatro millones novecientos noventa y ocho mil ($ 124.998.000); Que el referido contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: “Construcción Primera Etapa CET Nº 34 - Los Menucos - En Cada Escuela Siempre”, la cual fuera oportunamente aprobada y adjudicada mediante Decreto Nº 212/2.022 a la firma “Ales S.A.” (fojas N° 42/44) en el marco de la Licitación Pública Nº 33/2.021; Que se dio inicio a los trabajos de obra en fecha 16 de mayo de 2.022, comenzando a partir de dicho momento a regir el plazo contractual que fuera establecido en trescientos sesenta (360) días corridos (fojas Nº 46); Que oportunamente, mediante Resolución Ministerial Nº 1.531 de fecha 13 de julio de 2.023 (fojas N° 360/362), se dispuso aprobar una ampliación de plazos de obra de ciento cincuenta y un (151) días corridos, mediante Resolución Ministerial Nº 45 de fecha 28 de diciembre de 2.023 (fojas N° 363/365), se dispuso aprobar una ampliación de plazos de obra de noventa y seis (96) días corridos, mediante Resolución Ministerial Nº 469 de fecha 05 de abril de 2.024 (fojas N° 366/371), se dispuso aprobar una ampliación de plazos de obra de noventa y ocho (98), días corridos, y mediante Resolución Ministerial Nº 905 de fecha 14 de junio de 2.024 (fojas N° 372/375), se dispuso aprobar una ampliación de plazos de obra de noventa y siete (97), días corridos, de modo tal que la fecha prevista para la finalización de las tareas se trasladó para el día 26 de julio de 2.024; Que, habiéndose concluido todas las tareas conforme a los fines establecidos, en fecha 09 de agosto de 2024 se procedió a realizar la recepción provisoria de la obra (foja N° 254), dando inicio al período de garantía, el cual tendrá una duración de trescientos sesenta (360) días; Que con fecha 19 de marzo de 2.024, la firma contratista presentó una solicitud formal (foja N° 48) dirigida al Ministerio de Educación y Derechos Humanos para la renegociación de contrato correspondiente a la obra denominada “Construcción Primera Etapa CET Nº 34 - Los Menucos - En Cada Escuela Siempre”. En dicha presentación, se fundamenta la necesidad de ajustar valores, plazos y prestaciones, en el marco de la Ley Nº 5.688 sancionada el 07/12/2.023, debido al deterioro de la ecuación económico - financiera de la empresa ocasionado por factores externos, como la aplicación de índices desactualizados (Decreto N° 1.313/14), la escalada de costos de materiales y servicios, y los retrasos en los pagos contractuales. Además, se destaca que la empresa ha continuado con la ejecución de las obras, a pesar de las adversidades, con el objetivo de garantizar su cumplimiento. En el documento se solicita, además, el reconocimiento de intereses por pagos fuera de término, conforme a lo establecido en la Ley J N° 286 de Obras Públicas, Artículo 45°, y se manifiesta su predisposición a colaborar en la búsqueda de soluciones consensuadas que beneficien tanto a la administración como a la contratista; Que a fojas N° 50/80, la firma contratista presentó cómputo y presupuesto de obra, con sus respectivos análisis de precios, expresando haber tomado como base de su cálculo valores vigentes el mes de febrero de 2.024 y teniendo en consideración el saldo de obra pendiente de ejecución al 30 de noviembre de 2.023. El importe del mismo asciende a la suma de pesos trescientos treinta y un millones siete mil setecientos con doce centavos ($ 331.007.700,12); Que a fojas N° 89, el Responsable Técnico de la Unidad Coordinadora Provincial, dependiente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, remitió las actuaciones al Ministerio de Obras y Servicios Públicos mediante Nota N° 2.032/UCP-MEyDDHH/2.024, solicitando su intervención para evaluar la razonabilidad de los precios. Posteriormente, a fojas N° 91/92, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, a través de la Nota N° 0590/24, comunicó que dicha cartera no se encuentra en condiciones de intervenir ni Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 4 de expedirse sobre la razonabilidad de los precios. Asimismo, señaló que, según lo establecido por la Ley de Ministerios, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos dispone de un área técnica y profesional con la capacidad y estructura necesaria para gestionar integralmente la ejecución de obras escolares. Por lo tanto, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos recomendó que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos asuma la totalidad de los trámites relacionados con la renegociación de los contratos celebrados en el ámbito de su competencia; Que tal como resulta del certificado de obra número diecinueve (Nº 19) correspondiente al mes de ejecución noviembre de 2.023 (fojas Nº 93/111), la obra contaba con un porcentaje de avance acumulado del ochenta y dos coma treinta y cuatro por ciento (82,34%) habiéndose –a dicho mes- certificado tareas por la suma de pesos ciento dos millones novecientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y ocho con veintiocho centavos ($ 102.926.648,28), surge también que restaban ejecutar tareas de obra, a valores base de contrato, por la suma de pesos veintidós millones setenta y un mil trescientos cincuenta y uno con setenta y dos centavos ($ 22.071.351,72) según foja N° 94; Que luego, a fojas N° 112/265, obran incorporados los certificados de obra emitidos número veinte a veintisiete (20º a 27º) que se corresponden con el período de ejecución de obra comprendido entre los meses de diciembre de 2.023 a julio de 2.024, período en el cual se registró un avance de obra acumulado que va del ochenta y dos coma treinta y cuatro por ciento (82,34%) al cien por ciento (100%); Que, resulta necesario destacar que en su presentación de adhesión al Decreto Nº DECTO-2024-41-EGDERNE-RNE (foja N° 268), la parte contratista renuncia a la facultad de sustituir o modificar la fórmula polinómica aplicable al contrato, por lo que se mantiene vigente la fórmula polinómica denominada “Anexo 1 - 2 Escuelas Nuevas y Viviendas - Obras Nuevas” originalmente prevista en apartado Nº 20 del pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares de la obra (fojas Nº 7/8); Que a foja N° 266, obra intervención del área de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos que en su Nota N° 3.192/24, solicita a la firma contratista que efectúe una serie de correcciones al cómputo y presupuesto presentado a fojas N° 50/80. Lo mencionado se encuentra relacionado con las pautas establecidas en el Decreto N° 41/24, en cuanto a que no se debe alterar la estructura de los análisis de precios presentados oportunamente en la oferta original, o sea deben mantenerse inalterables el rendimiento tanto los insumos materiales como de la mano de obra y de los equipos; Que a fojas N° 269/309, y en función de las pautas establecidas por el Decreto Nº DECTO-2024-41-EGDERNE-RNE la firma contratista presenta un nuevo cómputo y presupuesto de obra, con su respectivo análisis de precios, expresando haber tomado como base de su cálculo valores vigentes el mes de febrero de 2.024 y teniendo en consideración el saldo de obra pendiente de ejecución al 30 de noviembre de 2.023. El mismo asciende a la suma de pesos doscientos noventa y siete millones cuarenta y nueve mil trescientos treinta y uno con cuarenta y dos centavos ($ 297.049.331,42); Que a fojas Nº 310/314 obra intervención del Área de Cómputo y Presupuesto dependiente de la Coordinación de Arquitectura Escolar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Mediante informe expresa que, luego de analizar las tareas faltantes al 01 de diciembre de 2.023 con valores actualizados o vigentes a febrero de 2.024, se desprende que los valores unitarios presentados por la contratista son razonables. Por ende, concluye que los montos expresados en el párrafo anterior son aceptables, y que se ajusta íntegramente a las pautas establecidas en el Decreto N° 41/24; Que en fecha 12 de diciembre de 2.024, el área de Certificaciones emitió informe con el objetivo de analizar y documentar el proceso de reajuste económico y financiero aplicado al contrato de obra pública, en cumplimiento de los lineamientos estipulados en los apartados 7°, 8° y 9° del anexo 1 del Decreto N° 41/24 (foja Nº 357); Que, surge de dicha intervención que, 1) Según las certificaciones de obra exclusivamente emitidas en el período de ejecución comprendido entre diciembre 2.023 a enero de 2.024, se procedió a aplicar -sobre el nuevo valor aprobado a febrero de 2.024- los coeficientes de variaciones de la fórmula polinómica prevista en el contrato en sentido inverso, es decir, a efectos de retrotraer (o deflacionar) el monto del nuevo valor de contrato reconocido mes a mes. Efectuado dicho cálculo y determinado el valor resultante correspondiente a los meses de enero/24 y diciembre/23, se procedió a descontar respectivamente las sumas reconocidas en cada uno de los certificados de obra oportunamente emitidos. 2) Se determinó que la nueva incidencia del saldo del anticipo financiero a descontar en la reliquidación que se practica (foja N° 355), es del 2,778989%. 3) Que la sumatoria de las diferencias económicas arroja un reconocimiento a realizar a favor del contratista que asciende a la suma de pesos ciento treinta y cinco millones setecientos veinticuatro mil quinientos sesenta y seis con cincuenta y tres centavos ($ 135.724.566,53). Dicho importe surge de re liquidar los certificados de obra anteriormente descriptos de conformidad con las pautas que fijan en el Anexo I el Decreto Nº 41/24 (foja N° 356); Que de la intervención del área de Certificaciones también surge que el saldo pendiente de ejecución de la obra, calculado a valores base del contrato (correspondientes a octubre de 2.021, con un índice de 23,0306), asciende a la suma de pesos veintidós millones setenta y un mil trescientos cincuenta y uno con Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 5 setenta y dos centavos ($ 22.071.351,72). Actualizado al mes de febrero de 2.024 (con un índice de 172,2748), y conforme a los coeficientes de variación establecidos en la fórmula polinómica prevista en el contrato, dicho saldo asciende a pesos ciento sesenta y cinco millones noventa y nueve mil trescientos setenta y seis con sesenta y cinco centavos ($ 165.099.376,65); Que luego de comparar dicho importe actualizado con la suma de pesos doscientos noventa y siete millones cuarenta y nueve mil trescientos treinta y uno con cuarenta y dos centavos ($ 297.049.331,42) sobre cuya razonabilidad de precios ya se ha expedido el área competente, se observa una diferencia o variación porcentual del setenta y nueve coma noventa y dos por ciento (79,92%) afirmando de este modo que queda claramente evidenciada la ruptura de la ecuación económica y financiera del contrato; Que queda así evidenciado que a pesar del contexto de crisis reconocido mediante la sanción de la Ley Nº 5.688 y el Decreto Nº 41/24 la firma “ALES S.A.” no detuvo su inversión y sostuvo, a pesar de las serias dificultades que afrontaba, la marcha de los trabajos de obra de construcción del edificio escolar destinada a albergar a la comunidad educativa del Centro de Educación Técnica N° 34 de la localidad de Los Menucos; Que de conformidad con todo lo hasta aquí expuesto y toda vez que el trámite se ajusta al procedimiento de renegociación de contratos establecido en el Decreto Nº 41/24, se considera necesario aprobar la Renegociación del Contrato de la obra denominada “Construcción Primera Etapa CET Nº 34 - Los Menucos - En Cada Escuela Siempre”, adjudicada por Decreto Nº 212/2.022; Que se deberá registrar el Compromiso conforme al Artículo 30° de la Ley H N° 3.186 y su Decreto Reglamentario H N° 1.737/98, habiéndose efectuado la Reserva Interna correspondiente, en los términos dispuestos por el Artículo 31° de la citada Ley, por la suma de pesos ciento treinta y cinco millones setecientos veinticuatro mil quinientos sesenta y seis con cincuenta y tres centavos ($ 135.724.566,53), afectando el gasto a la Jurisdicción 45 para el ejercicio 2.025, de acuerdo al siguiente detalle: Programa 25, Subprograma 00, Proyecto 10, Actividad 74, Partida 421, Fuente de financiamiento 10 “Recursos Tesoro General de la Provincia”; Que han tomado debida intervención, la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, mediante Vista Nº 0030325; Que el presente se encuadra en los términos establecidos por el Decreto Reglamentario Nº DECTO2024-41-EGDERNE-RNE y lo previsto en el artículo 4º, apartado 1 de la Ley Nº 5.688; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181 inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1º.- Aprobar la Renegociación del Contrato de la obra denominada “Construcción Primera Etapa CET Nº 34 - Los Menucos - En Cada Escuela Siempre”, adjudicada por Decreto Nº 212/2.022, a la firma “Ales S.A.” conforme lo expuesto en los considerandos del presente. Artículo 2º.- Aprobar el nuevo monto del Contrato previsto para el saldo de obra pendiente de ejecución registrado al 30 de noviembre de 2.023 y con valores vigentes a febrero de 2.024, que se establece según el detalle del nuevo cómputo y presupuesto que se incorporan como Anexo I (IF-2025-00095422-GDERNEMEDU), en la suma de pesos doscientos noventa y siete millones cuarenta y nueve mil trescientos treinta y uno con cuarenta y dos centavos ($ 297.049.331,42). Artículo 3º.- Aprobar que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista, producto de la reliquidación de las certificaciones de obra número veinte a veintisiete (20º a 27º) que como Anexo II (IF-202500095436-GDERNEMEDU), forma parte de la presente, asciende a la suma total de pesos ciento treinta y cinco millones setecientos veinticuatro mil quinientos sesenta y seis con cincuenta y tres centavos ($ 135.724.566,53). Artículo 4º.- Ratificar la Reserva Interna y el Compromiso según lo determinado por los Artículos 31 y 30 de la Ley H Nº 3.186, a la Jurisdicción 45 para el ejercicio 2.025, de acuerdo al siguiente detalle: Programa 25, Subprograma 00, Proyecto 10, Actividad 74, Partida 421, Fuente de financiamiento 10 “Recursos Tesoro General de la Provincia”. Artículo 5º.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de las respectivas facturaciones, conformadas de acuerdo al correspondiente Certificado de Obra extendido por la ejecución realizada, según Pliego de Bases y Condiciones que sirve de base a la presente contratación, ordenar el pago de pesos ciento treinta y cinco millones setecientos veinticuatro mil quinientos sesenta y seis con cincuenta y tres centavos ($ 135.724.566,53), abonándose por la Tesorería del Consejo Provincial de Educación, con cargo a la Cuenta Corriente Nº 900001275, a favor de la firma “ALES S.A.”, CUIT Nº 30-62572974-9, por la ejecución de la presente Obra. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 6 Artículo 6º.- Aprobar la adenda contractual que, como Anexo III (IF-2025-00095451-GDERNE-MEDU) Provincia de Negro Ministra de Educación y Derechos Humanos forma parte del presente, quedando autorizada la Río Señora 2025 para su firma. Artículo 7º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de Educación y Derechos Anexo Decreto Humanos. Número: IF-2025-00095422-GDERNE-MEDU Artículo 8º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- P. Campos. ——— VIEDMA, RIO NEGRO Lunes 3 de Febrero de 2025 Referencia: ANEXO I - DECRETO RENEGOCIACION DE CONTRATO ANEXO I CET Nº 34 - LOS MENUCOS CÓMPUTO Y PRESUPUESTO ANEXO -I BASE FEBRERO 2.024 CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - BASE FEBRERO 2.024 CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - COTIZACIÓN ITEMS FALTANTES AL 30/11/23 CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - COTIZACIÓN ITEMS FALTANTES AL 30/11/23 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 7 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 8 Provincia de Río Negro 2025 Anexo Decreto Número: IF-2025-00095436-GDERNE-MEDU VIEDMA, RIO NEGRO Lunes 3 de Febrero de 2025 Referencia: ANEXO II - DECRETO RENEGOCIACION DE CONTRATO CET Nº 34 - LOS MENUCOS ANEXO II RELIQUIDACIÓN SEGÚN NUEVO VALOR DE CONTRATO ——— PERIODO DICIEMBRE DE 2.023 / JULIO DE 2.024 ANEXO II Digitally signed by GDE RIO NEGRO DN: cn=GDE RIO NEGRO, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, ou=SECRETARIA DE LA MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA DE RN, serialNumber=CUIT 30711731721 Date: 2025.02.03 10:56:21 -03'00' Obra: “CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CET Nº 34 - LOS MENUCOS - EN CADA ESCUELA SIEMPRE”. Patricia Campos Localidad: Los Menucos Ministra RELIQUIDACIÓN SEGÚN NUEVO VALOR DE CONTRATO PERIODO DICIEMBRE DE 2.023 / JULIO DE 2.024 Ministerio de Educación y Derechos Humanos Empresa: “ALES S.A.” Obra: “CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CET Nº 34 LOS MENUCOS - EN CADA ESCUELA SIEMPRE”. Monto de contrato original: $124.998.000 Localidad: Los Menucos % Empresa: Anticipo de “ALES contratoS.A.” original: 5% Monto de contrato original: $124.998.000 Fecha de apertura de licitación: 09/11/2.021 % Anticipo de contrato original: 5% Mes base: de octubre 2.021 de licitación: 09/11/2.021 Fecha apertura Mesbase: base: octubre 2.021 Índice 23,0306 Índice base: 23,0306 Monto de renegociación: $297.049.331,42 Monto de renegociación: $297.049.331,42 Anticipo renegociación: 2,778989% % %Anticipo renegociación: 2,778989% Mes renegociación: febrero 2.024 Mes renegociación: febrero 2.024 Índice mes renegociación: 172,2748 Índice mes renegociación: 172,2748 Digitally signed by GDE RIO NEGRO DN: cn=GDE RIO NEGRO, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, ou=SECRETARIA DE LA MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA DE RN, serialNumber=CUIT 30711731721 Date: 2025.02.03 10:56:24 -03'00' Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 Digitally signed by GDE RIO NEGRO DN: cn=GDE RIO NEGRO, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, ou=SECRETARIA DE LA MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA DE RN, serialNumber=CUIT 30711731721 Date: 2025.02.03 10:57:25 -03'00' 9 ——— ANEXO III Patricia Campos Ministra Ministerio de Educación y Derechos Humanos ADENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA Entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, representado en este acto por la Señora Ministra Laura Patricia Campos, en adelante “LA PROVINCIA” y por la otra la firma “ALES S.A.”, representada por la Señor Raúl Jorge Alessandroni, en adelante “EL CONTRATISTA” con el objeto de renegociar las condiciones del Contrato de la obra denominada “CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CET Nº 34 -LOS MENUCOS - EN CADA ESCUELA SIEMPRE”, acuerdan celebrar la presente Adenda Contractual de renegociación y readecuación, la cual se regirá por las obligaciones y condiciones que a continuación se detallan: ARTÍCULO 1º: El nuevo monto del Contrato previsto para el saldo de obra pendiente de ejecución registrado al 30 de noviembre de 2.023 y con valores vigentes a febrero de 2.024, queda establecido en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 297.049.331,42). ARTÍCULO 2º: Que a los efectos de la aplicación del Decreto Nº 1.313/2.014, las partes convienen que el nuevo mes base de cálculo de las redeterminaciones de precios será febrero de 2.024 y que la fórmula polinómica aplicable será la oportunamente prevista en el pliego. ARTÍCULO 3º: Las partes establecen que la incidencia del anticipo financiero oportunamente otorgado a descontar en las reliquidaciones que se practican, es del DOS COMA SETECIENTOS SETENTA Y OCHO NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (2,778989%). ARTÍCULO 4º: Las partes convienen que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista según reliquidación de las certificaciones de obra número veinte a veintisiete (Nº 20 a 27) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre diciembre 2.023 y julio de 2.024, asciende a la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 135.724.566,53). ARTÍCULO 5º: “EL CONTRATISTA”, se obliga a afianzar el fiel cumplimiento del presente contrato hasta alcanzar el cinco por ciento (5%) de las sumas establecidas en el artículo primero, mediante póliza de seguro extendida por “Horizonte Seguros S.A.” y se hará cargo del correspondiente sellado de Ley. ARTÍCULO 6º: Las partes acuerdan que se mantienen vigentes todas las disposiciones contenidas en el llamado a Licitación Pública Nº 33/2.021, el Contrato de Locación de Obra y los actos administrativos oportunamente dictados que no se opongan a lo establecido en la presente Adenda. En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los ......... días del mes de .............................. del año 2.025, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, el original para LA PROVINCIA, el duplicado para EL CONTRATISTA y el triplicado para ser agregado al expediente Nº Digitally signed by GDE RIO NEGRO DN: cn=GDE RIO NEGRO, c=AR, o=MINISTERIO DE 216.983-EDU-2.024. GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, ou=SECRETARIA DE LA MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA DE RN, serialNumber=CUIT 30711731721 Date: 2025.02.03 10:57:29 -03'00' Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 10 DECRETO N° 88/25 DECTO-2025-88-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 11 de Febrero de 2025 Visto, el expediente Nº 192748-SUSS-2022 del registro del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, y; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución Nº 1343/22, se autorizó el financiamiento y el convenio específico entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la Unión de Trabajadores/ as de la Educación de Río Negro para la ejecución de la obra de la obra: “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo denominado Barrio Unter de la localidad de Cinco Saltos” en el marco del Programa Suelo Urbano, Ley 5.474 y Decreto Nº 66/21; Que consecuentemente, por Resolución Nº 498/23 se aprobó el contrato de obra pública con la empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L por la suma de pesos treinta y dos millones setenta y tres mil trescientos quince con quince centavos ($ 32.073.315,15), conforme consta a fs. 428/436; Que la obra inicio en fecha 17 de julio del 2023 con un plazo contractual de ejecución de ciento ochenta (180) días; Que a fs. 474, mediante Nota de fecha 15 de marzo del corriente año, el Socio Gerente de la empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L., Arq. Mario Nelli solicitó en el marco de la emergencia pública en materia económica/financiera declarada por la Ley 5.688 la posibilidad de renegociar el contrato de obra pública suscripto oportunamente en el marco del Programa Río Negro Suelo Urbano; Que la máxima autoridad de este Organismo comitente autorizó la prosecución del trámite administrativo pertinente; Que a fs. 475/501, la contratista presenta la readecuación del Presupuesto de la obra con base mes febrero del año 2024, agregando cuadros “A” y “E”, planilla de incidencia porcentual, nuevo Plan de Trabajos y Curva de inversión, ascendiendo el monto de renegociación del contrato en la suma de pesos ciento ochenta millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y seis con 84/100 ($ 180.264.386,84); Que en el marco de la emergencia, se dictó el Decreto N° 41/2024 por medio del cual se aprobó el procedimiento de renegociación de contratos de obra pública conforme lo previsto el artículo 4 de la Ley Provincial N° 5.688, facultando a todos los organismos de la administración pública que actué como comitente de un contrato de la obra; Que la norma se encontró motivada por la situación inflacionaria atravesada por el país que obligó al estado provincial a adoptar medidas extraordinarias que permitieran reencauzar los contratos de obra en curso de ejecución o que aun sin ejecución ya se encontraban celebrados y aprobados a fin de garantizar la realización del interés público que se encuentra comprometido en la concreción de cada contrato de obra pública; Que a fs. 523/524, desde las áreas competentes dependientes de la Subsecretaría de Programación y Ejecución de Obras del Instituto se procedió analizar en el marco del punto 2 del apartado a) del Anexo I del Decreto N° 41/24 el cómputo y presupuesto presentado por la contratista justipreciando no solo los precios presentados, sino el plan de trabajo y la curva de inversión, Que del análisis realizado, se dictaminó que la suma de pesos ciento ochenta millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y seis con 84/100 ($ 180.264.386,84) mes base febrero del año 2024, se encuentra dentro de los valores razonables para dar continuidad al contrato de obra pública para la provisión de servicios en loteo denominado Barrio Unter de la localidad de Cinco Saltos; Que a fs. 466, luce intervención del Departamento de Control, Gestión y Proyección Financiera por medio de la cual se informa que la obra cuenta con reserva presupuestaria interna y compromiso afectando recursos propios; Que a fs. 524, la Dirección de Ejecución de Obras del Instituto procede a correr traslado a la contratista Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L. el monto final aceptado por el Instituto para dar continuidad al contrato y determinando una ampliación de plazo contractual de SEIS (6) meses corridos de conformidad a los parámetros fijados por el Anexo I del Decreto N° 41/2024; Que a fs. 525/528, luce declaración jurada del cómputo y presupuesto elaborado por la contratista, constancia del Registro de Deudores Alimentarios, de inscripción en A.F.I.P e Ingresos Brutos-Convenio Multilateral; Que a fs. 530, la contratista presta conformidad al valor de pesos ciento ochenta millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y seis con 84/100 ($ 180.264.386,84) mes base febrero del año 2024 y a la extensión del plazo contractual informada a los efectos de proceder a la adenda correspondiente; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 11 Que a fs. 531/532, la Dirección de Ejecución de la Subsecretaria de Programación y Ejecución de Obras expresa su conformidad respecto del análisis efectuado por las áreas de Programación intervinientes en la evaluación de la propuesta de renegociación elevada por la contratista para dar continuidad a la obra, reconociendo que las circunstancias económicas financiera del país han superado ampliamente las expectativas y previsiones que se tuvieron en cuenta al momento de la suscripción del contrato respectivo, por lo que considera procedente enmarcar el procedimiento de renegociación en el apartado a) del Anexo I del Decreto N° 41/2024, conformando la Subsecretaría de Programación y Ejecución de Obras el Cómputo y Presupuesto por la suma de pesos ciento ochenta millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y seis con 84/100 ($ 180.264.386,84) mes base febrero del año 2024 y a la extensión del plazo contractual de seis (6) meses corridos; Que en virtud de lo actuado, corresponde se dicte el acto administrativo que apruebe a todos los efectos legales la renegociación del contrato de obra pública firmado con la Empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L. aprobado Resolución Nº 498/23 para la ejecución de la obra “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo denominado Barrio Unter de la localidad de Cinco Saltos” de conformidad a lo establecido por el Anexo I del Decreto provincial N° 41/2024 ( DECRE-2024-00413397-GDERNE-RN), inciso a); Que en el contexto actual de emergencia económica financiera que atraviesa la Provincia, motiva apelar a mecanismos que garanticen el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato a fin de garantizar la continuidad de las obras, recomponer el capital invertido y cumplir el fin último de las obras que es la planificación y desarrollo de proyectos que garanticen el acceso al suelo urbanizado para la generación de nuevas soluciones habitacionales; Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría Legal y Técnica del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la Fiscalía de Estado en el marco de la Ley N° 88, mediante Vista N° 04325-24 a fs. 542/544; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello; El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1º.- Aprobar la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.) y la empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L. para la ejecución de la obra; “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo denominado Barrio Unter de la localidad de Cinco Saltos enmarcada en el Programa Suelo Urbano, Ley 5.474”, aprobado por Resolución Nº 498/23, todo en el marco del Anexo I del Decreto provincial N° 41/2024, que como Anexo I forma parte del presente Decreto. Artículo 2º.- Aprobar el nuevo monto del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la Empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L. para lo que resta ejecutar de la obra “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo denominado Barrio Unter de la localidad de Cinco Saltos enmarcada en el Programa Río Negro Suelo Urbano” por la suma de pesos ciento ochenta millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y seis con 84/100 ($180.264.386,84), a valores del mes febrero año 2024 en el marco del Anexo I del Decreto Provincial N° 41/2024. Artículo 3°.- Aprobar la adenda del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la Empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L. para lo que resta ejecutar de la obra “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo denominado Barrio Unter de la localidad de Cinco Saltos enmarcada en el Programa Río Negro “Suelo Urbano”, en el marco del Anexo I del Decreto Provincial N° 41/2024, que como anexo IF-2025-00084732-GDERNE-IPPV, forma parte del presente Decreto. Artículo 4º.- Ordenar a la Subsecretaría de Programación y Ejecución de Obras del I.P.P.V. a liquidar y emitir el certificado correspondiente de la obra ejecutada y por la Subsecretaría de Administración y Proyección Financiera del mismo organismo, proceder al pago de la suma indicada en el Artículo 3º a la empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L., conforme lo expuesto en los considerandos en el presente Decreto. Artículo 5º.-El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos. Artículo 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- A. O. Echarren. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 12 ANEXO I DECRETO N° ADENDA Entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, representado en este acto por su Interventor, Mariano LAVIN (Decreto N° 126/23), en adelante “EL I.P.P.V” y el Socio Gerente de la empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L., Arq. Mario Nelli, en adelante “LA CONTRATISTA”, acuerdan en celebrar la presente Adenda al contrato de obra pública aprobado por Resolución N° 498/23, para la ejecución de la obra “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo denominado Barrio Unter de la localidad de Cinco Saltos- Programa Río Negro Suelo Urbano”, Ley 5.474, en delante “LAS PARTES”; Que en el marco del punto 2 del apartado a) del Anexo I del Decreto N° 41/24(DECRE-2024-00413397GDERNE-RN) se aprobó en el expediente N° 192748-SUSS-2022 del registro del Instituto la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre “LAS PARTES” estableciéndose las siguientes cláusulas: PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan como nuevo monto de Contrato de Obra Pública aprobado por Resolución N° 498/23 la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 84/100 ($180.264.386,84) a valores del mes de febrero del año 2024 y un plazo contractual de SEIS (6) meses corridos. SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamo por intereses y/o gastos improductivos que pudiera corresponderle por todo el periodo anterior a la fecha de celebración de la presente adenda. En consecuencia, en Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los .... días del mes de .... del año 2025 firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. –—oOo—– DECRETO N° 89/25 DECTO-2025-89-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 11 de Febrero de 2025 Visto, el expediente Nº 192994-SUSS-2022 del registro del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, y; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución Nº 1123/22, se autorizó el financiamiento, el convenio específico entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la Mutual Magisterio Rionegrino para la ejecución de la obra: “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo perteneciente a la Mutual Magisterio Rionegrino de la localidad de Cinco Saltos” en el marco del Programa Suelo Urbano, Nº 5.474 y Decreto 66/21; Que efectuado el llamado a Licitación Pública Nº 29/22, se firmó contrato con la Empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L para la ejecución de la obra: “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo perteneciente a la Mutual Magisterio Rionegrino de la localidad de Cinco Saltos” en el marco del Programa Suelo Urbano por un monto de pesos sesenta y tres millones seiscientos veintisiete mil seiscientos veintitrés con 72/100 ($ 63.627.623,72), aprobándose mediante Resolución Nº 223/23; Que la obra inicio en fecha 15 de junio del 2023 con un plazo contractual de ejecución de trescientos (300) días; Que a fs. 596, mediante Nota de fecha 15 de marzo del corriente año, el Socio Gerente de la empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L., Arq. Mario Nelli solicitó en el marco de la emergencia pública en materia económica/financiera declarada por la Ley 5.688 la posibilidad de renegociar el contrato de obra pública suscripto oportunamente, presentando a fs. 597/608 nuevo Computo y Presupuesto de la obra con base mes febrero del año 2024, agregando cuadros “A” y “E”, planilla de incidencia porcentual, nuevo Plan de Trabajos y Curva de inversión, ascendiendo el monto del contrato en la suma de pesos trescientos noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos treinta y uno con 53/100 ($ 394.496.831,53); Que en el marco de la emergencia, se dictó el Decreto N° 41/2024 por medio del cual se aprobó el procedimiento de renegociación de contratos de obra pública conforme lo previsto el artículo 4 de la Ley Provincial N° 5.688, facultando a todos los organismos de la administración pública que actué como comitente de un contrato de la obra; Que la norma se encontró motivada por la situación inflacionaria atravesada por el país que obligó al estado provincial adoptar medidas extraordinarias que permitieran reencauzar los contratos de obra en curso de ejecución o que aun sin ejecución ya se encontraban celebrados y aprobados a fin de garantizar la realización del interés público que se encuentra comprometido en la concreción de cada contrato de obra pública; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 Que a fs. 631/632, desde las áreas competentes dependientes de la Subsecretaría de Programación y Ejecución de Obras del Instituto se procedió analizar en el marco del punto 2 del apartado a) del Anexo I del Decreto N° 41/24 el cómputo y presupuesto presentado por la contratista justipreciando no solo los precios presentados, sino el plan de trabajo y la curva de inversión, Que del análisis realizado se dictaminó que la suma de pesos trescientos noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos treinta y uno con 53/100 ($ 394.496.831,53), mes base febrero del año 2024 se encuentra dentro de los valores razonables para dar continuidad al contrato de obra pública para la provisión de servicios en loteo perteneciente a la Mutual Magisterio Rionegrino de la localidad de Cinco Saltos; Que a fs. 635, luce intervención del Departamento de Control, Gestión y Proyección Financiera por medio de la cual se informa que la obra cuenta con reserva presupuestaria interna y compromiso afectando recursos propios; Que a fs. 636, la contratista declara bajo juramento que ha elaborado el cómputo y presupuesto de la obra sin haber adulterado la estructura de la oferta original; Que a fs. 637/369 obran comprobantes de no inscripción en el REDAM de la provincia, de inscripción de Ingresos Brutos y de AFIP; Que a fs. la Dirección de Ejecución de Obras del Instituto procede a correr traslado a la contratista Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L. el monto final aceptado por el Instituto para dar continuidad al contrato y determinando una ampliación de plazo contractual de SEIS (6) meses de conformidad a los parámetros fijados por el Anexo I del Decreto N° 41/2024; Que a fs. 641 la contratista presta conformidad al valor de pesos trescientos noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos treinta y uno con 53/100 ($ 394.496.831,53) mes base febrero del año 2024 y a la extensión del plazo contractual informada a los efectos de proceder a la adenda correspondiente; Que a fs. 642/643, la Dirección de Ejecución de la Subsecretaria de Programación y Ejecución de Obras expresa su conformidad respecto del análisis efectuado por las áreas de Programación intervinientes en la evaluación de la propuesta de renegociación elevada por la contratista para dar continuidad a la obra, reconociendo que las circunstancias económicas financiera del país han superado ampliamente las expectativas y previsiones que se tuvieron en cuenta al momento de la suscripción del contrato respectivo, por lo que considera procedente enmarcar el procedimiento de renegociación en el apartado a) del Anexo I del Decreto N° 41/2024, conformando la Subsecretaría de Programación y Ejecución de Obras el Cómputo y Presupuesto por la suma de pesos trescientos noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos treinta y uno con 53/100 ($ 394.496.831,53) mes base febrero del año 2024 y a la extensión del plazo contractual de seis (6) meses; Que en virtud de lo actuado, corresponde se dicte el acto administrativo que apruebe a todos los efectos legales la renegociación del contrato de obra pública firmado con la Empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L, aprobado Resolución Nº 223/23 para la ejecución de la obra “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo perteneciente a la Mutual Magisterio Rionegrino de la localidad de Cinco Saltos” de conformidad a lo establecido por el Anexo I del Decreto provincial N° 41/2024 (DECRE-202400413397-GDERNE-RN), inciso a); Que en el contexto actual de emergencia económica financiera que atraviesa la Provincia, motiva apelar a mecanismos que garanticen el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato a fin de garantizar la continuidad de las obras, recomponer el capital invertido y cumplir el fin último de las obras que es la planificación y desarrollo de proyectos que garanticen el acceso al suelo urbanizado para la generación de nuevas soluciones habitacionales; Que ha tomado debida intervención de la asesoría Legal de la Subsecretaría de Programación y Ejecución del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la Fiscalía de Estado en el marco de la Ley N° 88 mediante Vista N° 04337-24 a fs. 653/655; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello; El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1º.- Aprobar la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L, aprobado por Resolución Nº 223/23 del I.P.P.V para la ejecución de la obra; “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo perteneciente a la Mutual Magisterio Rionegrino de la localidad de Cinco Saltos enmarcada en el Programa Río Negro Suelo Urbano” en el marco del Anexo I del Decreto Provincial N° 41/2024. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 14 Artículo 2º.- Aprobar el nuevo monto del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la Empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L. para lo que resta ejecutar de la obra; “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo perteneciente a la Mutual Magisterio Rionegrino de la localidad de Cinco Saltos enmarcada en el Programa Suelo Urbano”, aprobado por Resolución Nº 223/23 por la suma de pesos trescientos noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos treinta y uno con 53/100 ($ 394.496.831,53) a valores del mes febrero año 2024, todo en el marco del Anexo I del Decreto provincial N° 41/2024. Artículo 3°.- Aprobar la adenda del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la Empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L.. para la ejecución de la obra “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo perteneciente a la Mutual Magisterio Rionegrino de la localidad de Cinco Saltos enmarcada en el Programa Río Negro Suelo Urbano” en el marco del Anexo I del Decreto provincial N° 41/2024, que como anexo IF-2025-00084728-GDERNEIPPV, forma parte del presente Decreto. Artículo 4.-El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos. Artículo 5.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- A. O. Echarren. ——— ANEXO I DECRETO N° ADENDA Entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, representado en este acto por su Interventor, Mariano LAVIN (Decreto N° 126/23), en adelante “EL I.P.P.V” y el Socio Gerente de la empresa Nelli y Fenizi Construcciones S.R.L., Arq. Mario Nelli, en adelante “LA CONTRATISTA”, acuerdan en celebrar la presente Adenda al contrato de obra pública aprobado por Resolución N° 223/23 para la ejecución de la obra “Ejecución de Infraestructura para la provisión de servicios en loteo perteneciente a la Mutual Magisterio Rionegrino de la localidad de Cinco Saltos- Programa Río Negro Suelo Urbano”, Ley 5.474, en delante “LAS PARTES”; Que en el marco del punto 2 del apartado c) del Anexo I del Decreto N° 41/24 (DECRE-2024-00413397GDERNE-RN) se aprobó en el expediente N° 192994-SUSS-2022 del registro del Instituto la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre “LAS PARTES” estableciéndose las siguientes cláusulas: PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan como nuevo monto de Contrato de Obra Pública aprobado por Resolución N° 223/23 la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 53/100 ($394.496.831,53) a valores del mes de febrero del año 2024 y un plazo contractual de SEIS (6) meses. SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamo por intereses y/o gastos improductivos que pudiera corresponderle por todo el periodo anterior a la fecha de celebración de la presente adenda. En consecuencia, en Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los ..... días del mes de ........... del año 2025 firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. –—oOo—– DECRETO N° 90/25 DECTO-2025-90-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 11 de Febrero de 2025 Visto, el expediente Nº 79995-SHS-2016 del registro del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, y; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución Nº 434/17, se aprobó el procedimiento para la ejecución de la obra: “Terminación de 100 viviendas en la localidad de San Carlos de Bariloche. Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno”, en el marco de Ley provincial Nº 5.127, conforme obra a fojas. 272/273; Que consecuentemente por Resolución Nº 467/17 de fojas 278 a 279, se aprobó el contrato de obra pública con la empresa Oriente Construcciones S.A por la suma de pesos setenta y siete millones seiscientos mil ($ 77.600.000,00); Que la obra inicio en fecha 15 de agosto del 2021 con un plazo contractual de ejecución de quinientos cuarenta (540) días, según acta de foja 496; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 15 Que mediante Notas de fojas 454/458, la empresa Oriente Construcciones S.A solicitó en el marco de la emergencia pública en materia económica/financiera declarada por la Ley 5.688 la posibilidad de renegociar el contrato de obra pública suscripto oportunamente; Que la máxima autoridad de este Organismo autorizó la prosecución del trámite administrativo pertinente; Que a fs. 459/489 la contratista presenta la readecuación del Presupuesto de la obra con base mes febrero del año 2024, agregando cuadros “A” y “E”, planilla de incidencia porcentual, nuevo Plan de Trabajos y Curva de inversión, ascendiendo el monto de renegociación del contrato en la suma de pesos mil ciento setenta y tres millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve con un centavo ($ 1.173.846.859,01); Que en el marco de la emergencia se dictó el Decreto N° 41/2024, por medio del cual se aprobó el procedimiento de renegociación de contratos de obra pública conforme lo previsto en el artículo 4 de la Ley Provincial N° 5.688, facultando a todos los organismos de la administración pública que actué como comitente de un contrato de la obra; Que la norma se encontró motivada por la situación inflacionaria atravesada por el país que obligó al estado provincial adoptar medidas extraordinarias que permitieran reencauzar los contratos de obra en curso de ejecución o que aun sin ejecución ya se encontraban celebrados y aprobados a fin de garantizar la realización del interés público que se encuentra comprometido en la concreción de cada contrato de obra pública; Que a fojas 490/495, luce declaración jurada del cómputo y presupuesto elaborado por la contratista, constancia del Registro de Deudores Alimentarios, de inscripción en A.F.I.P e Ingresos Brutos-Convenio Multilateral; Que desde las áreas competentes dependientes de la Subsecretaría de Programación y Ejecución de Obras del Instituto se procedió analizar en el marco del punto 2 del apartado a) del Anexo I del Decreto N° 41/24 el cómputo y presupuesto presentado por la contratista justipreciando no solo los precios presentados, sino el plan de trabajo y la curva de inversión; Que del análisis realizado se dictaminó que la suma de pesos mil ciento setenta y tres millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve con un centavo ($ 1.173.846.859,01) mes base febrero del año 2024 se encuentra dentro de los valores razonables para dar continuidad al contrato de obra pública para la ejecución de Terminación de 100 viviendas en la localidad de San Carlos de Bariloche. Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno; Que a foja 523, la Dirección de Ejecución de Obras del Instituto procede a correr traslado el monto final aceptado por el Instituto para dar continuidad al contrato y determinando una ampliación de plazo contractual de cuatro (4) meses de conformidad a los parámetros fijados por el Anexo I del Decreto N° 41/2024; Que a foja 524, la contratista presta conformidad al valor de pesos mil ciento setenta y tres millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve con un centavo ($ 1.173.846.859,01) mes base febrero del año 2024 y a la extensión del plazo contractual informada a los efectos de proceder a la adenda correspondiente; Que a foja 449, luce intervención del Departamento de Control, Gestión y Proyección Financiera por medio de la cual se informa que la obra cuenta con reserva presupuestaria interna y compromiso afectando recursos propios; Que a fojas 525/526, la Dirección de Ejecución de la Subsecretaria de Programación y Ejecución de Obras expresa su conformidad respecto del análisis efectuado por las áreas de Programación intervinientes en la evaluación de la propuesta de renegociación elevada por la contratista para dar continuidad a la obra, reconociendo que las circunstancias económicas financiera del país han superado ampliamente las expectativas y previsiones que se tuvieron en cuenta al momento de la suscripción del contrato respectivo, por lo que considera procedente enmarcar el procedimiento de renegociación en el apartado a) del Anexo I del Decreto N° 41/2024, conformando la Subsecretaría de Programación y Ejecución de Obras el Cómputo y Presupuesto por la suma de pesos mil ciento setenta y tres millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve con un centavo ($ 1.173.846.859,01) mes base febrero del año 2024 y a la extensión del plazo contractual de cuatro (4) meses; Que en virtud de lo actuado, corresponde se dicte el acto administrativo que apruebe a todos los efectos legales la renegociación del contrato de obra pública firmado con la Empresa Oriente Construcciones S. A aprobado Resoluciones Nº 434/17 y 467/17 para lo que resta ejecutar de la obra “Terminación de 100 viviendas en la localidad de San Carlos de Bariloche. Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno” de conformidad a lo establecido por el Anexo I del Decreto provincial N° 41/2024 (DECRE2024-00413397-GDERNE-RN), inciso a); Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 16 Que en el contexto actual de emergencia económica financiera que atraviesa la Provincia, motiva apelar a mecanismos que garanticen el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato a fin de garantizar la continuidad de las obras, recomponer el capital invertido y cumplir el fin último de las obras que es la planificación y desarrollo de proyectos que garanticen el acceso al suelo urbanizado para la generación de nuevas soluciones habitacionales; Que a fojas 544/551, obra Resolución Nº 033/25 ratificatoria de los comprobantes de Reserva Interna y Compromiso Presupuestario; Que ha tomado debida intervención la asesoría Legal de la subsecretaria de Programación y Ejecución de obras del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la Fiscalía de Estado en el marco de la Ley N° 88 mediante Vista Nº 04363-24 a fs. 536/538; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello; El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1º.- Aprobar la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la empresa Oriente Construcciones S.A., aprobado por Resoluciones Nº 434/17 y 467/17, ambas del I.P.P.V para la ejecución de la obra; “Terminación de 100 viviendas en la localidad de San Carlos de Bariloche. Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno” en el marco del Anexo I del Decreto Provincial N° 41/2024. Artículo 2º.- Aprobar el nuevo monto del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la Empresa Oriente Construcciones S.A para la ejecución de lo que resta ejecutar de la obra; “Terminación de 100 viviendas en la localidad de San Carlos de Bariloche. Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno” enmarcada en la Ley Nº 5.127”, aprobado por Resoluciones Nº 434/17 y 467/17 por la suma de pesos mil ciento setenta y tres millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve con un centavo ($ 1.173.846.859,01) a valores del mes febrero año 2024, todo en el marco del Anexo I del Decreto provincial N° 41/2024, planillas que como Anexo IF-2025-00100829-GDERNE-IPP, forma parte del presente Decreto. Artículo 3º.- Aprobar la adenda del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.) y la Empresa Oriente Construcciones S.A. para lo que resta ejecutar de la obra “Terminación de 100 viviendas en la localidad de San Carlos de Bariloche. Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno” enmarcada en la Ley Nº 5.127” en el marco del Anexo I del Decreto Provincial N° 41/2024, que como Anexo IF-2025-00084737-GDERNE-IPPV, forma parte del presente Decreto. Artículo 4º.- Ordenar a la Subsecretaría de Programación y Ejecución de Obras del I.P.P.V a liquidar y emitir el certificado correspondiente de la obra ejecutada, y, por la Subsecretaría de Administración y Proyección Financiera del mismo organismo proceder al pago de la suma indicada en el Artículo 3º a la empresa Oriente Construcciones S.A,conforme lo expuesto en los considerandos en el presente Decreto. Artículo 5º.-El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos. Artículo 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- A. O. Echarren ——— ANEXO I DECRETO N° ADENDA Entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, representado en este acto por su Interventor, Mariano LAVIN (Decreto N° 126/23), en adelante “EL I.P.P.V” y el Ing. Juan Armando CASTELLI en representación de la Empresa Oriente Construcciones S.A, en adelante “LA CONTRATISTA”, acuerdan en celebrar la presente Adenda al contrato de obra pública aprobado por Resoluciones N° 434/17 y 467/17, para la ejecución de la obra “Terminación de 100 viviendas en la localidad de San Carlos de Bariloche. Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno”, Ley 5. 127, en delante “LAS PARTES”; Que en el marco del punto 2 del apartado a) del Anexo I del Decreto N° 41/24(DECRE-2024-00413397GDERNE-RN) se aprobó en el expediente N° 79995-SHS-2022 del registro del Instituto la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre “LAS PARTES” estableciéndose las siguientes cláusulas: PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan corno nuevo monto de Contrato de Obra Pública aprobado por Resoluciones N° 434/17 y 467/17 la suma de PESOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON UN CENTAVO ($ 1.173.846.859, 01) a valores del mes de febrero del año 2024 y un plazo contractual de CUATRO (4) meses corridos. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 17 SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamo por intereses y/o gastos improductivos que pudiera corresponderle por todo el periodo anterior a la fecha de celebración de la presente adenda. En consecuencia, en Viedrna, capital de la Provincia de Río Negro, a los ... días del mes de ..... del año 2025 firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ——— ANEXO II DECRETO N° Nº ANEXO II DECRETO TABLA Nº1 Hoja 1/2 OBRA: TERM 100 VIV. SAN CARLOS DE BARILOCHE - BARILOCHE - Emp. ORIENTE CONSTRUCCIONES S.R.L..150136604 BASE abr-16 CUADRO "A" Nº DESCRIPICION DE ITEM 1 TRABAJOS PRELIMINARES 1.1 CERCO DE OBRA, OBRADOR, ETC 2 MOVIMIENTOS DE SUELOS UND GL CANT. 1,00 PRECIO UNITARIO TOTAL 2.813.882,63 2.813.882,63 2.1 2.2 REPLANTEO RELLENO BAJO PLATEA M M 2.547,56 2.547,56 3.934,72 5.954,70 546.581,52 1.477.794,47 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 HºAº FUNDACIONES (PLATEA) REFUERZOS VERTICALES ARMADURA REFUERZOS VERTICALES HORMIGON REFUERZOS HORIZONTALES ARMADURA REFUERZOS HORIZONTALES HORMIGON APOYO DE TANQUE M M U M 2.404,35 392,95 175,00 3.059,80 6.825,92 7.957,88 12.193,87 2.979,02 3.208.635,95 412.466,61 412.466,61 412.466,61 412.466,61 151.828,20 4.1 4.2 LADRILLOS HUECOS 18X18X33 TABIQUE EN SECO PERFILERIA M3 M 6.337,36 1.224,36 3.746,69 11.170,70 3.446.500,13 1.148.833,38 5.1 5.2 CAPAS AISLADORAS HORIZONTAL CAPAS AISLADORAS VERTICAL M2 3.635,20 5.460,14 131.584,44 131.584,44 6.1 6.2 6.3 6.4 EXTERIOR (FRENTE Y CONTRAFRENTE) SIDING EXTERIOR (LATERAL) CHAPA COLOR ZOCALO EXTERIOR INTERIOR DE PLACAS M2 M M M2 3.400,00 0,00 371,24 15.500,00 3.746,69 2.027,24 1.112,96 1.388.215,84 1.534.983,10 121.462,56 1.907.974,37 7.1 7.2 7.3 ESTRUCTURA CHAPAS Y AISLACIONES CENEFAS Y CUMBRERAS M3 M U 2.916,59 2.025,41 21,00 3.746,69 4.733,03 212.719,60 1.872.547,79 2.884.735,79 50.609,40 8.1 CIELORRASO SUSPENDIDO HORIZONTAL M2 5.400,00 5.037,08 2.429.251,19 9.1 9.2 CARPETA BAJO PISO O PLATEA FRATAZADA BANQUINA M2 85,00 5.370,44 743.958,18 15.182,82 10.1 10.2 PISO CERAMICCO ZOCALO CERAMICO O MDF M2 M2 5.500,00 5.800,00 2.517,09 3.724.851,82 657.922,20 11.1 11.2 11.3 LATEX INTERIOR LATEX O BARNIZ EXTERIOR SOBRE CARPINTERIA M2 M2 M2 9.500,00 4.500,00 435,00 3.934,72 5.954,70 2.509,60 2.034.497,87 1.629.622,67 404.875,20 12.1 TRIPLE TRANSP. Y TRASLUCIDO M2 450,00 19.233,58 8.655.111,00 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 CAÑERIAS Y CAJAS CABLEADO LLAVES Y TOMAS TABLEROS PILAR REGLAMENTARIO GL GL GL GL GL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3.746,69 23.264,04 11.991.440,23 13.764.792,28 114.866,92 1.022.309,88 723.714,42 106.279,74 20.243,76 253.047,00 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 DESAGUES CLOACALES INST CLOACAL: CI, VENT Y CONEXIONES RED TANQUE DE RESERVA CAÑERIA AGUA FRIA Y CALIENTE MESADA Y PILETA DE COCINA ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA M3 GL U 140,92 100,00 1,00 3.746,69 1.112,96 59.061,53 U GL 100,00 100,00 1.265.234,99 96.157,86 96.157,86 1.174.138,07 728.775,36 1.498.038,23 1.132.638,37 171.059,77 69.840,97 15.182,82 30.365,64 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HORMIGON ARMADO MAMPOSTERIA AISLACIONES REVOQUES CUBIERTA CIELORRASOS CARPETAS PISOS PINTURA VIDRIOS INSTALACION ELECTRICA INSTALACION SANITARIA INSTALACION DE GAS 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 CAÑERIA INTERIOR TRAMO VIVIENDA A LINEA MUNICIPAL NICHO MEDIDOR VENTILACIONES TRAMITES Y APROBACION 3.5 M3 142,99 3.746,69 GL GL U 100,00 100,00 5,00 4.733,03 237.341,19 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 PUERTA DE FRENTE PUERTA DE COCINA PUERTA PLACA VENTANA V1 VENTANA V2 VENTILIZ DE COCINA VENTILUZ DE BAÑO PICAPORTES Y AJUSTE M3 M 3.126,88 585,80 3.746,69 17.462,03 M U U GL 66,00 6,00 100,00 100,00 8.947,79 237.341,19 1.452.875,93 339.953,99 571.886,22 531.398,70 506.094,00 480.789,30 804.689,46 318.839,22 273.290,76 308.717,34 17.1 AZULEJOS 15X15 M2 1.900,00 3.746,69 1.265.234,99 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 VEREDA PERIMETRAL VEREDA DE ACCESO POSTES DE PATIO FORESTACION CARTELERIA VIVIENDA M3 M2 GL U U 3.126,88 300,00 100,00 100,00 100,00 3.746,69 17.462,03 8.947,79 237.341,19 1.452.875,93 126.523,50 65.792,22 106.279,74 45.548,46 35.426,58 16 17 18 CARPINTERIAS REVESTIMIENTOS VARIOS - DOCUMENTACION TOTALES COSTO-COSTO TOTAL ITEM 2.813.882,63 5,56% $ 4,00% 5.010.330,58 9,90% 4.595.333,50 9,08% 263.168,88 0,52% 4.954.660,24 9,79% 4.807.892,98 9,50% 2.429.251,19 4,80% 759.141,00 1,50% 4.382.774,02 8,66% 4.068.995,74 8,04% 657.922,20 2.125.594,79 1,30% 1,30% 4,20% 4.858.502,38 9,60% 1.417.063,19 2,80% 3.795.704,98 7,50% 6,81% 2,27% 0,26% 0,26% 2,74% 3,03% 0,24% 3,77% 3,70% 5,70% 0,10% 4,80% 1,47% 0,03% 7,36% 1,30% 4,02% 3,22% 0,80% 2,02% 1,43% 0,21% 0,04% 0,50% 2,50% 0,19% 0,19% 2,32% 1,44% 2,96% 2,24% 0,34% 0,14% 0,03% 0,06% 1,13% 1,05% 1,00% 0,95% 1,59% 0,63% 0,54% 0,61% 2,50% 0,75% 50.609.399,78 100% CUADRO "E" 0,00% BENEFICIO 10,00% GASTOS IMPOSITIVOS 15,20% PRECIO FINAL 6,34% 0,82% 0,82% 0,82% 0,82% 0,30% 379.570,50 GASTOS FINANCIEROS SUBTOTAL 3 1,08% 2,92% 1.265.234,99 21,00% SUBTOTAL 2 5,56% 2.024.375,99 GASTOS GENERALES SUBTOTAL 1 INCIDENCIA Rubro/Subrubro % 2,50% 0,25% 0,13% 0,21% 0,09% 0,07% $50.609.399,78 $10.627.973,95 $ 61.237.373,74 $0,00 $ 61.237.373,74 $6.123.737,37 $ 67.361.111,11 IF-2025-00100829-GDERNE-IPPV $10.238.888,89 $ 77.600.000,00 página 1 de 4 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 17 REVESTIMIENTOS 17.1 AZULEJOS 15X15 M2 1.900,00 3.746,69 1.265.234,99 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 VEREDA PERIMETRAL VEREDA DE ACCESO POSTES DE PATIO FORESTACION CARTELERIA VIVIENDA M3 M2 GL U U 3.126,88 300,00 100,00 100,00 100,00 3.746,69 17.462,03 8.947,79 237.341,19 1.452.875,93 126.523,50 65.792,22 106.279,74 45.548,46 35.426,58 18 VARIOS - DOCUMENTACION 1.265.234,99 2,50% 379.570,50 0,75% 50.609.399,78 100% 2,50% 0,25% 0,13% 0,21% 0,09% 0,07% BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 TOTALES $ CUADRO "E" COSTO-COSTO GASTOS GENERALES 21,00% GASTOS FINANCIEROS 0,00% BENEFICIO 10,00% GASTOS IMPOSITIVOS 15,20% SUBTOTAL 1 SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 3 18 $50.609.399,78 $10.627.973,95 $ 61.237.373,74 $0,00 $ 61.237.373,74 $6.123.737,37 $ 67.361.111,11 IF-2025-00100829-GDERNE-IPPV PRECIO FINAL ANEXO II DECRETO Nº $10.238.888,89 $ 77.600.000,00 página 1 de 4 TABLA Nº1 Hoja 2/2 OBRA: TERM 100 VIV. SAN CARLOS DE BARILOCHE - BARILOCHE - Emp. ORIENTE CONSTRUCCIONES S.R.L..1,533312 ANALISIS DE SALDO DE OBRA A FEBRERO 2024 AVANCE ACUMULADO AL 99,90% 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,03% 97,00% 100,00% 100,00% 84,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 34,00% 34,00% 98,00% 100,00% 0,00% 82,60% 97,00% 1,00% 33,80% 3,00% 80,00% 3,00% 88,00% 88,00% 65,11% 100,00% 20,00% 1,00% 66,00% 80,00% 53,34% 100,00% 35,00% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00% 96,70% 100,00% 100,00% 64,00% 10,00% 100,00% 91,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,00% 1,00% 49,00% 49,00% 35,52% 100,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL COSTO PRECIO AV ACUM % AV. ACUM. COSTO AVANCE ACUM. AL 15/11/2023 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2.811.068,75 2.811.068,75 2.024.375,99 546.581,52 1.477.794,47 5.010.330,58 3.208.635,95 412.466,61 412.466,61 412.466,61 412.466,61 151.828,20 4.595.333,50 3.446.500,13 1.148.833,38 263.168,88 131.584,44 131.584,44 4.609.320,42 1.349.569,36 1.535.583,10 121.469,56 1.602.698,40 4.807.892,98 1.872.547,79 2.884.735,79 50.609,40 825.945,40 825.945,40 743.958,18 743.958,18 3.620.171,34 3.613.606,27 6.565,07 1.375.320,56 60.835,17 1.302.348,14 12.137,26 578.971,53 578.971,53 1.383.974,77 1.022.369,88 144.743,61 1.062,80 13.360,88 202.437,60 2.591.525,17 1.265.234,99 33.655,25 96.157,86 1.174.209,07 7.287,60 14.980,38 1.370.300,11 1.132.658,37 171.059,77 44.698,22 1.518,13 30.365,62 3.481.420,61 571.686,22 531.197,70 506.094,00 480.789,30 804.649,46 318.834,22 265.082,55 3.087,17 619.965,15 619.965,15 134.823,44 128.223,44 6.600,00 40.852.867,35 62.632.525,19 80,71% SALDO RESTANT 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,97% 3,00% 0,00% 0,00% 16,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,00% 66,00% 2,00% 0,00% 100,00% 17,40% 3,00% 99,00% 66,20% 97,00% 20,00% 97,00% 12,00% 12,00% 34,89% 0,00% 80,00% 99,00% 34,00% 20,00% 46,66% 0,00% 65,00% 0,00% 0,00% 99,00% 99,00% 3,30% 0,00% 0,00% 36,00% 90,00% 0,00% 8,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 99,00% 51,00% 51,00% 64,48% 0,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% PRECIO subITEM ACT 2/2024 $ INC. OBRA/INC 2/2024 3.464.408,80 SALDO C,C, ACT 2/2024 SALDO PRECIO ACT 2/2024 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 3.464,41 3.464,41 - $ $ $ 6.958,75 6.958,75 - 1,00 $ - $ - 1,00 $ - $ - 1,00 $ - $ - 1,00 $ 1,00 $ $ $ 1,00 $ 1,00 $ 83.857.217,40 4.596.682,02 79.260.535,38 - $ $ $ $ $ $ 168.438.853,83 9.233.073,49 159.205.780,34 - 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 158.316.176,34 158.316.176,34 1.300.851,56 1.300.851,56 60.454.858,73 2.149.278,45 58.305.580,28 49.620.406,35 36.375.896,89 5.421.377,98 7.823.131,48 1.701.432,03 1.701.432,03 59.672.227,09 $ $ $ 318.000.001,81 318.000.001,81 2.612.940,81 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2.612.940,81 121.431.970,05 4.317.123,91 117.114.846,14 99.669.469,50 73.066.034,96 10.889.589,73 15.713.844,81 3.417.562,25 3.417.562,25 119.859.945,84 50.031.278,80 10.509.725,00 5.215.885,00 37.345.877,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 $ $ $ $ $ 40.025.023,04 10.404.627,75 1.773.400,90 7.469.175,40 117.240.276,71 $ $ $ $ $ 80.395.811,05 20.899.138,17 3.562.121,71 15.002.874,91 235.493.359,34 $ 17.057.888,75 1,00 $ 11.087.627,69 $ 22.271.038,29 $ $ 43.238.295,00 63.986.603,00 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 42.805.912,05 63.346.736,97 10.716.144,66 $ $ $ 85.981.612,39 127.240.708,66 21.524.863,09 $ $ 16.071.656,00 5.478.165,00 1,00 $ 1,00 $ 5.785.796,16 4.930.348,50 $ $ 11.621.574,19 9.903.288,90 1,00 $ 7.289.851,70 $ 14.642.678,38 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 $ $ $ $ $ 424.295,75 6.865.555,95 18.772.349,79 18.772.349,79 15.453.942,22 $ $ $ $ $ 852.256,86 13.790.421,52 37.706.868,65 37.706.868,65 31.041.386,71 1,00 1,00 1,00 1,00 $ $ $ $ $ 6.220.090,22 3.388.570,00 3.994.653,00 1.850.628,99 584.399.198,98 $ $ $ $ $ 12.493.914,07 6.806.412,91 8.023.814,69 3.717.245,05 1.173.846.859,01 $ 153.222.734,00 $ 495.378.346,15 $ 239.872.994,46 $ 1.300.851,56 $ $ 71.642.615,00 58.894.525,53 $ $ $ 37.500.924,63 27.106.889,91 8.065.084,01 $ 14.178.600,23 $ $ $ $ $ $ 14.143.191,50 6.934.905,00 $ 36.808.529,00 $ $ $ $ 6.911.211,36 3.388.570,00 3.994.653,00 1.850.628,99 SALDO ACT. A FEFRERO 2024 IF-2025-00100829-GDERNE-IPPV Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf página 2 de 4 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 19 ANEXO II DECRETO Nº TABLA Nº2 OBRA: TERM 100 VIV. SAN CARLOS DE BARILOCHE - BARILOCHE - Emp. ORIENTE CONSTRUCCIONES S.R.L..BASE feb-24 CUADRO "A" Nº DESCRIPICION DE ITEM 3.464.408,80 0,00 0,00% HORMIGON ARMADO 0,00 0,00% MAMPOSTERIA 0,00 0,00% AISLACIONES 0,00 0,00% 648.601.080,15 45,24% 0,00 0,00% 239.872.994,46 16,73% 1.300.851,56 0,09% 130.537.140,53 9,11% 72.672.898,54 5,07% REPLANTEO RELLENO BAJO PLATEA 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 HºAº FUNDACIONES (PLATEA) REFUERZOS VERTICALES ARMADURA REFUERZOS VERTICALES HORMIGON REFUERZOS HORIZONTALES ARMADURA REFUERZOS HORIZONTALES HORMIGON APOYO DE TANQUE 4.1 4.2 LADRILLOS HUECOS 18X18X33 TABIQUE EN SECO PERFILERIA 5.1 5.2 CAPAS AISLADORAS HORIZONTAL CAPAS AISLADORAS VERTICAL 6.1 6.2 6.3 6.4 EXTERIOR (FRENTE Y CONTRAFRENTE) SIDING EXTERIOR (LATERAL) CHAPA COLOR ZOCALO EXTERIOR INTERIOR DE PLACAS 7.1 7.2 7.3 ESTRUCTURA CHAPAS Y AISLACIONES CENEFAS Y CUMBRERAS 8.1 CIELORRASO SUSPENDIDO HORIZONTAL 9.1 9.2 CARPETA BAJO PISO O PLATEA FRATAZADA BANQUINA 10.1 10.2 PISO CERAMICCO ZOCALO CERAMICO O MDF 11.1 11.2 11.3 LATEX INTERIOR LATEX O BARNIZ EXTERIOR SOBRE CARPINTERIA 12.1 6 3.464.408,80 MOVIMIENTOS DE SUELOS 2.1 2.2 5 TOTAL 0,24% CERCO DE OBRA, OBRADOR, ETC 4 PRECIO UNITARIO INCIDENCIA Rubro % 1.1 3 CANT. TOTAL ITEM TRABAJOS PRELIMINARES 2 UND 3.464.408,80 1 REVOQUES GL 1,00 M2 3.400,00 45.065,51 153.222.734,00 M2 15.500,00 31.959,89 495.378.346,15 M2 5.400,00 44.420,92 239.872.994,46 M2 85,00 15.304,14 1.300.851,56 M2 M 5.500,00 5.800,00 13.025,93 10.154,23 71.642.615,00 58.894.525,53 M2 M2 M2 9.500,00 4.500,00 435,00 3.947,47 6.023,75 18.540,42 37.500.924,63 27.106.889,91 8.065.084,01 TRIPLE TRANSP. Y TRASLUCIDO M2 450,00 31.508,00 14.178.600,23 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 CAÑERIAS Y CAJAS CABLEADO LLAVES Y TOMAS TABLEROS PILAR REGLAMENTARIO M U U U 100,00 100,00 100,00 100,00 500.312,79 105.097,25 52.158,85 373.458,77 50.031.278,80 10.509.725,00 5.215.885,00 37.345.877,00 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 DESAGUES CLOACALES INST CLOACAL: CI, VENT Y CONEXIONES RED TANQUE DE RESERVA CAÑERIA AGUA FRIA Y CALIENTE MESADA Y PILETA DE COCINA ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA GL 100,00 170.578,89 17.057.888,75 U GL 100,00 100,00 432.382,95 639.866,03 43.238.295,00 63.986.603,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 CUBIERTA CIELORRASOS CARPETAS PISOS PINTURA VIDRIOS INSTALACION ELECTRICA INSTALACION SANITARIA INSTALACION DE GAS CAÑERIA INTERIOR TRAMO VIVIENDA A LINEA MUNICIPAL NICHO MEDIDOR VENTILACIONES TRAMITES Y APROBACION 3.5 GL GL 100,00 100,00 160.716,56 54.781,65 U GL 100,00 100,00 141.431,92 69.349,05 14.143.191,50 6.934.905,00 17 REVESTIMIENTOS 17.1 AZULEJOS 15X15 M2 1.900,00 19.372,91 36.808.529,00 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 VEREDA PERIMETRAL VEREDA DE ACCESO POSTES DE PATIO FORESTACION CARTELERIA VIVIENDA M2 GL U U 300,00 100,00 100,00 100,00 23.037,37 33.885,70 39.946,53 18.506,29 6.911.211,36 3.388.570,00 3.994.653,00 1.850.628,99 18 VARIOS - DOCUMENTACION TOTALES 0,99% 7,19% 124.282.786,75 8,67% 21.549.821,00 1,50% 21.078.096,50 1,47% 36.808.529,00 2,57% 16.145.063,35 1,13% $ 1.433.595.036,67 100,00% 16.071.656,00 5.478.165,00 CARPINTERIAS PUERTA DE FRENTE PUERTA DE COCINA PUERTA PLACA VENTANA V1 VENTANA V2 VENTILIZ DE COCINA VENTILUZ DE BAÑO PICAPORTES Y AJUSTE 14.178.600,23 103.102.765,80 IF-2025-00100829-GDERNE-IPPV página 3 de 4 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL ANEXO II DECRETO Nº Nº 6364 13 de febrero de 2025 20 TABLA Nº3 PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS OBRA: TERM 100 VIV. SAN CARLOS DE BARILOCHE - BARILOCHE - Emp. ORIENTE CONSTRUCCIONES S.R.L..- Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Descripcion de items TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTOS DE SUELOS HORMIGON ARMADO MAMPOSTERIA AISLACIONES REVOQUES CUBIERTA CIELORRASOS CARPETAS PISOS PINTURA VIDRIOS INSTALACION ELECTRICA INSTALACION SANITARIA INSTALACION DE GAS CARPINTERIAS REVESTIMIENTOS VARIOS - DOCUMENTACION TOTALES DESEMBOLSOS MENSUALES DESEMBOLSOS ACUMULADOS AVANCE DE OBRA PORCENTUAL MENSUAL AVANCE DE OBRA PORCENTUAL ACUMULADO Total $ Incidencia % $ 6.958,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.438.853,83 $ 0,00 $ 318.000.001,81 $ 2.612.940,81 $ 121.431.970,05 $ 99.669.469,50 $ 3.417.562,25 $ 119.859.945,84 $ 235.493.359,34 $ 21.524.863,09 $ 14.642.678,38 $ 37.706.868,65 $ 31.041.386,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,35% 0,00% 27,09% 0,22% 10,34% 8,49% 0,29% 10,21% 20,06% 1,83% 1,25% 3,21% 2,64% $ 1.173.846.859,01 100,00% MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 25% 25% 25% 25% 25% 30% 30% 15% 30% 40% 30% 10% 20% 20% 30% 25% 20% 30% 25% 30% 30% 40% 40% 30% 25% 30% 25% 30% 30% 30% 30% 20% 25% 40% 40% 30% 20% 25% 40% 30% 30% 10% 10% 5% 10% 10% 25% 20% 25% 10% 10% 15% 307.638.836,12 307.638.836,12 26,21% 26,21% 367.194.613,27 674.833.449,39 31,28% 57,49% 332.968.209,11 166.045.200,51 1.007.801.658,50 1.173.846.859,01 28,37% 14,15% 85,85% 100,00% Curva de Inversión 1,20 1,00 100,00% 85,85% 0,80 0,60 57,49% 0,40 26,21% 0,20 - 1 2 3 4 Meses –—oOo—– DECRETO N° 92/25 DECTO-2025-92-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 11 de Febrero de 2025 Visto, el expediente Nº 100234-SHS-2017 del registro del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, y; CONSIDERANDO: Que mediante Resolución Nº 970/21, se autorizó el financiamiento y el convenio entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la empresa Oriente Construcciones S.A para la ejecución de la obra de la obra: “Infraestructura Propia, Nexos y Obras Complementarias para la terminación IF-2025-00100829-GDERNE-IPPV página 4 de 4 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 21 de cien (100) viv y setenta y cinco (75) viv en la localidad de San Carlos de Bariloche” en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno por un monto de pesos seiscientos millones ochocientos catorce mil doscientos ochenta y ocho con 01/100 ($ 613.814.288,01); Que a fs. 288, mediante Nota de fecha 12 de noviembre del corriente año el Vicepresidente de la empresa Oriente Construcciones S.A., Ing. Juan Armando Castelli solicitó en el marco de la emergencia pública en materia económica/financiera declarada por la Ley 5.688 la renegociación del contrato de obra pública suscripto oportunamente; Que la máxima autoridad de este Organismo autorizó la prosecución del trámite administrativo pertinente; Que a fs. 255/287, la contratista presenta la readecuación del Presupuesto de la obra con base mes febrero del año 2024, agregando cuadros “A” y “E”, planilla de incidencia porcentual, nuevo Plan de Trabajos y Curva de inversión, ascendiendo el monto de renegociación del contrato en la suma de pesos mil ciento cuarenta millones quinientos cuarenta y cuatro mil noventa y cinco con 20/100 ($ 1.140.544.095,20); Que a fs. 289/293, luce declaración jurada del cómputo y presupuesto elaborado por la contratista, constancia del Registro de Deudores Alimentarios, de inscripción en A.F.I.P. e Ingresos Brutos-Convenio Multilateral; Que en el marco de la emergencia, se dictó el Decreto N° 41/2024 por medio del cual se aprobó el procedimiento de renegociación de contratos de obra pública conforme lo previsto en el artículo 4 de la Ley Provincial N° 5.688, facultando a todos los organismos de la administración pública que actué como comitente de un contrato de la obra; Que la norma se encontró motivada por la situación inflacionaria atravesada por el país que obligó al estado provincial adoptar medidas extraordinarias que permitieran reencauzar los contratos de obra en curso de ejecución o que aun sin ejecución ya se encontraban celebrados y aprobados a fin de garantizar la realización del interés público que se encuentra comprometido en la concreción de cada contrato de obra pública; Que a fs. 302/320, se agregan las ultimas certificaciones efectuadas e informe de la Dirección de Ejecución del cual se pone de manifiesto que la misma cuenta con un 86,38% de avance acumulado; Que a fs. 323, luce intervención del Departamento de Control, Gestión y Proyección Financiera por medio de la cual solicita se confeccionen la reserva y compromiso presupuestario para los desembolsos previstos para el presente año; Que a fs. 352/355, obra Resolución Nº 033/25 rectificatoria de los comprobantes de Reserva Interna y Compromiso Presupuestario; Que a fs. 328/331, desde las áreas competentes dependientes de la Subsecretaría de Programación y Ejecución de Obras del Instituto se procedió analizar en el marco del punto 2 del apartado a) del Anexo I del Decreto N° 41/24 el cómputo y presupuesto presentado por la contratista justipreciando no solo los precios presentados, sino el plan de trabajo y la curva de inversión; Que del análisis realizado, se dictaminó que la suma de pesos mil ciento cuarenta millones quinientos cuarenta y cuatro mil noventa y cinco con 20/100 ($ 1.140.544.095,20) mes base febrero del año 2024, se encuentra dentro de los valores razonables para dar continuidad al contrato de obra pública para el saldo de ejecución de la obra: infraestructura para la terminación de 100 viv y 75 viv en la localidad de San Carlos de Bariloche; Que a fs. 333, la Dirección de Ejecución de Obras del Instituto procede a correr traslado a la contratista Oriente Construcciones S.A. el monto final aceptado por el Instituto para dar continuidad al contrato y determinando una ampliación de plazo contractual de CUATRO (4) meses corridos de conformidad a los parámetros fijados por el Anexo I del Decreto N° 41/2024; Que a fs. 334, la contratista presta conformidad al valor de pesos mil ciento cuarenta millones quinientos cuarenta y cuatro mil noventa y cinco con 20/100 ($ 1.140.544.095,20) mes base febrero del año 2024 y a la extensión del plazo contractual informada a los efectos de proceder a la adenda correspondiente; Que a fs. 335/336, la Dirección de Ejecución de la Subsecretaria de Programación y Ejecución de Obras expresa su conformidad respecto del análisis efectuado por las áreas de Programación intervinientes en la evaluación de la propuesta de renegociación elevada por la contratista para dar continuidad a la obra, reconociendo que las circunstancias económicas financiera del país han superado ampliamente las expectativas y previsiones que se tuvieron en cuenta al momento de la suscripción del contrato respectivo, por lo que considera procedente enmarcar el procedimiento de renegociación en el apartado a) del Anexo I del Decreto N° 41/2024, conformando la Subsecretaría de Programación y Ejecución de Obras el Cómputo y Presupuesto por la suma de pesos mil ciento cuarenta millones quinientos cuarenta y cuatro mil noventa y cinco con 20/100 ($ 1.140.544.095,20) mes base febrero del año 2024 y a la extensión del plazo contractual de cuatro (4) meses corridos; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 22 Que en virtud de lo actuado, corresponde se dicte el acto administrativo que apruebe a todos los efectos legales la renegociación del contrato de obra pública firmado con la Empresa Oriente Construcciones S.A.. aprobado Resolución Nº 970/21 para la ejecución de la obra “Infraestructura Propia, Nexos y Obras Complementarias para la terminación de 100 viv y 75 viv en la localidad de San Carlos de Bariloche” de conformidad a lo establecido por el Anexo I del Decreto provincial N° 41/2024 (DECRE-2024-00413397GDERNE-RN), inciso a); Que en el contexto actual de emergencia económica financiera que atraviesa la Provincia, motiva apelar a mecanismos que garanticen el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato a fin de garantizar la continuidad de las obras, recomponer el capital invertido y cumplir el fin último de las obras que es la planificación y desarrollo de proyectos que garanticen el acceso al suelo urbanizado para la generación de nuevas soluciones habitacionales; Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría Legal y Técnica del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la Fiscalía de Estado en el marco de la Leyes A Nº 2938 y K N° 88 mediante Vista N° 04366-24 a fs. 346/348; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello; El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1º.- Aprobar la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la empresa Oriente Construcciones S.A, aprobado por Resolución Nº 970/21 del I.P.P.V para la ejecución de la obra; “Infraestructura Propia, Nexos y Obras Complementarias para la terminación de 100 viv y 75 viv en la localidad de San Carlos de Bariloche enmarcada en el Programa Río Negro Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno” por la suma de pesos mil ciento cuarenta millones quinientos cuarenta y cuatro mil noventa y cinco con 20/100 ($ 1.140.544.095,20) en el marco del Inciso a) del Anexo I del Decreto Provincial N° 41/2024. Articulo 2º.- Aprobar cómputo y presupuesto, Plan de trabajo y curva de inversión del saldo de obra pendiente de ejecución de la obra; “Infraestructura Propia, Nexos y Obras Complementarias para la terminación de 100 viv y 75 viv en la localidad de San Carlos de Bariloche enmarcada en el Programa Río Negro Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno” en el marco del Anexo I del Decreto provincial N° 41/2024, planillas que como Anexo IF-2025-00100830-GDERNE-IPPV, forma parte del presente Decreto. Artículo 3°.-Aprobar la adenda del contrato de obra pública suscripta entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) y la Empresa Oriente Construcciones S.A. para la ejecución de la obra “Infraestructura Propia, Nexos y Obras Complementarias para la terminación de 100 viv y 75 viv en la localidad de San Carlos de Bariloche enmarcada en el Programa Río Negro Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno” en el marco del Anexo I del Decreto provincial N° 41/2024, que como Anexo IF2025-00084741-GDERNE-IPPV, forma parte del presente Decreto. Artículo 4º.- Ordenar a la Subsecretaria de Programación y Ejecución de Obras del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda a liquidar y emitir el certificado correspondiente de la obra ejecutada por la Empresa Oriente Construcciones S.A, y, por la Subsecretaría de Administración y Proyección Financiera del mismo organismo proceder al pago de la suma indicada en el Artículo 3º, conforme lo expuesto en los considerandos del presente Decreto. Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos. Artículo 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- A. O. Echarren ——— ANEXO I DECRETO N° ADENDA Entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, representado en este acto por su Interventor, Mariano LAVIN (Decreto N° 126/23), en adelante “EL I.P.P.V” y el Vicepresidente de la empresa Oriente Construcciones S.A.., Ing. Juan Armando Castelli, en adelante “LA CONTRATISTA”, acuerdan en celebrar la presente Adenda al contrato de obra pública aprobado por Resolución N° 970/21, para la ejecución de la obra “Infraestructura Propia, Nexos y Obras Complementarias para la terminación de 100 viv y 75 viv en la localidad de San Carlos de Bariloche- Programa Río Negro Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno”, Ley 5.474, en delante “LAS PARTES”; Que en el marco del punto 2 del apartado a) del Anexo I del Decreto N° 41/24(DECRE-2024-00413397GDERNE-RN) se aprobó en el expediente N° 100234-SHS-2017 del registro del Instituto la renegociación del contrato de obra pública suscripto entre “LAS PARTES” estableciéndose las siguientes cláusulas: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 23 PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan como nuevo monto de Contrato de Obra Pública aprobado por Resolución N° 970/21 la suma de PESOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON 20/100 ($1.140.544.095,20) a valores del mes de febrero del año 2024 y un plazo contractual de CUATRO (4) meses corridos. SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamo por intereses y/o gastos improductivos que pudiera corresponderle por todo el periodo anterior a la fecha de celebración de la presente adenda. En consecuencia, en Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los ..... días del mes de ...... del año 2025 firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ——— ANEXO II DECRETO N° ANEXO II DECRETO Nº TABLA Nº1 Hoja 1/2 OBRA: INFRA. PROPIA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LEY 5127 - PARA LA TERM. 100 VIV ITEM I Y 75 VIV EN SAN CARLOS DE BARILOCHE BASE ene-21 CUADRO "A" Nº DESCRIPICION DE ITEM UND CANT. PRECIO UNITARIO TOTAL M2 15.055,75 2.517,09 37.896.677,77 INFRAESTRUCTURA PROPIA 1 APERTURA DE CALLE Y ENRIPIADO 1.1 APERTURA Y ENRIPIADO DE CALLES 2 RED PLUVIAL - CORDON CUNETA 2.1 2.2 2.3 2.4 PREPARACION DE SUBRASANTE DE CORDON CUNETA EJECUCION DE CORDON CUNETA DE Hº PREPARACION DE SUBRASANTE Y BASE DE BADENES Y BABEROS EJECUCION DE BADENES Y BABEROS DE Hº M M M2 M2 2.547,56 2.547,56 392,21 392,21 3.934,72 5.954,70 2.509,60 6.284,52 10.023.935,28 15.169.955,53 984.290,22 2.464.851,59 3.1 3.2 3.3 3.4 CAÑERIA P.E.50 mm CAÑERIA P.E.90 mm SERVICIOS DOMICILIARIOS (NO INCLUYE NICHO NI PUERTA) TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA M M U M 2.404,35 392,95 175,00 3.059,80 6.825,92 7.957,88 12.193,87 2.979,02 16.411.900,75 3.127.048,95 2.133.927,25 9.115.205,40 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 EXCAVACION LINEA SUBTERRANEA CABLE ARM. 4X1X50 LINEA SUBTERRANEA CABLE ARM. 4X1X95 LINEA SUBTERRANEA CABLE ARM. 4X1X185 LINEA SUBTERRANEA 4X4 LINEA SUBTERRANEA 4X6 COLUMNA ALUMBRADO CON FAROLA PILAR COMICILIARIO (NO INCLUYE PILAR) TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA M3 M M M M M U U M 6.337,36 1.224,36 1.902,45 392,40 1.244,12 517,86 66,00 95,00 5.281,13 3.746,69 11.170,70 15.816,31 27.375,62 5.096,27 7.619,63 215.390,48 98.137,02 3.870,03 23.744.123,34 13.676.958,25 30.089.738,96 10.742.193,29 6.340.371,43 3.945.901,59 14.215.771,68 9.323.016,90 20.438.131,53 5.1 VEREDA MUNICIPAL M2 3.635,20 5.460,14 19.848.700,93 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 EXCAVACION CAÑERIA P.V.C. 160 CLASE 10 CAÑERIA P.V.C. 110 CLASE 10 CAÑERIA P.V.C. 75 CLASE 10 VALVULA ESCLUSA VALVULA DE LIMPIEZA HIDRANTE CONEXIONES DOMICILIARIAS GABINETE PARA MEDIDOR DE AGUA M3 M M M U U U U U 1.343,88 0,00 371,24 2.213,14 4,00 3,00 6,00 175,00 0,00 3.746,69 5.035.101,76 0,00 752.592,58 2.463.136,29 236.246,12 177.184,59 354.369,18 3.887.961,00 0,00 7.1 7.2 7.4 7.5 EXCAVACION CAÑERIA P.V.C. 160 CLASE 10 BOCAS DE REGISTRO CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACA M3 M U U 2.916,59 2.025,41 21,00 196,00 3.746,69 4.733,03 212.719,60 67.227,07 10.927.558,59 9.586.326,29 4.467.111,60 13.176.505,72 8.1 8.2 8.3 8.4 EXCAVACION ZAPATA CORRIDA BAJO TABIQUE MURO TABIQUE MURO RELLENO DETRÁS DE MURO M3 M3 M3 M3 2.257,50 238,13 322,50 1.354,50 5.037,08 66.691,69 96.405,24 1.972,98 11.371.208,10 15.881.292,14 31.090.689,90 2.672.401,41 M 635,00 5.370,44 3.410.229,40 3 4 5 6 7 8 9 RED DE GAS RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO VEREDAS MUNICIPALES RED DE AGUA RED DE CLOACA MUROS DE CONTENCION CERCO SOBRE MUROS 9.1 CERCO ALAMBRE TEJIDO NEXOS DE INFRAESTUCTURA 1 APERTURA DE CALLE Y ENRIPIADO 2.027,24 1.112,96 59.061,53 59.061,53 59.061,53 22.216,92 1.1 APERTURA Y ENRIPIADO DE CALLES M2 887,82 2.517,09 2.234.722,84 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 PREPARACION DE SUBRASANTE DE CORDON CUNETA EJECUCION DE CORDON CUNETA DE Hº PREPARACION DE SUBRASANTE Y BASE DE BADENES Y BABEROS EJECUCION DE BADENES Y BABEROS DE Hº COLECTOR PLUVIAL PRINCIPAL CONDUCTO DE HºAº DE 0,80X0,60 CONDUCTO DE HºAº DE 0,60X0,60 CAÑOS DE Hº PARA ALCANTARILLA DOBLE CABECERAS Y FONDO DE HºAº ALCANTARILLA GUARDA RAIL SUMIDERO EXCAVACION CAÑOS DE 160 M M M2 M2 M M M M U M U M3 M 2.064,42 2.064,42 161,38 161,38 655,78 251,00 187,00 17,50 2,00 38,50 8,00 21,00 14,58 3.934,72 5.954,70 2.509,60 6.284,52 28.896,86 36.847,51 35.460,07 80.368,66 680.491,46 48.236,92 178.400,21 3.746,69 4.733,03 8.122.914,66 12.293.001,77 404.999,25 1.014.195,84 18.949.982,85 9.248.725,01 6.631.033,09 1.406.451,55 1.360.982,92 1.857.121,42 1.427.201,68 78.680,49 69.007,58 3.1 3.2 3.3 CAÑERIA VINCULACION P.E. CAÑERIA P.E.  125 mm TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA M M M3 30,00 853,28 635,96 19.233,58 15.165,49 2.979,02 577.007,40 12.940.409,31 1.894.537,56 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 EXCAVACION LINEA SUBTERRANEA 3X1X95 CAS 13,2 KVA TRANSFORMADOR DE ENERGIA 250 KVA A NIVEL TRANSFORMADOR DE ENERGIA 315 KVA A NIVEL CAMARAS DE PASO E INSPECCION CADA 25 m REDONDA CAÑERIA P.V.C.P/CAMISA TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA SECCIONAMIENTOS Y DERIVADORES EN BAJA TENSION + TRANSIC EXCAVACION REFUERZO CAMARAS DE PASO E INSPECCION CADA 45 m CUADRADA CAÑERIA DE P.V.C. P/CAMISA REFUERZO TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA PIQUETE (VINCULACION SUBTERRANEA - POETESADO REFUERZO) M3 M U U U M M GL M3 U M M U 346,66 333,33 1,00 1,00 40,00 580,50 333,33 2,00 2.777,88 44,00 6.614,00 2.075,00 1,00 3.746,69 23.264,04 11.991.440,23 13.764.792,28 114.866,92 5.044,63 3.870,03 17.443.069,92 3.746,69 147.535,06 5.044,63 3.870,03 785.040,81 1.298.827,56 7.754.602,45 11.991.440,23 13.764.792,28 4.594.676,80 2.928.407,72 1.289.997,10 34.886.139,84 10.407.855,22 6.491.542,64 33.365.182,82 8.030.312,25 785.040,81 5.1 5.2 5.3 EXCAVACION CAÑERIA P.V.C. 75 CLASE 10 VALVULA DE LIMPIEZA M3 M U 140,92 271,00 1,00 3.746,69 1.112,96 59.061,53 527.983,55 301.612,16 59.061,53 M3 M U 142,99 99,30 5,00 3.746,69 4.733,03 237.341,19 535.739,20 469.989,88 1.186.705,95 2 3 4 5 NEXO DE RED PLUVIAL - CORDON CUNETA NEXO DE RED DE GAS NEXO DE RED ELECTRICA + ELECTRODUCTO NEXO DE AGUA TOTAL ITEM INCIDENCIA Rubro % 37.896.634,81 6,17% 28.643.017,00 4,67% 30.788.079,38 5,02% 132.515.514,26 21,59% 19.848.710,49 3,23% 12.906.574,19 2,10% 38.157.497,68 6,22% 61.015.268,36 9,94% 3.410.229,03 0,56% 2.234.720,31 0,36% 62.864.265,01 10,24% 15.411.960,95 2,51% 137.588.840,59 22,42% 888.656,23 0,14% Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 6 NEXO DE CLOACA 6.1 6.2 6.3 EXCAVACION NEXO CAÑERIA P.V.C. 160 BOCAS DE REGISTRO NEXO 7 REFUERZO DE CLOACA 2.192.442,21 0,36% 27.451.877,50 4,47% 3.2 3.3 CAÑERIA P.E.  125 mm TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA M M3 853,28 635,96 15.165,49 2.979,02 12.940.409,31 1.894.537,56 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 EXCAVACION LINEA SUBTERRANEA 3X1X95 CAS 13,2 KVA TRANSFORMADOR DE ENERGIA 250 KVA A NIVEL TRANSFORMADOR DE ENERGIA 315 KVA A NIVEL CAMARAS DE PASO E INSPECCION CADA 25 m REDONDA CAÑERIA P.V.C.P/CAMISA TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA SECCIONAMIENTOS Y DERIVADORES EN BAJA TENSION + TRANSIC EXCAVACION REFUERZO CAMARAS DE PASO E INSPECCION CADA 45 m CUADRADA CAÑERIA DE P.V.C. P/CAMISA REFUERZO TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA PIQUETE (VINCULACION SUBTERRANEA - POETESADO REFUERZO) M3 M U U U M M GL M3 U M M U 346,66 333,33 1,00 1,00 40,00 580,50 333,33 2,00 2.777,88 44,00 6.614,00 2.075,00 1,00 3.746,69 23.264,04 11.991.440,23 13.764.792,28 114.866,92 5.044,63 3.870,03 17.443.069,92 3.746,69 147.535,06 5.044,63 3.870,03 785.040,81 1.298.827,56 7.754.602,45 11.991.440,23 13.764.792,28 4.594.676,80 2.928.407,72 1.289.997,10 34.886.139,84 10.407.855,22 6.491.542,64 33.365.182,82 8.030.312,25 785.040,81 5.1 5.2 5.3 EXCAVACION CAÑERIA P.V.C. 75 CLASE 10 VALVULA DE LIMPIEZA M3 M U 140,92 271,00 1,00 3.746,69 1.112,96 59.061,53 527.983,55 301.612,16 59.061,53 M3 M U 142,99 99,30 5,00 3.746,69 4.733,03 237.341,19 535.739,20 469.989,88 1.186.705,95 M3 M M U U U 3.126,88 585,80 66,00 6,00 1,00 6,00 3.746,69 17.462,03 8.947,79 237.341,19 1.452.875,93 339.953,99 11.715.450,03 10.229.257,17 590.554,14 1.424.047,14 1.452.875,93 2.039.723,94 4 NEXO DE RED ELECTRICA + ELECTRODUCTO NEXO DE AGUA 6 NEXO DE CLOACA 6.1 6.2 6.3 EXCAVACION NEXO CAÑERIA P.V.C. 160 BOCAS DE REGISTRO NEXO 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 22,42% BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 5 137.588.840,59 REFUERZO DE CLOACA EXCAVACION NEXO REFUERZO CAÑERIA P.V.C. 315 CAÑERIA P.V.C. 250 BOCAS DE REGISTRO NEXO REFUERZO CRUCE EX RUTA 40 EMPALME A BR EXISTENTE 24 TOTALES $ 888.656,23 0,14% 2.192.442,21 0,36% 27.451.877,50 4,47% 613.814.288,01 100% CUADRO "E" COSTO-COSTO GASTOS GENERALES 21,00% GASTOS FINANCIEROS 0,00% BENEFICIO 10,00% GASTOS IMPOSITIVOS 25,20% TISH (Tasa Insp. Seg. e Hig. Mun.) 0,90% SUBTOTAL 1 SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 3 SUBTOTAL 4 ANEXO II DECRETO Nº PRECIO FINAL TABLA Nº1 $365.059.322,00 $76.662.457,62 $ 441.721.779,62 $0,00 $ 441.721.779,62 $44.172.177,96 $ 485.893.957,58 $122.445.277,31 $ 608.339.234,89 $5.475.053,11 IF-2025-00100830-GDERNE-IPPV $ 613.814.288,01 Hoja 2/2 página 1 de 4 1,681409708 ANALISIS DE SALDO DE OBRA A FEBRERO 2024 AVANCE ACUMULADO COSTO AVANCE ACUM. AL 15/11/2023 SALDO RESTANT PRECIO ITEM ACT 2/2024 INC. OBRA/INC SALDO C,C, ACT 2/2024 2/2024 SALDO PRECIO ACT 2/2024 62,86% $ 14.167.769,18 37,14% $ 234.801.032,72 1,00 $ 87.205.103,55 $ 192.082.035,09 99,51% $ 16.951.648,42 0,49% $ 177.467.208,00 1,00 $ 869.589,32 $ 1.915.398,06 100,00% $ 18.310.872,86 0,00% $ 190.757.645,68 1,00 $ 79,73% $ 62.836.927,26 20,27% $ 821.043.339,53 1,00 $ 166.425.484,92 $ 366.576.548,07 70.282.611,13 $ 154.807.762,71 - $ - 42,85% $ 5.058.358,12 57,15% $ 122.979.197,08 1,00 $ 100,00% $ 7.676.043,58 0,00% $ 79.966.914,32 1,00 $ 99,61% $ 22.605.248,00 0,39% $ 236.417.294,22 1,00 $ 922.027,45 $ 2.030.400,73 98,14% $ 35.613.202,47 1,86% $ 378.040.110,83 1,00 $ 7.031.546,06 $ 15.488.011,85 22,86% $ 463.645,69 77,14% $ 21.129.192,66 1,00 $ 16.299.059,22 $ 35.900.569,29 100,00% $ 1.329.075,42 0,00% $ 13.845.942,79 1,00 $ 72,08% $ 26.949.149,87 27,92% $ 389.496.176,13 1,00 $ 100,00% $ 9.166.094,90 0,00% $ 95.489.859,85 1,00 $ 93,47% $ 76.485.991,90 6,53% $ 852.476.797,11 1,00 $ - 108.747.332,38 - 55.666.734,85 $ $ $ $ $ - 239.531.454,69 - 122.613.650,79 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 25 100,00% $ 9.166.094,90 0,00% $ 95.489.859,85 1,00 $ 93,47% $ 76.485.991,90 6,53% $ 852.476.797,11 1,00 $ 100,00% $ 528.518,56 0,00% $ 5.505.961,22 1,00 $ 98,47% $ 1.283.980,84 1,53% $ 13.583.994,94 1,00 $ 207.835,12 $ 457.287,35 97,56% $ 15.928.331,78 2,44% $ 170.087.112,49 1,00 $ 4.150.125,54 $ 9.140.976,56 TOTAL COSTO $ $ 315.354.858,83 530.240.721,15 86,38% $ 517.807.449,55 $ 1.140.544.095,20 PRECIO AV ACUM % AV. ACUM. SALDO ACT. A FEFRERO 2024 - $ 55.666.734,85 - $ - 122.613.650,79 $ - ANEXO II DECRETO Nº TABLA Nº2 OBRA: INFRA. PROPIA, NEXOS Y OBRAS COMPL. - LEY 5127 - PARA LA TERM. 100 VIV ITEM I Y 75 VIV EN SAN CARLOS DE BARILOCHE IF-2025-00100830-GDERNE-IPPV BASE feb-24 CUADRO "A" Nº DESCRIPICION DE ITEM página 2 de 4 UND CANT. TOTAL M2 15.055,75 234.801.032,72 INFRAESTRUCTURA PROPIA 1 APERTURA DE CALLE Y ENRIPIADO 1.1 APERTURA Y ENRIPIADO DE CALLES 2 RED PLUVIAL - CORDON CUNETA 2.1 2.2 2.3 2.4 PREPARACION DE SUBRASANTE DE CORDON CUNETA EJECUCION DE CORDON CUNETA DE Hº PREPARACION DE SUBRASANTE Y BASE DE BADENES Y BABEROS EJECUCION DE BADENES Y BABEROS DE Hº M M M2 M2 2.547,56 2.547,56 392,21 392,21 62.106.483,34 93.990.435,13 6.098.492,92 15.271.796,60 3.1 3.2 3.3 3.4 CAÑERIA P.E.50 mm CAÑERIA P.E.90 mm SERVICIOS DOMICILIARIOS (NO INCLUYE NICHO NI PUERTA) TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA M M U M 2.404,35 392,95 175,00 3.059,80 101.685.296,94 19.374.656,55 13.221.446,97 56.476.245,22 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 EXCAVACION LINEA SUBTERRANEA CABLE ARM. 4X1X50 LINEA SUBTERRANEA CABLE ARM. 4X1X95 LINEA SUBTERRANEA CABLE ARM. 4X1X185 LINEA SUBTERRANEA 4X4 LINEA SUBTERRANEA 4X6 COLUMNA ALUMBRADO CON FAROLA PILAR COMICILIARIO (NO INCLUYE PILAR) TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA M3 M M M M M U U M 6.337,36 1.224,36 1.902,45 392,40 1.244,12 517,86 66,00 95,00 5.281,13 147.112.405,27 84.739.081,50 186.430.848,49 66.556.782,43 39.283.351,13 24.447.927,74 88.077.976,85 57.763.817,57 126.631.148,56 5.1 VEREDA MUNICIPAL M2 3.635,20 122.979.197,08 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 EXCAVACION CAÑERIA P.V.C. 160 CLASE 10 CAÑERIA P.V.C. 110 CLASE 10 CAÑERIA P.V.C. 75 CLASE 10 VALVULA ESCLUSA VALVULA DE LIMPIEZA HIDRANTE CONEXIONES DOMICILIARIAS GABINETE PARA MEDIDOR DE AGUA M3 M M M U U U U U 1.343,88 0,00 371,24 2.213,14 4,00 3,00 6,00 175,00 0,00 31.196.623,95 0,00 4.662.827,20 15.261.169,28 1.463.740,34 1.097.805,25 2.195.610,50 24.089.137,80 0,00 7.1 7.2 7.4 7.5 EXCAVACION CAÑERIA P.V.C. 160 CLASE 10 BOCAS DE REGISTRO CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACA M3 M U U 2.916,59 2.025,41 21,00 196,00 67.705.273,95 59.395.211,28 27.677.445,33 81.639.363,66 8.1 8.2 8.3 8.4 EXCAVACION ZAPATA CORRIDA BAJO TABIQUE MURO TABIQUE MURO RELLENO DETRÁS DE MURO M3 M3 M3 M3 2.257,50 238,13 322,50 1.354,50 70.454.050,61 98.396.755,22 192.631.567,40 16.557.737,60 M 635,00 21.129.192,66 M2 887,82 13.845.942,79 3 4 5 6 7 8 9 RED DE GAS RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO VEREDAS MUNICIPALES RED DE AGUA RED DE CLOACA MUROS DE CONTENCION CERCO SOBRE MUROS 9.1 CERCO ALAMBRE TEJIDO NEXOS DE INFRAESTUCTURA 1 1.1 2 APERTURA DE CALLE Y ENRIPIADO APERTURA Y ENRIPIADO DE CALLES NEXO DE RED PLUVIAL - CORDON CUNETA TOTAL ITEM INCIDENCIA Rubro % 234.801.032,72 6,17% 177.467.208,00 4,67% 190.757.645,68 5,02% 821.043.339,53 21,59% 122.979.197,08 3,23% 79.966.914,32 2,10% 236.417.294,22 6,22% 378.040.110,83 9,94% 21.129.192,66 0,56% 13.845.942,79 0,36% 389.496.176,13 10,24% 2.1 PREPARACION DE SUBRASANTE DE CORDON CUNETA M 2.064,42 50.328.182,47 2.2 EJECUCION DE CORDON CUNETA DE Hº M 2.064,42 76.165.225,14 2.3 PREPARACION DE SUBRASANTE Y BASE DE BADENES Y BABEROS M2 161,38 2.509.305,70 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 2.4 EJECUCION DE BADENES Y BABEROS DE Hº M2 161,38 6.283.783,01 2.6 COLECTOR PLUVIAL PRINCIPAL M 655,78 117.410.835,18 2.7 CONDUCTO DE HºAº DE 0,80X0,60 M 251,00 57.303.509,79 2.8 CONDUCTO DE HºAº DE 0,60X0,60 M 187,00 41.084.740,78 6.8 6.9 7 CONEXIONES DOMICILIARIAS GABINETE PARA MEDIDOR DE AGUA RED DE CLOACA 7.1 EXCAVACION 7.2 CAÑERIA P.V.C. 160 CLASE 10 13 de febrero de 2025 7.4 BOCAS DE REGISTRO 7.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACA 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 175,00 0,00 24.089.137,80 0,00 M3 M U U 2.916,59 2.025,41 21,00 196,00 67.705.273,95 59.395.211,28 27.677.445,33 81.639.363,66 M3 M3 M3 M3 2.257,50 238,13 322,50 1.354,50 70.454.050,61 98.396.755,22 192.631.567,40 16.557.737,60 M 635,00 21.129.192,66 MUROS DE CONTENCION EXCAVACION ZAPATA CORRIDA BAJO TABIQUE MURO TABIQUE MURO RELLENO DETRÁS DE MURO CERCO SOBRE MUROS APERTURA DE CALLE Y ENRIPIADO 1.1 APERTURA Y ENRIPIADO DE CALLES M2 887,82 13.845.942,79 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 PREPARACION DE SUBRASANTE DE CORDON CUNETA EJECUCION DE CORDON CUNETA DE Hº PREPARACION DE SUBRASANTE Y BASE DE BADENES Y BABEROS EJECUCION DE BADENES Y BABEROS DE Hº COLECTOR PLUVIAL PRINCIPAL CONDUCTO DE HºAº DE 0,80X0,60 CONDUCTO DE HºAº DE 0,60X0,60 CAÑOS DE Hº PARA ALCANTARILLA DOBLE CABECERAS Y FONDO DE HºAº ALCANTARILLA GUARDA RAIL SUMIDERO EXCAVACION CAÑOS DE 160 M M M2 M2 M M M M U M U M3 M 2.064,42 2.064,42 161,38 161,38 655,78 251,00 187,00 17,50 2,00 38,50 8,00 21,00 14,58 50.328.182,47 76.165.225,14 2.509.305,70 6.283.783,01 117.410.835,18 57.303.509,79 41.084.740,78 8.714.081,96 8.432.416,06 11.506.404,98 8.842.646,19 487.485,79 427.559,08 3.1 3.2 3.3 CAÑERIA VINCULACION P.E. CAÑERIA P.E.  125 mm TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA M M M3 30,00 853,28 635,96 3.575.010,63 80.176.520,28 11.738.328,94 4.1 EXCAVACION 4.2 LINEA SUBTERRANEA 3X1X95 CAS 13,2 KVA 4.3.1 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 250 KVA A NIVEL 4.3.2 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 315 KVA A NIVEL 4.5 CAMARAS DE PASO E INSPECCION CADA 25 m REDONDA 4.6 CAÑERIA P.V.C.P/CAMISA 4.7 TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA 4.8 SECCIONAMIENTOS Y DERIVADORES EN BAJA TENSION + TRANSIC 4.9 EXCAVACION REFUERZO 4.10 CAMARAS DE PASO E INSPECCION CADA 45 m CUADRADA 4.11 CAÑERIA DE P.V.C. P/CAMISA REFUERZO 4.12 TAPADO DE ZANJA CON MALLA DE PROTECCION Y CAMA DE ARENA 4.13 PIQUETE (VINCULACION SUBTERRANEA - POETESADO REFUERZO) M3 M U U U M M GL M3 U M M U 346,66 333,33 1,00 1,00 40,00 580,50 333,33 2,00 2.777,88 44,00 6.614,00 2.075,00 1,00 9.047.312,19 49.546.183,35 74.796.901,67 6.249.205,64 29.467.827,37 18.143.910,65 7.992.600,21 224.148.523,58 65.985.281,24 49.220.481,94 207.724.935,42 55.754.433,84 5.363.977,87 5.1 5.2 5.3 M3 M U 140,92 271,00 1,00 3.271.289,32 1.868.736,82 365.935,08 M3 M U 142,99 99,30 5,00 3.319.352,16 2.912.016,77 7.352.626,01 M3 M M U U U 3.126,88 585,80 66,00 6,00 1,00 6,00 72.586.908,83 63.378.718,47 3.658.771,90 8.823.167,21 9.001.767,29 12.637.778,79 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 236.417.294,22 6,22% BOLETIN OFICIAL Nº 6364 9.1 CERCO ALAMBRE TEJIDO NEXOS DE INFRAESTUCTURA 1 U U NEXO DE RED PLUVIAL - CORDON CUNETA NEXO DE RED DE GAS NEXO DE RED ELECTRICA + ELECTRODUCTO NEXO DE AGUA EXCAVACION CAÑERIA P.V.C. 75 CLASE 10 VALVULA DE LIMPIEZA NEXO DE CLOACA EXCAVACION NEXO CAÑERIA P.V.C. 160 BOCAS DE REGISTRO NEXO REFUERZO DE CLOACA EXCAVACION NEXO REFUERZO CAÑERIA P.V.C. 315 CAÑERIA P.V.C. 250 BOCAS DE REGISTRO NEXO REFUERZO CRUCE EX RUTA 40 EMPALME A BR EXISTENTE TOTALES 26 378.040.110,83 9,94% 21.129.192,66 0,56% 13.845.942,79 0,36% 389.496.176,13 10,24% 95.489.859,85 2,51% 852.476.797,11 22,42% 5.505.961,22 0,14% 13.583.994,94 0,36% 170.087.112,49 4,47% IF-2025-00100830-GDERNE-IPPV $ 3.803.087.779,60 100,00% página 3 de 4 ANEXO II DECRETO Nº TABLA Nº3 PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS OBRA: INFRA. PROPIA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LEY 5127 - PARA LA TERM. 100 VIV ITEM I Y 75 VIV EN SAN CARLOS DE BARILOCHE Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 Descripcion de items APERTURA DE CALLE Y ENRIPIADO RED PLUVIAL - CORDON CUNETA RED DE GAS RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO VEREDAS MUNICIPALES RED DE AGUA RED DE CLOACA MUROS DE CONTENCION CERCO SOBRE MUROS Incidencia % INFRAESTRUCTURA PROPIA Total $ $ 192.082.035,09 $ 1.915.398,06 $ 0,00 $ 366.576.548,07 $ 154.807.762,71 $ 0,00 $ 2.030.400,73 $ 15.488.011,85 $ 35.900.569,29 16,84% 0,17% 0,00% 32,14% 13,57% 0,00% 0,18% 1,36% 3,15% NEXOS DE INFRAESTUCTURA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 40% 30% 30% 40% 20% 30% 10% 10% 30% 30% 40% 40% 20% 30% 25% 20% 10% 35% 40% 30% 40% 30% 50% 10% 10% APERTURA DE CALLE Y ENRIPIADO $ 0,00 0,00% NEXO DE RED PLUVIAL - CORDON CUNETA $ 239.531.454,69 21,00% 20% 30% 40% 10% NEXO DE RED DE GAS $ 0,00 0,00% NEXO DE RED ELECTRICA + ELECTRODUCTO $ 122.613.650,79 10,75% 30% 30% 30% 10% NEXO DE AGUA $ 0,00 0,00% NEXO DE CLOACA $ 457.287,35 0,04% 40% 40% 20% REFUERZO DE CLOACA $ 9.140.976,56 0,80% 40% 40% 20% TOTALES $ 1.140.544.095,20 100,00% Firmado Digitalmente porMENSUALES MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf DESEMBOLSOS 206.133.648,86 344.964.915,98 407.298.124,45 182.147.405,91 DESEMBOLSOS ACUMULADOS 206.133.648,86 551.098.564,84 958.396.689,28 1.140.544.095,20 AVANCE DE OBRA PORCENTUAL MENSUAL 18,07% 30,25% 35,71% 15,97% AVANCE DE OBRA PORCENTUAL ACUMULADO 18,07% 48,32% 84,03% 100,00% 1 APERTURA DE CALLE Y ENRIPIADO de items 2Nº RED PLUVIAL -Descripcion CORDON CUNETA 3 RED DE GAS 4 RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO APERTURA DE CALLE Y ENRIPIADO 51 VEREDAS MUNICIPALES REDDE PLUVIAL 62 RED AGUA - CORDON CUNETA 3 RED DE GAS febrero de 2025 713 deRED DE CLOACA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO 84 MUROS DE CONTENCION 5 VEREDAS MUNICIPALES 9 CERCO SOBRE MUROS 6 7 MES 40%2 10% $ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 15.488.011,85 35.900.569,29 $$239.531.454,69 0,00% 1,36% 3,15% 21,00% $ 122.613.650,79 $ 0,00 $ 239.531.454,69 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.287,35 $$122.613.650,79 9.140.976,56 10,75% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,04% 10,75% 0,80% 0,00% 100,00% 0,04% 0,80% NEXOS DE INFRAESTUCTURA $ 2.030.400,73 0,18% APERTURA CALLE Y ENRIPIADO MUROS DEDE CONTENCION CERCO MUROS- CORDON CUNETA NEXO DESOBRE RED PLUVIAL NEXO DE RED DE GAS NEXO DE RED + ELECTRODUCTO APERTURA DEELECTRICA CALLE Y ENRIPIADO NEXODE DEAGUA RED PLUVIAL - CORDON CUNETA NEXO NEXODE DECLOACA RED DE GAS NEXO NEXO DE RED ELECTRICA + ELECTRODUCTO REFUERZO DE CLOACA NEXO DE AGUA TOTALES NEXO DE CLOACA DESEMBOLSOS MENSUALES REFUERZO DE CLOACA DESEMBOLSOS ACUMULADOS TOTALES AVANCE DE OBRA PORCENTUAL MENSUAL DESEMBOLSOS MENSUALES AVANCE DE OBRA PORCENTUAL ACUMULADO DESEMBOLSOS ACUMULADOS 5 6 7 30% MES 30%1 30% $ 0,00 0,00% NEXOS DE INFRAESTUCTURA $ 0,00 $ 457.287,35 $ 9.140.976,56 $ 1.140.544.095,20 $ 1.140.544.095,20 AVANCE DE OBRA PORCENTUAL MENSUAL AVANCE DE OBRA PORCENTUAL ACUMULADO 100,00% 20% MES 30%3 40% 20% 30% 30% 40% 20% 10% 30% 40% 30% 40% 30% 40% 20% 10% 30% 25% 20% 10% 20% 35% 40% 30% 30% 40% 30% 50% 40% 10% 10% 10% 35% 30% 30% 30% 20% 40% 50% 30% 30% 40% 40% 344.964.915,98 40% 20% 407.298.124,45 40% 30,25% 48,32% 35,71% 84,03% 40% 40% 30% 40% 30% 40% 20% 40% 30% 10% MES 4 40% 30% 25% BOLETIN OFICIAL Nº 10% 6364 RED DE AGUA RED DE CLOACA 18 29 3 41 52 63 74 40% $ 192.082.035,09 Incidencia 16,84% Total $ $ 1.915.398,06 0,17% % $ 0,00 0,00% INFRAESTRUCTURA PROPIA $ 366.576.548,07 32,14% 192.082.035,09 16,84% $$ 154.807.762,71 13,57% $ 1.915.398,06 0,17% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% $ 2.030.400,73 0,18% $ 366.576.548,07 32,14% $ 15.488.011,85 1,36% $ 154.807.762,71 13,57% $ 35.900.569,29 3,15% 20% 30% 40% 10% 30% 27 10% 10% 10% 10% 20% 206.133.648,86 182.147.405,91 20% 206.133.648,86 551.098.564,84 958.396.689,28 1.140.544.095,20 18,07% 30,25% 35,71% 15,97% 206.133.648,86 344.964.915,98 407.298.124,45 182.147.405,91 18,07% 551.098.564,84 48,32% 958.396.689,28 84,03% 1.140.544.095,20 100,00% 206.133.648,86 Curva de Inversión 18,07% 18,07% 15,97% 100,00% Curva de Inversión 1,20 1,20 1,00 100,00% 1,00 84,03% 100,00% 84,03% 0,80 0,80 0,60 0,60 48,32% 48,32% 0,40 0,40 18,07% 18,07% 0,20 0,20 - - 1 1 2 3 2 3 4 4 Meses Meses RESOLUCIONES Provincia de Río Negro DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS Resolución Nº 128 Expediente Nº 616232-MESYA-24 Viedma, 3 de Febrero de 2025 Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del Río Negro, en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 18-2-G-G80-06, y CONSIDERANDO: Que a orden 02 se presentó el Agrimensor Nicolás Fontanini (matrícula 3569 C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular para tramitar prescripción adquisitiva de dominio del inmueble referido; IF-2025-00100830-GDERNE-IPPV Que a orden 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo la cota que define la línea de ribera y las notas que debe contener el plano respectivo; IF-2025-00100830-GDERNE-IPPV página 4 deinstrucciones 4 Que a orden 05 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas especiales, el cual tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de los Recursos Hídricos; página 4presentado, de 4 Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme el plano en los términos previstos por el artículo 67º y concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por Decreto E Nº 1220/02; Que se encuentra exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15; Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 28 Por ello: El Superintendente General de Aguas RESUELVE: Artículo 1º: Aprobar el trazado de la Línea de Ribera definida por la poligonal compuesta por los vértices (A-B) en el plano de mensura particular para tramitar prescripción adquisitiva de dominio del inmueble nomenclatura catastral de origen 18-2-G-G80-06, obrante a orden 05, y cuya copia se adjunta a la presente. Artículo 2º.- Establecer que se encuentran vigentes las restricciones de uso dispuestas por la Resolución DPA 199-18. Artículo 3º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes, cauce y playa, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización de cauce. Artículo 4 º.- Establecer que lo indicado en los artículos precedentes deberá constar en los certificados catastrales que se emitan sobre los inmuebles que surgen del presente plano y en las sucesivas escrituras traslativas de dominio. Artículo 5 º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición de la línea de ribera y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese. Lic. Pedro Ramón Sánchez, Superintendente General de Aguas.––O–– Resolución Nº 130 Expediente Nº 885918-MESYA-25 Viedma, 4 de Febrero de 2025 Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del río Negro en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 08-7-540660, y; CONSIDERANDO: Que a orden 02 se presentó el Agrimensor Nicolas Fontanini (matrícula 3569 C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde y amojonamiento del inmueble de referencia; Que a orden 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo; Que a orden 05 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas instrucciones, el cual tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de los Recursos Hídricos; Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por Decreto E Nº 1220/02; Que se encuentra exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15; Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96; Por ello: El Superintendente General de Aguas RESUELVE: Artículo 1º: Aprobar el límite del río Negro en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 08-7-540660, el cual queda determinado en el plano de mensura particular deslinde y amojonamiento obrante a orden 05 y cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente. Artículo 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización de cauce. Artículo 3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición de la línea de ribera y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 29 Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese. Lic. Pedro Ramón Sánchez, Superintendente General de Aguas.––O–– Resolución Nº 131 Expediente Nº 904291-MESYA-24 Viedma, 4 de Febrero de 2025 Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del río Negro en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 11-2-120910, y; CONSIDERANDO: Que a orden 02 se presentó el Agrimensor Nicolás Fontanini (matrícula 3569 C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde y amojonamiento del inmueble de referencia; Que a orden 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo; Que a orden 05 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas instrucciones, el cual tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de los Recursos Hídricos; Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por Decreto E Nº 1220/02; Que se encuentra exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15; Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96; Por ello: El Superintendente General de Aguas RESUELVE: Artículo 1º: Aprobar el límite del río Negro en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 11-2-120910, el cual queda determinado en el plano de mensura particular deslinde y amojonamiento obrante a orden 05 y cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente. Artículo 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización de cauce. Artículo 3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición de la línea de ribera y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese. Lic. Pedro Ramón Sánchez, Superintendente General de Aguas.––O–– Resolución Nº 135 EX-2024-00063725- -GDERNE-MESYA#DPA Viedma, 5 de Febrero de 2025 Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del río Negro, en relación a un sector fiscal obrante en el expediente 12855/08 de la Dirección de Tierras, y CONSIDERANDO: Que a orden 02 se presentó el Agrimensor Marcelo Minichelli (matrícula 3037 C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde y amojonamiento del inmueble referido; Que a orden 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo; Que a orden 05 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de los Recursos Hídricos; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 30 Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por Decreto E Nº 1220/02; Que se encuentra exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15; Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96; Por ello: El Superintendente General de Aguas RESUELVE: Artículo 1º.- Aprobar el trazado de la línea de ribera en relación a un sector fiscal obrante en el expediente 12855/08 de la Dirección de Tierras, establecida en el plano de mensura particular de deslinde y amojonamiento, obrante a orden 05 y cuya copia se adjunta a la presente resolución. Artículo 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización de cauce. Artículo 3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición de la línea de ribera y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese. Lic. Pedro Ramón Sánchez, Superintendente General de Aguas.––O–– Resolución Nº 140 EX-2024-00831284- -GDERNE-MESYA#DPA Viedma, 6 de Febrero de 2025 Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del rio Negro en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 04-1-P-008-01A, y; CONSIDERANDO: Que a orden 02 se presentó el Agrimensor Nicolas Fontanini (matrícula 3569 C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde y amojonamiento del inmueble de referencia; Que a orden 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo; Que a orden 05 obra plano de mensura visado por de la Intendencia General de Riego en virtud la red de riego involucrada, que el mismo tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de los Recursos Hídricos en virtud de lo indicado respecto a línea de ribera; Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por Decreto E Nº 1220/02; Que se encuentra exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15; Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96; Por ello: El Superintendente General de Aguas RESUELVE: Artículo 1º.- Aprobar el límite del río Negro en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 04-1-P-008-01A, el cual queda determinado en el plano de mensura particular deslinde y amojonamiento obrante a orden 05 y cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente. Artículo 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes, cauce y red de riego involucrada, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas, sistematización de cauce y acondicionamiento de la red de riego involucrada. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 31 Artículo 3º.- La parcela resultante se encuentra dentro del sistema de riego según registro con el número de regante 070-000010 en una fracción correspondiente a 15ha. El titular está obligado a suministrar la modificación parcelaria ante el prestador del servicio. Las parcelas resultantes del presente plano están sujetas a las restricciones de derecho de vía para los canales y drenajes que componen la red de riego, según lo establecido mediante Res. DPA Nº 221/06. Artículo 4º.- Establecer que lo indicado en los artículos precedentes deberá constar en los certificados catastrales que se emitan sobre los inmuebles que surgen del presente plano y en las sucesivas escrituras traslativas de dominio. Artículo 5º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición de la línea de ribera y red de riego involucrada. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese. Lic. Pedro Ramón Sánchez, Superintendente General de Aguas.- ORDENANZAS Provincia de Río Negro MUNICIPIO DE LAMARQUE Ordenanza N°: 060 /2024. 20 de Diciembre de 2024 Visto: El Artículo 31° - Inciso c) de la Carta Orgánica Municipal, y; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con las normas contenida en el artículo 31° - Inciso c) de la Carta Orgánica Municipal, corresponde la sanción de la Ordenanza presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2025, la que debe detallar el cálculo de los recursos y erogaciones para dicho periodo; Que, en tal sentido, el cálculo de las distintas Partidas que componen el Presupuesto 2025, se basan, fundamentalmente y en su mayoría, en la ejecución de ingresos y gastos del Ejercicio Fiscal 2024, estos montos que han sido tomados como referencia y base de las estimaciones efectuadas para el próximo periodo anual; Que, la reorganización del sistema contable realizado en el Ejercicio Fiscal 2024 permitió establecer los ingresos y gastos reales por área de la administración, esta circunstancia que permite, a su vez, calcular las distintas Partidas que componen el Presupuesto 2025 en forma discriminada por sector administrativo; Que, el cálculo presupuestario para el Ejercicio 2025 se orienta fundamentalmente a la realización de obras públicas, la acción comunitaria, la cultura y el deporte, prestando un equilibrio global de recursos y gastos; Que, de tal forma, se prevé Ingresos por un monto de $7.832.350.179,77 y Erogaciones por un monto de $7.832.350.179,77. Por ello: El Concejo Municipal de Lamarque Sanciona y Promulga con Fuerza ORDENANZA Artículo 1°): Establézcase en la suma de $7.832.350.179,77 (Pesos: siete mil ochocientos treinta y dos millones trescientos cincuenta mil ciento setenta y nueve con setenta y siete centavos) el Presupuesto de Ingresos del Ejercicio 2025, de conformidad con el detalle de las distintas Partidas incluidas en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Ordenanza. Artículo 2°): Fijase en la suma de $7.832.350.179,77 (Pesos: siete mil ochocientos treinta y dos millones trescientos cincuenta mil ciento setenta y nueve con setenta y siete centavos) el Presupuesto de Erogaciones del Ejercicio 2025, de acuerdo al Anexo II que forma parte integrante de la presente Ordenanza. Artículo 3°): Las sumas presupuestarias para las erogaciones podrán compensarse entre si en la totalidad de los casos del Anexo pertinente, dentro del mismo ejercicio fiscal a fin de cumplir con el normal funcionamiento de la Administración Municipal.Artículo 4°): Regístrese; Notifíquese al Tribunal de Cuentas Municipal, comuníquese a las Áreas correspondientes, cumplido, archívese.Dada en Lamarque, Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, a los 20 días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 32 ANEXO Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 33 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 34 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 35 Ordenanza N°: 061 /2024. 20 de Diciembre de 2024 Visto: La Ordenanza Fiscal N°: 555/2.009 y sus modificatorias y; CONSIDERANDO: Que, es necesario establecer el quantum tributario para el período fiscal 2.025; Que, el mismo va a sufrir modificaciones de acuerdo a los cambios que se produjeron en las distintas variables económicas durante el año 2.024; Que, estos cambios no deben alterar los principios fundamentales que rigen en los tributos municipales como son: la razonabilidad, la equidad, la igualdad y la no confiscatoriedad de los mismos; Que, la modificación de los tributos que establecerá la presente, redundará en la consolidación de un Estado Municipal presente, permitiendo la previsión de ingresos que posibiliten la continuidad de los actos y acciones que este Gobierno Municipal tiene planificado, como son la continuidad del desarrollo de la obra pública municipal, la profundización de los programas de inclusión social y de todas las inversiones que tengan por objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos de nuestra localidad; Que, del análisis realizado se decide aplicar un 193% (ciento noventa y tres por ciento) de incremento sobre los valores vigentes en los tributos, para el período fiscal 2.025; Por ello: El Concejo Municipal de Lamarque Sanciona y Promulga con Fuerza ORDENANZA TÍTULO I TASA POR SERVICIOS DIRECTOS SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE Artículo 1°: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 72º de la Ordenanza Fiscal, la base imponible de las tasas a que se refiere el presente título está constituida por la valuación fiscal de los inmuebles determinados por el Catastro Municipal, de conformidad con las Leyes Catastrales de la Provincia de Río Negro, considerando la caracterización de la construcción y de la infraestructura urbana que sirven al mismo. En ese sentido y de acuerdo a la Ordenanza 555/09 se aplicarán según su clasificación las siguientes tasas básicas A) TASA BÁSICA (Art. 73º Ordenanza 555/09) CATEGORÍA “A: Inmuebles cuya valuación fiscal, no supere los treinta mil (30.000) pesos. Valor de la tasa básica: $1.566 (PESOS: MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS). CATEGORÍA “B”: Inmuebles cuya valuación fiscal se ubique entre treinta mil uno (30.001) pesos y setenta mil (70.000) pesos. Valor de la tasa básica: $2.062 (PESOS: DOS MIL SESENTA Y DOS). CATEGORÍA “C”: Inmuebles cuya valuación fiscal se ubique entre setenta mil uno (70.001) pesos y ciento cuarenta mil (140.000) pesos. Valor de la tasa básica: $3.044 (PESOS: TRES MIL CUARENTA Y CUATRO). CATEGORÍA “D”: Inmuebles cuya valuación fiscal se ubique entre ciento cuarenta mil uno (140.001) pesos y doscientos mil (200.000) pesos. Valor de la tasa básica: $4.327 (PESOS: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE). CATEGORÍA “E”: Inmuebles cuya valuación fiscal se ubique entre doscientos mil un (200.001) pesos y quinientos mil (500.000) pesos. Valor de la tasa básica: $5.527 (PESOS: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE). CATEGORÍA “F”: Inmuebles cuya valuación fiscal se ubique entre quinientos mil uno (500.001) pesos y un millón (1.000.000) de pesos. Valor de la tasa básica: $6.989 (PESOS: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE). Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 36 CATEGORÍA “G”: Inmuebles cuya valuación fiscal se ubique entre un millón uno (1.000.001) pesos y dos millones (2.000.000) de pesos. Valor de la tasa básica: $8.349 (PESOS: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE). CATEGORÍA “H”: Inmuebles cuya valuación fiscal sea superior a dos millones (2.000.000) de pesos. Valor de la tasa básica: $10.784 (PESOS: DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO). CATEGORÍA “I”: Inmuebles que se encuentren ubicados dentro de la Reserva Urbana 1 (RU1): Valor de la tasa básica: $2,657 (PESOS: DOS COMA SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS) por metro cuadrado. CATEGORÍA “J”: Inmuebles que se encuentren ubicados dentro de la Reserva Urbana 2 (RU2): Valor de la tasa básica: 15 (PESOS: QUINCE) por metro cuadrado. Para las Categorías “I” y “J”, tendrán un descuento del 66 % (sesenta y seis por ciento) si se encuentra habitado el inmueble y/o con mejoras registradas y/o en producción. B) ADICIONAL POR INFRAESTRUCTURA URBANA (Art. 74º Ordenanza 555/09) La infraestructura urbana existente determinará el porcentaje adicional a aplicar sobre el valor de la tasa básica correspondiente según la valuación fiscal del inmueble. El valor porcentual adicional relacionado a la infraestructura será: Cordón cuneta: 35% Treinta y Cinco por Ciento Pavimento Urbano: 35% Treinta y Cinco por Ciento Alumbrado 1ra. Categoría: 40% Cuarenta por Ciento Alumbrado 2da. Categoría: 30% Treinta por Ciento Alumbrado 3ra. Categoría: 20% Veinte por Ciento Alumbrado 4ta. Categoría: 10% Diez por Ciento Los valores serán acumulativos. C) ADICIONAL POR BALDÍO (Art. 75º y 76º Ordenanza 555/09) Se establece que el terreno baldío que cumpla con las condiciones estipuladas en el Art. 75º y Art. 76º de la Ordenanza 555/09 tributará una Tasa Básica de acuerdo al siguiente detalle: Zona Valor Fiscal (por m²) (número) Valor Fiscal (por m²) (Letras) 1 (uno) $168 PESOS: CIENTO SESENTA Y OCHO 2 (dos) $155 3 (tres) $129 PESOS: CINCO CIENTO CINCUENTA Y PESOS: CIENTO VEINTINUEVE D) ADICIONAL POR TERRENOS SUPERIORES A 5000 (CINCO MIL) M2: De acuerdo al Artículo 77º de la Ordenanza 555/09, se establece un adicional por metros cuadrados, a todas las parcelas superiores a cinco mil (5000) m² de: - Por cada m² excedente a 5000 (cinco mil) m²: $2,657 (PESOS: DOS COMA SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS). E) ADICIONAL POR INFRAESTRUCTURA DE LOS TERRENOS BALDÍOS: Lo dispuesto en los incisos C) y D) será la base imponible para el cálculo del adicional por infraestructura (inciso B)). F) ADICIONAL CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO TERRENOS BALDÍOS: Se fija el adicional estipulado en el Art. 78º de la Ordenanza 555/09 de acuerdo al siguiente detalle: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 ZONA VALOR TASA (PORCENTAJE) VALOR TASA EN LETRAS 1 (UNO) 15% Quince por ciento. 2 (DOS) 10% Diez por ciento 3 (TRES) 5 %. Cinco por ciento. 37 Artículo 2º: Establézcase bonificación especial de acuerdo al siguiente detalle: a. Por el pago total de la Obligación Anual, correspondiente a la Tasa referida en el presente artículo, dentro del 1er. Vencimiento del período enero 2.025, se bonificará con un descuento equivalente al veinticinco por ciento (25 %). b. Por el pago total de la obligación tributaria, correspondiente al segundo semestre del año 2.025 (períodos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre), conjuntamente con el periodo junio 2.025, se bonificará con un descuento equivalente al diez por ciento (10 %). - - - - - - - - - - - - TÍTULO II TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE Artículo 3º: Por las actividades especiales a que se refiere el Artículo 94º de la Ordenanza Fiscal y que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas: A. LIMPIEZA DE PREDIOS: Por cada cinco metros cuadrados o fracción de superficie de la parcela. Cuando requiera de equipos y/o transportes, se adicionará el costo según estimación del área de Obras Públicas Municipal. $4.009 B) DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS: Por cada vehículo cuyo peso total no supere los 1500 kilogramos por mes. $5.930 Por cada vehículo cuyo peso total supere los 1500 kilogramos por mes. $16.018 C) RECOLECCIÓN ESPECIAL: Por retiro de los domicilios de toda clase de residuos, un servicio semanal y por cada metro cúbico. $12.022 TÍTULO III TASA POR HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS Artículo 4º: De acuerdo a lo establecido en el Título IV de la Ordenanza Fiscal, se establecen las siguientes tasas: A Solicitud de habilitación municipal $21.465 B Solicitud de habilitación de carros gastronómicos $21.465 C Solicitud de habilitación de taxi flete o empresas de mudanza $44.058 D Solicitud Habilitación Transporte Escolar $46.792 E Solicitud Habilitación Transporte Privado de Pasajeros $46.772 F Habilitación Municipal $93.596 G Habilitación de Carros Gastronómicos $93.596 H Habilitación de Taxi flet o Empresas de Mudanza $93.596 I Habilitación de Transporte Escolar $137.261 J Habilitación de Licencias para Taxi o Radio Taxi $137.261 K Habilitación de Transporte Privado de Pasajeros $137.261 L Habilitación de Transporte de alimentos $93.596 M Habilitación de Antenas y Estructura de soporte, de Radio Frecuencia y Telecomunicaciones, los siguientes montos hasta 45 metros dentro de la zona urbana, y más de 45 metros fuera de la misma: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 38 A) Antenas y estructura de soporte de telefonía celular o de éstas conjuntamente con otros sistemas de transmisión y/o difusión: DESCRIPCIÓN MONTO De 0 a 18 metros $1.288.426 De 18 a 45 metros $1.789.493 Mayores de 45 metros abona por cada metro o fracción adicional $63.338 B) Antenas utilizadas por medios de comunicación social (Radio AM, FM y TV): DESCRIPCIÓN MONTO De 0 a 18 metros $42.943 De 18 a 45 metros $82.599 Mayores de 45 metros abona por cada metro o fracción adicional. $2.533 C)Otras antenas de radiofrecuencia, radiodifusión, teledifusión y radiocomunicaciones: DESCRIPCIÓN MONTO De 0 a 18 metros $82.599 De 18 a 45 metros $165.179 Mayores de 45 metros abona por cada metro o fracción adicional. $5.112 N Habilitación de Servicio de Volquetes y/o Contenedores Ñ Habilitación Cambio de Rubro y/o Cambio de Domicilio. $71.589 50% (Cincuenta por ciento) de la tasa de habilitación comercial. O Habilitación Cambio de Móvil (Taxi y/o Remis). 25% (Veinticinco por ciento) de lo estipulado para habilitación de taxi y/o Remis. Los importes abonados por los incisos A), B), C), D) y E) del presente artículo, serán considerados como pagos a cuenta del importe que corresponda abonar, según el caso, por los incisos F), G), H), I) y J). TITULO IV TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE Artículo 5º: De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 555/09 se fijan los siguientes importes: A El valor del punto B Mínimos Especiales Establecidos: $1.766 b.1 Galpones de empaque. $49.550 b.2 Galpón de Empaque con frigorífico. $60.547 b.3 Frigorífico. $55.055 b.4 Casinos. $192.710 b.5 Loterías o quinielas. $99.127 b.6 Compañías de Seguro $60.547 b.7 Empresas de Transportes de Pasajeros $33.016 b.8 Confiterías Bailables, Café Concert, etc. $49.550 b.9 Carros pochocleros y pancheros $24.224 C Mínimo General $9.353 D Certificación de Habilitación para SENASA $45.148 E Tasa por inspección de Antenas y Estructura de soporte, de Radio Frecuencia y Telecomunicaciones, los siguientes montos hasta 45 metros dentro de la zona urbana, y más de 45 metros fuera de la misma: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 39 A. Antenas y estructura de soporte de telefonía celular o de éstas conjuntamente con otros sistemas de transmisión y/o difusión: DESCRIPCIÓN MONTO MENSUAL De 0 a 18 metros $346.891 De 18 a 45 metros $470.610 Mayores de 45 metros abona por cada metro o fracción adicional. $19.261 B. Antenas utilizadas por medios de comunicación social (Radio AM, FM y TV) DESCRIPCIÓN MONTO MENSUAL De 0 a 18 metros. $12.6735 De 18 a 45 metros $25.881 Mayores de 45 metros abonan por cada metro o fracción adicional. $877 C. Otras antenas de radiofrecuencia, radiodifusión, teledifusión y radiocomunicaciones: DESCRIPCIÓN MONTO MENSUAL De 0 a 18 metros. $25.881 De 18 a 45 metros $51.768 Mayores de 45 metros abonan por cada metro o fracción adicional. $8.251 Artículo 6º: Establézcase una bonificación especial a todos los comercios que, al momento de proceder a devengar los distintos períodos mensuales, no registren deuda, equivalente a un treinta por ciento (30 %) del monto deducido. TÍTULO V DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Artículo 7º: La publicidad visible de que trata el Título V de la Ordenanza Fiscal, quedará gravada de acuerdo a la siguiente escala: A) Derechos por autorización y correspondiente inspección de instalación en la vía pública de carteles de publicidad (con postes, columnas, soportes), por cartel. $19.821 B) Derechos por autorización y correspondiente inspección de cartelería y soportes en frentes comerciales o paredes, por metro cuadrado. $2.308 C) Anuncios o letreros fijados en frentes o laterales de locales, por m² por mes. $541 D) Letreros sobre muros, vidrios, vidrieras, maderas, hojalatas u otro material, abonarán, en función de la magnitud del letrero, por mes: D.1) Hasta 4 m² $1.115 D.2) Entre 4 y 10 m² $3.287 D.3) Más de 10 m² $6.846 E) Letreros transversales (con vuelo), abonarán, en función de la magnitud del letrero, por mes. E.1) Hasta 4 m² $3.345 E.2) Entre 4 y 10 m² $6.846 E.3) Más de 10 m² $13.878 F) Letreros en terrenos baldíos, calles, caminos o cualquier otro lugar público o de acceso público, abonará por mes. F.1) Hasta 4 m² $4.583 F.2) Entre 4 y 10 m² $9.353 F.3) Más de 10 m² $18.706 G) Letreros o anuncios (de hasta 1 m²) referidos a operaciones comerciales inmobiliarias, realizadas mediante intermediarios, abonarán por mes, en función de la cantidad de letreros ubicados en el ejido: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 40 G.1) Hasta 10 carteles $2.308 G.2) Entre 11 y 25 carteles $4.835 G.3) Más de 25 carteles $12.215 Aquellos letreros que superen la superficie de 1 m² se regirán por lo establecido en el inciso D), E) o F) del presente artículo, según corresponda. Artículo 8º: Publicidad por medio de afiches, volantes, muestras u otros objetos de propaganda, sean estos distribuidos en la vía pública o entregados en domicilios directamente o a través de otros medios: A) Por autorización para distribuir volantes, muestras u objetos de propaganda, excepto los de carácter político o gubernamental, cada 500 o fracción menor. $5.763 B) Por autorización para distribuir revistas que promocionen venta de artículos y/o servicios, cada 1000 o fracción menor. $16.076 C) Afiches fijados en carteleras previamente autorizadas en muros, paredones, etc., por semana, cada 100 afiches. $11.551 Artículo 9º: La publicidad realizada por medios móviles, abonará: A) Por medio humano, por día $1.360 B) Por medios mecánicos y/o eléctricos: B.1) Por día $5.176 B.2) Por mes $64.995 C) Publicidad de terceros en unidades de servicios públicos de transportes de pasajeros por mes, por unidad. $11.461 TÍTULO VI DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Artículo 10º: Los vendedores en la vía pública tributarán la Tasa de venta en la vía pública según la siguiente clasificación: A. Con domicilio en Lamarque y desempeño permanente de la actividad: Tasa mensual del 20% (veinte por ciento) del básico de la categoría 10 del escalafón municipal. B. Con domicilio en Lamarque y desempeño transitorio de la actividad: Tasa diaria del 1% (uno por ciento) del básico de la categoría 10 del escalafón municipal. C. Con domicilio fuera de Lamarque: Tasa diaria del 10% (diez por ciento) del básico de la categoría 10 del escalafón municipal. D. Mayores de 60 años y personas discapacitadas (sin perjuicio de cumplimentar los demás requisitos): EXENTOS. E. Vendedores de frutas y hortalizas de otras localidades, por día: Pesos: veintiséis mil cuatrocientos setenta y cuatro ($26.474). F. Vendedor de pescado fresco con domicilio fuera de Lamarque: Tasa diaria del 10% (diez por ciento) del básico de la categoría 10 del escalafón municipal. G. Vendedor de pescado fresco con domicilio fuera de Lamarque: Tasa mensual con dos ingresos por semana como máximo: 30% (treinta por ciento) del básico de la categoría 10 del escalafón municipal. Para las fiestas y eventos especiales, el de este título será establecido por el Ejecutivo Municipal en cada oportunidad. TÍTULO VII TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN VETERINARIA Artículo 11º. Se abonarán mensualmente los siguientes derechos de inspección de los productos introducidos: 1 Fiambres, chacinados, embutidos frescos y secos $46.231 2 Derivados lácteos $46.231 3 Inspección de aves $23.122 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 4 41 Dulces y mermeladas, productos de panadería, pre-pizzas, discos, etc. con fecha de vencimiento. $115.242 5 Huevos $47.185 6 Peces, moluscos, crustáceos $23.141 7 Carnes frescas, congeladas $115.886 8 Por la Inspección de vehículos destinados al transporte de sustancias alimenticias, de toda índole, incluidos los que distribuyen golosinas, productos de confitería, etc. $47.185 9 Introductores de frutas y verduras mayoristas $69.791 10 Introductores de bebidas, soda y gaseosas $69.791 11 Otros $47.185 El incumplimiento de las normas relacionadas con la presente Ordenanza será sancionado con multas según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 445/2007 “Código de Faltas Municipal” en sus Artículos Nº 58° y 59°, correspondientes al Libro Segundo – Título II “Faltas contra la Sanidad e Higiene y de la Calidad Ambiental” – Capítulo II “De la Sanidad e Higiene Alimentaria”. TÍTULO VIII DERECHOS DE OFICINA I. DERECHOS ADMINISTRATIVOS Artículo 12º: Por los servicios a que se refiere el Título VIII – I de la Ordenanza Fiscal, se deberán abonar los derechos que en cada caso se establecen: TRAMITACIONES A) Por cada actuación administrativa………………………………………. $3.330 B) Por solicitud de visación, plano de mensura…………………………… $3.330 C) Pedidos sobre expedientes o planos archivados…………………………. $6.728 D) Pedidos de reconsideración por resolución tomada…………………… $3.330 E) Certificado de libre gravamen por cada lote……………………………... $10.043 F) Duplicado de recibo o certificados varios………………………………... $10.043 G) Otorgamiento de Carnet de Manipulador de Alimentos………………… $8.039 H) Inscripción de introductores de carnes y derivados……………………… $20.139 I) Inscripción de introductores no especificados que requiera inspección $20.139 J) Oficios Judiciales…………………………………………………………. $6.728 K) Solicitud de libre deuda automotor……………………………………… $6.728 L) Por cada ejemplar de Ordenanza Impositiva impresa……………………. $6.728 M) Informaciones sumarias realizadas ante el Juzgado de Faltas…………... 15 puntos. N) Por Licencia Nacional de Conducir, según Convenio Agencia Nacional de Seguridad Vial: CATEGORÍAS Y VALORES: Los valores son acumulables por cada categoría. “A1.1” Ciclomotores de hasta 50 cc Se otorgarán de 16 a 17 años de edad por un (1) año………………………..… $12.673 Se otorgarán de 18 a 20 años de edad por tres (3) años……….……………….. $29.142 Se otorgarán de 21 a 65 años de edad por cinco (5) años……………………… $41.177 Se otorgarán de 66 a 70 años de edad por tres (3) años………………………... $29.142 Se otorgarán de 71 años de edad por un (1) año…………………….…………. $12.673 Se otorgarán de 21 años de edad por dos (2) años……………………………... $25.036 “A.1.2” Motocicletas (incluidos ciclomotores, triciclos) de hasta Ciento cincuenta centímetros cúbicos (150 CC) se debe acreditar habilitación previa de DOS (2) años para ciclomotor. Se otorgarán de 17 años de edad por un (1) año ...…………………………….. $20.937 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 42 Se otorgarán de 18 a 20 años de edad por tres (3) años………………………... $54.159 Se otorgarán de 21 a 65 años de edad por cinco (5) años …… ………….......... $82.599 Se otorgarán de 66 a 70 años de edad por tres (3) años …….…………..……... $53.985 Se otorgarán de 71 años de edad por un (1) año ... …………………………..... $20.937 Se otorgarán de 21 años de edad por dos (2) años……………………………... $45.734 “A.1.3” Motocicletas (incluidos ciclomotores, triciclos) de más de 150 cc y hasta 350 cc previamente se debe haber tenido habilitación por 2 años para una categoría. Se otorgarán de 19 a 20 años de edad por tres (3) años……………...………… $40.784 Se otorgarán de 21 a 65 años de edad por cinco (5) años … ……………..…… $60.592 Se otorgarán de 66 a 70 años de edad por tres (3) años …………………….…. $40.784 Se otorgarán de 71 años en adelante por un (1) año…… ……………………... $16.547 Se otorgarán de 21 años de edad por dos (2) años……………………………... $28.672 Se otorgarán de 19 a 20 años de edad por tres (3) años………………………... $40.784 “A1.4” Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos de más de 300 cc de cilindradas. – Se otorgarán de 21 a 65 años de edad por cinco (5) años ……………………… $82.599 Se otorgarán de 66 a 70 años de edad por tres (3) años …………………...…… $53.985 Se otorgarán de 71 años de edad en adelante por un (1) año …………………... $20.937 Se otorgarán de 21 años de edad por dos (2) años……………...………………. $28.672 “A2.1” Triciclos y cuatriciclos sin cabina hasta 300 cc o 20 Kw Se otorgarán de 17 años de edad por un (1) año ... ... ………………………… $16.547 Se otorgarán de 18 a 20 años de edad por tres (3) años……………….………. $40.784 Se otorgarán de 21 a 65 años por cinco (5) años………………………….…… $60.592 Se otorgarán de 66 a 70 años de edad por tres (3) años……………………….. $40.784 Se otorgará de 71 años de edad por un (1) año ………………………………… $16.547 Se otorgará de 21 años de edad por dos (2) años……………………………… $28.672 “A2.2” Triciclos y cuatriciclos sin cabina de más de 300 cc o 20 Kw Se otorgarán de 19 a 20 años de edad por tres (3) años…………………….….. $53.985 Se otorgarán de 21 a 65 años de edad por cinco (5) años……………………… $82.599 Se otorgarán de 66 a 70 años de edad por tres (3) años………………………… $53.979 Se otorgarán de 71 años de edad en adelante por un (1) año………….……….. $20.937 Se otorgarán de 21 años de edad por dos (2) años……………………………… $28.672 “A3” Triciclos y cuatriciclos cabinados de cualquier cilindrada o kilowatts con volante direccional Se otorgarán de 17 años de edad por un (1) año………………………………… $16.547 Se otorgarán de 18 a 20 años de edad por tres (3) años…………………………. $40.784 Se otorgarán de 21 a 65 años de edad por cinco (5) años……………………….. $60.592 Se otorgarán de 66 a 70 años de edad por tres (3) años……………..………….. $40.784 Se otorgarán de 71 años de edad en adelante por un (1) año…………………… $16.547 Se otorgarán de 21 años de edad por dos (2) años … …………………………… $28.672 “B1” Automóviles, utilitarios, camionetas vans de uso privado casas rodantes, hasta 3500 kilogramos Se otorgarán de 17 años de edad por un (1) año ……………………………… $18.745 Se otorgarán de 18 a 20 años de edad por tres (3) años………………………. $47.378 Se otorgarán de 21 a 65 años de edad por cinco (5) años ……………………. $71.589 Se otorgarán de 66 a 70 años de edad por tres (3) años……… ……………… $47.378 Se otorgarán de 71 años de edad por un (1) año … ………………………….... $18.745 Se otorgarán de 21 años de edad por dos (2) años……………………………. $33.062 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 43 “B2” Automóviles, utilitarios, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes hasta 3500 kilogramos con acoplado de hasta 750 kilogramos Se otorgarán de 18 a 20 años de edad por tres (3) años……………………… $33.062 Se otorgarán de 21 a 65 años de edad por cinco (5) años……………….…… $71.589 Se otorgarán de 66 a 70 años de edad por tres (3) años ……….………….…. $33.062 Se otorgarán de 71 años de edad en adelante por un (1) año………………… $18.745 Se otorgarán de 21 años de edad por dos (2) años………………...…………. $33.062 “C1” Camiones sin acoplado y casa rodante motorizada hasta 12000 kg. Se otorgarán de 21 a 45 años de edad por dos (2) años……………………... $107.352 Se otorgarán de 46 años de edad en adelante por un (1) año ………..……… $53.669 “C2” Camiones sin acoplado y casa rodante motorizada hasta 24000 kg Se otorgarán de 21 a 45 años de edad por dos (2) años……………………... $107.352 Se otorgarán de 46 años de edad en adelante por un (1) año …… … …… $53.669 “C3” Camiones sin acoplado y casa rodante motorizada de más de 24000 kg Se otorgarán de 21 a 45 años de edad por dos (2) años……………………... $107.352 Se otorgarán de 46 años de edad en adelante por un (1) año …… … …… $53.669 “D.1” Automotores de servicio de transporte de pasajeros de hasta ocho (8) plazas Se otorgarán de 21 a 45 años de edad por dos (2) años……………………... $107.352 Se otorgarán de 46 años de edad en adelante por un (1) año ……………..… $53.669 “D.2” Vehículos del servicio de transporte de ocho (8) hasta veinte (20) plazas. Se otorgarán de 21 a 45 años de edad por dos (2) años…………………….. $107.352 Se otorgarán de 46 años de edad en adelante por un (1) año ………………. $53.669 “D3” Vehículos del servicio de transporte de más de veinte (20) plazas. Se otorgarán de 21 a 45 años de edad por dos (2) años……………………... $107.352 Se otorgarán de 46 años de edad en adelante por un (1) año ……………….. $53.669 “D4” Servicios de urgencia, emergencia y similares. Se otorgarán de 21 a 45 años de edad por dos (2) años……………………... $107.352 Se otorgarán de 46 años de edad en adelante por un (1) año …………..…… $53.669 “E1” Camiones articulados y/o con acoplados. Se otorgarán de 21 a 45 años de edad por dos (2) años……………………... $107.352 Se otorgarán de 46 años de edad en adelante por un (1) año ………..……… $53.669 “E2” Maquinaria especial no agrícola Se otorgarán de 21 a 45 años de edad por dos (2) años……………………... $107.352 Se otorgarán de 46 años de edad en adelante por un (1) año ………..……… $53.669 “F” Vehículos adaptados. “G.1” Tractores agrícolas. Se otorgarán de 17 a 20 años de edad por un (1) año ……………………… $13.014 Se otorgarán de 21 a 65 años de edad por cinco (5) años ………………… $42.943 Se otorgarán de 66 a 70 años de edad por tres (3) años …………………… $30.200 Se otorgarán de 71 años de edad en adelante por un (1) año ……………… $13.014 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 44 “G.2” Maquinaria especial agrícola. Se otorgarán de 17 a 20 años de edad por un (1) año ……………………… $13.014 Se otorgarán de 21 a 65 años de edad por cinco (5) años ………………… $42.943 Se otorgarán de 66 a 70 años de edad por tres (3) años …………………… $30.200 Se otorgarán de 71 años de edad en adelante por un (1) año ……………… $13.014 “Ñ” Certificado de legalidad para conductores radicados en otras localidades y/o provincias………………………………………..………... $21.465 “O” Manual de educación vial impreso……………………….…………... $1.463 “P” La impresión de cedulones y su distribución, por tasa y por cada cuenta: $954 Los duplicados de Licencias de conducir y de Carnet de Manipulador de Alimentos abonarán el cincuenta por ciento (50%) del costo de una licencia o carnet original. Los contribuyentes que acrediten ser beneficiarios de una jubilación o pensión que no superen el monto de la Categoría Inferior del Escalafón Municipal, abonarán el 50 % (cincuenta por ciento) del valor de la Licencia de Conducir o su Duplicado. Las Licencias de Conducir se otorgarán por cinco (5) años de validez, salvo: a. Contribuyentes de 16 a 18 años de edad por un (1) año de vigencia. b.Contribuyentes de 19 a 20 años de edad por tres (3) años de vigencia. c. Contribuyentes de 66 a 70 años de edad por tres (3) años de vigencia. d. Contribuyentes de 71 años de edad en adelante por un (1) año de vigencia. e. Contribuyente de 21 a 45 años de edad con categoría C, D y E por dos (2) años de vigencia. f. Contribuyentes de 46 años de edad en adelante con categorías C, D y E por un (1) año de vigencia. Los contribuyentes que acrediten ser beneficiarios de una jubilación o pensión que no superen el monto de la categoría inferior del Escalafón Municipal, abonarán el 50% (cincuenta por ciento) del valor de la licencia de conducir o su duplicado. Todos los contribuyentes que tramiten por primera vez la Licencia de Conducir y los que al momento de renovar la Licencia en la misma categoría que revistan, no registren antecedentes por infracciones y/o faltas a las normas de tránsito, tendrán una bonificación del cincuenta por ciento (50%) del costo fijado por la Ordenanza tarifaria vigente. II – DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO Artículo 13º: 1 Por el estudio y visado de planos de mensura y división que generan macizos de cualquier superficie o fracciones mayores a los cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), se abonarán por cada parcela o fracción resultante: 2 Por el estudio y visado de planos de mensura y división de macizos, manzanas o parcelas, se abonarán por cada parcela o fracción resultante, según la escala de categorías del artículo 73º del Código Fiscal (Ord. 555/09) $37.970 a) Categoría “A” $5.579 b) Categoría “B” $8.058 c) Categoría “C” $11.435 d) Categoría “D” $15.084 e) Categoría “E” $18.552 f) Categoría “F” $23.180 g) Categoría “G” $33.667 h) Categoría “H” $46.289 Cuando la cantidad de parcelas o fracciones resultantes en cada uno de los incisos precedentes sea mayor de 5, por cada parcela que exceda de 5, se abonará el cincuenta por ciento (50 %) del valor correspondiente. Por el estudio y visado de planos de mensura, incluidas las unificaciones, se abonará por parcela. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 3 45 Se abonará en concepto de relevamiento con fijación de Línea Municipal, según el siguiente detalle: a) Si se dispone de puntos de apoyo en el macizo o en un radio menor de 200 metros: $80.936 b) Si los puntos de apoyo están a más de 200 metros y/o los antecedentes legales no se encuentran en los archivos municipales: $115.8860 c) Por cada vértice fijado de acuerdo a las circunstancias apuntadas en a) y en b) se incrementarán esos valores en un 30% d) Para la fijación de puntos altimétricos, por cada uno: $16.141 e) Para la certificación de Línea Municipal para tendido de Obras Básicas y por línea: $34.647 f) Por la determinación de coordenadas Gaus-Kruger en función de antecedentes obrantes en la Dirección de Catastro, por cada punto: $16.141 g) Por el otorgamiento de factibilidad de proyectos de modificación parcelaria, se cobrará el cinco por ciento (5 %) del monto de los derechos que corresponda, según lo indicado en los incisos 1 y 2. TITULO IX DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Artículo 14º: Visación de Planos de construcción (se deberá abonar por única vez): A) Inmuebles ubicados en áreas urbanas o complementarias 1 Arancel Fijo $11.583 2 Por cada parcela resultante $6.846 B) Inmuebles ubicados en áreas rurales (área productiva o no irrigada) 1 Arancel Fijo $11.435 C) Inmuebles afectados a propiedad horizontal 1 De 2 a 5 unidades funcionales o complementarias (por unidad) $6.846 2 De 6 a 20 unidades funcionales o complementarias (por unidad) $4.583 3 Más de 20 unidades funcionales o complementarias (por unidad) $3.345 D) Fraccionamiento o Lotes: 1. Visado provisorio con la emisión del visado, deberá abonarse el 30% del monto correspondiente al visado mensura. 2. Visado definitivo: se abonará el 70% restante del monto correspondiente al visado de mensura. E) Visado Proyecto Cordón Cuneta: 1 Por frente de Manzana $11.435 Artículo 15º: Los derechos de estudio, aprobación, inspección y revisión de planos a que se refiere la Ordenanza General de Construcciones, se fijan según las siguientes escalas: A) Por visación, aprobación, permiso, chapa de permiso, certificado de final de obra nueva, inspección y revisión de instalaciones eléctricas, por metro cuadrado de superficie cubierta y/o semi-cubierta cuyo destino predominante es: 1 Industria, galpones de empaque y frigoríficos $258 2 Comercios $483 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 46 3 Servicios $406 4 Viviendas y otros usos $380 5 Galpones con destino productivo primario $180 6 Cultivos bajo cubierta $45 7 Por derecho de construcción que superen los 100 M2 y/o que incluyan 0.3% del presupuestos de obras con o sin infraestructura valor total de la obra. Para el cobro y tarifa del derecho establecido en el ítem 7 del Inciso A del presente Artículo, se tomará el valor actual del metro cuadrado de construcción y/o presupuesto oficial de la obra si la hubiere. B) Por aprobación y certificación final de obra existente a declarar, que no cuente con legajo técnico aprobado del sector en cuestión, por metro cuadrado de superficie cubierta y/o semicubierta cuyo destino predominante es: 1 Industria, galpones de empaque y frigoríficos $406 2 Comercios $1.238 3 Servicios $877 4 Viviendas y otros usos $709 5 Galpones con destino productivo primario $58 6 Cultivos bajo cubierta $45 C) Por subsistencia de obra existente a declarar y certificado correspondiente, por metro cuadrado de superficie cubierta y/o semicubierta cuyo destino predominante es: 1 Industria, galpones de empaque y frigoríficos $483 2 Comercios $1.360 3 Servicios $1.612 4 Viviendas y otros usos $877 5 Galpones con destino productivo primario $58 6 Cultivos bajo cubierta $45 D) Las piletas, abonarán el concepto correspondiente a “otros usos” aplicándose en este caso como superficie cubierta, la superficie del espejo de agua. E) Las áreas descubiertas, como, por ejemplo, canchas, playones o similares, se considerará para el cálculo de superficie cubierta el 30% de las superficies de la misma. F) En caso de reparaciones, refacciones, etc se abonará como obra nueva, según inciso A). G) En caso de solicitarse separadamente alguno de los ítems del inciso A), se aplicará la siguiente escala porcentual, acumulándose los valores de las instancias previas no solicitadas: 1. Por visación previa 40% 2. Por aprobación de planos 40% 3. Por permiso de chapa y construcción 10% 4.Por certificado final de obra 10% H) Aquellas solicitudes de construcción de obra nueva que no sean destinadas a vivienda unifamiliar o industria, y que cumplan en un todo con los requerimientos tendientes a evitar barreras arquitectónicas, indicadas en la Ley Nº 2.055, abonarán el 50% (cincuenta por ciento) de los derechos que correspondieren en función del presente Título. I) Los valores establecidos en los incisos B y C del presente, regirán únicamente para casos de presentaciones espontáneas; en los supuestos que la presentación de la documentación técnica tenga su origen en una intimación y/o acta Municipal, tales valores sufrirán un incremento del ciento por ciento (100%)”. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 47 TITULO X DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS Artículo 16º: De acuerdo con lo establecido en el Título X de la Ordenanza Fiscal, fijase los derechos a abonar por la ocupación y/o uso de los espacios públicos en los casos que a continuación se enumeran: SUBSUELOS Y SALIENTES Cuando se construya en los pisos altos avanzados sobre la Línea Municipal con los límites impuestos por el código de construcción, ocupando el espacio sobre las aceras, para construir balcones cerrados o abiertos, se pagará por una sola vez además de los derechos de construcción, la superficie ocupada en proyección, prescindiendo de las cantidades que se superpongan, según la siguiente escala: A) Cuerpos y balcones cerrados: 1 En la zona primera edificación por metro cuadrado $6.846 2 En las otras zonas, por metro cuadrado $3.345 B) Balcones Abiertos: 1 En la zona primera edificación por metro cuadrado $3.345 2 En las otras zonas, por metro cuadrado $2.308 VÍA PÚBLICA La vía pública podrá ocuparse previo permiso de la Municipalidad y sujeto al pago de los siguientes derechos: A) Pasacalles: Derecho de utilización espacio aéreo (mínimo 3 días). Por día y por pasacalle $3.352 Garantía de cumplimiento. Pasacalles. $23.186 B) Mesas de vereda: 1 Hasta la cantidad de 10 mesas, por mes $23.186 2 De 11 a 20 mesas, un adicional por mesa, por mes $2.308 3 Por cada mesa que exceda el número de 20, un adicional, por mesa, por mes $2.791 D. Corte de calles: Por el servicio de interrupción del tránsito para espectáculos o actividades de cualquier tipo con corte de calles con inspectores municipales; el solicitante abonará por cada hora y por cada agente utilizado D) $6.846 Permiso ocupación vereda pública: con mercadería en exposición, correspondiente a locales de: 1 Hasta 5,50 mts. de frente (por mes) $16.147 2 Hasta 11,00 mts. de frente (por mes) $20.788 3 Hasta 16,00 mts. de frente (por mes) $26.545 4 Más de 16,00 mts. de frente (por mes) $39.353 E) Por ocupación de lugares previamente autorizados 1 Por feriante y por día $3.345 F) Por poste y/o columna instalada en el espacio público municipal para fijación de cables u otras instalaciones (excepto los expresamente mencionados en el inciso G del presente artículo y los de empresas prestatarias de servicio eléctrico): 1 Por Mes $1.128 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 48 G) Uso y Ocupación de Espacio Público por Empresas Prestatarias de Circuito Cerrados comunitarios de Comunicación, Servicio de Televisión por cable: 1 2 Por poste y/o columna instalada en el espacio público municipal, para fijación de cables u otras instalaciones, por mes Por metro lineal de cable instalado, por mes $348 $13 H) Permiso de Ocupación: calle con Volquetes y/o Contenedores. 1 Por hora. $1.360 2 Por día. $4.241 TITULO XI. DERECHO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Artículo 17º: De acuerdo con lo establecido en el Título XI de la Ordenanza Fiscal, fijase los derechos por los conceptos que se detallan a continuación: Calesitas o Juegos Inflables de todo tipo con ocupación provisoria por cada uno, por día $6.936 Parque de diversiones, por día y por atracción $11.435 Espectáculos: Circos por semana $139.221 Otros no especificados por día $69.488 TITULO XII. DERECHOS POR AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE RIFAS Artículo 18º: De acuerdo a lo establecido en el Título XII de la Ordenanza Fiscal, las rifas, tómbolas o bonos contribución estarán sujetas al pago de las siguientes tasas: A) 7% del valor de la emisión, cuando la Institución beneficiaria tenga domicilio dentro del ejido Municipal de Lamarque. B) 7% sobre el valor nominal de las boletas que se vendan dentro del ejido Municipal, cuando la Institución tenga su domicilio dentro de la Provincia de Río Negro. E. 20% sobre el valor nominal de las boletas que vendan dentro de la jurisdicción Municipal, cuando la Institución beneficiaria tenga su domicilio fuera de los límites de la Provincia de Río Negro. El Concejo Municipal podrá exceptuar del pago de la tasa cuando el organizador y/ o responsable sea una Institución con fines benéficos. TITULO XIII TASA POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES Artículo 19º: Las transacciones y movimientos de ganado, tributarán las tasas que a continuación se indican: A) Guías de traslado, certificado de venta, autorización de venta, suma fija $722 Más adicional por animal según: 1º Vacunos y equinos: a) Para consumo consignado a sí mismo $258 b) Para consumo en operación de compra-venta $258 c) Para invernada dentro del Dpto. consignado a sí mismo $374 d) Para invernada dentro del Dpto. compra-venta $258 e) Para invernada fuera del Dpto. consignado a sí mismo $258 f) Para invernada fuera del Dpto. compra- venta $258 g) Remisión de feria para cada animal $58 2º Ovinos, caprinos y porcinos: a) Para consumo consignado a sí mismo $45 b) Para consumo en Operación de compra- venta $45 c) Para invernada dentro del Dpto. consignado a sí mismo $58 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 49 d) Para invernada dentro del Dpto. compra-venta $58 e) Para invernada fuera del Dpto. consignado a sí mismo $58 f) Para invernada fuera del Dpto. compra- venta $45 g) Remisión de feria para cada animal $45 B) Guías de traslado, certificados de venta, autorización de venta de animales de pedigree o puros por cruza, suma fija Más un adicional por animal $767 1º Vacunos y equinos…………………………………………………… $1.824 2º Ovinos, caprinos y porcinos…………………………………………… $877 C) Guías de traslado de lanas, cueros y pieles, suma fija……………… $722 Más adicional por: 1º) Cueros por cada 10 cueros a) Vacunos……………………………………………………… $258 b) Ovinos, caprinos, porcinos, cueros enteros………………… $58 c) Cueros pelados……………………………………………… $58 d) Otros $58 2º) Lanas por cada 10 kilogramos: a) Ovina……………………………………………………… $58 b) Caprina……………………………………………….…… $58 3º) Pieles cada una: a) Zorro colorado $77 b) Zorro gris $122 c) Otras $122 4º) Cerda por cada 10 kilogramos: $251 D) Permiso para señalar y marcar cada animal 1º Vacunos y equinos $39 2º Ovinos y caprinos $32 TITULO XIV DERECHOS DE CEMENTERIO Artículo 20º: Los derechos de cementerio a que se refiere el Título XIV de la Ordenanza Fiscal, abonarán los importes que a los efectos se establecen A) Derechos de inhumación en tierra $11.435 B) Derechos de inhumación en nichos $17.198 C) Derechos de inhumación en panteón o bóvedas $18.552 D) Exhumaciones $16.141 E) Colocación de restos o cenizas en urnas $11.435 F) Depósito de ataúdes en el pabellón transitorio, por día $2.353 Artículo 21º: Los terrenos para panteones abonarán: A) Por 10 años de arrendamiento por m2. de superficie $139.150 B) Abonarán por servicio por año y por m2. de superficie $11.435 Debiendo edificarse obligatoriamente dentro del año de compra caso contrario quedará anulada con pérdida de los derechos abonados. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 50 Artículo 22º: Los terrenos para bóvedas abonarán: A) Por 10 años por m2 de superficie. $104.245 Rigiendo también para éstos las mismas obligaciones del artículo anterior. Este tipo de construcción podrá sobre elevarse sobre el suelo hasta 20 centímetros. B) Por servicio por año por m2 de superficie $9.308 Artículo 23º: Los arrendamientos de nichos municipales se cobrarán: A) Fila superior e inferior por 1 año $16.167 B) Fila superior e inferior por 5 años $60.186 C) Fila del medio por 1 año $16.167 D) Fila del medio por 5 años $88.239 E) Urnarios por 10 años $97.502 Artículo 24º: Los espacios para sepultura de tierra (fosa común) serán arrendados y abonarán: A) Espacio por 1 año $9.753 B) Espacio por 5 años $32.610 TITULO XV TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Artículo 25°: Por la prestación de servicios a que refiere el Artículo 232° de la Ordenanza Fiscal, se deberá abonar el siguiente derecho: 1 2 Zona de explotación bajo riego a) Inmuebles rurales, Clase “A”, por hectárea: $374 b) Inmuebles rurales, Clase “B”, por hectárea: $180 Zona de Explotación de secano a) Inmuebles rurales, Clase “A”, por hectárea $2,475 b) Inmuebles rurales, Clase “B”, por hectárea $1,6444 TITULO XVI DE LOS BIENES MUNICIPALES Artículo 26º: De acuerdo con lo establecido en el Título XVII de la Ordenanza Fiscal, se abonarán las siguientes tasas: A) Por servicios de la grúa Municipal para traslado o remolque de automotores que obstruyen el tránsito o se hallen en infracción sin perjuicio de las multas, pagarán los siguientes derechos: a) Camiones, acoplados, ómnibus o colectivos $44.800 b) Pick-up $44.800 c) Automóviles $44.800 B) Por uso de topadora, por hora de trabajo C) Por uso de pala cargadora frontal, por hora de trabajo. D) Por uso de motoniveladora, por hora de trabajo. E) Por uso de hidroelevador, por hora de trabajo F) Por uso de camión volcador, por hora de trabajo G) Por el alquiler de escenarios municipales $89.432 H) Servicio camión atmosférico, C/ Servicio de cloaca no conectada $62.642 I) Servicio camión atmosférico, S/ servicio de cloaca. $11.177 J) Viajes de Piedra (sujeto a actualización durante el segundo semestre) $234.400 K) Viajes de arena. $234.400 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 51 Establézcase por hora de trabajo el equivalente a 100 (cien) litros de Gasoil Ultra para los incisos B, C, D, E y F, tomando como precio de referencia el valor correspondiente al del primero de cada mes establecido por YPF. Artículo 27°: La Municipalidad de Lamarque, se reserva el derecho de determinar el tipo de asistencia, cuando se requiera el uso del servicio atmosférico, en aquellos barrios considerados en emergencia y/o vecinos carentes de recursos, mediante comprobación fehaciente de cada caso. Artículo 28º: Facultase al Poder Ejecutivo Municipal a determinar, en cada caso, el valor de arriendo de los bienes inmuebles municipales de uso privado no contemplados en la presente, tomando como referencia válida el valor de mercado si lo hubiere. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Artículo 29°: Los monotributista sociales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la Tasa por habilitación comercial, de la Tasa por derechos de inspección, seguridad e higiene establecidas en la ordenanza correspondiente en vigencia, previo cumplimiento de los requisitos de ingreso al programa creado por la Ley N°: 25.865/04. Artículo 30º: Los valores fijados en la presente Ordenanza, para las distintas tasas, derechos, servicios se han establecido en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º del Código Fiscal. Artículo 31º: Se establece el siguiente calendario fiscal para el año 2025: a. Tasa por servicios directos sobre la propiedad inmueble: PERÍODO FECHA 1° VENCIM. FECHA 2° VENCIM. Enero 2.025 10/01/2025 17/01/2025 Febrero 2.025. 14/02/2025 21/02/2025 Marzo de 2.025. 14/03/2025 21/03/2025 Abril 2.025 11/04/2025 18/04/2025 Mayo de 2.025. 09/05/2025 16/05/2025 Junio de 2.025 13/06/2025 20/06/2025 Julio 2.025 11/07/2025 18/07/2025 Agosto de 2.025. 08/08/2025 15/08/2025 Septiembre 2.025. 12/09/2025 19/09/2025 Octubre de 2.025. 10/10/2025 17/10/2025 Noviembre de 2.025. 14/11/2025 21/11/2025 Diciembre de 2.025. 12/12/2025 19/12/2025 b. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene: PERÍODO FECHA 1.ª VENCIM. FECHA 2º VENCIM. Enero 2.025. 10/01/2025 17/01/2025 Febrero 2.025. 14/02/2025 21/02/2025 Marzo de 2.025. 14/03/2025 21/03/2025 Abril 2.025 11/04/2025 18/04/2025 Mayo de 2.025. 09/05/2025 16/05/2025 Junio de 2.025 13/06/2025 20/06/2025 Julio 2.025 11/07/2025 18/07/2025 Agosto de 2.025. 08/08/2025 15/08/2025 Septiembre de 2025. 12/09/2025 19/092025 Octubre de 2.025. 10/10/2025 17/10/2025 Noviembre de 2.025. 14/11/2025 21/11/2025 Diciembre de 2025 12/12/2025 19/12/2025 c) Otras tasas: Los vencimientos para el año fiscal 2.025, con respecto a tasas, contribuciones y/o servicios no contemplados en los incisos anteriores, serán establecidos por el Ejecutivo Municipal, mediante resolución respectiva. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 52 Artículo 32º: Fíjese para el Ejercicio Fiscal 2.025, un interés por mora equivalente al treinta y seis por ciento (36%) anual, para toda obligación tributaria pagada fuera de los vencimientos establecidos. Además, las tasas retributivas vencidas serán actualizadas de acuerdo con el valor actual de la cuota pura a la fecha, más los intereses correspondientes establecidos por la ordenanza tarifaria vigente durante el período en que dichas tasas permanecieron impagas. Artículo 33º: Deróguese a partir del 1.º de enero del año dos mil veinticinco, la Ordenanza N.º 066/2024 y toda otra norma que contradiga a la presente. Artículo 34°: Regístrese; elévese copia de la presente a las áreas municipales correspondientes; en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro, cumplido, archívese. Dada en Lamarque, Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, a los 20 días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.- LICITACIONES Provincia de Río Negro DIRECCIÓN VIALIDAD RIONEGRINA Licitación Privada Nº 02/2024- Item N° 18 (Segundo Llamado) Solicitud de Indumentaria y Calzados de Seguridad destinados al Personal de la D.V.R, Provisión 2025 Presupuesto Oficial: $ 10.500.000,00.Valor del Pliego: $ 21.000,00.Venta de Pliegos: Hasta 1 hora antes de la fijada como hora de apertura. Fecha de Presentación de Ofertas: Hasta el 26 de Febrero de 2025 - 09:00 Horas. Fecha de Apertura: 26 de febrero de 2025 - 10:00 Horas. Lugar de Apertura: Dirección de Vialidad Rionegrina - Winter Nº 70- Viedma (RN). Adquisicion Pliegos: Dirección Vialidad Rionegrina - Winter Nº 70, Viedma, Río Negro. Consultas: De Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 hs. al teléfono 02920-422512 o a la Dirección de Vialidad Rionegrina, Winter Nº 70, Viedma, Río Negro, hasta tres (3) días antes de la fecha de apertura. –—oOo—– Provincia de Río Negro MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS Licitación Pública Nº 83/2024 Objeto: S/ Adquisición de Artículos de Limpieza con destino a Establecimientos Escolares de la Localidad de Villa Regina Ciclo Lectivo 2025.Fecha de Apertura: Día 20 de Febrero de 2025 a la hora 10:00 hs. Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Veintisiete Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Siete con 00/100 ($ 127.234.267,00).Lugar de Apertura: Subsecretaría de Administración - Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso - Viedma, Río Negro.Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones: Tel (02920) 429108 - Viedma - Río Negro. E-mail: comprasedurn@gmail.com ––O–– Licitación Pública Nº 84/2024 Objeto: S/ Adquisición de Artículos de Limpieza con destino a Establecimientos Escolares de la Localidad de Ing. Huergo Ciclo Lectivo 2025.Fecha de Apertura: Día 20 de Febrero de 2025 a la hora 11:00 hs. Presupuesto Oficial: Pesos Trescientos Catorce Millones Doscientos Veintinueve Mil Ochenta y Nueve con 06/100 ($ 314.229.089,06).Lugar de Apertura: Subsecretaría de Administración - Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso - Viedma, Río Negro.Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones: Tel (02920) 429108 - Viedma - Río Negro. E-mail: comprasedurn@gmail.com Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 53 Licitación Pública Nº 85/2024 Objeto: S/ Adquisición de Artículos de Limpieza con destino a Establecimientos Escolares de la Localidad de Viedma Ciclo Lectivo 2025.Fecha de Apertura: Día 21 de Febrero de 2025 a la hora 09:00 hs. Presupuesto Oficial: Pesos Cuatrocientos Ochenta y Dos Millones Diez Mil Setecientos Dos con 34/100 ($ 482.010.702,34).Lugar de Apertura: Subsecretaría de Administración - Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso - Viedma, Río Negro.Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones: Tel (02920) 429108 - Viedma - Río Negro. E-mail: comprasedurn@gmail.com ––O–– Licitación Pública Nº 86/2024 Objeto: S/ Adquisición de Artículos de Limpieza con destino a Establecimientos Escolares de la Localidad de Catriel Ciclo Lectivo 2025.Fecha de Apertura: Día 21 de Febrero de 2025 a la hora 10:00 hs. Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Sesenta y Nueve Millones Trescientos Cuarenta Mil Novecientos Treinta y Siete con 53/100 ($ 169.340.937,53).Lugar de Apertura: Subsecretaría de Administración - Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso - Viedma, Río Negro.Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones: Tel (02920) 429108 - Viedma - Río Negro. E-mail: comprasedurn@gmail.com ––O–– Licitación Pública Nº 87/2024 Objeto: S/ Adquisición de Artículos de Limpieza con destino a Establecimientos Escolares de la Localidad de Allen Ciclo Lectivo 2025.Fecha de Apertura: Día 21 de Febrero de 2025 a la hora 11:00 hs. Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Cincuenta y Seis Millones Cien Mil Setecientos Cuarenta con 02/100 ($ 156.100.740,02).Lugar de Apertura: Subsecretaría de Administración - Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso - Viedma, Río Negro.Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones: Tel (02920) 429108 - Viedma - Río Negro. E-mail: comprasedurn@gmail.com CONCURSOS Provincia de Río Negro MINISTERIO PÚBLICO FISCAL Procuradoría General Resolución Nº 6 Llamado a Concurso - Psicóloga OFAVI 2da. Circunscripción Judicial y Asistente Social OFAVI 4ta. Circunscripción Judicial VISTO: La Resolución Nro. 260/24PG, y; CONSIDERANDO: Que mediante la misma se designa a la Lic. Lorena Yablonsky en el cargo de Psicóloga Profesional en la Oficina de Atención a la Víctima de General Roca, correspondiente al concurso por Resolución N° 293/23PG. Que la mencionada funcionaria ha desempeñado, hasta la fecha, el cargo de Psicóloga Profesional en la Oficina de Atención a la Víctima de Villa Regina, quedando vacante dicho cargo como consecuencia de su designación. Que, en el mismo sentido, la referida norma declaró vacante la cobertura del cargo de Asistente Social en la Oficina de Atención a la Víctima con sede en la ciudad de Cipolletti. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 54 Que mediante la Resolución N° 141/24/PG se llevó a cabo la reestructuración de las Oficinas de Atención a la Víctima, aprobándose las misiones y funciones de dichas oficinas, y derogándose el artículo 4° y la sección correspondiente a la OF.A.VI en el Anexo I de la Resolución N° 746/16PG. Que ante lo expuesto, en miras a las vacantes mencionadas en la Oficina de Atención a la Víctima de la IIda. y IVta. Circunscripción Judicial y, conforme el paradigma del modelo procesal penal vigente en el que adquiere especial relevancia la atención a la víctima del delito, en orden a la tutela efectiva de sus derechos, se considera imperioso prever la cobertura de los cargos aludidos. Que en virtud de tratarse de cargos vacantes oportunamente certificados, la cuestión presupuestaria se encuentra cubierta, permitiendo avanzar con el presente trámite. Que, consecuentemente, resulta conveniente disponer el llamado a concurso de antecedentes y oposición para la cobertura de un (1) cargo de Psicóloga/o para la OFAVI de Villa Regina y uno (1) de Asistente Social para la OFAVI de Cipolletti, de acuerdo a las misiones y funciones dispuestas por el Art. 43 de la Ley K 4199, la Res. 141/24 PG y las condiciones establecidas en el Reglamento de Superintendencia del Ministerio Público de Río Negro y sus modificatorias. Que la Dirección de Asesoramiento Legal de esta Procuración ha tomado intervención en los términos del art. 12 de la Ley A 2938. Por ello y en orden a las facultades provenientes del art. 215 de la Constitución Provincial, arts. 10, 11 y cctes. de la Ley K 4199, El Sr. Procurador General RESUELVE: Art. 1º) Disponer el llamado a concurso de oposición y antecedentes para la cobertura de un (1) cargo de Psicóloga/o para la Oficina de Atención a la Víctima de la IIda. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Villa Regina, y un (1) cargo de Asistente Social para la Oficina de Atención a la Víctima de la Ivta. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti, con remuneración equivalente a la categoría 280 del escalafón C, cuyas misiones y funciones se encuentran establecidos en el Art. 43 de la Ley K 4199 y la Res. N° 141/24 PG. Art. 2º) Los requisitos para el cargo son: a) No tener menos de 18 años y hasta 35 años inclusive (al momento de la inscripción). Quienes tengan pretensión de postularse y se encuentren afectados por exceder el límite de edad, deberán acreditar fehacientemente la regularidad en el sistema previsional, mediante presentación de Sábana de Aportes Previsionales expedida por el ANSES, o Historia Laboral impresa desde el sitio Web institucional de dicho organismo, a los fines de verificar los aportes suficientes que le permitan acceder al beneficio previsional al momento de cumplir la edad mínima requerida para jubilarse; b) ser argentino nativo o naturalizado con tres (3) años de ejercicio de la ciudadanía; c) poseer título universitario de cuatro años de duración como mínimo de Lic. en Psicología o Asistente Social, de acuerdo al cargo a concursar; d) contar con un mínimo de dos (2) años de experiencia laboral; Art. 3) Plazo- Lugar- Datos a Consignar: Establecer hasta el día 24/02/2025 a las 13:30 horas, como plazo máximo en el cual estará habilitada la pre-inscripción al concurso, que será recibida completando el formulario web habilitado para tal fin en el sitio oficial del Ministerio Público de Río Negro www. ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar (Concursos/ Inscripciones). La Dirección de Desarrollo Humano del Ministerio Público publicará un listado con los postulantes, quienes deberán presentar, en formato digital y en papel, la documentación correspondiente. Esta debe ser entregada dentro de una carpeta y cumplir con los siguientes requisitos de orden y formato: 1. Datos personales: a) Fotocopia certificada del documento nacional de identidad (DNI). b) Certificado de domicilio real. c) Declaración jurada firmada por el postulante, que incluya: • Declaración de no estar incurso en causales de incompatibilidad de rango constitucional o legal. • Declaración de no estar comprendido en el Art. 2°, inciso a) de la Ley D N° 3475. • Aceptación expresa de la reglamentación y condiciones del concurso. d) Constitución de domicilio electrónico para notificaciones. 2. Documentación académica: e) Copia certificada del título profesional habilitante, indicando: • Fecha de expedición. • Institución que lo otorga. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 55 f) Certificados o constancias de formación y capacitación adicional que respalden la idoneidad del postulante para el cargo. 3. Antecedentes laborales: g) Constancia de trabajos anteriores relacionados con el cargo, indicando en cada caso: • Fecha de ingreso y egreso. • Cargo desempeñado. • Tareas principales realizadas. • Observaciones sobre el desempeño (si las hubiera). • Razones del egreso. h) Copias certificadas de resoluciones, contratos o nombramientos que acrediten los antecedentes laborales. Otras documentaciones requeridas: i) Certificados de aptitud física y psíquica/psicológica, emitidos por profesionales habilitados. j) Certificado de antecedentes expedido por autoridad nacional competente. Plazo y lugar de presentación: La documentación debe presentarse personalmente o por correo postal en la sede de la Procuración General (Laprida N° 144, Viedma, Río Negro, CP 8500) o en las Delegaciones de Superintendencia Circunscripcionales de: • General Roca: San Luis 853, PB (CP 8332). • Cipolletti: Av. Alem 595, Esq. Sarmiento (CP 8324). • San Carlos de Bariloche: Anasagasti 799, 2° Piso (CP 8400). El plazo de presentación será hasta el día 17/03/2025, a las 13:30 hs., momento en el cual la documentación será remitida para su análisis. Notas adicionales: • La documentación deberá estar completamente foliada y organizada de acuerdo al orden indicado. • El título profesional debe exhibirse en original como plazo máximo el día del examen de oposición. • La certificación de copias podrá realizarla cualquier funcionario del Ministerio Público mediante cotejo con los originales. Para dudas o consultas, comunicarse con la Dirección de Desarrollo Humano del Ministerio Público: concursosmp@jusrionegro.gov.ar o al Tel. (2920) 441000, Int. 952. Art. 4) Hacer saber a los concursantes que es de aplicación la Resolución N° 387/17/PG, que modifica el Título III del Reglamento General de Superintendencia del Ministerio Público. Art. 5) Ordenar a través de la Secretaria de Superintendencia de la Procuración General la publicación por tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro, página Web y redes sociales del Ministerio Público e Institutos Académicos, relacionados con las características del cargo a cubrir. Art. 6) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. COMUNICADOS Provincia de Río Negro PODER JUDICIAL Consejo de la Magistratura Resultados del Examen de Oposición La Secretaría del Consejo de la Magistratura publica por este medio los resultados de los exámenes de oposición, de conformidad a lo dispuesto por el art. 12 inciso c) de la Ley K 2434, correspondiente a un cargo de Un (1) Cargo de Adjunto/a para el M. PCO. Fiscal – IA. C. Judicial – S.A.O. (RES. NRO. 07/24-CM): IIICJ-990-DAP: 14,33; IIICJ-137-DAP: 16,33; IIICJ-650-DAP: 14,33; IIICJ-230-DAP: 14,66.Firmado: Guido Main.-–—•—–La Secretaria del Consejo de la Magistratura publica por este medio los resultados de la evaluación efectuada por la Comisión Evaluadora a los antecedentes de los/las postulantes inscriptos/as (art. 12 inciso b) punto 9 de la Ley K 2434) -conforme Acta Nro. 11/24- correspondiente a: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 56 Secretario/a Coordinador/a General Oticca de la IIa Circ. Judicial - General Roca (Res. Nro. 33/24-CM): Burgos Gonzalez, Cristian Emanuel: el postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II c: 0,25. Total: 10,25. Carrera Tronelli, Laura Daniela: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 1; Art. 13 II a: 0,10; Art. 13 II b: 0,35; Art. 13 II c: 4. Total: 15,45. Cassano, María Daiana: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 2; Art. 13 II c: 3,43. Total: 13,93. González, Cintia Marisol: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo el item: Art. 13 I a: 10. Total: 10. Maugeri, Carla: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II c: 0,25. Total: 10,25. Salussoglia Constantino, Daiana Luján: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II c: 0,89. Total: 10,89. Salvagno, Paula Mariel: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4; Art. 13 II a: 0,10; Art. 13 II b: 0,10; Art. 13 II c: 4. Total: 18,20. Secretario/a Coordinador/a General Oticca de la IIIa Circ. Judicial - S. C. de Bariloche (Res. Nro. 34/24-CM): Araneda, Gustavo Martín: el postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II c: 0,62. Total: 10,62. Mori, Valeria Paola: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4. Total: 14. Navarro, Silvana Alejandra: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 1,75; Art. 13 II c: 0,25. Total: 12. Oswald, Pamela Cintia: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 1. Total: 11. Parrondo, Carolina: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo el item: Art. 13 I a: 10. Total: 10. Rivera, Inés Olga: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II c: 0,25. Total: 10,25. Velázquez, Pablo Nicolás: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 0,50; Art. 13 II c: 0,50. Total: 11. Villaverde, Paola Lirio del Valle: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo el item: Art. 13 I a: 10. Total: 10. Secretario/a Coordinador/a General OTIL de la Ia Circ. Judicial - Viedma (Res. Nro. 35/24-CM): Calandra, Fernando Alfredo: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4; Art. 13 II a: 0,70; Art. 13 II b: 1; Art. 13 II c: 4. Total: 19,70. Navarro, María Lucrecia: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 2; Art. 13 II c: 4. Total: 16. Pezzali, Claudia Beatriz: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4. Total: 14. Santoliquido, Verónica Inés: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4; Art. 13 II b: 0,25; Art. 13 II c: 4. Total: 18,25. Secretario/a Coordinador/a General OTIL de la IIa Circ. Judicial - Gral. Roca (Res. Nro. 36/24-CM): Barsellini, Ignacio Armando: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4; Art. 13 II b: 0,25. Total: 14,25. Calandra, Fernando Alfredo: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4; Art. 13 II a: 0,70; Art. 13 II b: 1; Art. 13 II c: 4. Total: 19,70. Carrera Tronelli, Laura Daniela: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 1; Art. 13 II a: 0,10; Art. 13 II b: 0,35; Art. 13 II c: 4. Total: 15,45. Juárez, Natalia Janet: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 0,25; Art. 13 II a: 0,50; Art. 13 II c: 0,50. Total: 11,25. López Jove, Evelyn Ailen: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II b: 0,25; Art. 13 II c: 0,90. Total: 11,15. Pérez, Andrea Valeria: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 0,75; Art. 13 II c: 1,38. Total: 12,13. Pinedo, Hector Maximiliano: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 1; Art. 13 II c:0,40. Total: 11,40. Quiroz Soto, Lorena Verónica: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 2; Art. 13 II c: 2,18. Total: 14,18. Rossetti, Sofía: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II c: 0,50. Total: 10,50. Sacne, Mariana Josefina: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 2; Art. 13 II c: 0,70. Total: 12,70. Tagliapietra, Fernando Andrés: el postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II c: 0,40. Total: 10,40. Secretario/a Coordinador/a General OTIL de la IIIa Circ. Judicial - S. C. de Bariloche (Res. Nro. 37/24-CM): Alonso, Huara Belén: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II a: 0,40; Art. 13 II c: 0,25. Total: 10,65. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 57 Boretsky, Laura Ester: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II c: 0,25. Total: 10,25. Calandra, Fernando Alfredo: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4; Art. 13 II a: 0,70; Art. 13 II b: 1; Art. 13 II c: 4. Total: 19,70. García, Sofía Belén: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II c: 2,78. Total: 12,78. Guerrero, Martín Alejandro: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 3,20; Art. 13 II c: 4. Total: 17,20. Lafont, María Natalia: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 3; Art. 13 II c: 0,50. Total: 13,50. Navarro, Silvana Alejandra: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II c: 0,25. Total: 10,25. Rivera, Inés Olga: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II c: 0,25. Total: 10,25. Salgado, Santiago Saúl: el postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo el item: Art. 13 I a: 10. Total: 10. Velázquez, Pablo Nicolás: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4; Art. 13 II c: 0,50. Total: 14,50. Secretario/a Coordinador/a General OTIL de la IVa Circ. Judicial - Cipolletti (Res. Nro. 38/24-CM): Barsellini, Ignacio Armando: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4; Art. 13 II b: 0,25. Total: 14,25. Calandra, Fernando Alfredo: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4; Art. 13 II a: 0,70; Art. 13 II b: 1; Art. 13 II c: 4. Total: 19,70. Carrera Tronelli, Laura Daniela: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 1; Art. 13 II a: 0,10; Art. 13 II b: 0,35; Art. 13 II c: 4. Total: 15,45. Hechem, Mara Karina: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 4;. Total: 14. López Jove, Evelyn Ailen: la postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado, evaluandose solo los items: Art. 13 I a: 10; Art. 13 II b: 0,25; Art. 13 II c: 0,90. Total: 11,15. Pérez, Andrea Valeria: Art. 13 I a: 10; Art. 13 I b: 0,75; Art. 13 II c: 1,38. Total: 12,13. Firmado Digitalmente: Guido Main.–—oOo—– Provincia de Río Negro MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS Circular Nº 6 VIEDMA, 10 de febrero de 2025 Se emite la presente en relación a la Licitación Pública Nº 84/24 por la adquisición de artículos de limpieza con destino a establecimientos escolares de la localidad de Ing. Huergo ciclo lectivo 2025, a efectos de informar que se modifica el plazo de entregas previsto en el pliego de bases y condiciones: en el punto 5 de las clausulas particulares donde dice “Dentro de los veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la Orden de Compra, de acuerdo a las necesidades informadas por el Consejo Escolar Regional. Las entregas serán bimestrales (libre de todo gasto)”, deberá leerse “Dentro de los veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la Orden de Compra, de acuerdo a las necesidades informadas por el Consejo Escolar Regional. Las entregas serán trimestrales (libre de todo gasto)”. Subsecretaria De Administración, Área Compras. Mónica Temprano , Secretaria De Administración.- EDICTOS NOTIFICATORIOS Provincia de Río Negro JUNTA DE DISCIPLINA La Abog. Natalia Lorena Garcia, Presidente de la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, en el Expediente Nº 48653-S-2023 “s/ Presunto Abandono de Servicio Agente Fernández Teresa Carolina – Hospital Área Programa Catriel”, del Registro del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, en trámite por ante la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º Piso, de la ciudad de Viedma, notifica a la Sra. Fernández Teresa Carolina (DNI 35.032.254), por el término de un (1) día, lo resuelto mediante RESFC-2024-94-E-GDERNE-JD#CPFP de fecha 09 de abril de 2024, que Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 58 en su parte pertinente dice: ... “Viedma, 09 de abril de 2024.- Visto…Considerando…La Junta de Disciplina Resuelve: Artículo 1º.- Archivar las presentes actuaciones por las razones expuestas en los considerándos de la presente .Artículo 2°.- Registrar, comunicar, notificar y archivar.-- Fdo. Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina Secretaría de la Función Pública - Antonela Berenice Mestre (Vocal Gubernamental Titular Junta de Disciplina) – Joel Horacio Perafan (Vocal Gubernamental Titular Junta de Disciplina) - Mariana Elizabeth Goulu Lewwis (Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina).-–—•—–La Abog. Natalia Lorena Garcia, Presidente de la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, en el Expediente Nº 50354-S-2023 “s/ Denuncia Ley 26.485 Agte. Fuentes Juan – Hospital Área Programa Catriel”, del Registro del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, en trámite por ante la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º Piso, de la ciudad de Viedma, notifica al Sr. Fuentes Juan Jesús (DNI 38.432.020), por el término de un (1) día, lo resuelto mediante RESFC-2024-237-E-GDERNE-JD#CPFP de fecha 25 de junio de 2024, que en su parte pertinente dice: ... “Viedma, 25 de junio de 2024.- Visto…Considerando…La Junta de Disciplina Resuelve: Artículo 1º: Sancionar con Cinco (05) Dias De Suspensión al agente Juan Jesús Fuentes (DNI Nº 38.432.020), por haber incumplido el deber previsto en el artículo 23 incisos h) e i) del Anexo I de la Ley L N° 3.487, mereciendo por ello, la sanción dispuesta por el artículo 72 inciso e) del mismo plexo normativo, todo en el marco del procedimiento abreviado establecido por el artículo 67 pto. B) del mismo cuerpo legal y su Decreto Reglamentario Nº 1.405/2001, en razón de los argumentos expuestos en los considerandos de la presente.Artículo 2°: Hacer saber al agente que por lo dispuesto en el artículo 84 de la ley L Nº 3.487 la presente resolución es irrecurrible y agota la instancia administrativa.-Artículo 3º: Registrar, comunicar, notificar y archivar.--- Fdo. Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina Secretaría de la Función Pública - Antonela Berenice Mestre (Vocal Gubernamental Titular Junta de Disciplina) – Joel Horacio Perafan (Vocal Gubernamental Titular Junta de Disciplina) - Silvina Elgueta (Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina) – Mariana Elizabeth Goulu Lewwis (Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina).- EDICTOS LEY PIERRI El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, cita y emplaza Bohme Warner y/o sucesores y/o a terceros, o quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección E, Manzana 575, Lote 12, Tomo 192, Folio 241, Finca 24668, sito en calle Beschedt 2675, barrio Progreso, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 1202SCB , en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 24 de Septiembre Nº 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Firma Nestor Gallardo Presidente IMTVHS.-–—•—–El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, cita y emplaza Schuddekopf Luis Eugenio y/o sucesores y/o a terceros, o quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección E, Manzana 390, Lote 14, Matricula 19-19817, sito en calle Soberania Argentina 51, barrio Bella Vista, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 696-SCB , en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 24 de Septiembre Nº 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Firma Nestor Gallardo Presidente IMTVHS.-–—•—–El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, cita y emplaza Coop. De Viv. Consumo Y Provis. Serv. Quimey Hue Ltd y/o sucesores y/o a terceros, o quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección K, Manzana 204, Lote 03, Matricula 19-37441, sito en calle Miramar 280, barrio Quimey Hue, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 1200-SCB, en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 24 de Septiembre Nº 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.Firma Nestor Gallardo Presidente IMTVHS.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 59 El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, cita y emplaza Caram de Santillan Margarita, Spoturno Osvaldo, Vadacchino Salvador Pablo y/o sucesores y/o a terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección F, Manzana 181, Lote 41, Tomo 195, Folio 13, Finca 25037, sito en calle Don Bosco 1122, barrio Lera, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 58-IMTVHS-19, en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 24 de Septiembre Nº 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Firma Nestor Gallardo Presidente IMTVHS.-–—•—–El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, cita y emplaza Gorostiaga de Chavasse Dionisia y/o sucesores y/o a terceros, o quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección B, Manzana 641, Lote 04, Tomo 539, Folio 25, Finca 972114, sito en calle Los Berbel 7236, barrio Virgen Misionera, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 453-IMTVHS-14, en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 24 de Septiembre Nº 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Firma Nestor Gallardo Presidente IMTVHS.-–—•—–El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, cita y emplaza Vocaturo Francisco José y/o sucesores y/o a terceros, o quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección E, Manzana 394, Lote 01, Tomo 652, Folio 246, Finca 1300955, sito en calle Soberanía Argentina 401, barrio 3 de Mayo, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 1270-SCB, en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 24 de Septiembre Nº 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.Firma Nestor Gallardo Presidente IMTVHS.-–—•—–El Municipio de Contralmirante Cordero cita y emplaza a Fruco S.A.C.A EI y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto Catastral 02, Circunscripción 2, Sección J, Manzana 431, Parcela 07, Tomo 421, Folio 235, Finca 22370 de la ciudad de Contralmirante Cordero, sito en calle Quinquela Martín 92, para que en el plazo de treinta (30) días a estar a derecho en el Expte. Nº 524/2018 en trámite ante el Municipio de Contralmirante Cordero. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Río Negro y Jorge Newbery de Contralmirante Cordero. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial I Nº 3.396, el Decreto Reglamentario Nº 1167/17 y Anexo II de la Resolución N.º 1533/21.- Firma Horacio D. Zuñiga, Intendente.- NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS Provincia de Río Negro INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la siguiente Adjudicación: Localidad: San Carlos de Bariloche Plan: 66 Viviendas Hernández, Segundo Emilio Cecilio (DNI Nº 20.123.844) Cid, Paula Carina (DNI Nº 22.527.663) Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre Número de Documento y Domicilio.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 60 El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la siguiente Adjudicación: Localidad: Cervantes Plan: 10 Viviendas Velásquez, Dagoberto Amador (DNI Nº 25.948.497) Salinas, Fabiana Del Carmen (DNI Nº 30.514.716) Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre Número de Documento y Domicilio.––O–– El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la siguiente Adjudicación: Localidad: San Carlos de Bariloche Plan: 66 Viviendas Pacheco, Valeria De Las Nieves (DNI Nº 31.515.304) Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre Número de Documento y Domicilio.––O–– El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Notifica la siguiente Adjudicación: Localidad: San Carlos de Bariloche Plan: 80 Viviendas Volonteri, Ernesto (DNI Nº 22.495.161) Rifo, María Emilce (DNI Nº 24.469.660) Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre Número de Documento y Domicilio.- SECCIÓN JUDICIAL EDICTOS “El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Hugo Florentino Santa Cruz, que en los presentes autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 30-12-2024.- Autos y Vistos: Las presentes actuaciones caratuladas: “Fiscalia N° 5 s/Impedimento De Contacto” Nº MPF-VI-04905-2024, de trámite por ante esta 1RA CJ - Fiscalia N° 5, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la suscripta Considerando:............. Resuelvo: I.- Desestimar la denuncia respecto de Liz Natalia Moreira, en virtud de lo dispuesto en el artículo 128, inc. 1° del C.P.P. II.- Notificar en los términos del artículo 129 del C.P.P. Fiscal, Paula Rodriguez Frandsen”.-–—•—–Edicto Nº 17675 5-2024-002993 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 61 de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza a los herederos de la Sra. Zulema Haydee Testuri, DNI: 1165942, en los autos caratulados: “Scaglia, Diana Elsa c/ Herederos de Testuri, Antonio Domingo y Otros s/ Usucapión”, expte BA-02785-C-2023, y a todo aquel que se considere con derecho sobre el inmueble NC 19-2-F-112-14 (art. 791 “in-fine” CPCC), para que en el plazo de 31 (treinta y un) días comparezcan al proceso y contesten la demanda interpuesta en su contra, bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial para que lo represente (artículos 145 y 343 del código procesal). Código para contestar demanda: NSKC-IPJE. Publíquese por 2 días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial. San Carlos de Bariloche, 3 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17676 5-2024-002998 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Vera, Rita Adelia, DNI:F9.953.408 y Martinez, Manuel, LE: 3.544.279 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Martinez, Manuel y Vera, Rita Adelia s/ Sucesión Ab Intestato” BA-02727-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 3 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17674 5-2024-002964 El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Breide, Nasib, D.N.I: 4.096.798 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “”Breide, Nasib s/ Sucesión Ab Intestato”, BA-02770-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 3 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17692 5-2025-000013 Mauro Alejandro Marinucci, Juez de la Unidad Jurisdiccional N° 9, sito en calle Hipólito Yrigoyen N°387, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por el terminó de Quince (15) días Yañez Arturo Luis (DNI N°26406184) para que comparezca a tomar intervención que le corresponda en este proceso entablado por el Sr. Cigarra Damian Javier en los autos caratulados “Cigarra Damian Javier c/ Yañez Arturo Luis s/ Resolución de Contrato” (Expte. N°CI-00925-C-2023) bajo apercibimiento de continuar el trámite según su estado y de designarle un Defensor Oficial de Ausentes que lo represente. (art. 343 del C.P.C.y C.). Publíquese por el terminó de Dos (2) días en el Boletín Oficial.- Cipolletti, 04 de febrero de 2025. -–—•—–Edicto Nº 17680 5-2025-000008 El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaria única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori, sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Alberto Davies, L.E. 8.212.188 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos “Davies, Alberto s/ Sucesion Ab Intestato” BA-19671-C-0000. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 04 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17681 5-2025-000016 El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaria única subrogante a cargo de la Dra. Mariela Capellino, Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 62 Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante: Dora Antonia Iglesias - DNI: 6.631.215 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: Iglesias, Dora Antonia s/ Sucesión Ab Intestato, BA-02695-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 4 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17682 5-2024-003001 El Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 11 de la IIIa. Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento en Ruta 40 y Juan B. Justo de El Bolsón, a cargo de la Sra. Jueza Dra. Paola Bernardini, Secretaría a cargo de la Dra. Ximena N. Roca, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el Sr. Rolando Manfredo Peterseim (DNI 5.312.207) en los autos sucesorios caratulados: «Peterseim, Rolando Manfredo s/ Sucesión Intestada» (Expte. EB-00199-C-2024). Publicación: tres (3) días en el Boletín Oficial. El Bolsón, a los 4 días del mes de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17688 5-2025-000002 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo Unidad Jurisdiccional N°3 con asiento de funciones en calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Elcira Aqueveque (DNI N°93.586.790) para que comparezcan en autos “Aqueveque, Elcira s/ Sucesión Intestada” (Expte N° CI-02832-C-2024) con la documentación que así lo acredite. Publíquese por Tres (3) días. Cipolletti, 4 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17689 5-2025-000023 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo Unidad Jurisdiccional N°3 con asiento de funciones en calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante María Elena Gualda (DNI N°2.305.715) para que comparezcan en autos “”Gualda, María Elena s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-02817-C-2024) con la documentación que así lo acredite. Publíquese por Tres (3) días. Cipolletti, 4 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17690 5-2025-000011 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo Unidad Jurisdiccional N° 9, con asiento de funciones en calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Rafael Domingo Marenco (DNI N°8.030.103) para que comparezcan en autos “Marenco Rafael Domingo s/ Sucesión Intestada” (Expte. N° Cl-02729-C-2024) con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti 04 de febrero de 2.025.-–—•—–Edicto Nº 17691 5-2025-000019 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo Unidad Jurisdiccional N° 3,con asiento de funciones en calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. Figueroa Fuentealba, Luis Humberto (DNI N°18.641.047) para que comparezcan en autos “Figueroa Fuentealba, Luis Humberto s/ Sucesión Intestada” (Expte. N°CI-02710-C-2024) con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 4 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17687 5-2024-002977 La Dra. Vanessa Kozaczuk, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería,y Familia Nº 9 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de San Antonio Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 63 Oeste, Secretaría a cargo del Dr. Fabio Daniel Gutierrez, comunica que en los autos caratulados: Bertolini, Giorgina Marcela Antonela s/ Quiebra - Pedido de Quiebra - Expediente N°: VI-00048-C-2024 con fecha 17 de Septiembre de 2024, ha decretado la quiebra de la Sra. Giorgina Marcela Antonela Bertolini, DNI. 34.403.526 con domicilio real en Bahía Blanca N° 395, Sierra Grande, San Antonio, Río Negro. Se ha designado síndico al Contador Jorge Daniel Wainstein, quien constituye domicilio en calle Avda. San Martín N° 1477, San Antonio Oeste, Río Negro, domicilio electrónico: periciasfederales@gmail.com. A los fines de la verificación de créditos, fija el horario de atención de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs en el domicilio denunciado. Teléfonos 0351-156136242, 0351-152080059, 0351-4815340. Asimismo se hace saber que se ha fijado hasta el día 20/03/2025 los acreedores deberán presentar al Sr. Síndico, en el domicilio y horario indicado, los pedidos de verificación y títulos pertinentes (Art. 14 inc.3), y que se han fijado los siguientes plazos: el día 23/05/2025 para que la sindicatura presente el informe individual (Art 35 LCQ) y el 22/07/2025 para que formule el informe general (Art. 39 LCQ). Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por Cinco (5) días en el Boletín Oficial.-–—•—–Edicto Nº 17683 5-2024-002968 La Dra. Paola Santarelli, Jueza cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única a cargo de Martín Darío Winschel por subrogancia legal, sito en Avenida Gral. Paz N° 664 de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por el término de 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Lucy Nelida Sepulveda, DNI 13.671.816 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Sepulveda, Lucy Nelida s/ Sucesión Intestada” (Expte. VR-00394-C-2024). Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por Tres Días. Fdo. Dra. Paola Santarelli- Jueza. Villa Regina, 4 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17686 5-2025-000025 La Dra. Natalia Costanzo - Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil N° 31 (ex- Juzgado Civil Nº 31), Secretaría única a cargo de la Dra. Guadalupe N. García, Oficina de Tramitación Integral Fuero Civil (OTIC) a cargo de la Dra. Eyenil Denisse Greilich - Coordinadora subrogante (casilla electrónica: juzciv31choele@ jusrionegro.gov.ar) con asiento de funciones en calle 9 de Julio Nº 221 1er Piso de Choele Choel, Provincia de Río Negro, 2da. circunscripción judicial, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejado por el Sr. Martinez Mario Alfredo, DNI N° 14.690.996 a presentarse dentro del plazo de TREINTA (30) días, para que lo acrediten en los autos: “Martinez Mario Alfredo s/ Sucesión Intestada” Expte. N°: CH-00491-C-2024 - Publíquese Edicto por Un (1) Día en Boletín Oficial. Choele Choel (R.N.), 04 de Febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17677 5-2024-002989 José María Iturburu, juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 5 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones), secretaría única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Sra. Aurora Henriquez DNI 93.710.671 y el Sr. Transito Segundo Figueroa Soto DNI 93.259.992, .en los autos caratulados N° RO04000-C-2024 “Henriquez Aurora y Figueroa Soto Transito Segundo s/ Sucesión Intestada”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 03 de febrero de 2025. Fdo. Rossana Betelú, Jefa de división y Subcoordinadora Oticca Roca.-–—•—–Edicto Nº 17678 5-2024-003005 José María Iturburu, juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 5 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones), secretaría única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. Irene Molina - DNI. 5.214.795, en los autos caratulados N° RO-03909-C-2024 “Molina Irene s/ Sucesión Intestada”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 03 de febrero de 2025. Fdo. Rossana Betelú, Jefa de división y Subcoordinadora Oticca Roca.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 64 Edicto Nº 17684 5-2024-003009 Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia legal a cargo del Dr. Martín Darío Winschel, sito en General Paz N° 664 de la ciudad de Villa Regina; cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a herederos y acreedores de Zurita José, DNI 07.563.005, para que se presenten en autos: “Zurita, José s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: VR-00443-C-2024. Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por Tres Días. Dr. Martín Darío Winschel, Secretario Subrogante. Villa Regina, 4 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17685 2-2025-000002 La Dra. Daniela Perramón, Presidenta de la Cámara Segunda del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Unidad Procesal Laboral N°3 a mi cargo, con asiento en San Luis N° 853 -2do. Piso - de la ciudad de General Roca, en el que tramitan los autos caratulados Bello Micaela De Los Angeles c/ Horizonte Compañia de Seguros y Municipalidad de General Roca s/Contencioso Administrativo (Expediente N° RO-00037-L-0001), cita y emplaza por el término de Diez (10) días a la actora Bello Micaela De Los Angeles - DNI. 26.805.049, para que comparezca por sí o con apoderado a estar a derecho en la presente causa y manifieste si tiene interés en la prosecución de la causa, bajo apercibimiento de declararse la Caducidad de Instancia con los efectos previstos en el art. 292 del CPCyC (art. 20, tercer párrafo Ley N°5.631) y tener por notificadas las siguientes resoluciones judiciales conforme art. 121 CPCyC.-. General Roca, 03 de febrero de 2025. Dra. María Eugenia Pick - Secretaria -Unidad Procesal Laboral N°3.-–—•—–Edicto Nº 10515 La Dra. María Del Carmen Villalba, Jueza Sustituta a cargo de la Unidad Jurisdiccional en lo Civil Nº 1, Secretaría Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso. General Roca Río Negro, cita a presentarse por Treinta días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Villarroel Carola Yolanda, DNI 1.918.704, en los autos “Villarroel Carola Yolanda s/ Sucesion Ab Intestato” - Expte. N°: RO-10369-C-0000. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y en la Página Web del Poder Judicial.- General Roca, 28 de Junio de 2022.- Fdo.: Paula Mariel Salvagno, Secretaria Coordinadora Subrogante OTICCA.-–—•—–“La Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 6: Dra. Paula de Luque, hace saber a: Rina Liliana Balda DNI 5.760.288, que en los autos “ Fiscalía 6 c/NN s/ Abigeato (mc)” Nº MPF- VI-04689-2024, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dic e : “ V i e d m a , 02-12-2024 . - Autos y Vistos : ...Considerando:... Resuelvo: I.-Proceder al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P. II.- Notifíquese a la denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.-Fdo. Dra. Paula de Luque Agente Fiscal.”.-–—•—–“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Valeria Romina Calvo Millan, que en los presentes autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 11-12-2024. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados : “D’errico Gabriela Noeli s/ Usurpación”Considerando:....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc 4° C.P.P.II.- Notifíquese al denunciante, haciéndole saber que tiene derecho a solicitar del fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fiscal: Paula Rodriguez Frandsen.-–—•—–“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Paula Rodriguez Frandsen, hace saber a Lorena Noemi Peon, que en los presentes autos se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 14/10/2024. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “MPFVI- 03482-2024 Fiscalía N° 5 s/ Hurto”Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer Confirmar Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado...”.Fdo: Fiscal Jefe, Trejo Hernan”.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 65 “El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:Paula Rodríguez Frandsen hace saber a Reynaldo Saldaña Perales, que en los presentes autos se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice:Viedma, 11-11-2024. Autos y Vistos:Los presentes autos caratulados: “Fiscalía N° 5 s/ Inv. Lesiones Graves”MPFVI-01544-2024 Considerando:.....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fiscal :Paula Rodríguez Frandsen.-–—•—–“La Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 8 de Viedma, Mariana Giammona hace saber a la sra. Hilda Candida Tato, que en los autos “Fiscalía 8 Viedma c/ Nn s/Estafa”, legajo Nº MPF-VI-04862-2023, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 18-06-2024. Autos y Vistos: ... Considerando:.... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese a la denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.” Firmado digitalmente por Marano Francisco.-–—•—–“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Yanina Vanesa Estela Passarelli hace saber a Martina Lazaro Subelza, que en los autos 1RA CJ - Fiscalía N° 7 MPF-VI-03632-2024, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 26-12-2024. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Carrizo Atilio Nicolás s/ Lesiones Calificadas por el Vínculo y Por Mediar Violencia de Género, y Amenazas”, Legajo MPF-VI-03632-2024, de trámite por ante la Fiscalía Nº7 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la suscripta.-Considerando:... Por ello, Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese a la Sra. Lázaro Subelza haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificada.-Fiscal: Yanina Vanesa Estela Passarelli.-–—•—–Edicto Nº 17699 5-2025-000018 La Dra. Cecilia Wiesztort, Jueza a cargo del Juzgado de Familia Nº 7, Secretaría única a cargo de la Dra. María Cecilia Pontoriero, subrogante, sito en Gallardo N° 1299 planta baja (esq. Rivadavia) de la ciudad de S.C. de Bariloche, en autos los caratulados: Rebollosa, Daira s/ Supresión de Apellido Paterno Expte. Nro. BA-03165-F-2024”, a dispuesto hacer saber que la Sra. Daira Rebollosa, D.N.I. Nro. 43.216.92, ha solicitado la supresión de su apellido paterno Rebollosa. Se le hace saber a los interesados que podrán formular oposición dentro de los quince días hábiles computados desde la última publicación.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de dos meses.- San Carlos de Bariloche, 5 de Febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17706 5-2025-000052 La Dra. Julieta Noel Díaz, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Darío Rubén Martínez DNI Nº 12.482.601, para que se presenten en el término de treinta (30) días a hacer valer sus derechos en los autos caratulados: VI02857-C-2024 “Martínez, Rubén Darío s/ Sucesión - Sucesión Intestada” Publíquese por un (1) día. Fdo.: María Eugenia Gutierrez Elcarás - Coordinadora OTICCA. Viedma, 5 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17707 5-2025-000045 La Dra. Julieta Noel Díaz, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Carlos Isidoro Lauronce (DNI N° 5.481.287) , para que se presenten en el término de treinta (30) días a hacer valer sus derechos en los autos caratulados: “Lauronce, Carlos Isidoro s/ Sucesión - Sucesión Intestada” - Expte. N°: VI-02905-C-2024. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutiérrez Elcarás. Coordinadora OTICCA. Viedma, 5 de febrero de 2025.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 66 Edicto Nº 17712 5-2025-000033 La Dra. Julieta Noel Díaz, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita, llama y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante, Flabia María Arriondo, DNI N° 17.536.435, para que dentro del plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos en los autos caratulados: “Arriondo, Flabia María s/ Sucesión - Sucesión Intestada” - Expte. N° VI-02952-C-2024. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutiérrez Elcarás - Coordinadora OTICCA. Viedma, 6 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17713 5-2025-000027 Mauro Marinucci, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 9, con asiento de funciones en calle H. Irigoyen Nro. 387 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza por Treinta (30) Dias a herederos y acreedores de Carlos Segundo Martínez y/o Carlos Segundo Martínez Vivanco, DNI Nº 93.221.146, para que comparezcan en autos “Martínez y/o Martínez Vivanco, Carlos Segundo s/ Sucesión Intestada” Expte. Nº CI-02876-C-2024 a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por Uno (1) día en el Boletín Oficial. Cipolletti, 06 de Febrero de 2025.-–—•—–- Edicto Nº 17702 5-2025-000014 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°3 sito en calle Irigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, en el marco de las actuaciones caratuladas “Bustos Sonia Marina c/ Sucesores de Benigno Maceda s/ Prescripción Adquisitiva (Ordinario)” (Expte. N° CI-23134-C-0000), cita a los sucesores del Sr. Nestor Jorge Maceda (DNI 7.576.725 suc. de Benigno Maceda) y de la Sra. Rosa Elisa Ferioli (cónyuge del Sr. Benigno Maceda) y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble NC 02, Circunscripción: 1, Sección: G, Quinta: 329, Parcela: 09, sito la localidad de Cinco Saltos, por edictos en el Boletín Oficial y en el sitio web del Poder Judicial (Cf. Ley Provincial 5273 y la Ac.N°4/2018 del STJ), por dos (2) días, en la forma prescripta por los Arts. 145, 146 y 147 del CPCC. a fin de que en el término de Diez (10) días comparezcan en autos a estar a derecho en los presentes, bajo apercibimiento de nombrar Defensor de Ausentes (art. 315 del CPCC.) Publíquense edictos por 2 (dos ) días en el Boletín Oficial. Cipolletti,5 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17708 4-2025-000001 El Dr. Jorge A. Benatti, Juez a cargo de la Unidad Procesal de Familia Nro. 5 de la IV Circunscripción del Poder Judicial de Río Negro, con asiento de funciones en Roca 599 de la ciudad de Cipolletti, Secretaría a cargo de la Dra. Romina Fernández y Dra. Carla Yanina Norambuena Secretaria O.T.I.F , notifica al Sr. Vázquez Matías Reynaldo, DNI: 30.519.180 la sentencia recaída en los autos en fecha 04 de febrero de 2025 y aclaratoria de fecha 05 de febrero de 2025 que en su parte pertinente dice: “Cipolletti, 04 de febrero de 2025.- Autos y Vistas: Las presentes actuaciones caratuladas: “Defensoria de Menores e Incapaces N°4 c/ Vázquez Matías Reynaldo s/ Filiación (F) (SEC. 2)”, Expte. N° CI-14890-F-0000 en las que debo dictar sentencia; de las que, Resulta: (...) considerando (...)En mérito a lo arriba dispuesto, Falló: I.- Hacer lugar a la presente acción de filiación, ordenado inscribir a L.S.B DNI: 56.057.840 nacido el día 22 de febrero del año 2017, en la ciudad de Catriel de esta provincia, inscripto bajo el Acta Nº 105, Folio N°: 80, Tomo: “I” del libro de nacimientos del Registro Civil y Capacidad de las Personas de esa ciudad, como hijo del Sr. Vázquez Matías Reynaldo, DNI: 30.519.180 a cuyo fin líbrese oficio al Registro Civil correspondiente, haciéndole saber que dicha inscripción no implica la modificación del apellido del niño.- II.-(...) III.- (...) IV.- (...) V.(...) VI.-(...) VII.- Desconociéndose el domicilio del demandando, pese a haberse practicado información sumaria, en virtud de lo que dispone el art. 145 del CPCC, Notifíquese por Edictos la sentencia recaída en autos en fecha 16/06/2023 al Sr. Vázquez Matías Reynaldo, DNI: 30.519.180, a cuyo fin Publíquese Edictos por Dos (2) días en el Boletin Oficial previa publicación por OTIF en el sitio del Poder Judicial (conf. Ley Nro. 5273), haciéndose saber al requerido que cuenta con un plazo de 5 (cinco) días a partir de la última publicación para efectuar las observaciones, oposiciones y/o demás remedios procesales que estime corresponder.- Consígnese en el cuerpo del edicto la parte resolutiva correspondiente.-(...) VIII.Regístrese.- IX.- (...)Fdo.Dr. Jorge A. Benatti-Juez.” Otra: “Cipolletti, 5 de febrero de 2025.- Autos y Vistas: Las presentes actuaciones caratuladas: “Defensoria de Menores e Incapaces N°4 c/ Vázquez Matías Reynaldo s/ Filiación (F) (SEC. 2)”, Expte. N° CI-14890-F-0000, y; Considerando: que en el punto “VII.” del resuelvo de la sentencia de fecha 04 de febrero del corriente año se advierte un error en la fecha de la sentencia que se ordenó notificar por edictos al Sr. Vázquez Matías Reynaldo.- En virtud de lo establecido por el Art. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 67 73 del C.P.F Corresponde subsanar el error, aclarando que donde se ha consignado “... la sentencia recaída en autos en fecha 16/06/2023...”, debe leerse: “... la sentencia recaída en el día de la fecha ...”.-Lo Que Asi Resuelvo.-Fdo. Dr. Jorge A. Benatti-Juez.”, haciéndose saber al requerido que cuenta con un plazo de 5 (cinco) días a partir de la última publicación para efectuar las observaciones, oposiciones y/o demás remedios procesales que estime corresponder.-Publíquese edictos por Dos (2) días.-–—•—–Edicto Nº 17696 5-2025-000039 El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaria única subrogante a cargo de la Dra. Mariela Capellino de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Jorge Omar Lefemel DNI:13.144.441 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Lefemel, Jorge Omar s/ Sucesión Ab Intestato” - Expte. N°: BA-02845-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 5 de Febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17697 5-2025-000047 El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaria única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Shemmas Vanesa DNI 28.577.519, para que hagan valer sus derechos en los autos caratulados “Shemmas Vanesa s/ Sucesión Ab Intestato” BA-01877-C-2024. Publíquese edictos por tres días . San Carlos de Bariloche, 05 de Febrero del 2025.-–—•—–Edicto Nº 17703 5-2025-000029 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo Unidad Jurisdiccional N°9, con asiento de funciones en calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Porfiri, Olga Elena (DNI N°04.377.502) para que comparezcan en autos “Porfiri, Olga Elena s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº: CI-02818-C-2024) con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 5 de febrero de 2.025.-–—•—–Edicto Nº 17704 5-2025-000030 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°3,con asiento de funciones en calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Regulo Díaz (DNI 6.924.327) para que comparezcan en autos “Díaz, Regulo s/ Sucesión Intestada (Expte. N° CI-02728-C-2024)”, con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 5 de febrero de 2.025.-–—•—–Edicto Nº 17705 5-2025-000036 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°3, con asiento de funciones en calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Juan Carlos Morante (DNI 16.819.711) para que comparezcan en autos “Morante, Juan Carlos s/Sucesión Intestada” (Expte. CI-02829-C-2024) con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 5 de febrero de 2.025.-–—•—–Edicto Nº 17709 5-2025-000038 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 68 Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Jara Delgado Orlando - DNI: 18757793 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Jara Delgado, Orlando s/ Sucesión Ab Intestato” BA-01100-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche,5 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17714 5-2025-000003 El Dr. Marinucci Mauro, Juez, a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 9 con asiento de funciones en Irigoyen 387, primer piso de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por el término de Treinta (30) dias a herederos y acreedores del Sr. Rodríguez Juan Carlos (DNI 11.612.285) para que comparezcan en autos “Rodríguez, Juan Carlos s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: CI-02672-C-2024 con la documentación que asi lo acredite. Publíquese por Tres (3) días en el Boletín Oficial. Fdo. Dr. Marinucci Mauro Juez. Cipolletti, 06 de Febrero de 2025.-–—•—–“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Yanina Vanesa Estela Passarelli hace saber a Chavez Abigail Brenda, que en los autos 1RA CJ - Fiscalía N° 7 MPF-VI-03596-2024, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 12 de diciembre del 2024 Autos y Vistos: Las presentes actuaciones caratuladas “Fiscalía N° 07 c/Nn s/ Robo ”, Legajo Nº MPFVI- 03596-2024 en tramite ante la Fiscalía N° 7 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la suscripta.- Considerando:... Por ello, Resuelvo: I.Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese a la denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificada.Fiscal: Yanina Vanesa Estela Passarelli.-–—•—–Edicto Nº 17199 5-2024-002390 Dra. Eyenil Denisse Greilich, Coordinadora subrogante de la OTIC de la Unidad Jurisdiccional Civil N° 31 de Choele Choel (ex-Juzgado Civil Nº 31), con asiento de funciones en calle 9 de Julio 221, 1° Piso de Choele Choel, Provincia de Río Negro, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho de los bienes dejados por el Sr. Ibarrondo, Martín Roberto, D.N.I Nº 1.598.801 para que lo acrediten en el plazo de 30 días, en autos “Ibarrondo Martín Roberto s/ Sucesión Intestada” Expte N° CH-00439-C-2024. Publíquese edicto por un día. Choele Choel, 05 de Noviembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17492 5-2024-002814 Agustina Naffa, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional en lo Civil y Comercial N° 1 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones), Secretaría Única a cargo de la Dra. Valentina Longstaff, Secretaria subrogante, sito en calle San Luis 853 2do piso de General Roca, Provincia de Río Negro, cita a presentarse por treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr Ricardo Omar Monteleone, DNI N° 14.256.446 en los autos caratulados “Monteleone Ricardo Omar s/ Sucesion Intestada” Expte N° RO-03832-C-2024. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 9 de Diciembre de 2024.Fdo. Rossana E. Betelú. Jefa de División Subcoordinadora Oticca Roca.-–—•—–Edicto Nº 17700 5-2025-000024 Andrea De la Iglesia, jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 3 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones) secretaría única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sra. Nuñez Cristina DNI 4.851.429 en los autos caratulados: RO-04057-C-2024 “Nuñez Cristina s/Sucesión Intestada”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 05 de febrero de 2025. Fdo. Sofia L. González, Jefa de división y subcoordinadora subrogante Oticca Roca.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 69 Edicto Nº 17701 5-2025-000026 José María Iturburu, juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 5 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería Y Sucesiones), secretaría única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días A herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. Aramburu Norma Blanca, DNI Nro. 4.848.253, en los autos caratulados RO-03818-C-2024 “Aramburu Norma Blanca s/ Sucesión Sucesión Intestada”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 5 de febrero de 2025. Sofia L. González, Jefa de división y subcoordinadora subrogante Oticca Roca.-–—•—–Edicto Nº 17717 5-2025-000084 La Dra. Natalia Costanzo - Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil N° 31 (ex- Juzgado Civil Nº 31), Secretaría única a cargo de la Dra. Guadalupe N. García, Oficina de Tramitación Integral Fuero Civil (OTIC) a cargo de la Dra. Eyenil Denisse Greilich - Coordinadora subrogante (casilla electrónica: juzciv31choele@ jusrionegro.gov.ar) con asiento de funciones en calle 9 de Julio Nº 221 1er Piso de Choele Choel, Provincia de Río Negro, 2da. circunscripción judicial, en autos “Moreira Costa Isabel María s/ Sucesión Intestada” Expte Nº CH-00500-C-2024 , ha ordenado librar el presente a fin de citar y emplazar a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por Moreira Costa, Isabel María - DNI 18.494.531 para que se presenten y lo acrediten en el plazo de 30 días.-–—•—–Edicto Nº 17719 5-2025-000044 José María Iturburu, juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 5 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería Y Sucesiones), secretaría única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante la Sra. Catalina Llanos - DNI 9.954.386 y en los autos caratulados: RO-04113-C-2024 “Llanos Catalina s/ Sucesión Intestada”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 07 de febrero de 2025. Fdo. Rossana Betelú, Jefa de división y subcoordinadora Oticca Roca.-–—•—–Edicto Nº 17721 5-2025-000070 Angela Sosa , jueza a cargo de la Unidad Procesal 17, secretaria a cargo de la Dra. Laura Miguez, subrogante, sito en calle San Luis 853 1er piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, a los fines de citar al demandado en autos, Lima Martins, Igor DNI 95.827.064 (CI BRASIL 22.222.069-1), bajo apercibimiento de designar defensor de ausentes, quien deberá presentarse en el término de Quince (15) Días, en los autos caratulados “Morrone, Anabella Denise c/ Lima Martins, Igor s/ Responsabilidad Parental RO-01568-F-2024. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese (1) una vez por mes durante dos meses, haciéndose saber que las oposiciones podrán formularse hasta el término de QUINCE días desde la última publicación. General Roca, 6 de febrero de 2025. Dra- Agostina Bagliani Secretaria subrog. de OTIF.-–—•—–Edicto Nº 17722 5-2025-000035 Dra. Angela Sosa, jueza a cargo de la Unidad Procesal De Familia N° 17 secretaría única a cargo de la Dra. Laura Miguez, sito en calle San Luis Nº 853 4to. piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, Atento las constancias de autos, lo dispuesto por el Art. 145 y 146 del CPCyC, cítese a la demandada Sra. María Rosa Valenzuela (DNI 30.060.320) Una Vez por mes por el término de dos meses a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de designársele defensor de ausentes para que lo represente, en autos Monsalves Rivera, Roberto Alexis c/ Valenzuela, María Rosa s/ Autorizacion Para Viajar Expte. Nro. RO03377-F-2024. Se publica en el sitio web del Poder Judicial. Publíquese por el término de un día. General Roca, 07 de febrero de 2025. Dra. Agostina Bagliani Secretaria subrog. de OTIF.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 70 Edicto Nº 17523 5-2024-002778 La Dra. Marisa Calvo Jueza de Familia, a cargo del Juzgado de Familia Luis Beltrán 2da. Circunc. Judicial sito en calle Martín Guerrico N°624 de Luis Beltrán, cita y emplaza a quien se considere con derecho a formular oposición, en el término de quince días hábiles -contados desde la última publicación- a la solicitud de cambio de apellido del Sr. Grandon Agustín, DNI 45.207.277 en autos caratulados “Grandon, Agustín c/ Grandon, Alejandro Agustín s/ Supresión de Apellido Expte N° LB-00612-F-2024”. La oposición debe fundarse y acompañarse de toda la prueba que la justifique (Art. 222 CPF). El presente edicto se publicará una vez por mes, por el lapso de dos meses en el sitio Web del Poder Judicial (Conforme Art. 1 Acordada 04/2018 STJ y Ley 5236) y en el Diario de mayor circulación. Secretaria, 9 de diciembre de 2024. Erica V. Lavin Larregain Secretaria de Familia.-–—•—–Edicto Nº 17698 5-2025-000015 La Unidad Jurisdiccional Civil N° 31 (ex- Juzgado Civil Nº 31) a cargo de la Dra. Natalia Costanzo Jueza, Secretaría única a cargo de la Dra. Guadalupe N. García, Oficina de Tramitación Integral Fuero Civil (OTIC) a cargo de la Dra. Eyenil Greilich - Coordinadora subrogante (casilla electrónica: juzciv31choele@ jusrionegro.gov.ar) con asiento de funciones en calle 9 de Julio Nº 221 1er Piso de Choele Choel, Provincia de Río Negro, 2da. Circunscripción Judicial, en el marco de los autos “Alderete Emilse c/ Fernandez Ramón s/ Usucapión Expte. N° CH-00343-C-2024 ; datos: Nro de expediente y código para contestar demanda en el siguiente enlace https://puma.jusrionegro.gov.ar/expjud/busqueda-publica/consultademanda, Nro. de expediente: CH-00343-C-2024 Código para contestar demanda: LZAS-IYNG , Cita y emplaza al Sr. Fernández Ramon y/o herederos y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble Nomenclatura Catastral 07-2-K-513-11, inscripto al Solar Pte. C, Tomo 132, Folio 208, Finca 15066 del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro, ubicado en el Departamento Avellaneda, localidad de Lamarque de ésta provincia de Río Negro, por el plazo de Diez Días (10) desde la fecha de publicación de los edictos, que se publicaran en el Boletín Oficial y Diario Río Negro, por el termino de Dos(2) Días a que comparezcan en autos bajo apercibimiento de nombrárseles Defensor de Ausentes.. Choele Choel, 05 de Febrero de 2.025.-–—•—–Edicto Nº 17723 5-2024-002960 La Dra. Carolina Pérez Carrera, Jueza de Familia Sustituta, a cargo del Juzgado de Familia de Luis Beltrán, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, asiento de funciones en calle Guerrico 624 de esta ciudad, Secretaría N° 1 a mi cargo, cita y emplaza por el término Quince Días Hábiles a todo/todos aquel/aquellos que se consideren con derecho a formular oposiciones, fundadas y justificadas, respecto de los autos caratulados: “León Larretchea, María Eugenia c/ León, Nelsón Ramón s/ Supresión de Apellido (Paterno)” - Expte. N°: LB-00304-F-2024. El presente edicto se publicará por el lapso de dos meses en el sitio Web del Poder Judicial (Conforme Art. 1 Acordada 04/2018 STJ y Ley 5273) y en el Diario de mayor circulación. La oposición debe fundarse y acompañarse de toda la prueba que la justifique (Art. 222 CPF). Secretaria, 7 de febrero de 2025. Erica Lavin Larregain Secretaria de Familia.-–—•—–Edicto Nº 17710 5-2025-000031 La Dra. Natalia Costanzo, Jueza Subrogante a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21, Secretaría única a cargo por subrogancia del Dr. Martín Dario Winschel con asiento en funciones en Gral. Paz 664 de Villa Regina; cita, llama y emplaza por Treinta Días a herederos y acreedores de la Sra. Eleonora Adriana Ríos, DNI 16.110.946, a presentarse a estar a derecho en los autos caratulados “Ríos, Eleonora Adriana s/ Sucesión Ntestada” (Expte N° VR-00532-C-2024). Publíquese Edictos por tres días en el Boletín Oficial y Pagina Web del Poder Judicial de Río Negro. Fdo. Dra. Paola Santarelli Jueza. Villa Regina, 6 de febrero de 2025.-–—•—–Edicto Nº 17718 5-2025-000004 La Jueza Subrogante Costanzo Natalia, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia legal a cargo de Martín Darío Winschel, sito en General Paz N° 664 de la ciudad de Villa Regina; cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a herederos y acreedores de Castillo, Eduardo Alfredo, DNI 7.563.158, Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 71 para que se presenten en autos: “Castillo, Eduardo Alfredo s/ Sucesiones” - Expte. N°: VR-63076-C-0000. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro (http:// servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por Tres Días. (Fdo) Dra Paola Santarelli- Jueza. Villa Regina, 7 de febrero del 2025. (fdo) Winschel Martín Darío- Secretario Subrogante.-–—•—–Edicto Nº 17711 5-2025-000034 Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia legal a cargo del Dr. Winschel Martín Darío, sito en calle Avda. General Paz N° 664 de Villa Regina; cito por treinta días a herederos y acreedores de Filippi Juan Bautisa, DNI Nº 7.300.705 en autos: “Filippi Juan Bautista s/ Sucesiones” (Expte. N° VR-67595-C-0000). Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la pagina web oficial del Poder Judicial de Río Negro, por Tres días. Martín Darío Winschel. Villa Regina, 6 de Febrero de 2025.- SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA Y ENTIDADES CIVILES ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC. LAS HERMANAS M.A S.R.L. El Dr. Dalmau, Ismael, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito en calle Zatti Nº 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución de la sociedad denominada “LAS HERMANAS M.A S.R.L.”. a) Socios: Flores, Marlene, DNI 40.300.933, CUIT 23-40300933-4, fecha de nacimiento 26 de junio de 1995, de nacionalidad argentina, de estado civil soltera, de profesión comerciante, domiciliado realmente en Manzana 460 lote 8 S/N, San Javier, Adolfo Alsina, Provincia de Río Negro, y Delgado Tarifa, Armin, DNI 94.703.136, CUIT 20-94703136-9, fecha de nacimiento 21 de marzo de 1990, de nacionalidad boliviana, de estado civil soltero, de profesión comerciante, domiciliado realmente en Manzana 460 lote 8 S/N, San Javier, Adolfo Alsina, Provincia de Río Negro. b) Fecha del instrumento de constitución: 27 de diciembre de 2024. c) Domicilio Social: Manzana 460 lote 8, San Javier, Departamento Adolfo Alsina, Provincia de Río Negro. d) Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas, tanto en el país como en el extranjero, las siguientes actividades: A) Producción Agropecuaria: mediante el desarrollo de la actividad agrícola, ganadera, apícola, vitivinícola, olivícola, frutícola, hortícola, comprendiendo la explotación comercial de todos los derivados de estas actividades; B) Servicios Agropecuarios: La prestación de servicios, con o sin maquinaria, para las explotaciones agropecuarias, incluyendo roturación de tierras, arado, sembrado, desmalezado, fumigación, aplicación de fertilizantes, cosechas de todo tipo, fletes, enfardado y ensilado de forrajes, embolsado de granos y/o picado de forrajes, y todo tipo de tareas y/o labores culturales relacionadas con la producción agrícola, ganadera, apícola, vitivinícola, olivícola, frutícola, hortícola, en todas sus variantes, C) Comerciales: Compra Venta de productos agropecuarios, incluyendo la importación y exportación de los bienes, como así también la comercialización de las producciones en cualquiera de sus etapas; y como actividad secundaria D) Venta Al Por Menor de productos de almacén y despensa, incluyendo bebidas, carnes, frutas y verduras, artículos de limpieza y demás anexos. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones que tengan relación directa o indirecta con el objeto. e) Plazo de duración: La sociedad tendrá una duración de noventa y nueve años, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los socios. f) Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos un millón ochocientos mil ($ 1.800.000,00) que se divide en dieciocho mil (18.000) cuotas iguales, de un valor nominal de pesos cien ($ 100,00) cada una con derecho a un voto por cuota. El señor Delgado Tarifa, Armin suscribe nuevemil (9.000) cuotas, por la suma de pesos novencientos mil ($ 900.000,00); y la señora FLORES, Marlene, suscribe nueve mil Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 72 (9.000) cuotas por la suma de pesos novecientos mil ($ 900.000,00). Se conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro comercial así lo requiera, mediante cuotas suplementarías. El capital suscripto es integrado por todos los socios en efectivo en un 25%, equivalente a pesos cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000,00), siendo el 75% restante, equivalente en pesos un millón trescientos cincuenta mil ($ 1.350.000,00), a integrar dentro del plazo de veinticuatro meses de la fecha de inscripción en el Registro Público. g) Administración social: Se designa como gerentes titulares a Flores, Marlene, DNI 40.300.933 y Delgado Tarifa, Armin, DNI 94.703.136, por plazo indeterminado, constituyendo domicilio especial en sede social. h) Representante Legal: Estará a cargo de los gerentes titulares. i) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. j) Fiscalización: La sociedad prescinde de Sindicatura. Viedma, 5 de febrero de 2025. Dr. Dalmau, Ismael, Inspector General de Personas Jurídicas.-–—•—–CONSULTORA DIGITAL.S.A.S El Dr. Raúl Matías Inspector de Personas Jurídicas, titular del Registro Público de la Ciudad de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “CONSULTORA DIGITAL Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S. Socios (a) señores Sautu, Alejandro Javier, Documento Nacional de Identidad Nº 11.534.287, CUIT/CUIL/CDI 20-11534287-9, de nacionalidad Argentina, nacido el 03 de marzo de 1955, edad 69 años, profesión: Licenciado en Administración de empresas, estado civil: divorciado con domicilio en la calle Gómez Carrillo 96 de Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Marciani Santiago Nicolás, Documento Nacional de Identidad Nº 24.743.477, CUIT/CUIL/CDI 20-24743477-2, de nacionalidad Argentina, nacido el 09 de septiembre de 1975, edad 49 años, profesión: Técnico en Análisis de Sistemas, estado civil: casado, en primeras nupcias con Pizzuti, Mariana Carolina Documento Nacional de Identidad Nº 26.349.03232, ambos con domicilio en la calle San Martin Nº 937 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro y Lezcano Pustula, Ramiro Ezequiel Documento Nacional de identidad Nº 36.616.769. CUIT/CUIL/CDI 20-36616769-3 de nacionalidad Argentina, nacido el 05 de febrero de 1992, edad 32 años, de profesión: Técnico superior en Desarrollo de Sistemas, estado civil: soltero con domicilio en calle Martín García Nº 3624, barrio Las Victorias Fecha del instrumento de constitución 18 de diciembre de 2024. Domicilio de la sociedad y de su sede en la calle Gómez Carrilo 96 Barrio Pinar de Festa, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Designación del Objeto La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la consultoría en tecnología de la información, desarrollo e implementación y mantenimiento de sistemas informáticos creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de hardware y software, productos, insumos y servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Desarrollo de Sistemas; (b) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (c) Relevamiento, análisis, implementación, adaptación y control de la programación de sistemas informáticos; (d) Inmobiliarias; (e) Inversoras, financieras y fideicomisos;(f) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. Plazo de duración es de noventa y nueve años. Capital Social: El Capital Social es de $ 544.000.- (pesos quinientos cuarenta y cuatro mil ciento), representado por cincuenta y cuatro mil cuatrocientas, (54.400), acciones ordinarias escriturales, de $ 10 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle (a) Sautu, Alejandro Javier, suscribe la cantidad de dieciocho mil cuatrocientos noventa y seis, 18.496.- acciones ordinarias escriturales, de pesos, ($10), pesos diez valor nominal cada una. (b) Marciani Santiago Nicolás suscribe la cantidad de diecisiete mil quinientos veinte, 17.520.- acciones ordinarias escriturales, de diez pesos, ($10) valor nominal cada una y (c) Lezcano Pustula, Ramiro Ezequiel suscribe la cantidad de diecisiete mil quinientos veinte, 17.520.- acciones ordinarias escriturales, de diez pesos, ($10) valor nominal cada una. Administración y Fiscalización Designar a) Sautu, Alejandro Javier, Documento Nacional de Identidad Nº 11.534.287, Administrador titular b) Marciani Santiago Nicolás, Documento Nacional de Identidad Nº 24.743.477. Administrador suplente a: Lezcano Pustula, Ramiro Ezequiel Documento Nacional de identidad Nº 36.616.769. CUIT/CUIL/CDI 20-36616769- Administrador suplente. Los administradores la Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 73 administrarán y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo por un plazo de 99 años. En calle Gómez Carrillo Nº 96, Barrio Pinar de Festa, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche es el domicilio donde serán válidas las notificaciones Representación legal. Fecha de cierre de ejercicio 31 de diciembre.Ciudad de San Carlos de Bariloche, 18 de agosto de 2024. Dr. Raúl Matías Aciar Inspector de Personas Jurídicas.-–—•—–BIG BRO S.A.S. El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “BIG BRO S.A.S.” a) Socios: el Sr. Breide, Pablo Fabián, DNI Nº 21.806.987, nacionalidad Argentino, nacido el 19/11/1970, comerciante, casado, con domicilio en Av San Martín s/Nº, El Hoyo, departamento de Cushamen, provincia de Chubut; Breide, Manuel Fuhad, DNI Nº 43.112.539, nacionalidad Argentino, nacido el 13/11/2002, estudiante, soltero, con domicilio en Av San Martín s/Nº, El Hoyo, departamento de Cushamen, provincia de Chubut; Breide, Brisa, DNI Nº 45.458.939, Argentina, nacida el 23/02/2005, estudiante, soltera, con domicilio en Av San Martín s/Nº, El Hoyo, departamento de Cushamen provincia de Chubut; Breide, Meline Hilen, DNI Nº 33.775.368, Argentina, nacida el 22/04/1989, contadora pública, soltera, con domicilio en Av San Martín s/Nº, El Hoyo, departamento de Cushamen provincia de Chubut, y la Sra. Guerrero, Ana Cecilia, DNI N° 23.409.672, Argentina, nacida el 08/09/1973, comerciante, casada, con domicilio en Av San Martín s/Nº, El Hoyo, departamento de Cushamen provincia de Chubut. b) Constitución: 09 de Diciembre de 2024.c) Domicilio Sede Social: Int. Granollers N° 2074, Ciudad de El Bolsón, Río Negro d) La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales industrializados y/o manufacturados, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias (b) Culturales y educativas (c) Gastronómicas, hoteleras y turísticas. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. e) Plazo de duración de la sociedad: 99 años.f) El Capital Social es de $800.000 y se encuentra suscripto de la siguiente manera: Breide, Pablo Fabián, 250.000 acciones ordinarias, Breide, Manuel Fuhad, 100.000 acciones ordinarias, Breide, Brisa, 100.000 acciones ordinarias, Breide, Meline Hilen, 100.000 acciones ordinarias y Guerrero, Ana Cecilia, 250.000 acciones ordinarias.g) Administradora titular: Guerrero, Ana Cecilia DNI Nº 23.409.672.Administradora suplente Breide, Meline Hilen Dni 33.775.368 h) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Ciudad de El Bolsón, Río Negro 16 de Diciembre de 2024. Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas.-–—•—–RENTEG SERVICIOS S.A.S El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Mitre Nº 455 1º Piso de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “RENTEG SERVICIOS Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S. a) Socios Federico Egea, 49 años, soltero, argentino, empresario autónomo, con domicilio en la calle España 748, ciudad de General Roca, provincia de Río Negro DNI Nº 24.392.779, CUIT 20-24392779-0, b) Fecha del instrumento de constitución: 05 de noviembre de 2024 c) Domicilio de la sociedad y de su sede. Rochdale 678, cuidad de General Roca, Río Negro Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 74 d) Designación del Objeto Actividad Principal: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Alquiler de maquinarias y equipos sin personal, (b) Alquiler de equipos de construcción o demolición dotados de operarios, (c) Servicio de almacenamiento y depósitos, (d) Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propia de bienes urbanos propios o arrendados. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público e) Plazo de duración 99 años f) Capital Social Es de $ 1.000.000 (pesos un millón) representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Las acciones escriturales futuras podrán ser ordinarias o preferidas, según lo determine la asamblea de accionistas. Las acciones preferidas podrán tener derecho a un dividendo fijo preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisión. Cada acción ordinaria conferirá derecho de uno a cinco votos según se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto para las materias incluidas en el artículo 244, párrafo cuarto, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sin perjuicio de su derecho de asistir a las asambleas de accionistas. El socio suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Federico Egea, Un Millon (1.000.000) acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante Acta Notarial de acreditación de aportes, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad g) Administración y Fiscalización, nombres de sus miembros y duración de los cargos. Individualizar el domicilio donde serán válidas las notificaciones. Administrador titular : Federico Egea, DNI 24.392.779. Duración del cargo: hasta que sean reemplazados por decisión de la asamblea de accionistas. Domicilio donde serán válidas las notificaciones: Rochdale 678, ciudad de General Roca, Río Negro. h) Representación legal: Federico Egea, DNI 24.392.779 i) Fecha de cierre de ejercicio: 30 de junio. General Roca, 30 de noviembre de 2024. Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas.-–—•—–MARIELA ALCAYAGA GROUP S.A.S. El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Mitre Nº 480 1º Piso de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “Mariela Alcayaga Group Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S. a) Socio: Alcayaga Laura Mariela, DNI Nº 28.005.211, CUIT: 27-28005211-1, de nacionalidad Argentina, nacida el 09 de febrero de 1980, soltera, argentina, Martillera Pública, domicilio en la calle Gobernador Castello nº 750 Lote 10, General Roca, provincia de Río Negro. b) Fecha del instrumento de constitución: 01 de Noviembre de 2024. c) Establecer la sede social en la calle Tucumán nº 234 1º piso, de la Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro. d) Designación del Objeto : La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Salud (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales, de ocio y educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, comerciales, hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; e (i) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 75 aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. e) El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión del socio. f) El Capital Social es de $ 545.000,00 (pesos quinientos cuarenta y cinco mil con 00/00) representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de los socios conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley Nº 27.349. Las acciones escriturales correspondientes a futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas, según lo determine la reunión de socios. Las acciones preferidas podrán tener derecho a un dividendo fijo preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisión. Podrá acordársele también una participación adicional en las ganancias líquidas y realizadas y reconocérsele prioridad en el reembolso del capital, en caso de liquidación. Cada acción ordinaria conferirá derecho de uno a cinco votos según se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto para las materias incluidas en el artículo 244, párrafo cuarto, de la Ley General de Sociedades N°19.550, sin perjuicio de su derecho de asistir a las reuniones de socios con voz. EL socio suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Alcayaga Laura Mariela, suscribe la cantidad de 545.000,00 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad. g) La administración y representación de la sociedad está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tiene a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuera plural, los administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un administrador suplente. Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un único socio, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluida la administración y representación legal. Cuando la administración fuere plural, las citaciones a reunión del órgano de administración y la información sobre el temario, se realizarán por medio fehaciente. También podrá efectuarse por medios electrónicos, en cuyo caso, deberá asegurarse su recepción. Las reuniones se realizarán en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Para la confección del acta rigen las previsiones del tercer párrafo del artículo 51 de la Ley Nº 27.349. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes. Los administradores podrán autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las resoluciones adoptadas serán válidas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoría absoluta. Todas las resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas. Se designa como administrador a la sra. Alcayaga Laura Mariela DNI: 28.005.211, CUIT : 27-28005211-1, con domicilio real en la calle Gobernador Castello nº 750 Lote 10 de General Roca, Río Negro, por plazo indeterminado y administrador suplente al Sr. Alcayaga Gustavo Fernando DNI: 29.895.825 con domicilio en la calle Tucumán nº 535 Dto.7 de la ciudad de General Roca, Río Negro. h) La representación legal de la sociedad será ejercida por el administrador designado. i) El ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de cada año, a cuya fecha se elaborarán los estados contables conforme a las normas contables vigentes. Ciudad de General Roca, 04 de diciembre de 2024. Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas.-–—•—–RUPANCO CONSTRUCCIONES S.A.S. El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Mitre Nº 480 de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “RUPANCO CONSTRUCCIONES Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S. Socios: Sr. Leiva Aros Luis Anselmo, DNI Nº 92.641.618, CUIT 23-92641618-9, de nacionalidad chileno, nacido el 18 de Febrero de 1962, profesión: Comerciante, estado civil casado, con domicilio en la calle Aníbal Troilo Nº 3678, de la ciudad de General Roca, Provincia de Rio Negro. Fecha de Constitución: 04 de Noviembre de 2024. Domicilio de la sociedad y de su sede: tiene su domicilio legal y el de su sede social en la calle Aníbal Troilo Nº3678, de la Ciudad de General Roca, Provincia de Rio Negro. Objeto: : La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 76 producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. Capital Social: El Capital Social es de $ 543.142,44 representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El socio Leiva Aros Luis Anselmo suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: Quinientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y dos con cuarenta y cuatro acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivoen este acto, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad. Administración, y Fiscalización: Administrador titular : Leiva Aros Luis Anselmo, DNI Nº 92.641.618, CUIT 23-92641618-9 de nacionalidad Chileno, nacido el 18 de Febrero de 1.962, con domicilio real en la calle Aníbal Troilo Nº3678 de la ciudad de General Roca, Provincia de Rio Negro, Administrador suplente a: Leiva Juan Manuel , DNI Nº 39.696.977 CUIL 20-39696977-8 de nacionalidad Argentino, nacido el 23 de Abril de 1996, con domicilio real en la calle Aníbal Troilo Nº3678 de la ciudad de General Roca, Provincia de Rio Negro. La representación legal de la sociedad será ejercida por el administrador designado. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 31 de Octubre de cada año. Ciudad de General Roca, 28 de Noviembre de 2024. Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas.-–—•—–CDLC S.A.S. El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Mitre Nº 480 de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “ CDLC Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S. Socios: Sra.Acuña Maldonado Florencia Denise, DNI Nº 33.082.468, CUIT 27-33082468-4, de nacionalidad Argentina, nacido el 02 de Junio de 1987, profesión: Comerciante , y el Señor Sebastián Leonardo Martín DNI 26.466.569 CUIT 20-26466569-9 de nacionalidad Argentino, nacido el 10 de Marzo de 1978, profesión: Comerciante , cónyuges en primeras nupcias, ambos con domicilio en calle Las Camelias Nº 610 de la ciudad de Allen, Provincia de Río Negro. Fecha de Constitución: 14 de Noviembre de 2024. Domicilio de la sociedad y de su sede: tiene su domicilio legal y el de su sede social en la calle Las Camelias Nº610, de la Ciudad de Allen, Provincia de Rio Negro. Objeto: : La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 77 Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. Capital Social: El Capital Social es de $ 550.000 representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El socio Acuña Maldonado Florencia Denise suscribe el 50% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: Doscientos setenta y cinco mil acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, el socio Sebastián Leonardo Martin el otro 50% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: Doscientos setenta y cinco mil acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo en este acto, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad. Administración, y Fiscalización: Administrador titular a: Acuña Maldonado Florencia Denise, DNI Nº 33.082.468, CUIT 27-33082468-4, de nacionalidad Argentina, nacido el 02 de Junio de 1987, con domicilio real en la calle Las Camelias Nº610 de la ciudad de Allen, Provincia de Río Negro. Administrador Suplente a: Sebastián Leonardo Martín DNI 26.466.569 CUIT 20-26466569-9 de nacionalidad Argentino, nacido el 10 de Marzo de 1978, con domicilio en la calle Las Camelias Nº610, de la ciudad de Allen, Provincia de Río Negro. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 31 de Octubre de cada año. Ciudad de General Roca, 28 de Noviembre de 2024. Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas.-–—•—–DISTRIBUIDORA ABUNDANCIA S.A.S. (Inscripción de Contrato Social) El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público de Comercio de la 2da. Circunscripción Judicial, sito en calle Mitre N º480 de la ciudad de General Roca, ordena de acuerdo con la Ley Nacional 27, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, de la constitución de la Sociedad por Acciones Simplificada denominada: “DISTRIBUIDORA ABUNDANCIA S.A.S”. Socios: Silva Lorena Alejandra, DNI Nº 27.091.194, CUIT 27-27091194-9, de nacionalidad Argentina, nacida el 03-04-1979, profesión Administrativa, estado civil soltera, con domicilio en la calle Los Álamos N° 1456 de General Roca, Río Negro; y Zavala Rodrigo Ariel, DNI Nº 30.751.076, CUIT 20-30751076-7, de nacionalidad Argentino, nacido el 10-03-1984, profesión: Trabajador independiente, estado civil soltero, con domicilio en la calle Formosa N° 32 de General Roca, Río Negro; Fecha de Constitución: 10 de Diciembre de 2024. Duración: 99 años desde su inscripción inicial en el Registro Público de Comercio. Denominación y Domicilio: La sociedad se denomina Distribuidora Abundancias S.A.S. y decide fijar el domicilio legal de la sociedad en la calle Los Álamos N° 1366 de la ciudad de General Roca, Provincia de Rio Negro. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades; tanto públicas como privadas: (a) frutícola, hortícola, agrícola, Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, (j) Transporte, (k) Logística y (l) Distribución. Capital: El capital es de $1.200.000; dividido en 1.200.000 acciones de $1- valor nominal cada una, totalmente suscripta por cada uno de los socios de acuerdo con el siguiente detalle: Silva Lorena Alejandra suscribe 600.000 cuotas por un monto de $600.000; y Zavala Rodrigo Ariel suscribe 600.00 cuotas por un monto de $600.000. Las acciones se integran en un 25% en dinero efectivo. Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos años a partir de la fecha de inscripción de la Sociedad en el Registro Público de Comercio. Dirección y Administración: La administración y representación de la sociedad está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. Se designa Administrador titular a Silva Lorena Alejandra, DNI Nº 27.091.194, CUIT 27-27091194-9, quien acepta el cargo que le ha sido conferido. Se designa Administrador suplente a: Zavala Rodrigo Ariel, DNI Nº 30.751.076, CUIT 20-30751076-7. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Económico: Cierra el 31 de Mayo de cada año. General Roca, 13 de Diciembre de 2024. Dr. Fernando J. Molina. Inspector Regional de Personas Jurídicas.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 78 DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO EMPRESA DE DESARROLLO HIDROCARBURÍFERO PROVINCIAL S.A. EDHIPSA El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en calle Viedma 191 de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Diciembre de 2020 de la Sociedad denominada “Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A.”, por la que los integrantes del directorio de la sociedad resuelven por unanimidad designar por dos ejercicios, como: Director Titular: Herrero José Martin, DNI 23.186.553. Director Titular: Balda Adalberto, DNI 14.110.456. Director Titular: Caldiero Sebastián, DNI 27.884.035. Director Suplente: Mac Kenzie Mauricio, DNI 29.011.200. Director Suplente: Moya Mariela, DNI 25.139.93. Director Suplente: Galli Héctor, DNI 20.793.294. Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en un plazo de diez (10) días a partir de la publicación del presente edicto. Cipolletti, 05 de febrero de 2025. Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas.-–—•—–EMPRESA DE DESARROLLO HIDROCARBURÍFERO PROVINCIAL S.A. EDHIPSA El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en calle Viedma 191 de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Noviembre de 2019 de la Sociedad denominada “Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A.”, por la que los integrantes del directorio de la sociedad resuelven por unanimidad designar por dos (2) ejercicios, como: Director Titular: Herrero José Martin, DNI 23.186.553. Director Titular: Balda Adalberto, DNI 14.110.456. Director Titular: Caldiero Sebastián, DNI 27.884.035 Director Suplente: Mac Kenzie Mauricio, DNI 29.011.200 Directo Suplente: Moya Mariela, DNI 25.139.931. Director Suplente: Galli Héctor, DNI 20.793.294. Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en un plazo de diez (10) días a partir de la publicación del presente edicto. Cipolletti, 05 de febrero de 2025. Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas.-–—•—–N.R. AGRO S.A. (Inscripción de Directorio) El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público de Comercio, sito en Mitre 480, de la ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día de la designación del Directorio de la sociedad denominada N.R. AGRO S.A., según la Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de Octubre de 2.024. Quedando conformado de la siguiente forma: Presidente: Sra. María Alejandra Peschiutta DNI 17.534.958, y la Srta. Natalia Cerezuela DNI 34.403.363, como Director Suplente.Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas General Roca, 10 de Noviembre de 2024.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 79 ACTAS VALVIC S.A.S. (Cambio de Jurisdicción) El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público sito en Viedma Nº191, de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, ordena de acuerdo con los términos del Art. N°10 y modificatorias de la Ley Nº 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un día (1), el Acta de Asamblea General Extraordinaria Nro. 1, de fecha 7 de septiembre de 2020, la Sociedad denominada “VALVIC S.A.S.”, por la que los socios deciden el cambio de jurisdicción a la Provincia de Neuquén, y en consecuencia se modifica el contrato social en su articulo primero, quedando redactado de la siguiente manera: “Articulo Primero: La sociedad se denomina “VALVIC S.A.S.” y tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, pudiendo establecer agencias, sucursales y todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro lugar del país o del extranjero”. Asimismo establecen la sede social en la Diagonal 25 de Mayo N° 233 Piso 6°, de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén. Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación del edicto. Cipolletti, 28 de enero de 2025.Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas.-–—•—–FARMACIA ORLANDO S.C.S. (Inscripción de Reunión de Socios – Modificación de Contrato Social) La Dra. Matién A. Perfumo, Inspectora Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público de la quinta circunscripción judicial de la Provincia de Río Negro, sito en calle Avellaneda 538 de la Ciudad de Choele Choel, ordena, de acuerdo con los termino del Art. 10 de la Ley N° 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por (1) día, según Acta de Reunión de socios de fecha 05 de enero de 2025: a) Aprobación de prórroga de la duración de la sociedad a 80 años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. b) Aprobación de la readecuación capital social. c) Aprobación de la cesión de la totalidad de la participación social de Millán Mirta Graciela a favor de Maximiliano Tunessi Millán y Lucas José Millán. d) Aprobación de la designación de Maximiliano Tunessi Millán y Lucas José Millán como nuevos administradores de la sociedad. Choele Choel, 7 de Febrero 2025. Dra. Matién A. Perfumo, Inspectora Regional de Personas Jurídicas.-–—•—–RUMA S.R.L. (Inscripción Modificación Objeto Social y Administración) El Dr. Fernando J. Molina, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Publico de Comercio de la II Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Mitre 480. Piso de la ciudad de General Roca ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y sus modificatorias de la Ley 19550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) dia el Acta N° 15 de la fecha 29/05/2024 de la Sociedad denominada “RUMA S.R.L mediante la cual los socios resolvieron por una unanimidad: a) Modificar el objeto societario y reformar el artículo 3° del Contrato Social: de la siguiente manera: “Tercera – Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros o con la colaboración empresarial de terceros o bajo cualquier forma asociativa lícita, las siguientes actividades: a) La realización de todo tipo de transacciones de carácter inmobiliario, en especial las relativas a la adquisición, tenencia, arrendamiento, venta, y explotación por cualquier título de toda clase de bienes inmuebles. La adquisición de inmuebles podrá realizarla a título fiduciario. B) La prestación de servicios de asesoramiento de toda clase de proyectos inmobiliarios, en especial su gestión, construcción y ejecución. Incluye las actividades propias de las compañías promotoras y constructoras. Incluye la gestión del proyecto, realización de toda clase de edificios y/o urbanizaciones, movimiento de suelos, obras de infraestructura, cordón cuneta, sanitarias, gas, de distribución eléctrica y de alumbrado público. En general todo tipo de obras de ingeniería y/ arquitectura y la contratación de obras. C) La adquisición, tenencia y disfrute por cualquier título de bienes muebles, su administración, gestión, transformación y comercialización. La adquisición, tenencia, disfrute y enajenación de acciones Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 80 y participaciones sociales de sociedades mercantiles en general. D) La creación y promoción de empresas y sociedades y/o fideicomisos y su participación en ellas designando sus responsables. La gestión directa de fideicomisos inmobiliarios en los que sea designada como Fiduciario. Para el ejercicio de la actividad inmobiliaria se requerirá una persona con habilidad conforme la ley Provincial G Nº 2.051 y Nacional Nº 20.266 y modificatoria. Para el cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad podrá por medio de sus representantes realizar todos los actos jurídicos autorizados por la ley para realizar operaciones comerciales, inmobiliarias, de representación, comisiones y mandatos dentro y fuera del país que se relaciones con el objeto social. La especificación que precede es enunciativa y no limitativa, pudiendo la sociedad celebrar en general todos los actos y contratos que directa o indirectamente tiendan a favorecer el desarrollo o puedan convenirle, siempre que se relacionen con el objeto social. Las actividades que así lo requieran serán realizadas exclusivamente por profesionales legalmente habilitados para ello.”. b) Modificar el objeto societario y reformar la cláusula 6° del Contrato Social: de la siguiente manera: “Sexta – Administración Y Representación: La administración y representación legal estará a cargo de dos gerentes titulares y socios, Sr. Del Rio Mauricio Nicolás y el Sr. Germán Federico Jalabert Ambos en forma conjunta y/o indistinta, ejercerán la administración y representación por el plazo de duración de la sociedad y estos en este acto, aceptan estos cargos. El gerente titular deberá constituir las garantías establecidas en el Art. 157, y 256 de la ley 19.550, a favor de la sociedad, efectivizándola en el momento de aceptación del cargo. Los mismos declaran bajo juramento, no encontrarse bajo las prohibiciones e incompatibilidades establecidas del Art. 264 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. Se prescinde del Órgano Fiscalizador, el cual será ejercido por los socios.” General Roca, 11 de diciembre de 2024.Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas.- CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES CAPABIANCA S.R.L. (Cesión de Cuotas Sociales Modificación de Contrato Social) El Dr. Martías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular del Registro Público de Comercio de la IIIª Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito en calle Pasaje Juramento Nº 163 P.B. “B” de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, del Contrato de Cesión de Cuotas y Modificación de Contrato Social de fecha 28 de diciembre de 2023, de la Sociedad denominada “CAPABIANCA SRL” en donde: La socia: Masias María Ester DNI 6.376.791, cede y transfiere de la empresa CAPABIANCA SRL a: Fernández Boras Luciana DNI 34.347.188 de nacionalidad Argentina, mayor de edad, casada, de profesión comerciante, con domicilio en Coiron N° 114 B° El Frutillar de S. C. de Bariloche, la cantidad de 50 (cincuenta) cuotas sociales de Pesos Mil ($1.000) de valor nominal cada una, que representan la suma de Pesos Cincuenta mil ($50.000). Como consecuencia de la cesión, la cláusula “Cuarta” del contrato social se modifica en los siguiente términos: “Clausula Cuarta. Capital Social: el capital queda integrado de la siguiente manera: se fija en la suma de Cien Mil ($100.000) dividido en 100 cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una, suscripto por los socios en su totalidad de la siguiente forma: La Sra. Luciana Fernández Boras DNI 34.347.188 suscribe cincuenta (50) cuotas equivalentes a la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000), y el Sr. Juan Ignacio Gigena 27.255.330 suscribe cincuenta (50) cuotas equivalentes a la suma de Pesos Cincuenta mil ($50.000). Asimismo los integrantes de la Sociedad, resuelven, por unanimidad, aceptar la renuncia de la Sra. Masias María Ester quedando totalmente desvinculada de la sociedad. Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación del edicto. Dr. Martías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas.-–—•—–RÍO NEGRO COMBUSTIBLES S.R.L. El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público, sito en calle Mitre 480 de la ciudad de General Roca, ordena de acuerdo con los términos de los art. 10 y art 60 y modificaciones de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, la cesión de cuotas sociales de la Sociedad denominada RÍO NEGRO COMBUSTIBLES Sociedad de Responsabilidad Limitada, CUIT: 30-71012861-4. Actos que se resolvieron por acta de reunión de socios N°19 del 18 de diciembre 2024. - En el mencionado instrumento se aprobó por unanimidad la cesión de cuotas sociales en la siguiente proporción: El socio Héctor Raúl Valente casado en primeras nupcias con la Sra. Ángela Viviana Beatriz Díaz, DNI: 17.793.853 expone su decisión de vender, ceder y transferir la cantidad de 250 cuotas Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 81 partes del valor de ( $100,00) cada una, que representan el 25% del Capital Social a la Sra. Stella Maris Sacco, divorciada, DNI 17.793.929, de profesión docente, nacida el 7 de agosto de 1966, domiciliada en calle Mitre 1380 de esta ciudad. El monto de la presente Cesión se establece en la suma de $ 2.000.000,00 (pesos dos millones) en efectivo que se entrega en este acto sirviendo el presente instrumento de recibo suficiente. Asimismo, presta asentimiento conyugal la Sra. Ángela Viviana Beatriz Díaz, en cumplimiento con lo prescripto por el art. 470 del CCyC. En consecuencia, se decide modificar las cláusulas 4º del Contrato social, quedando redactada de la siguiente manera: “Cuarta-Capital Social: El Capital Social lo constituye la suma de pesos cien mil ($ 100.000,00) dividido en Mil (1000) cuotas sociales de pesos cien ($100,00), cada una; las cuales han sido suscriptas e integradas por los socios en la siguiente proporción; el socio Pirri Marcelo Daniel la cantidad de Quinientas (500) cuotas sociales que ascienden a la suma de Pesos cincuenta mil ($50.000,00) y el socio Valente Hector Raul la cantidad de Doscientos Cincuenta (250) que ascienden a la suma de Pesos veinticinco mil ($ 25.000,00) y la socia Stella Maris Sacco la cantidad de Doscientos Cincuenta (250) que ascienden a la suma de Pesos veinticinco mil ($ 25.000,00) . El capital se encuentra totalmente integrado. General Roca, 20 Diciembre de 2.024.Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas.- TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO FARMACIA SÁNCHEZ De acuerdo con los términos de la Ley 11.867, se publica en el Boletín Oficial por (5) días de la Transferencia de Fondo de Comercio de “Farmacia Sánchez”, CUIT 20-07807836-8, con domicilio en Avenida Roca N° 732 de la ciudad de General Roca, en los términos siguientes: a) Vendedores: Reina Cristina Sosa, argentina, nacida el 6 de Enero de 1951, DNI Nº 6.714.553, CUIL 23-06714553-4, viuda de sus primeras nupcias de Carlos Gustavo Sánchez y con domicilio en Avenida Roca Nº 732 de General Roca; María Amelia Sánchez, argentina, nacida el 1 de Diciembre de 1973, DNI Nº 23.648.122, CUIL 27-23648122-6, casada en primeras nupcias con Vladimir Maximiliano Aguzin, y con domicilio en calle Cerviño Nº 4653, Piso 12º, Dpto “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Cristina Emilia Sánchez, argentina, nacida el 1 de Diciembre de 1973, DNI Nº 23.648.121, CUIL 27-23648121-8, casada en primeras nupcias con Fernando Luis Barresi, y con domicilio en calle Sarmiento Nº 1105 de General Roca y Viviana Elena Sánchez, argentina, nacida el 5 de Noviembre de 1978, DNI Nº 26.805.603, CUIL 23-26805603-3, soltera, y con domicilio en calle Villegas Nº 340, Piso 4º, Dpto. “C” de General Roca, en su carácter de únicas herederas de la Sucesión “Sánchez Carlos Gustavo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte F-2RO-2481-C1-20). b) Comprador: “DAUA S.R.L.”, CUIT 30-68953878-5, con domicilio en calle San Martín Nº 87 de esta ciudad c) Precio: Dólares Estadounidenses Veinte Mil (U$S 20.000) d) Cambio de Nombre: “Farmacia San Martín 10”. Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación del Edicto. General Roca, 5 de Febrero de 2025. Notario Rodrigo Mauro Buis. Titular del Registro N° 10 - Villa Regina.-–—•—–FARMACIA SUYAI General Roca, 10 de Febrero de 2025. De acuerdo con los términos de la Ley 11.867, se publica en el Boletín Oficial por (5) días la Transferencia de Fondo de Comercio de “Farmacia Suyai”, CUIT 23-21384254-4, con domicilio en calle Leandro Alem N° 325 de la ciudad de Cipolletti, en los términos siguientes: a) Vendedora: Flavia San Segundo, argentina, nacida el 2 de Enero de 1970, DNI Nº 21.384.254, CUIL 23-21384254-4, soltera y con domicilio en Maestro Don Juan Espinosa N° 3143, Barrio Los Patricios II de Cipolletti, Provincia de Río Negro. b) Comprador: “DAUA S.R.L.”, CUIT 30-68953878-5, con domicilio en calle San Martín Nº87 de esta ciudad c) Precio: Dolares Estadounidenses Veinticinco Mil Ochocientos Treinta (U$S 25.830).- d) Cambio De Nombre: “Farma Ya”. Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación del Edicto. Notario Rodrigo Mauro BUIS. Titular del Registro N° 10 – Villa Regina.-–—•—–FARMACIA Y PERFUMERIA TIENGO General Roca, 6 de febrero de 2025. En carácter de Contador interviniente Alejandro A. Gorsky, ordena, de acuerdo con los términos de la Ley 11.867, la publicación en el Boletín Oficial por cinco (5) días la Transferencia de Fondos de Comercio de “Farmacia y Perfumeria Tiengo”, con domicilio en calle Avenida San Juan Nro.: 1301, local 4, de la localidad de General Roca Provincia de Río Negro, en los términos siguientes: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 82 a) Liliana Luisa Lucia Tiengo, argentina, nacida el 06 de Agosto de 1965, DNI: 17.384.748, CUIT: 2717384748-9, estado civil viuda de sus primeras nupcias, con domicilio en Alem N.º 1659 de esta ciudad de General Roca, como Vendedora. b) Milagros Sarasola, argentina, nacida el 07 de Diciembre de 1994, DNI:38.547.618, CUIT: 27-385476189, estado civil soltera, con domicilio en calle Moreno N.º 155 de esta ciudad de General Roca, como Compradora. c) Precio: Dólares Sesenta y Tres Mil (U$S63.000), como monto total de la operación. d) Cambio De Nombre: El comercio pasara a denominarse “Farmacia y Perfumeria Cielo”. Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la Publicación del edicto. Alejandro A. Gorsky, Contador Público Nacional.- CONVOCATORIAS CÁMARA DE TURISMO DE S.C. DE BARILOCHE Y ZONA ANDINA Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) De acuerdo a las disposiciones legales y el Estatuto Social, el Consejo Directivo de la Cámara de Turismo de S.C. de Bariloche y Zona Andina, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria Fuera de Término, que tendrá lugar el próximo jueves 06 de marzo de 2025, a partir de las 08:30 hs. en instalaciones de nuestra sede, sita en Avda. 12 de Octubre 1313, para tratar de conformidad el siguiente: ORDEN DEL DÍA Punto 1ro.: Designación de un Presidente y un secretario de la Asamblea. Punto 2do.: Designación de dos Asambleístas para firmar conjuntamente con Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea, quienes también integrarán la Comisión Escrutadora de la Asamblea. Punto 3ro.: Razones de la convocatoria Fuera de Término. Punto 4to.: Lectura, consideración y aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el Ejercicio cerrado el 30/06/2024. Punto 5to.: Elección de dos (02) miembros Titulares y dos (02) miembros Suplentes, para conformar Comisión Revisora De Cuentas, por el período de un (1) ejercicio económico. Punto 6to.: Elección total de miembros que conformarán la Comisión Directiva. Punto 7mo.: Actualización y aprobación de cuotas sociales. Nota: El Consejo Directivo estará integrado por los representantes de las Instituciones miembros según lo establece el Art. 23 inc. a y b: “…La cámara estará dirigida por un consejo directivo integrado por los miembros titulares provenientes de las siguientes categorías de socios: a) Uno por cada asociación fundadora b) uno por cada asociación miembro…” y los cargos serán distribuidos dentro de los 15 días siguientes de realizada la Asamblea según lo establece el Art. 24: “…Dentro de los 15 días de celebrada la Asamblea se constituirá en reunión el Consejo directivo que procederá a nombrar en su seno, los cargos pertinentes…Se elegirán a) un presidente, b) un vicepresidente, c) un secretario, d) un prosecretario e) un tesorero, f) un protesorero, g) cinco vocales, h) tres vocales suplentes…” Néstor Denoya, Presidente - Julieta Rimoldi, Secretaria - Mario Martino, Tesorero.-–—•—–ASOCIACIÓN TENEDORES DE BONOS DE PARTICIPACIÓN INVAP S.E Asamblea General Extraordinaria En cumplimiento de normas legales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de Tenedores de Bonos de INVAP S.E convoca a los/las Asociados/as a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de Febrero del 2025 a las 09:00 Hs, en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “Google Meet”, y en formato presencial, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1° Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 115/20 dictada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro. 2° Autorización al/la representante legal para confeccionar y firmar el acta. 3° Designación de dos socios/as para refrendar con el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea. 4° Razones de la convocatoria Extraordinaria. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 83 5° Modificación del Artículo N° 39 del Estatuto. 6° Modificación de Autoridades. 7° Sede ATB. Se pone en conocimiento a los/las socios/as mediante mail que la Asamblea a celebrase se podrá acceder mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario Matías Namiot, Presidente - Joaquin Sanchez Magariños, Secretario.-–—•—–ASOCIACION RIONEGRINA DE SQUASH RAQUETS Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a todos los Asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera de término) para el día 25 de febrero del 2025 a las 18 hs., en calle Morales nº 368 (Sede Bar Social), de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro, para tratar los siguientes temas: ORDEN DEL DÍA 1.- Razones de la convocatoria fuera de término. 2.- Lectura y consideración del Acta de la asamblea anterior. 3.- Lectura y consideración de la memoria, balance general, informe del revisor de cuentas correspondiente al ejercicio 2020/2024 cerrado el día 31 de diciembre del 2024. 4.- Renovación total de autoridades de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas (Presidente, Tesorero, Secretario, vocales). 5.- Nombramiento de dos socios para que con el Presidente y Secretario redacten y firmen Acta de la asamblea. Gastón González, Presidente.- Dolores Vallejo, Secretaria.-–—•—–CENTRO GENERAL ROCA DE JUBILADOS RETIRADOS Y PENSIONADOS POLICÍA DE RÍO NEGRO Asamblea General Ordinaria Convocase a los Asociados de la Institución Civil, Centro General Roca de Jubilados Retirados y Pensionados Policía de Río Negro, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Sede Social, sito en calle Buenos Aires Nº 793; el día 28 de Febrero del corriente año a hs. 09:00. para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA 1)- Designación de dos Socios para la Firma del Acta Correspondiente.2)- Informe de lo realizado hasta la fecha por la Comisión Directiva.3)- Consideración y Aprobación de la Memoria, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Finalizado el 30 de Noviembre de 2024.4)- Aprobación por parte de la Asamblea de Aumento de Cuota Social.Dicha Asamblea se realizara bajo autorización de la Inspección General de Personas Jurídicas.- Mirta Beatriz Bichara,Presidente CEJUPOL.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE JARDINERÍA MAIPUÉ Asamblea General Extraordinaria De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que esta Asociación realizará el día 05 de Marzo del 2025, a las 19 hs, en su sede ubicada en Parque Rosauer de la Localidad de Cipolletti.ORDEN DEL DÍA 1° Designación de dos Socios para refrenar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria.2° Modificación del artículo 34 título 10 del estatuto social. Silvia H Jones, Presidente.-–—•—–ASOCIACIÓN CLUB ATLÉTICO RÍO COLORADO Asamblea Ordinaria ( Fuera de Término) De acuerdo a las disposiciones estatutarias se convoca a Asamblea General Ordinaria Fuera De Término, que esta Asociación realizará el día 28 de febrero de 2025 a las 20 horas en su sede social sito en calle Juan B Justo 331 de la ciudad de Río Colorado a los efectos de considerar lo siguiente : Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 84 ORDEN DEL DÍA 1) Designar dos (2) socios para refrendar con el presidente y secretario el acta de la asamblea.2) Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Recursos y Gastos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, cerrado al 30/06/2024. 3) Razones de la convocatoria fuera de término.Analía Paulina Herrera,Presidente -Cristian Damián Goenaga, Secretario.- FE DE ERRATAS En el Boletín Oficial N° 6363 de fecha 10/02/2025 se omitió la publicación de las siguientes convocatorias: COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) Convocase a los Asociados al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes ala Asamblea General Ordinaria Fuera de Término, a realizarse en el local de calle 9 de Julio N° 1131 de esta ciudad, a celebrarse el día 21 de Febrero de 2.025 a las 18:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA a) Razones de la convocatoria fuera de término, b) Designación de 2 (dos) socios para que firmen el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario, c) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informes correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de julio de 2024. “Nota: se recuerda lo dispuesto por el artículo 34 del Estatuto donde se fija el plazo de espera para la realización de las Asambleas en una hora. La Comisión Directiva.” Nilda Apcarian, Presidente.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL DE ARTESANOS “ARTE SANO” Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Artesanos “Arte Sano”, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera de término) que se realizará el día 26 de febrero de 2025, en la sede social, sita en Tello s/n (Ex Campamento de Agua y Energía) de Luis Beltrán, a las 19:00 horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de 2 (dos) asociados para refrendar el Acta junto a la Presidente y la Secretaria. 2°) Razones de la Convocatoria fuera de término. 3°) Consideración y aprobación de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los Ejercicios Económicos N° 17 y Nº 18 finalizados el 30/04/2023 y el 30/04/2024, respectivamente. 4°) Elección de una nueva Comisión Directiva, en remplazo de la actual, por finalización de mandato y por el término de 2 (dos) años, 5 (cinco) titulares y 5 (cinco) suplentes. 5°) Elección de 1 (un) titular y 1 (un) suplente para integrar la Comisión revisora de Cuentas, en remplazo de la actual, por finalización de mandato y por el término de 2 (dos) años. Rosa Milliachi, Presidente.- María Dolores Oller, Secretaria.- Laura González, Tesorera.- ACLARACIONES Provincia de Río Negro LEGISLATURA Nota N° 14/25”SL” Viedma, 7 de febrero de 2025 Se solicita incluir en la publicación del próximo Boletín Oficial, la siguiente fe de erratas: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 85 Boletín Oficial nº 6348, publicado el día 23/12/2024, en la ley nº 5773: Donde dice: “… Artículo 18.- Audiencia preliminar. Formalidades. Si existen hechos controvertidos, el Juez o Jueza abre la causa a prueba y, si lo estima pertinente en atención a la naturaleza del conflicto, señala una audiencia a realizarse dentro de los 30 días de dictada la providencia que tiene por contestada la demanda o reconvención o firme, en su caso, el interlocutorio que resuelve las excepciones...” Debe decir: “… Artículo 18.- Audiencia preliminar. Formalidades. Si existen hechos controvertidos, el Juez o Jueza abre la causa a prueba y, si lo estima pertinente en atención a la naturaleza del conflicto, señala una audiencia a realizarse dentro de los treinta (30) días de dictada la providencia que tiene por contestada la demanda o reconvención o firme, en su caso, el interlocutorio que resuelve las excepciones…” ––O–– Nota N° 15/25”SL” Viedma, 7 de febrero de 2025 Se solicita incluir en la publicación del próximo Boletín Oficial, la siguiente fe de erratas: Boletín Oficial nº 6348, publicado el día 23/12/2024, en la ley nº 5766: Donde dice: “… Artículo 9°.- Exenciones o reducciones impositivas. El beneficio de exención o reducción de tributos provinciales previsto en el artículo 8°, inciso a) de la presente, puede otorgarse a los sujetos beneficiarios con el siguiente alcance: a) La exención para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se determina en cada caso de la siguiente manera: 1) Para proyectos de inversión nuevos: exención de hasta un ciento por ciento (100%) del impuesto en un plazo máximo de hasta tres (3) años exclusivamente para las actividades promocionadas. 2) Para el caso de ampliación en la capacidad de producción y/o de servicios: exención de hasta un ciento por ciento (100%) del incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, tomando como base el impuesto promedio determinado de los últimos doce (12) meses anteriores a la presentación del proyecto de la actividad promocionada, actualizado anualmente a valores constantes. Este beneficio podrá ser otorgado por un plazo máximo de hasta (3) años...” Debe decir: “… Artículo 9°.- Exenciones o reducciones impositivas. El beneficio de exención o reducción de tributos provinciales previsto en el artículo 8°, inciso a) de la presente, puede otorgarse a los sujetos beneficiarios con el siguiente alcance: a) La exención para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se determina en cada caso de la siguiente manera: 1) Para proyectos de inversión nuevos: exención de hasta un ciento por ciento (100%) del impuesto en un plazo máximo de hasta tres (3) años exclusivamente para las actividades promocionadas. 2) Para el caso de ampliación en la capacidad de producción y/o de servicios: exención de hasta un ciento por ciento (100%) del incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, tomando como base el impuesto promedio determinado de los últimos doce (12) meses anteriores a la presentación del proyecto de la actividad promocionada, actualizado anualmente a valores constantes. Este beneficio podrá ser otorgado por un plazo máximo de hasta tres (3) años...” ––O–– Nota N° 16/25”SL” Viedma, 7 de febrero de 2025 Se solicita incluir en la publicación del próximo Boletín Oficial, la siguiente fe de erratas: Boletín Oficial nº 6348, publicado el día 23/12/2024, en la ley nº 5771: Donde dice: “… Artículo 22.- Facultades del director/a ejecutivo/a. El/la directora/ ejecutivo/a tiene facultades para gestionar y administrar la ATUR, sin otras limitaciones que las que resulten de esta ley, de las normas que le fueren aplicables, de su reglamento interno y de las resoluciones del directorio, correspondiéndole: a) Proponer al directorio la estructura técnico profesional para el cumplimiento de las funciones de la agencia. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 86 b) Elaborar y someter a consideración del directorio los proyectos de planificación estratégica, promoción, equipamiento e infraestructura de la ATUR. c) Elaborar el presupuesto anual, el proyecto de reglamento interno y manuales de procedimientos necesarios para la gestión de la ATUR, y someterlo a consideración del directorio. d) Ejercer la representación legal de la ATUR con excepción de la representación en juicio, que estará a cargo de la Fiscalía de Estado. e) Tramitar ante las autoridades nacionales, provinciales, municipales, o extranjeras todo cuanto sea necesario para el cumplimiento del objeto de la ATUR. f) Conferir poderes especiales o generales, y revocarlos cuando lo considere conveniente. g) Celebrar acuerdos, convenios o contratos en el marco de sus competencias. h) Realizar toda inversión o gasto de la ATUR en el marco de su competencia, de acuerdo al reglamento interno y la ejecución de los planes anuales en materia de promoción e infraestructura turística provincial. i) Operar en cualquier forma con los bancos y demás instituciones de crédito y financieras, oficiales, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras. j) Contratar al personal y toda otra tarea relacionada con el manejo de los recursos humanos, en el marco de la normativa aplicable. k) Informar al directorio, cuando éste así lo requiera, sobre la gestión de la ATUR. l) Iniciar, promover y/o contestar todo trámite administrativo ante los órganos o entes de la administración nacional, provincial, municipal. m) Someter a consideración del directorio, las memorias e informes, inventario, balance general y estado de resultados. n) Convocar al directorio. La enumeración que antecede es meramente enunciativa y en consecuencia el/la directora/a ejecutivo/a tiene todas las facultades inherentes al objeto de la ATUR para celebrar los actos que resulten necesarios, y aquellos que se establezcan por reglamento…” Debe decir: “… Artículo 22.- Facultades del director/a ejecutivo/a. El/la director/a ejecutivo/a tiene facultades para gestionar y administrar la ATUR, sin otras limitaciones que las que resulten de esta ley, de las normas que le fueren aplicables, de su reglamento interno y de las resoluciones del directorio, correspondiéndole: a) Proponer al directorio la estructura técnico profesional para el cumplimiento de las funciones de la agencia. b) Elaborar y someter a consideración del directorio los proyectos de planificación estratégica, promoción, equipamiento e infraestructura de la ATUR. c) Elaborar el presupuesto anual, el proyecto de reglamento interno y manuales de procedimientos necesarios para la gestión de la ATUR, y someterlo a consideración del directorio. d) Ejercer la representación legal de la ATUR con excepción de la representación en juicio, que estará a cargo de la Fiscalía de Estado. e) Tramitar ante las autoridades nacionales, provinciales, municipales, o extranjeras todo cuanto sea necesario para el cumplimiento del objeto de la ATUR. f) Conferir poderes especiales o generales, y revocarlos cuando lo considere conveniente. g) Celebrar acuerdos, convenios o contratos en el marco de sus competencias. h) Realizar toda inversión o gasto de la ATUR en el marco de su competencia, de acuerdo al reglamento interno y la ejecución de los planes anuales en materia de promoción e infraestructura turística provincial. i) Operar en cualquier forma con los bancos y demás instituciones de crédito y financieras, oficiales, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras. j) Contratar al personal y toda otra tarea relacionada con el manejo de los recursos humanos, en el marco de la normativa aplicable. k) Informar al directorio, cuando éste así lo requiera, sobre la gestión de la ATUR. l) Iniciar, promover y/o contestar todo trámite administrativo ante los órganos o entes de la administración nacional, provincial, municipal. m) Someter a consideración del directorio, las memorias e informes, inventario, balance general y estado de resultados. n) Convocar al directorio. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 87 La enumeración que antecede es meramente enunciativa y en consecuencia el/la director/a ejecutivo/a tiene todas las facultades inherentes al objeto de la ATUR para celebrar los actos que resulten necesarios, y aquellos que se establezcan por reglamento…”. Donde dice: “… Artículo 29.- Recursos. La ATUR cuenta con los siguientes recursos: a) Los ingresos provenientes del cuarenta y cinco (45%) de lo recaudado en concepto de ingresos brutos de todas las actividades relacionadas con el turismo, según Anexo I de la presente, los que serán depositados mensualmente en una cuenta bancaria única cuya titularidad corresponde a la ATUR, quedando afectados exclusivamente al financiamiento de la agencia y los fondos específicos previstos por la presente…”. Debe decir: “… Artículo 29.- Recursos. La ATUR cuenta con los siguientes recursos: a) Los ingresos provenientes del cuarenta y cinco por ciento (45%) de lo recaudado en concepto de ingresos brutos de todas las actividades relacionadas con el turismo, según Anexo I de la presente, los que serán depositados mensualmente en una cuenta bancaria única cuya titularidad corresponde a la ATUR, quedando afectados exclusivamente al financiamiento de la agencia y los fondos específicos previstos por la presente…”. PARTIDOS POLÍTICOS Partido Pro-Propuesta Republicana Río Negro La Junta Electoral partidaria informa a sus afiliados que por Acta N°34/2025 JEP y en mérito al llamado a elecciones municipales que tendrán lugar el 27/04/2025 en los municipios de: Pomona, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Sierra Colorada, Ing. Jacobacci, Gral. E. Godoy, Cnel Belisle, Darwin y Maquinchao (Decreto Provincial 26/2025), el Consejo Directivo convoca a elecciones internas partidarias para el día 23/2/2025, fijando como fecha límite para presentación de listas y avales el día 15/2/2025 a las 12 hs a través de la mesa de entradas virtual prorionegro.juntaelectoral@gmail.com. La Junta Electoral partidaria recepcionará la documentación en soporte físico –para quien así lo pretenda- en el domicilio Raúl Alfonsín 2566, depto C, de la localidad de Viedma, el día 13 de febrero de 08:30 a 13 hs.Melisa E. Fuentes, Presidente Junta Electoral Pro - Propuesta Republicana.–—oOo—– Movimiento Socialista de los Trabajadores - Distrito Río Negro En la Ciudad de Cipolletti, a los 1 días del mes de febrero de 2025, siendo las 18:00 hs. en la sede partidaria de calle Velez Sarsfield 1350 depto 9 de esta ciudad, se reúne el Congreso del partido Movimiento Socialista de los Trabajadores Distrito Río Negro con la mayoría de sus miembros a fin de proceder a tratar como único tema la convocatoria a elecciones internas de autoridades. Abierta la sesión, el compañero Jorge “Jure” Paulic toma la palabra y propone que las elecciones de autoridades del distrito se realicen en fecha 2 de abril de 2025. Toma la palabra la compañera Fernanda Garramuño y propone que la Junta Electoral sea integrada por Paulic, Rosario de las Nieves, Figola, Manuel, Salvador, Sofía Natasha, y que las listas para su oficialización sean recepcionadas por la Junta Electoral hasta el día 2 de marzo de 2025. Luego de un breve intercambio de opiniones por unanimidad se resuelve: 1)- Convocar a elecciones internas de autoridades partidarias del distrito a realizarse el día 2 de abril de 2025 en el horario de 9 a 18 hs. para elegir los siguientes cargos: Congreso de Distrito 5 (cinco) titulares y 2 (dos) Suplentes; Comité Central: 3 (tres) titulares y 1 (uno) suplente, Comisión Fiscalizadora: 3 (tres) titulares y 1 (uno) suplente, y Comisión de disciplina: 3 (tres) Titulares y 1 (uno) Suplente. 2)- Designar a los/as compañeros/as: Paulic, Rosario de las Nieves DNI 30053632, Figola, Manuel DNI 43216994, Salvador, Sofía Natasha DNI 43087183, para conformar la Junta Electoral que funcionará todos los días hábiles en el horario de 19 a 20 hs. en la sede de Vélez Sarsfield 1350 depto. 9 Cipolletti. 3)- Las listas de candidatos/as para su oficialización se presentarán hasta el día 2 de marzo de 2025 a las 22 horas. 4)- Los padrones de afiliados/as con los que se efectuará el acto electoral se confeccionarán a partir del registro de afiliados/as que confecciona la Justicia Electoral. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 88 5)- Funcionará como lugar de votación la sede partidaria sita en calle Vélez Sarsfield 1350 depto. 9 Cipolletti en el horario de 9 a 18 hs. 6)- Se informará de todas estas resoluciones a los/as afiliados/as mediante publicación de circulación en la provincia y en carteleras tal como lo exige nuestra Carta Orgánica. Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión y se firma el acta. Fernanda Camila Garramuño.- Jeremías Exequiel Zalazar.- Jorge Paulic.–—oOo—– Asamblea del Movimiento Patagónico Popular CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA-ASAMBLEA M.P.P. Cipolletti, 1 de febrero de 2025.- La Presidencia de la Asamblea del Movimiento Patagónico Popular convoca a reunión ordinaria para el día viernes 28 de febrero de 2025, en calle Río Villegas 2076 de la ciudad de Viedma, a las 10:30 hs, con el siguiente orden del día: a) Acreditación de los miembros de la Asamblea; b) Aprobación de balance 2.023; c) Informe de la Mesa Ejecutiva Provincial sobre estado partidario; d) Tratamiento de la posibilidad de realizar alianzas para los comicios a realizarse en la provincia (Municipales) y Nacionales en todo el año 2025; e) Temas varios propuestos por los Asambleístas; f) Fijación de lugar, fecha y hora de la próxima asamblea. Fdo. Nelsón Américo Cides,Presidente Asamblea MPP.–—oOo—– Coalición Cívica ARI - Distrito Río Negro Res. S.E. Nº 01/2025 Viedma, 06 de febrero 2025. VISTO: La Resolución Nº 01/2025 DP, del día 06 de febrero de 2025 de la Dirección Provincial del Partido Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (CC- ARI) Distrito Río Negro, y CONSIDERANDO: Que es deber de este Servicio Electoral Provincial elaborar el cronograma electoral pertinente, Por Ello: El Servicio Electoral del Partido Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) Distrito Río Negro RESUELVE: Artículo 1º: Establecer el siguiente cronograma electoral para las elecciones internas del día 9 de marzo de 2025 convocadas por Resolución Nº 1/2025 de la Dirección Provincial Partidaria de la Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (CC- ARI) para las siguientes localidades: Coronel Belisle, General Enrique Godoy, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Darwin, Pomona, Sierra Colarada y cualquier otro municipio que adhiera a la elección municipal del 27 de abril del 2025, para los cargos de autoridades que así determinen las respectivas convocatorias. • Presentación de listas y avales: 21 de febrero de 2025 hasta las 12 horas, en el local central del Partido, ubicado en San Martin Nº 225-1º piso, Viedma, Rio Negro. • Reunión de la Asamblea Provincial según articulo 70 B d de la C.O.P: a las 18,00 horas del 21 de febrero de 2025. • Exhibición de las listas y avales en el local central del partido: 24/02/2025. • Último plazo para presentación de Impugnaciones: el 25/02/2025 hasta las 12 horas. • Vencimiento del plazo para que los apoderados de las listas contesten las impugnaciones: el 26/02/2025 hasta las 12 horas. • Fin del plazo para la resolución por parte del Servicio Electoral sobre las impugnaciones y observaciones: el 27/02/2025. • Oficialización de Listas: el 28/02/2025. • Oficialización de Boletas: 05/03/2025 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf 13 de febrero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6364 89 • Elecciones Internas: el 09/03/2025 de 8,00 horas a 18,00 horas. • Escrutinio definitivo: el 10/03/2025 • Proclamación de candidatos electos: el 11/03/2025 Artículo 2º: Solicitar a las Juntas Electorales Municipales correspondientes el corte de padrón de electores Independientes a la fecha publicada en la presente Resolución. Artículo 3º: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y en medios de comunicación de las respectivas localidades. Cumplido, Archívese. Pablo Horacio Feliciano, Presidente.- Ana Florencia Acosta, Vicepresidenta.––O–– Coalición Cívica ARI - Distrito Río Negro Res. Nº 01/2025 - D.P. Viedma, 06 de febrero 2025. VISTO: El Decreto N° 26/2025 del día 15/01/2025, publicado el 16 de enero de 2025 en el BO N° 6355, mediante el cual el Gobernador de la Provincia de Río Negro convoca a elecciones municipales, debido a la culminación de esos mandatos constitucionales de sus miembros actuales, para el día 27 de abril de 2025; y CONSIDERANDO: Que el Decreto mencionado ofrece a los Municipios, que acuerden con la fecha determinada para el acto eleccionario, la prestación del servicio electoral para elegir nuevas autoridades legislativas municipales el día 27 de abril de 2025. Que los municipios de Coronel Belisle, General Enrique Godoy, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Darwin, Pomona y Sierra Colorada podrán convocar a elecciones para cargos municipales para la fecha precitada. Que la Ley O N° 2431 – Código Electoral y de Partidos Políticos, en el Capítulo VIII, artículo 82 fija el procedimiento que los partidos políticos deben seguir para la nominación de candidatos a cargos electivos provinciales y/o municipales. Que el artículo 70 de la Carta Orgánica del Partido Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) Distrito Río Negro, determina el procedimiento que regirá la elección de candidatos electivos provinciales y municipales. Que el artículo 70 inciso A de la Carta Orgánica establece que la elección de candidatos se realizará a través de internas abiertas con voto secreto y no obligatorio. Que el artículo 70 inciso B de la Carta Orgánica faculta a la Dirección Provincial y al Servicio Electoral a adecuar la convocatoria y el cronograma electoral interno ante plazos tan acotados como los establecidos en la convocatoria citada, para garantizar el proceso eleccionario partidario. Por Ello: La Dirección Provincial del Partido Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) Distrito Río Negro RESUELVE: Artículo 1°- Convocar a los afiliados del Partido Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) Distrito Río Negro a elecciones internas partidarias a realizarse el día 9 de marzo de 2025 de 8:00 horas a 18:00 horas, para la elección de candidatos a cargos municipales convocados para la elección del próximo 27 de abril de 2025 en las siguientes localidades: Coronel Belisle: Resolución 01/2025 dos (2) Concejales titulares y dos (2) Concejales suplentes. General Enrique Godoy: Resolución 05/2025 dos (2) Concejales titulares y dos (2) Concejales suplentes. Ingeniero Jacobacci: Resolución 026/2025 dos (2) Concejales titulares y dos (2) Concejales suplentes. Maquinchao: Ordenanza 467/2025 dos (2) Concejales titulares y dos (2) Concejales suplentes. Ñorquinco: Resolución 04/2025 dos (2) Concejales titulares y dos (2) Concejales suplentes. Pilcaniyeu: Resolución 13/2025 un (1) Concejal titular y un (1) Concejal suplente. Darwin: Resolución 001/2025 dos (2) Concejales titulares y dos (2) Concejales suplentes. Pomona: Resolución 15/2025 un (1) Concejal titular y un (1) Concejal suplente. Sierra Colorada: Resolución 001/2025 un (1) Concejal titular y un (1) Concejal suplente. Artículo 2º.- Encomendar al Servicio Electoral Partidario la confección del cronograma completo para dicha compulsa, como asimismo la designación de los Presidentes de Mesa y el lugar de votación en cada una de las localidades citadas, el que deberá determinarlo en el acto de oficialización de listas. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6364 13 de febrero de 2025 90 Artículo 3º.- Las listas deberán presentarse hasta las 12:00 horas del día 21 de febrero de 2025, en la sede del Servicio Electoral sito en San Martín 225 1° piso de la ciudad de Viedma, respetando el principio de Participación Equivalente de Géneros (art. 148 C.E.) y demás previsiones dispuestas en el Código Electoral y en la Carta Orgánica Partidaria. Artículo 4º.- Notifíquese a la Asamblea Provincial en los términos del artículo 70 inciso B subinciso d, a sus efectos. Artículo 5º.- El Servicio Electoral publicará sus resoluciones en la página web partidaria. Artículo 6º.- Comuníquese al Servicio Electoral, a la Mesa Directiva de la Asamblea Provincial, publíquese el edicto correspondiente. Regístrese. María Eugenia Paillapi, Presidenta.- Dianco Chiacchiarini, Vicepresidente.–—oOo—– Renovación y Desarrollo Social RESOLUCIÓN Nº 04/25 Cipolletti, 11 de febrero de 2025. Visto: (…) Por ello: La Junta Provincial del Partido Renovación y Desarrollo Social RESUELVE: Artículo 1º: Convocar a los afiliados del Partido ReDeS a elecciones internas a realizarse el día 02 de Marzo de 2025, de 8.00 a 18.00 horas, para la nominación de los afiliados y/o extrapartidarios que representarán al Partido, ya sea en forma individual o en alianza electoral transitoria, en los comicios a realizarse el día 17 de Abril de 2025 en la localidad de Ingeniero Jacobacci y/o cualquier otro municipio de la provincia de Río Negro que compulse en dicha fecha. Artículo 2º: Serán cargos a elegir: (a) Dos (2) ciudadanos para el cargo de Concejal Municipal Titular y dos (2) ciudadanos para el cargo de Concejal Municipal Suplente. Artículo 3º: Avales. Los avales para la presentación de listas de candidatos serán del uno por ciento (1%) del padrón electoral partidario definitivo como máximo; con un mínimo de veinte (20) afiliados, conforme lo dispone el artículo 46º de la Carta Orgánica partidaria. Artículo 4º: Será el Tribunal Electoral el encargado de llevar adelante todo el proceso electoral, en los términos establecidos en los artículos 35 y cctes de la Carta Orgánica partidaria. Recepcionará las listas de candidatos, aceptaciones de candidaturas y avales a las mismas. Artículo 5º: Estarán habilitados para participar como candidatos los afiliados del partido y/o extrapartidarios, que cumplan con las condiciones de elegibilidad del cargo para cual se postulan. Artículo 6º: Plazo y forma de la presentación de listas: Las listas se presentarán hasta el día 22 de Febrero de 2025 a las 24 hs. ante el Tribunal Electoral partidario, en calle Luis Toschi Nº 450 de la ciudad de Cipolletti. Artículo 7º: Padrones de Electores: Los padrones partidarios a utilizar el día de la elección serán oficializados por el Tribunal Electoral del partido. Dichos padrones contendrán la nómina de los afiliados que se hayan incorporado hasta el día de la fecha de la presente convocatoria. Artículo 8º: El Tribunal Electoral designará a las autoridades de mesa y los lugares de votación, debiendo realizar la difusión correspondiente, conforme lo dispone el articulo 35 Inc. c) de la Carta Orgánica. Facultase además al Tribunal Electoral para dictar todas aquellas normas conducentes al desarrollo del presente proceso electoral. Artículo 9º: En caso de oficializarse una sola lista se prescindirá del acto eleccionario según lo dispone el Artículo 40 de la Carta Orgánica Partidaria. Artículo 10º: Se faculta al Tribunal Electoral a disponer la modificación de los plazos establecidos en la presente resolución en orden al mejor desempeño del proceso electoral o por razones de fuerza mayor. Artículo 11º: Regístrese, comuníquese a los integrantes del Tribunal Electoral y a la Junta Electoral Municipal en los términos de ley, hágase saber a los apoderados partidarios y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial; medios gráficos y de difusión radiotelevisiva. Leandro Augusto Capponi, Presidente.- Martín Fernando Conde Kletzel, Vicepresidente.BOLETÍN OFICIAL Secretaría Legal y Técnica - Dirección de Despacho y Boletín Oficial PROVINCIA DE RÍO NEGRO Firmado digitalmente por: MOSQUERA Maria Julia Fecha y hora: 13.02.2025 11:49:50 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6364.pdf