- República Argentina - Número 6351 2 de enero de 2025 AÑO LXVI PUBLICACIÓN OFICIAL PROVINCIAL Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 1.305.136 NORMATIVA: LEY Nº 40 AÑO 1958, LEY Nº 4800 AÑO 2012, LEY Nº 5261 AÑO 2017, LEY N° 5736 AÑO 2024. DECRETO Nº 1351 AÑO 2018 “La edición y publicación electrónica del Boletín Oficial con firma digital, reviste carácter de oficial, obligatoria y auténtica, produciendo plenos efectos jurídicos.” GOBERNACIÓN PROVINCIA DE RÍO NEGRO Alberto Edgardo Weretilneck, Gobernador Provincia de Río Negro SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA María Julia Mosquera, Secretaria Legal y Técnica Nicolás Fabricio Cravotta, Subsecretario Legal y Técnico María Luciana De La Fuente, Directora de Despacho y Boletín Oficial EDICIÓN DE 107 PÁGINAS boletinoficial.rionegro.gov.ar SUMARIO EN PÁGINA 2 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6351 2 de enero de 2025 2 SUMARIO SECCIÓN ADMINISTRATIVA LEY 5776 - 30/12/24 - Código Procesal Constitucional ................................................................................................................................................................................................. 3 DECRETOS DECRETO N° 533/24.- 19/12/2024.- Apruébese la Licitación Pública Nº 60/2.024 para la ejecución de la obra denominada: “S/ Recalce de Fundaciones y Refacciones Generales en Esc. Prim. Nº 128 - Gral. Roca”. ............................................................................................................................................................................. 13 DECRETO N° 534/24.- 19/12/2024.- Aprobar la Renegociación del Contrato de la obra denominada “Construcción de Edificio Propio para ESRN N° 21 - Catriel ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17 DECRETOS SINTETIZADOS .......................................................................................................................................................................................................................................... 25 RESOLUCIONES ............................................................................................................................................................................................................................................................... 27 FALLOS ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 32 DISPOSICIÓN .................................................................................................................................................................................................................................................................... 34 LICITACIONES ................................................................................................................................................................................................................................................................. 34 CONCURSOS ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 36 COMUNICADO ................................................................................................................................................................................................................................................................. 47 EDICTOS LEY PIERRI ...................................................................................................................................................................................................................................................... 47 EDICTO DE MINERÍA ..................................................................................................................................................................................................................................................... 48 EDICTOS I.P.P.V. ............................................................................................................................................................................................................................................................... 49 NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDA ................................................................................................................................................................................................... 49 SECCIÓN JUDICIAL EDICTOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 51 ACORDADAS ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 67 SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA Y ENTIDADES CIVILES ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC. ..........................................................................................................................................................................................................94 ACTAS ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 103 COMUNICADO ............................................................................................................................................................................................................................................................... 105 CONVOCATORIAS ......................................................................................................................................................................................................................................................... 105 PARTIDO POLÍTICO (Republicanos Unidos) ........................................................................................................................................................................................................ 107 Suplemento 6351 - RESOLUCIONES Ministerio de Hacienda - RESOL-2024-712-E-GDERNE-ME - RESOL-2024-716-E-GDERNE-ME RESOL-2024-720-E-GDERNE-ME - RESOL-2024-722-E-GDERNE-ME RESOL-2024-726-E-GDERNE-ME CONTACTOS BOLETÍN OFICIAL INSTITUCIONAL Ley Nº 5261 (modif ley N° 40) Artículo 3°.- El texto de todas las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, son tenidas por auténticas. boletinoficial@legalytecnica.rionegro.gov.ar ldelafuente@legalytecnica.rionegro.gov.ar Boletín Oficial PUBLICACIONES mesaunica@boletinoficial.rionegro.gov.ar Tel.: 2920 - 423512 Laprida 212 - Viedma Provincia de Río Negro Publicado en el Portal de la Provincia de Río Negro en: http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6351 2 de enero de 2025 3 SECCIÓN ADMINISTRATIVA LEY LEY N° 5776 DECRETO N° 1/25 DECTO-2025-1-E-GDERNE-RNE Viedma, Jueves 1 de Enero de 2025 Promúlgase como Ley N° 5776 el texto que forma parte integrante del presente Decreto (IF-202500000367-GDERNERNE-1). Cúmplase, Publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.WERETILNECK.- F. G. Gatti. María Julia Mosquera, Secretaria Legal y Técnica. La Legislatura de la Provincia de Río Negro Sanciona con Fuerza de LEY Artículo 1°.- Se aprueba como Código Procesal Constitucional el texto que como Anexo I forma parte de la presente. Artículo 2°.- Esta norma se aplica a los juicios que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y también para los que a esa fecha se encuentren en trámite, siempre que su aplicación resulte compatible con los actos procesales ya cumplidos y no afecte el derecho de defensa de las partes. Artículo 3°.- En todos los casos en que el Código otorga plazos más amplios para la realización de actos procesales, se aplican éstos aún a los juicios anteriores a la publicación de la ley. Artículo 4°.- El Superior Tribunal de Justicia queda facultado para dictar las normas reglamentarias que aseguren el mejor cumplimiento de las contenidas en este cuerpo legal. Artículo 5°.- Se derogan las leyes B nº 1829, B nº 2384, B nº 2779, P nº 2921, B nº 3246, B nº 3368 y los artículos 793 a 801 del Código Procesal Civil y Comercial. Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese. Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro. Aprobado en General y en Particular por Mayoría Votos Afirmativos: ACEVEDO Javier E., AGOSTINO Daniela B., BERNATENE Ariel R., CÉVOLI María Celia, CIDES Juan Elbi, DOCTOROVICH Claudio A., ESCUDERO María Andrea, FREI María L., FRUGONI Fernando G., GONZÁLEZ ABDALA Marcela H., KIRCHER Aime M., LACOUR Martina V., LÓPEZ Facundo M., MANSILLA Elba Y., MORALES Silvia B., MORENO Norberto E., MURILLO ONGARO Juan S., NOALE Luis A., PICA Lucas R., PICOTTI Gabriela A., ROSSIO María M., SAN ROMÁN Gustavo M., SANGUINETTI Daniel H., SCAVO Roberta, STUPENENGO Ofelia I., SZCZYGOL Marcelo F., VALERI Carlos A., YAUHAR Soraya E., YENSEN Lorena R., ZGAIB Luis F. Votos Negativos: BELLOSO Daniel R., BERROS José L., DELGADO SEMPÉ Luciano J., DOMÍNGUEZ César R., IBARROLAZA Santiago, MARKS Ana I., MC KIDD María P., ODARDA María M., PILQUINAO Carmelio F. Fuera del Recinto: DANTAS Pedro C., MARTIN Juan C., MATZEN Lorena M. Ausentes: GARCÍA Leandro G., IVANCICH Luis A., REYNOSO Natalia E., SPÓSITO Ayelén Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente. Legislatura de Río Negro. Cdor. Hernán Bocci, Secretario Legislativo. Legislatura de Río Negro. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 4 ANEXO I CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL TÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1°.- Objeto. La presente norma tiene por objeto regular los juicios de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad por omisión, los conflictos de poderes previstos en el artículo 207 incisos 1) y 2) apartados a., b. y d., de la Constitución Provincial y las acciones procesales constitucionales para el ejercicio de los derechos y garantías en ella previstos. TÍTULO II JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD CUESTIONES DE COMPETENCIA Y CONFLICTO DE PODERES PÚBLICOS CAPÍTULO I ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Artículo 2°.- Objeto del juicio. La acción procede para demandar: a) La declaración de inconstitucionalidad de ley, decreto, ordenanza, resolución o reglamento, de carácter general, que estatuya sobre materia regida por la Constitución Provincial. b) La declaración de inconstitucionalidad en las acciones por incumplimiento en el dictado de una norma que impone un deber concreto al Estado provincial o a los municipios conforme al artículo 207 inciso 2) apartado d. de la Constitución Provincial. En ambos casos debe observarse el procedimiento previsto en el presente Capítulo. Artículo 3°.- Tribunal competente. Plazo para demandar. La demanda se debe interponer ante el Superior Tribunal de Justicia dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, computados desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor. Después de vencido ese plazo se considera extinguida la competencia originaria del Superior Tribunal, sin perjuicio de la facultad del interesado para ocurrir ante el fuero contencioso administrativo en defensa de los derechos patrimoniales que estime afectados. Artículo 4°.- Excepciones. No rige dicho plazo cuando se trate de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos de carácter institucional o que afecten derechos de la personalidad no patrimoniales. Tampoco rige, cualquiera sea la naturaleza de los preceptos impugnados, cuando éstos no hayan sido aún aplicados al demandante y la acción se ejercite con finalidad preventiva o se trate de la acción de inconstitucionalidad por omisión del artículo 207 inciso 2) apartado d., de la Constitución Provincial. Artículo 5°.- Forma de la demanda. En la presentación de la demanda, se debe observar en lo pertinente, lo dispuesto para la interposición de las demandas en juicio ordinario del Código Procesal Civil y Comercial. Debe indicarse además la ley, decreto, ordenanza, resolución o reglamento impugnado. Corresponde citar la cláusula de la Constitución que se sostenga haberse infringido y fundamentar la petición en términos claros y concretos. Artículo 6°.- Traslado. Legitimación pasiva. Notificación. La presidencia del Tribunal, da traslado de la demanda por treinta (30) días: 1. Al Gobernador/a y al/a la Fiscal/a de Estado cuando la norma o disposición impugnada haya sido dictada por los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial. 2. A los/as Intendentes/as Municipales o a los/as funcionarios/as que ejerzan la titularidad de los organismos involucrados, cuando los preceptos cuestionados emanaren de dichas entidades. Cuando la demanda se interponga contra la provincia, la citación se notifica al/a la Gobernador/a y a la Fiscalía de Estado, quien es parte necesaria, en el domicilio electrónico que tengan constituido en el sistema de gestión habilitado por el Superior Tribunal de Justicia. De igual manera se notifica a los municipios que se encuentren vinculados al sistema de gestión judicial. De no estar registrados, la notificación se cumple en las respectivas sedes de sus domicilios legales, en formato papel. Artículo 7°.- Medidas probatorias. Contestada la demanda o vencido el término para hacerlo, si existen hechos controvertidos la presidencia del Tribunal abre la causa a prueba y ordena la producción de aquélla que resulte conducente para el esclarecimiento de aquellos, fijando el término dentro del cual deben diligenciarse, el que no puede exceder de ciento veinte (120) días. Si la causa es de puro derecho, dentro del plazo de cinco (5) días computados desde la firmeza de la providencia que así lo declara, las partes pueden ampliar los fundamentos de sus pretensiones o defensas, con lo que la tramitación queda conclusa para definitiva. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 5 Artículo 8°.- Clausura del período probatorio. Alegatos. Una vez producida toda la prueba o declarada la negligencia de la pendiente, se dispone la clausura del período probatorio. Firme dicha providencia, por Secretaría se establece un plazo común de diez (10) días para que se alegue el mérito de la prueba, si las partes lo creyeren conveniente. Artículo 9°.- Vista a la Procuración. Autos para sentencia. Plazo. Vencido el plazo fijado en el artículo anterior se da vista de las actuaciones para dictamen a la Procuración General, por el término de quince (15) días. Una vez devueltas, se llama autos para dictar sentencia, la cual deberá dictarse dentro del plazo de ochenta (80) días. Artículo 10°.- Contenido de la decisión. Si el Superior Tribunal de Justicia estima que la ley, decreto, ordenanza, resolución o reglamento individualizados en la demanda son contrarios a la cláusula o cláusulas constitucionales que se han citado, debe hacer la correspondiente declaratoria sobre los puntos discutidos y, en su caso, decretar la abrogación que prevé el artículo 208 de la Constitución Provincial. Cuando se haga lugar a la acción de inconstitucionalidad por omisión, la sentencia debe fijar el plazo para que se subsane dicha omisión. En caso de incumplimiento de la manda judicial, es de aplicación lo dispuesto por el artículo 207 inciso 2) apartado d., “última parte” de la Constitución Provincial. Si se estima que no existe infracción a la Constitución o incumplimiento en los casos de inconstitucionalidad por omisión, se rechaza la demanda. Artículo 11°.- Supletoriedad. Las disposiciones previstas para el proceso ordinario en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial y las del Código Procesal Administrativo son de aplicación supletoria en todo lo que no se encuentra particularmente regulado en el presente, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y características del proceso. CAPÍTULO II CUESTIONES SOBRE COMPETENCIA Y CONFLICTOS DE PODERES PÚBLICOS Artículo 12°.- Tribunal competente. Plazos. Las causas sobre competencia y facultades entre poderes públicos de la provincia o entre tribunales inferiores, salvo que estos tengan otro superior común; los conflictos de poderes de los municipios; entre distintas municipalidades o entre éstas y otras autoridades provinciales, son resueltas por el Superior Tribunal de Justicia, teniendo a la vista los antecedentes que le sean remitidos y previo dictamen de la Procuración General. Deducida la demanda el Superior Tribunal debe requerir del otro poder o autoridad, según corresponda, el envío de los antecedentes constitutivos del conflicto, los que deben ser remitidos dentro de los cinco (5) días, con prevención de que, en caso de negativa, silencio o respuesta evasiva se resolverá con los presentados por el demandante. Artículo 13°.- Sentencia. Una vez evacuada la vista por la Procuración General en un plazo que no puede superar los cinco (5) días, se dicta sentencia dentro del plazo de quince (15) días. TÍTULO III ACCIONES PROCESALES CONSTITUCIONALES CAPÍTULO I REGLAS PROCESALES GENÉRICAS Artículo 14°.- Requisitos. Para la protección de los derechos y libertades humanas reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución Provincial en los términos del artículo 43 y para las acciones especiales aquí reguladas se requiere: a) Un acto situación de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en la restricción de derechos, cuya determinación no requiera mayor debate y prueba. b) Urgencia extrema. c) La demostración de un daño grave e irreparable. d) Inexistencia de otras vías idóneas más adecuadas. Artículo 15°.- Órgano competente. En las acciones de amparo individual o colectivo o cualquiera de las acciones individuales específicas, en cuanto no tengan regulación en contrario, es competente para entender el/la Juez/a letrado/a inmediato/a, sin distinción de fueros y aunque forme parte de un Tribunal Colegiado. En casos de acciones interpuestas ante Tribunal Colegiado, la accionante debe seleccionar a uno de sus integrantes, de acuerdo con la manda del artículo 43 de la Constitución Provincial. En caso de no hacerlo, debe intervenir la presidencia del Tribunal. En las acciones previstas en los artículos 44 y 45 de la Constitución Provincial es competente el Superior Tribunal de Justicia. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 6 Artículo 16°.- Legitimación. Formalidades. El afectado o restringido en sus derechos por sí o por terceros -aún sin mandato- puede interponer la acción sin formalidad alguna y por cualquier medio de comunicación, excepto para aquellas acciones que en el presente Código se prescriben recaudos específicos. Artículo 17°.- Trámite. Las acciones previstas en el artículo 43 de la Constitución Provincial tramitan de oficio y se resuelven previo informe requerido a la autoridad o particular que suprimió, restringió o amenazó libertades o derechos. Los pedidos de informes en las acciones de amparo, cuando el requerimiento se dirija a una autoridad u organismo público provincial, deben ser notificados al destinatario y simultáneamente a la Fiscalía de Estado en el domicilio que tengan constituido en el sistema de gestión judicial habilitado por el Superior Tribunal de Justicia. De no encontrarse vinculados al sistema, la notificación se cumplirá en las respectivas sedes de su domicilio legal, en formato papel. De igual manera se notifica a los municipios que se encuentren vinculados al sistema de gestión judicial. De no estar registrados, la notificación se cumple en las respectivas sedes de sus domicilios legales, en formato papel. Previo a resolver en las acciones previstas en los artículos 43, 44 y 45 de la Constitución Provincial que tramitan ante un Juez del Superior Tribunal de Justicia o ante el pleno, se confiere vista a la Procuración General. Artículo 18°.- Vía recursiva. Las sentencias definitivas que resuelven sobre el fondo de la cuestión constitucional en las acciones de amparo individual o colectivo o en cualquiera de las acciones individuales específicas -hábeas data, amparo informativo y hábeas corpus- son susceptibles del recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia. El recurso se debe interponer dentro del plazo de cinco (5) días computados desde la notificación de la decisión a través del sistema de gestión judicial y fundar en el mismo acto o dentro de los cinco (5) días siguientes a la concesión. El recurso se concede en relación y con efecto suspensivo, excepto cuando ello pueda poner en riesgo grave e inminente la vida o la salud del individuo accionante o la de aquel por quien reclama, en cuyo caso se concede con efecto devolutivo. En el caso que la sentencia haya sido dictada por un Juez del Superior Tribunal de Justicia, contra la misma procede el recurso de reposición ante el cuerpo en pleno, el que debe interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación. No son apelables las resoluciones sobre cuestiones secundarias o accesorias ni aspectos procesales que no hacen a la cuestión de fondo de la garantía procesal específica de la Constitución, excepto que se configure un supuesto de arbitrariedad o que se afecte la garantía del debido proceso. En los amparos colectivos, además de la sentencia definitiva, también es recurrible la sentencia que resuelve sobre las medidas cautelares. Artículo 19°.- Costas. En los casos en que el requirente de la acción procesal constitucional sea representado o cuente con el patrocinio letrado de la Defensa Pública y el requerido resulte un organismo o repartición del Estado provincial, la imposición de costas es por su orden. Artículo 20°.- Límite a la actuación oficiosa. Toda potestad ordenatoria o de actuación oficiosa por parte de la magistratura tienen como límites en su proceder a las garantías constitucionales del debido proceso. CAPÍTULO II MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN Y PROHIBICIÓN Artículo 21°.- Objeto. Los mandamientos de ejecución y prohibición contemplados en los artículos 44 y 45 de la Constitución Provincial tienen por objeto la preservación de los derechos de las personas frente a actos u omisiones en contradicción con un deber concreto legal o reglamentariamente previsto en la actuación administrativa del Estado provincial o municipal. Artículo 22°.- Mandamiento de ejecución. Requisitos. Procedencia. Procede cuando se acrediten los siguientes extremos: a) Los recaudos del amparo genérico previstos en el artículo 14 del presente. b) La existencia de un deber legalmente impuesto en la Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución a un funcionario/a o ente público administrativo. c) El rehusamiento expreso para cumplir su ejecución, por parte de un funcionario/a o ente público administrativo. d) Afectación por tal rehusamiento de los derechos de los accionantes. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 7 Artículo 23°.- Mandamiento de prohibición. Requisitos. Procedencia. Procede cuando se acrediten los siguientes extremos: a) Los recaudos del amparo genérico previstos en el artículo 14 del presente. b) La existencia de una prohibición que legalmente surge de la Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución. c) La ejecución de actos por parte de un/a funcionario/a o ente público administrativo en contradicción al inciso anterior. d) Afectación por tal actuar de los derechos de los accionantes. Artículo 24°.- Competencia y trámite. Es competente para entender en los mandamientos de ejecución y prohibición el Superior Tribunal de Justicia, quien previa comprobación sumaria de los hechos denunciados libra el mandamiento a fin de ordenar el cumplimiento inmediato del deber omitido o el mandamiento judicial prohibitivo. CAPÍTULO III HÁBEAS CORPUS Artículo 25°.- Objeto. El hábeas corpus tiene por objeto la protección de la libertad ambulatoria contra toda acción u omisión que directa o indirectamente, de modo actual o inminente, en forma ilegal o arbitraria, la afecte, restrinja o amenace. También es procedente en caso de agravamiento arbitrario de las condiciones de detención legal o en el supuesto de desaparición forzada de personas. La petición puede ejercerse y debe ser resuelta aún durante la vigencia del estado de sitio, o de suspensión de garantías constitucionales con afectación de la referida libertad. Artículo 26°.- Inadmisibilidad. Es inadmisible cuando: a) Se interponga con la sola finalidad de desplazar al/a la Juez/a competente. b) Suponga obviar o sustituir las atribuciones legales correspondientes a otras autoridades. c) Se advierta de modo manifiesto que la libertad e integridad física de la persona involucrada cuenta con un adecuado marco de tutela en el proceso judicial al que ha sido sometida y en curso. En ningún caso puede desestimarse por cuestiones meramente formales. Artículo 27°.- Competencia. Puede interponerse ante cualquier Juez/a letrado/a inmediato/a sin distinción de fueros o instancias y aunque forme parte de un tribunal colegiado. Artículo 28°.- Forma. No requiere formalidad alguna y puede ejercerse por sí o a través de terceros, aún sin mandato, a cualquier hora, por escrito, oralmente o por cualquier otro medio. En caso de oralidad o medio de interposición asimilable, se debe labrar acta en la cual, cuando fuera posible, se menciona la identidad del peticionante. Sin perjuicio de ello, quien lo ejerza debe proporcionar, en lo posible: nombre y domicilio real del peticionante; nombre y domicilio real y demás datos personales conocidos de la persona en cuyo favor se peticiona; autoridad o particular de quien emane el acto denunciado como lesivo y sucinta relación de las razones que fundamentan el pedido. Artículo 29°.- Informe. El/la Juez/a del hábeas corpus debe solicitar de inmediato al autor de la medida informe escrito, el que debe responderse en un plazo no mayor de doce (12) horas. El informe debe contener las razones que fundaron la medida o acto atacados y, en su caso, las actuaciones labradas. Artículo 30°.- Orden de hábeas corpus. El/la Juez/a interviniente, cuando corresponda, debe dictar orden de hábeas corpus y notificar al funcionario/a o particular a quien se dirige o a aquél bajo cuya guarda o autoridad se encuentre la persona a favor de quien ha sido expedida, que: a) En caso de privación de la libertad de una persona, ordena que la autoridad requerida presente ante él al detenido juntamente con el informe al que se refiere el artículo precedente, el cual debe contener, por lo menos, el motivo en que se funda la medida y la forma y condiciones en que se cumple. Si se ha obrado por orden escrita de autoridad competente, ésta debe acompañarse. En el supuesto de que el detenido hubiera sido puesto a disposición de otra autoridad, debe informarse quién, por qué causa y en qué oportunidad se efectuó dicho acto. b) Si se trata de amenaza actual de privación de la libertad de una persona, debe ordenar que la autoridad requerida presente el informe del artículo anterior. c) Si se ignora la autoridad de la cual emana el acto denunciado como lesivo, debe librar la orden a los superiores jerárquicos de la institución que la denuncia indique. La orden se expide indicando fecha y hora, salvo que el/la Juez/a del hábeas corpus considere necesario constituirse personalmente en el lugar donde se encuentre el/a restringido/a de su libertad. En tal caso, puede emitirla oralmente, con constancia en el acta. Artículo 31°.- Cumplimiento. La autoridad o particulares requeridos deben cumplir la orden de inmediato o en el plazo que se determine de acuerdo con las circunstancias del caso. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 8 Si por impedimento de cualquier naturaleza el/la restringido/a en su libertad no puede ser llevado ante el/la Juez/a interviniente, la autoridad o particular requerido deben presentar en el mismo término un informe complementario de la causa que impida el cumplimiento de la orden, haciendo saber también el plazo en que podrá ser cumplida. El/la Juez/a si considera necesario puede realizar diligencias y autorizar a un familiar o persona de confianza para que tome contacto personal con el/la afectado/a. Desde el conocimiento de la orden de hábeas corpus el/la restringido/a de su libertad queda a disposición del/de la Juez/a que la emitió para la realización del procedimiento. Artículo 32°.- Audiencia. Prueba. El/la Juez/a interviniente puede convocar a audiencia citando a tal fin a todos los/as interesados/as. Tanto el/la requirente como el/la requerido/a, pueden contar con asistencia letrada y se les debe dar oportunidad para que se pronuncien por sí o por intermedio de sus letrados/as. De oficio o a pedido de uno/a de los/as interesados/as puede solicitarse la realización de diligencias probatorias a consideración del/de la Juez/a interviniente. Producida la prueba se pasa a resolver. Artículo 33°.- Sentencia. Cuando no sea necesaria la celebración de la audiencia se resuelve sin más trámite en un plazo de veinticuatro (24) horas. Las sentencias que denieguen el hábeas corpus se consideran definitivas a los efectos de la interposición del recurso de apelación del artículo 18 del presente. Artículo 34°.- Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal tiene todos los derechos otorgados a los demás intervinientes. Se le notifica el inicio de las actuaciones. No es necesario citarlo o notificarlo para la realización de los actos posteriores. CAPÍTULO IV HÁBEAS DATA Artículo 35°.- Objeto. La acción de hábeas data procede toda vez que a una persona física o jurídica se le niegue el derecho a conocer gratuita e inmediatamente todo dato que de ella o sobre su patrimonio conste en registros o bancos de datos públicos pertenecientes al Estado provincial, los municipios y en similares privados destinados a proveer información a terceros y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización. Artículo 36°.- Límites. El ejercicio de la acción de hábeas data en ningún caso puede afectar el secreto de las fuentes de información periodística. Artículo 37°.- Legitimación activa. Toda persona física o jurídica se encuentra legitimada para interponer la acción de “hábeas data” o amparo especial de protección de los datos personales en la medida que se considere afectada por la información a ella referida obrante en registros o bancos de datos públicos o privados. Artículo 38°.- Legitimación pasiva. La acción procede contra los titulares, responsables o usuarios del registro o banco de datos públicos o privados. Artículo 39°.- Competencia. Es competente el/la Juez/a del lugar donde la información se encuentre registrada o se exteriorice o el del domicilio del afectado/a, a su elección. Artículo 40°.- Opción de trámite previo. Antes de accionar judicialmente, la persona física o jurídica que considere la existencia de información sobre ella en un registro o banco de datos, público o privado tiene derecho a requerir a su titular o responsable que le haga conocer dicha información y finalidad. El requerimiento formulado debe ser respondido por el titular del registro o banco de datos, por escrito, dentro de los quince (15) días corridos de haber sido intimado en forma fehaciente. Del mismo modo, cuando en forma directa o en razón del requerimiento del párrafo anterior tome conocimiento de que la información es errónea, con omisiones, utilizada con fines discriminatorios o difundida a terceros cuando por su naturaleza o forma de obtención deba ser confidencial, la persona afectada tiene derecho a exigir del responsable de registro de datos su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización. Artículo 41°.- Demanda. Contenido. En la demanda se deben expresar las razones por las cuales quien se dice afectado/a entiende que en el registro o banco de datos obra información referente a su persona, con relación detallada de la lesión producida o en peligro de producirse y expresión concreta del o los motivos que dieron origen a la acción, ya sea para solicitar su conocimiento, determinar la finalidad a que se destina esa información o para exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización. En su caso, el actor debe indicar, además, las razones por las cuales aun siendo exacta la información, entiende que debe ser de tratamiento confidencial e impedirse su divulgación y/o transmisión a terceros. El accionante debe acompañar con la demanda la prueba instrumental de que disponga o la individualizará si no la tuviera en su poder, con indicación precisa del lugar donde se encuentra. En el mismo acto se debe ofrecer toda la restante prueba de que intente valerse. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 9 Artículo 42°.- Trámite. El/la Juez/a evalúa la razonabilidad de la petición con criterio amplio, expidiéndose en caso de duda por la admisibilidad de la acción, dentro de los dos (2) días, al solo efecto de requerir al registro o banco de datos la información concerniente al accionante, acompañando copia de la presentación efectuada. Puede también solicitar informes sobre el soporte técnico de los datos, documentación relativa a la recolección y cualquier otro aspecto conducente a la resolución de la causa. El plazo para contestar el informe será establecido por el/la Juez/a, no pudiendo superar los cinco (5) días. De haberse ofrecido prueba se fija audiencia para su producción dentro del tercer día de recibida las contestaciones efectuadas. Artículo 43°.- Deberes de los órganos requeridos. Los registros o bancos de datos privados no pueden alegar la confidencialidad de la información requerida, a excepción de aquello que pudiera afectar el secreto de las fuentes de información periodística. Los registros o bancos de datos públicos sólo quedan exceptuados de remitir la información requerida cuando medien razones vinculadas a la preservación del orden o la seguridad pública; en tales casos se debe acreditar fehacientemente la relación entre la información y la preservación de dichos valores. El/la Juez/a de la causa debe evaluar con criterio restrictivo toda oposición al envío de la información sustentada en las causales mencionadas. Artículo 44°.- Contenido del informe del requerido. El requerido, al contestar el informe, debe indicar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y, en su caso, por qué no puede ser considerada de tratamiento confidencial. Debe también acompañar la documentación que entienda corresponder y el resto de la prueba. En caso de que el requerido manifieste que no existe en el registro o banco de datos información sobre el accionante y éste acredite por algún medio de prueba que tomó conocimiento de ello, puede solicitar las medidas cautelares que estime corresponder, de conformidad con las prescripciones del Código Procesal Civil y Comercial. Artículo 45°.- Sentencia. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado y producida la prueba, el/la Juez/a dicta sentencia dentro del tercer día. En caso de estimarse procedente la acción, la sentencia ordenará que la información sea suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, según corresponda, estableciendo asimismo el plazo para su cumplimiento. Artículo 46°.- Ejecución de la sentencia. En caso de incumplirse con la sentencia y sin perjuicio de la ejecución forzosa, el/la Juez/a puede disponer, a pedido de parte: a) La aplicación de sanciones conminatorias cuando el condenado fuere un registro o banco de datos privado. b) La aplicación de multas de tipo personal cuando el condenado fuere un registro o banco de datos público. La multa debe ser aplicada sobre la remuneración del titular o responsable del organismo del cual dependa el registro o banco de datos. CAPÍTULO V AMPARO INFORMATIVO Artículo 47°.- Derecho a la imagen. Todos los habitantes de la Provincia de Río Negro, sin discriminación alguna, tienen derecho a la promoción y resguardo de su propia imagen ante la sociedad, en términos que garanticen el equilibrio entre la preservación de su intimidad y la publicidad de sus actos, cuando estos no se reserven a ese ámbito, para cuya garantía cuentan con las acciones establecidas en el presente Código. Artículo 48°.- Formación de la opinión pública. Las personas tienen derecho a la correcta formación de su opinión pública mediante la más amplia difusión de los hechos y acontecimientos de su interés, garantizando el libre acceso al conocimiento de las diversas interpretaciones de que puedan ser objeto por los integrantes de la comunidad. Los/as propietarios/as, titulares o responsables de los medios de difusión tenderán a divulgar las distintas informaciones referidas a un mismo hecho y respetar el pluralismo como principio fundante de la comunicación social en Río Negro. Artículo 49°.- Amparo informativo. A efectos de asegurar el ejercicio de los derechos a que se refieren los artículos 20, 26 y 27 de la Constitución de la Provincia, toda persona, física o jurídica, que tema ver perjudicados su privacidad, honor o goce completo de sus derechos, según el caso, ante informaciones agraviantes, inexactas o falsas vertidas a través de cualquier medio de difusión puede interponer la acción de amparo informativo. La misma acción procederá en supuesto de información falsa en forma de artículo, imagen, audio o vídeo que se presenta como real y cuyo objetivo es manipular la opinión pública. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 10 Artículo 50°.- Formalidades. El amparo informativo debe interponerse por escrito, con la firma de la persona afectada o sus representantes legales, sin necesidad de patrocinio letrado, haciéndose constar las informaciones que se estiman agraviantes o inexactas y el medio de difusión por el que fueron transmitidas, ofreciéndose la prueba pertinente y acompañándose una propuesta de la rectificación que se procura. Artículo 51°.- Órgano competente. Es competente para entender en la presente acción el/la Juez/a letrado/a de primera instancia inmediato/a. Artículo 52°.- Trámite. Promovida la acción, el/la Juez/a interviniente debe dar traslado por dos (2) días al/a la responsable del medio involucrado para que responda el pedido de rectificación solicitado y ofrezca la prueba que estime conveniente. Producida la respuesta y la prueba ofrecida o transcurrido el plazo otorgado para ello, el/la Juez/a dicta sentencia dentro del plazo de cinco (5) días. Artículo 53°.- Sentencia. La sentencia que haga lugar al amparo informativo debe establecer las características de la rectificación ordenada, asignándole el mismo espacio en el medio de difusión y los mismos recursos técnicos para su producción que los utilizados en la información que dio origen a la demanda. Debe establecer asimismo el plazo dentro del cual el medio debe efectuar la rectificación. La falta de cumplimiento por el medio de la rectificación ordenada judicialmente determina la aplicación de una multa diaria que el/la Juez/a fija prudencialmente hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado. A pedido del/de la afectado/a, puede disponer además que la rectificación se publique o difunda en otro medio similar a costa del/de la demandado/a. Artículo 54°.- Costos de la rectificación. Los costos de la rectificación ordenada judicialmente son a cargo del/de la demandado/a. Artículo 55°.- Efectos de la sentencia. La sentencia hace cosa juzgada respecto de la procedencia de la rectificación solicitada, sin que suponga prejuzgar sobre otros aspectos involucrados en la causa y que puedan ser objeto de otras acciones. El allanamiento voluntario a la rectificación por el medio no supone el reconocimiento de responsabilidades civiles o penales. Artículo 56°.- Acciones concurrentes. Cuando diversas acciones fueran interpuestas por distintas personas sobre la misma información, el/la responsable del medio cuestionado puede solicitar realizar una única rectificación. Artículo 57°.- Derecho de réplica. Cuando la rectificación se haga a través de un medio de comunicación social, se hará constar expresamente el hacerse en cumplimiento del artículo 27 de la Constitución Provincial que consagra el Derecho de Réplica. CAPÍTULO VI ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Artículo 58°.- Deber de información pública. Los poderes públicos del Estado, sin perjuicio de la información pública que producen por propia iniciativa, deben brindar toda aquélla que se les requiera, de conformidad con el artículo 4º y 26 de la Constitución de la Provincia y el presente. Artículo 59°.- Mandamiento de ejecución. En caso de denegación de la información pública por autoridad competente, el afectado puede hacer uso de la acción prevista en el artículo 44 de la Constitución Provincial conforme a lo previsto en los artículos 21 y ss. del presente. Artículo 60°.- Legitimación activa. Toda persona física o jurídica, sin distinción de nacionalidad, radicada en la provincia, sin necesidad de indicar las razones que lo motivan puede ejercer el derecho de libre acceso a las fuentes de información pública. Artículo 61°.- Contestación del requerido. Las autoridades públicas deben contestar por escrito la información solicitada, salvo las excepciones que se establecen en la reglamentación, agregando copia de la correspondiente documentación. Cuando el grado de complejidad de la fuente o la información requerida lo aconseje, o el interesado expresamente así lo solicite, se facilita el acceso personal y directo a la documentación y funcionarios pertinentes. En todos los casos, el solicitante y la autoridad administrativa deben evitar la perturbación o entorpecimiento del normal funcionamiento o atención de los servicios de la Administración Pública. Artículo 62°.- Excepciones. Se exceptúa de las disposiciones del presente el suministro de información o acceso a fuentes legalmente declaradas secretas o reservadas conforme lo establezca la reglamentación. Artículo 63°.- Sanciones. Los funcionarios responsables que arbitrariamente y sin razón que lo justifique no hacen entrega de la información solicitada o niegan el acceso a sus fuentes, la suministran incompleta u obstaculizan en alguna forma el cumplimiento de los objetivos de la presente incurren en falta grave a los fines disciplinarios. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 11 Artículo 64°.- Publicación. Los poderes públicos del Estado rionegrino deben publicar los actos y resoluciones de sus dependencias en el sitio web de la provincia con un fin informativo, utilizando los mismos criterios usados para publicar en el Boletín Oficial, añadiendo la información de las resoluciones internas que hacen a su funcionamiento, excluidas de dicho boletín. CAPÍTULO VII AMPARO COLECTIVO Artículo 65°.- Objeto y procedencia. El amparo colectivo procede para la protección de los derechos colectivos cuando se den los supuestos previstos en el artículo 14 del presente y resulte el camino procesal adecuado para hacer cesar las causas generadoras de la afectación que se invoca. En particular, procede cuando se entable en relación con la protección y defensa de: a) El ambiente y el equilibrio ecológico, preservando de las depredaciones, alteraciones o explotación irracional, el suelo y sus frutos, la flora, la fauna, los recursos minerales, el aire y las aguas, comprendiendo cualquier tipo de contaminación y/o polución que afecte, altere o ponga en riesgo toda forma de vida. b) Los derechos del consumidor, tanto de productos como de servicios de cualquier tipo, sean estos públicos o privados, individuales o colectivos. c) El patrimonio cultural, comprendiendo los bienes arqueológicos, históricos, urbanísticos, arquitectónicos, artísticos y paisajísticos. d) Cualquier otro bien y/o valor social que responda a necesidades de grupos humanos, con el fin de salvaguardar la calidad de vida. Requiere de un mínimo de demostración de la posible concreción de la afectación denunciada, a ser esgrimido al tiempo de la interposición de la acción. Artículo 66°.- Improcedencia. El amparo colectivo es improcedente: a) Cuando la situación planteada, por su complejidad, requiera tramitar a través de un proceso que permita mayor amplitud de debate y prueba, a fin de garantizar el debido proceso legal. b) Para la revisión del actuar administrativo, cuya legitimidad se presume. En estos supuestos, la pretensión debe ser canalizada a través de los procesos previstos para tales cuestionamientos ante el Tribunal competente en materia contencioso-administrativa. Artículo 67º.- Acciones específicas. Cuando por causa de hechos u omisiones arbitrarias o ilegales se genere lesión, privación, perturbación o amenaza en el goce de intereses colectivos, pueden ejercerse: a) La acción de prevención. b) La acción de reparación en especie. Artículo 68°.- Acción de prevención. La acción de prevención procede, en particular, con el fin de: a) Paralizar los procesos de volcado, emanación o dispersión de elementos contaminantes del medio ambiente o cualesquiera otras consecuencias de un hecho u omisión que vulneren el equilibrio ecológico, lesionen, perturben o amenacen bienes y valores de la comunidad. b) Impedir la circulación o comercialización de productos defectuosamente elaborados o disponer su exclusión del mercado de consumo cuando, por no reunir las exigencias en cuanto a calidad, seguridad y aptitud bromatológica, comprometieren la salud, la persona o el patrimonio de los consumidores. c) Suprimir prácticas comerciales desleales que se valieren de publicidad engañosa, con ausencia o insuficiencia de advertencias a los consumidores, cuando a consecuencia del consumo sobrevengan efectos dañosos para la salud. d) Impedir el uso de productos o elementos peligrosos para la salud e integridad física de personas o animales, que perturben la tranquilidad pública o pongan en riesgo bienes públicos o privados, cuando dichos productos o elementos fueren manipulados en ambientes inapropiados o fuera de las normas de seguridad recomendadas o lo sean por personas inexpertas o no autorizadas. e) Impedir la comercialización de bienes y servicios, el otorgamiento de créditos o sistemas de ahorro con estímulo que se efectúen mediante contratos con cláusulas que sean contrarias a derecho o resulten abusivas según la prudente estimación judicial, por afectar el principio de la buena fe, ocasionando perjuicios al consumidor, los cuales se presumen en caso de existir o sobrevenir marcado desequilibrio entre los recíprocos derechos y obligaciones. f) Contribuir a la detección de productos defectuosamente elaborados, facultándose a los organismos provinciales y municipales correspondientes para que, conjuntamente con el/la Juez/a de la causa, efectúen los controles y/u operativos procedimentales que defiendan los intereses de los consumidores, siendo su tarea revisada y controlada por el/la Juez/a, quien establecerá los puntos de pericia, calidades a verificar, procedimiento a seguir y facultará el secuestro de mercaderías y productos para su análisis. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 12 Artículo 69°.- Acción de reparación en especie. La acción de reparación en especie tiene lugar siempre que sea posible recomponer la situación existente con anterioridad al menoscabo o lesión a los derechos colectivos En forma no excluyente, en los siguientes supuestos consiste: a) En los casos de agresión al medio ambiente, al equilibrio ecológico o al patrimonio natural, histórico o cultural de una comunidad, en la imposición de la adopción de medidas eficaces para restituir la situación previa al o los hechos. b) En los casos previstos en el inciso c) del artículo 68, en la rectificación de la publicidad engañosa por los mismos medios y modalidades empleados en la difusión del mensaje irregular, o la corrección de sus términos para una adecuada información de los consumidores. Artículo 70°.- Legitimación activa. La Fiscalía de Estado, el Ministerio Público, los municipios y comunas, las entidades legalmente constituidas para la defensa de los intereses difusos o colectivos y cualquier entidad o particular que accione para la defensa de un derecho colectivo están legitimados para ejercer e impulsar las acciones previstas en la presente. Artículo 71°.- Representación. En la resolución que otorgue la legitimación, se debe delimitar la composición del grupo de personas, comunidad o categoría representadas, indicando con precisión las pautas necesarias para individualizar los sujetos a quienes se extenderán los efectos de la sentencia. Artículo 72°.- Legitimación pasiva. Son sujetos pasivos de las acciones previstas en la presente, las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que en forma directa o a través de terceros sean responsables de hechos, actos u omisiones que generen la perturbación, privación, daño, amenaza o menoscabo de los derechos colectivos. Quedan comprendidos, además, las reparticiones de los Estados nacional, provincial, municipal y comunas, cuando al otorgamiento de autorizaciones para el funcionamiento de la actividad privada o en el cumplimiento de los controles previstos por la legislación vigente, actúen con manifiesta insuficiencia o ineficacia para la protección y defensa de los derechos colectivos. Artículo 73°.- Excepciones. Los sujetos responsables sólo pueden repeler las acciones previstas en el presente capítulo cuando acrediten que el daño o la amenaza al derecho colectivo es consecuencia del hecho de un tercero por el que no deben responder, de la culpa grave de la víctima o de un caso fortuito o de fuerza mayor que sean extraños a las cosas o actividades por los que se les atribuye el menoscabo. La responsabilidad de los/as legitimados/as pasivos/as no queda exonerada por la circunstancia de mediar autorización administrativa para el ejercicio de la actividad o el empleo de las cosas que generen la privación, perturbación o amenaza de los intereses colectivos. Artículo 74°.- Litigación temeraria. En caso de litigar temerariamente, las entidades actoras o litisconsorciales y sus directivos responsables son solidariamente condenados al décuplo de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad por daños. Artículo 75°.- Admisibilidad. El/la Juez/a resuelve, en cada caso, sobre la admisibilidad de la legitimación invocada. Resuelta ésta, debe expedirse sobre la acción interpuesta, luego de evaluar la magnitud de los daños o amenazas a los derechos colectivos comprometidos. Si deniega la legitimación del accionante, pero a su criterio resulta verosímil la existencia de la privación, perturbación o amenaza al interés colectivo invocada en la demanda, corre vista al agente fiscal quien continúa con el ejercicio de la acción. Artículo 76°.- Registro Público de Juicios Colectivos. Promovida la acción, el proceso se debe inscribir en el Registro Público de Juicios Colectivos que funciona en la órbita del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad a los lineamientos que se fijen en la reglamentación respectiva. Artículo 77°.- Trámite. Las acciones colectivas se resuelven previo informe requerido a la autoridad o particular que estuviera afectando un derecho colectivo. Cuando el requerimiento se dirija a un organismo público provincial, los pedidos de informes, deben ser notificados electrónicamente al destinatario y simultáneamente a la Fiscalía de Estado, mediante el sistema informático que el Superior Tribunal de Justicia determine. De no encontrarse vinculados al sistema, se cumplirá en las respectivas sedes de su domicilio legal, en formato papel. Se puede citar a las partes a una instancia obligatoria de conciliación de los intereses en conflicto, dentro de los tres (3) días de contestado el informe. En la sentencia definitiva, puede aplicarse una multa al litigante que, en el rechazo de la solución conciliatoria, hubiere obrado con ligereza manifiesta. Es sancionado con multa también el litigante que no concurre a la audiencia. Artículo 78°.- Medidas cautelares. Pueden dictarse medidas cautelares con traslado inmediato y dentro de las veinticuatro (24) horas al denunciado, para que éste produzca su descargo, que oficia como contestación del pedido de informes. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 13 Artículo 79°.- Prueba de oficio. La producción de medidas probatorias pueden ordenarse de oficio y decretarse las que se estimen necesarias para mejor proveer en cualquier estado de la causa y dictar todas las providencias pertinentes en torno a las diligencias a practicarse. Artículo 80°.- Sentencia. Efectos. La sentencia definitiva hace cosa juzgada respecto de todas las partes intervinientes en el proceso. El/la Juez/a puede ordenar la publicación de la sentencia además del sitio web oficial del Poder Judicial, en medios de comunicación y redes sociales. Artículo 81°.- Reapertura del proceso. Sin perjuicio de la subsistencia de las restantes pretensiones que respondan a las partes, el proceso de amparo colectivo sólo puede reabrirse cuando dentro de un plazo improrrogable de dos (2) años contados desde la notificación de la sentencia denegatoria, el/la legitimado/a activo/a ofrece la producción de pruebas conducentes, de las que no ha dispuesto por causas que no le sean imputables. Artículo 82°.- Multas. En las sentencias condenatorias definitivas, cualquiera sea el objeto de la acción, los/ las Jueces/as pueden fijar multas a cargo de los sujetos responsables, teniendo en cuenta especialmente su situación patrimonial, la gravedad del hecho dañoso y la importancia del interés colectivo comprometido. Asimismo, pueden imponerse multas contra quienes incumplan las medidas cautelares o las obligaciones resultantes de las sentencias definitivas. El importe de las multas es con destino a recursos propios del Poder Judicial. Artículo 83°.- Ejecución de la sentencia. El/la Juez/a que haya dictado sentencia, fiscaliza su ejecución y, de oficio o previa denuncia de parte interesada, adopta los medios necesarios para que sea cumplida en todos los casos a los que se extendieren los efectos de la cosa juzgada. Artículo 84°.- Ejecución de sentencia. Cuando en la sentencia definitiva se imponga una condena a hacer cuyo cumplimiento resulte complejo, sea por involucrar la modificación de cierta acción u omisión de políticas públicas o bien por implicar una reforma estructural de la situación fáctica que diera origen a la causa, el Juez/a debe tomar todas las medidas a su alcance para garantizar la efectiva y eficiente implementación de las órdenes contenidas en la decisión. A tal efecto puede: a) Ordenar al condenado que presente un proyecto de cumplimiento de la decisión debidamente justificado, acompañado de su respectivo cronograma de implementación y de un análisis y previsión de costos. Del proyecto de cumplimiento se da traslado a la parte actora por un plazo que deberá fijar el Juez/a de acuerdo con las circunstancias del caso. De entenderlo necesario, la magistratura puede introducir modificaciones o fijar una audiencia para discutir el contenido y la modalidad de implementación de dicho plan, antes de aprobarlo. Toda decisión al respecto puede ser modificada si se alteran las circunstancias que dieron lugar a su dictado o bien cuando se muestra inadecuada para cumplir la finalidad perseguida. b) Disponer la constitución de mesas de trabajo para que las partes definan de común acuerdo medidas concretas a fin de avanzar en la ejecución de la sentencia. De lo resuelto en dichas mesas de trabajo se labrará acta o se dispondrá su registración por otros medios, que formarán parte del legajo judicial de tramitación CAPÍTULO VIII APLICACIÓN SUPLETORIA Artículo 85°.- Supletoriedad. Son de aplicación supletoria a las situaciones no contempladas en el presente, los Códigos Procesal Administrativo y Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro. DECRETOS DECRETO N° 533/24 DECTO-2024-533-E-GDERNE-RNE Viedma, Jueves 19 de Diciembre de 2024 Visto: El Expediente N° 216.704-EDU-2.024 del registro del Ministerio de Educación y Derechos Humanos; y CONSIDERANDO: Que por el mismo se tramita la Licitación Pública N° 60/2.024 para la realización de la obra “S/ Recalce de Fundaciones y Refacciones Generales en Esc. Prim. Nº 128 - Gral. Roca”; Que las filtraciones y desagües en mal estado que presenta la cubierta del edificio, derivaron en diversos asentamientos, generando en los muros interiores grietas y fisuras por los que ingresa el agua al Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 14 establecimiento con desprendimiento de revoques, deterioro en zócalos por avance del salitre, cielorrasos desprendidos, y humedad en los techos, entre otras; Que analizando la situación, se considera conveniente realizar la construcción de una cubierta metálica sobre la losa existente, efectuando además el recalce de bases y los muros dañados para evitar nuevos desplazamientos, y posteriormente la pintura de los sectores intervenidos; Que desde el Área de Infraestructura Escolar se procedió a confeccionar la documentación técnica y legal, la que consta de: Memoria Descriptiva (fojas N° 02/08), Planos del N° 00 al Nº 11 (fojas N° 09/20), Cómputo y Presupuesto Oficial (fojas N° 21/24), Análisis de Precios (fojas N° 25/39), Especificaciones Técnicas Particulares (fojas N° 58/122), Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares (fojas N° 142/162), estableciendo el plazo de ejecución de la obra en ciento veinte (120) días corridos a partir de su inicio, aprobando el llamado a Licitación Pública a través de Resolución Ministerial N° 1.463/ME/2.024 (fojas N° 170/172); Que se estableció el presupuesto oficial en la suma de pesos noventa y tres millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro con 80/100 ($93.475.784,80); Que se incorpora la publicidad realizada en el Boletín Oficial (fojas N° 176), así como también la correspondiente al portal Oficial de la Provincia de Río Negro (fojas N° 177), anexando las invitaciones cursadas a las firmas del ramo (fojas N° 178/184); Que según Acta de Apertura (fojas Nº 186), se recepcionaron los sobres de las firmas: 1)- “Mapivial Equipos SRL”, ofertando la suma de pesos noventa y ocho millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos tres con 18/100 ($98.369.603,18), y 2)- “Kuma S.R.L.”, con un valor de su oferta de pesos ciento doce millones quinientos quince mil cuatrocientos diecinueve con 97/100 ($112.515.419,97); Que a fojas N° 188/578, consta agregada la documentación presentada por las firmas mencionadas anteriormente; Que del Acta de Análisis de oferta se desprende que la firma “Mapivial Equipos S.R.L.” arroja una dispersión en su oferta de un 5.24% respecto al presupuesto oficial, debiendo cumplimentar con el punto 1.9 - Constitución de Domicilio Legal y que, la firma “Kuma S.R.L.” presenta una dispersión de 20.37% sobre presupuesto oficial, cumpliendo con la totalidad de la documentación requerida en el Apartado 10º del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares (fojas N° 579/580); Que la firma “Mapivial Equipos S.R.L.”, presenta la documentación requerida anteriormente, quedando incorporada a fojas Nº 586 del presente expediente; Que la coordinación de Computo y Presupuesto del Ministerio de Educación y DD HH, expresa mediante su nota N° 2.998, (fojas N° 588), que teniendo en cuenta que los valores del presupuesto oficial son de junio de 2.024 y el mes base de la presente licitación en agosto del corriente año, como resultado de la aplicación prevista en el Decreto N° 1.313/2.014 el valor actualizado del presupuesto oficial asciende al importe de pesos noventa y seis millones ochocientos mil trescientos setenta y seis con 56/100 ($96.800.376,56) encontrándose el monto de la oferta presentada por la firma “Mapivial Equipos S.R.L.”, por encima del mismo en 1.62% y la firma “Kuma S.R.L.” en un 16.23%, considerándolas razonables; Que habiéndose reunido la Comisión de preadjudicación y labrado el Acta obrante a fojas N° 589/590, se recomienda adjudicar la presente obra a la firma “Mapivial Equipos S.R.L.”, (CUIT N° 30-71224778-5) por el monto de su oferta, de pesos noventa y ocho millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos tres con 18/100 ($98.369.603,18); Que a fojas Nº 592 vuelta presta su conformidad el Señor Alberto Weretilneck, Gobernador de la Provincia de Río Negro a la continuidad del trámite de adjudicación; Que se comunica a la firma “Mapivial Equipos S.R.L.”, que ha sido preadjudicada por el monto de su propuesta, acompañando su notificación con plan de trabajo y curva de inversión correspondientes (fojas Nº 594/596); Que según lo estipulado en el Apartado 5° de las Bases y Condiciones Legales Particulares, la presente obra prevé un Anticipo Financiero de un treinta por ciento (30%) del monto contractual, el cual asciende a la suma de pesos veintinueve millones quinientos diez mil ochocientos ochenta con 95/100 ($29.510.880,95), en un todo de acuerdo a lo establecido por artículo 50° de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas; Que a fojas N° 597 se anexa planilla del cálculo correspondiente al monto estimado a redeterminar según lo previsto por Decreto Nº 1.313/2.014 por el total de la obra con el último índice publicado, la que arroja la suma de pesos ocho millones ciento veintinueve mil quinientos ochenta y tres con 84/100 ($8.129.583,84); Que en función del plan de trabajo y curva de inversión presentado por la Contratista, se prevé una ejecución presupuestaria para el presente ejercicio de la suma total de pesos sesenta y un millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos diecinueve con 65/100 ($61.456.819,65), la que se compone de la sumatoria del monto del Anticipo financiero, el avance de obra estimado a ejecutar y su redeterminación de precios, quedando para el ejercicio 2.025 la suma total de pesos cuarenta y cinco millones cuarenta y dos mil trescientos sesenta y siete con 37/100 ($45.042.367,37) (fojas Nº 598); Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 15 Que se deberá realizar la reserva y compromiso al ejercicio 2.024 conforme los Artículos 30 y 31 de la Ley H Nº 3186, de acuerdo a la estimación detallada en el considerando que antecede; Que han tomado debida intervención la Subsecretaria de Asuntos Legales del organismo tramitante a fojas N° 608, la Contaduría General de la Provincia a fojas N° 621/622 y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro con Vista N° 04169/2.024, a fojas N° 624; Que la presente se ajusta a las facultades conferidas por los Artículo 3°, 21, 23 y Concordantes de la Ley J Nº 286 y su Decreto Reglamentario J Nº 686/62, en las facultades previstas por Artículo 33 del Decreto H N° 1.737/98, Ley Nº 5.735; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas en el Artículo 181, Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 60/2.024 para la ejecución de la obra denominada: “S/ Recalce de Fundaciones y Refacciones Generales en Esc. Prim. Nº 128 - Gral. Roca”. Artículo 2º.- Adjudíquese la Licitación Pública Nº 60/2.024 para la obra mencionada a la firma “Mapivial Equipos S.R.L.”, (CUIT N° 30-71224778-5), representada por el Señor Piñeiro, Matías (DNI N° 23.327.430), con domicilio legal en calle República de Italia N° 202, piso 9º, departamento Nº 65 de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, por el monto de su oferta la cual asciende a la suma de pesos noventa y ocho millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos tres con 18/100 ($98.369.603,18), por resultar conveniente a los intereses del estado provincial, cuya ejecución deberá llevarse a cabo conforme a los detalles, Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto, Bases y Condiciones Legales generales y particulares, Especificaciones Técnicas generales y demás documentación que se agrega al Expediente Nº 216704/EDU/2.024. Artículo 3°.- Apruébese el gasto en concepto de redeterminación de precios en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 1.313/14 por el importe de pesos ocho millones ciento veintinueve mil quinientos ochenta y tres con 84/100 ($8.129.583,84). Artículo 4º.- Autorícese a la Dirección Contable Financiero del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para la financiación de la Obra. Artículo 5º.- Autorícese a la Ministra de Educación y Derechos Humanos a firmar el Contrato de Obra Pública, con la firma “Mapivial Equipos SRL”, (CUIT N° 30-71224778-5), representada por el Señor Piñeiro, Matías (DNI N° 23.327.430), con domicilio legal en calle República de Italian N° 202, piso 9º, departamento Nº 65 de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, dentro del plazo establecido por el Artículo 26º de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas y su reglamentación. Artículo 6º.- Comprometer al ejercicio 2.024, la suma total de pesos sesenta y un millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos diecinueve con 65/100 ($61.456.819,65), la que se compone de la sumatoria del monto del Anticipo financiero, el avance de obra estimado a ejecutar y su redeterminación de precios, de acuerdo al plan de trabajo y curva de inversión presentado, a la Jurisdicción 45, Programa 25, Subprograma 00, Proyecto 0, Actividad 04, Partida 331 del Recurso 10- Recurso del Tesoro de la Provincia, a favor de la firma “Mapivial Equipos S.R.L.”, (CUIT N° 30-71224778-5), representada por el Señor Piñeiro, Matías (DNI N° 23.327.430), quedando para el ejercicio 2.025 la suma total de pesos cuarenta y cinco millones cuarenta y dos mil trescientos sesenta y siete con 37/100 ($45.042.367,37).Artículo 7°.- Ordénese el pago a la firma “Mapivial Equipos S.R.L.”, (CUIT N° 30-71224778-5), representada por el Señor Piñeiro, Matías (DNI N° 23.327.430) una vez firme la adjudicación y suscripto el contrato de obra pública, del Anticipo Financiero correspondiente al treinta (30%) por ciento del monto total del contrato, el cual asciende a la suma de pesos veintinueve millones quinientos diez mil ochocientos ochenta con 95/100 ($29.510.880,95). Artículo 8°.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de las respectivas facturaciones, conformadas de acuerdo a los Certificados de obra extendidos por la ejecución realizada, según Pliego de Bases y Condiciones, ordénese el pago correspondiente, por la Tesorería del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, a través de la Cuenta Corriente Nº 900001213, previa acreditación de la Fianza Bancaria o Póliza de Seguro de Caución. Artículo 9º.- Comuníquese al Ministerio de Obras y Servicios Públicos conforme al Artículo 15º, apartado 10 del Decreto J Nº 686/62. Artículo 10.- El presente Decreto será refrendado por la Ministra de Educación y Derechos Humanos. Artículo 11.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- P . Campos. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 16 ANEXO I MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Entre la Profesora Laura Patricia CAMPOS (DNI N° 20.509.055), en nombre y representación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, con domicilio en calle Roca Nº 260, de la ciudad de Viedma en adelante “EL COMITENTE” y la firma “MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.” (CUIT N° 30-71224778-5) representada por el Señor Matías PIÑEIRO (DNI N° 23.327.430), con domicilio legal en calle República de Italia N° 202, piso 9º, departamento Nº 65 de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, en adelante “EL CONTRATISTA”, se conviene en celebrar el siguiente Contrato. ARTICULO 1º: “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a la documentación que se enumera en el Artículo 2º, la obra denominada: “S/ RECALCE DE FUNDACIONES Y REFACCIONES GENERALES EN ESC. PRIM. Nº 128 - GRAL. ROCA” Provincia de Río Negro. ARTICULO 2º: La documentación que integra este CONTRATO está compuesta por: las Bases Legales Generales; Especificaciones Técnicas Generales; Bases y Condiciones Legales Particulares; Planilla Modelo de Propuesta; Presupuesto Oficial, Planilla de Cómputo y Presupuesto; Modelo de Cartel y todo otro documento que legalmente corresponda integrar la Documentación Contractual y se completa con la Resolución Ministerial Nº 1.463/ME/2.024 aprobatoria del llamado mediante Licitación Publica Nº 60/2.024 y del Presupuesto Oficial para la misma. La normativa que rige el presente contrato se integra por: la Oferta y el Decreto de adjudicación que corren agregados al Expediente N° 216.704/EDU/2.024 y las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección. ARTICULO 3º: La obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado”, estableciéndose como única retribución a “EL CONTRATISTA”, el monto de su oferta básica que asciende en la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES CON 18/100 ($98.369.603,18). Será de aplicación el Decreto Nº 1.313/2.014 si correspondiere. El mes base para la Redeterminación de Precios es el anterior a la Apertura de Ofertas. ARTICULO 4º: “EL COMITENTE”, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al Artículo Nº 50 de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas, anticipará un TREINTA por ciento (30%) del Monto Contractual que asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 95/100 ($29.510.880,95), lo cual se afianza mediante Póliza de Seguro de Caución. ARTICULO 5º: “EL COMITENTE” acepta el precio establecido en el Artículo 3º, y se compromete a abonar los certificados de obra hasta la misma suma. La certificación se efectuará mensualmente, en forma parcial y provisoria y conforme al cómputo aprobado y visado por la inspección de la Obra, en consecuencia, los pagos que se realicen tendrán carácter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la aceptación de los trabajos. Los pagos serán efectuados a través de la Tesorería del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. ARTICULO 6º: “EL CONTRATISTA”, dará inicio de Obra a partir de la firma del Acta de Inicio conforme el Apartado 20 de las Bases y Condiciones Legales Particulares, y deberá entregar totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días corridos, contados a partir del inicio de obra. Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra de conformidad con todas y cada una de las características técnicas requeridas en la documentación descripta en las Especificaciones Técnicas Generales, Planos, y Memoria Descriptiva adjuntos al Expediente Nº 216704/EDU/2.024. ARTICULO 7º: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los trabajos, motivo de este contrato, no libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades emergentes del Artículos 1.268, 1.269, 1.271,1.273, 1.274, 1.275 y 2.564, concordantes del Código Civil y Comercial. ARTICULO 8º: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de este contrato, será designada por la Coordinación del Área de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, aceptando “EL CONTRATISTA” su jurisdicción como así también la de los servicios y agentes dependiente de la misma. ARTICULO 9º: “EL CONTRATISTA”, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante Póliza de Seguro por un valor equivalente o mayor al CINCO POR CIENTO (5%), del monto contractual, y se hará cargo del sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia de la Coordinación Área de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. ARTICULO 10º: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdicción. Siendo suscripto por la Profesora Laura Patricia CAMPOS (DNI N° 20.509.055), Ministra de Educación y Derechos Humanos, en representación del “COMITENTE”, y en representación de “EL CONTRATISTA”, el Señor Matías PIÑEIRO (DNI N° 23.327.430), con domicilio legal en calle República de Italia N° 202, piso 9º, departamento Nº 65 de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, en prueba de conformidad en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 17 un solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder del “COMITENTE”, el duplicado para “EL CONTRATISTA”, el triplicado para ser agregado al Expediente citado en el Artículo 2º y el cuadruplicado para la Coordinación Área de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. –—oOo—– DECRETO N° 534/24 DECTO-2024-534-E-GDERNE-RNE Viedma, Jueves 19 de Diciembre de 2024 Visto: el Expediente Nº 216.981-EDU-2.024 del registro del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y; CONSIDERANDO: Que por el citado expediente se tramita, en el marco de la Ley Nº 5.688 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2024-41-E-GDERNE-RNE, la renegociación del Contrato de Locación de obra (fojas Nº 132/133) celebrado en fecha 01 de junio de 2.022, entre la Provincia de Río Negro y la firma “Zigma S.A.”, por la suma de pesos doscientos sesenta y nueve millones seiscientos tres mil doscientos veintiuno ($ 269.603.221); Que el referido contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: “Construcción de Edificio Propio para ESRN N° 21 - Catriel”, la cual fuera oportunamente aprobada y adjudicada mediante Decreto Nº 383/2.022 (fojas N° 127/131) en el marco de la Licitación Pública Nº 34/2.021; Que se dio inicio a los trabajos de obra en fecha 11 de julio de 2.022, comenzando a partir de dicho momento a regir el plazo contractual que fuera establecido en quinientos cuarenta (540) días corridos (fojas Nº 135); Que oportunamente, mediante Resolución Ministerial Nº 503 de fecha 12 de abril de 2024 (fojas N° 506/508), se dispuso aprobar una ampliación de plazos de obra de ochenta y cinco (85) días corridos, mediante Resolución Ministerial Nº 859 de fecha 06 de junio de 2.024 (fojas N° 509/512), se dispuso aprobar una ampliación de plazos de obra de ciento veinte (120) días corridos, y mediante Resolución Ministerial Nº 1.287 de fecha 19 de agosto de 2024 (fojas N° 513/515), se dispuso aprobar una ampliación de plazos de obra de cincuenta y tres (53) días corridos, de modo tal que la fecha prevista para la finalización de las tareas se trasladó para el día 16 de septiembre de 2024; Que, habiéndose concluido todas las tareas conforme a los fines establecidos, en fecha 6 de septiembre de 2024 se procedió a realizar la recepción provisoria de la obra (fojas N° 516/517), dando inicio al período de garantía, el cual tendrá una duración de trescientos sesenta y cinco (365) días; Que, en fecha 7 de marzo de 2024, la firma contratista, en el marco de la Ley Nº 5.688, solicitó que se arbitren los medios necesarios para realizar una revisión integral del contrato de obra, con el propósito de establecer las condiciones necesarias para su culminación. Asimismo, se indicó que, en lo sucesivo, se presentará un nuevo cómputo y presupuesto que proyecte el saldo pendiente de ejecución, con el objetivo de evaluar la viabilidad de reencauzar la relación contractual (fojas N° 145/146); Que a fojas N° 147/216, y en función de las pautas establecidas por el Decreto Nº DECTO-2024-41-EGDERNE-RNE la firma contratista presenta un nuevo cómputo y presupuesto de obra, con su respectivo análisis de precios, expresando haber tomado como base de su cálculo valores vigentes el mes de febrero de 2.024 y teniendo en consideración el saldo de obra pendiente de ejecución al 30 de noviembre de 2.023. El mismo asciende a la suma de pesos quinientos cuarenta y dos millones noventa y un mil trescientos cuarenta y siete con treinta y cinco centavos ($ 542.091.347,35); Que tal como resulta del certificado de obra número diecisiete (Nº 17) correspondiente al mes de ejecución noviembre de 2.023 (fojas Nº 361/373), la obra contaba con un porcentaje de avance acumulado del ochenta y cuatro coma sesenta y tres por ciento (84,63%) habiéndose –a dicho mes- certificado tareas por la suma de pesos doscientos veintiocho millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintiséis centavos ($ 228.154.851,26), surge también que restaban ejecutar tareas de obra, a valores base de contrato, por la suma de pesos cuarenta y un millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y nueve con setenta y cuatro centavos ($ 41.448.369,74) según fojas N° 362; Que, resulta necesario destacar que en su presentación de adhesión al Decreto Nº DECTO-2024-41-EGDERNE-RNE, la parte contratista renuncia a la facultad de sustituir o modificar la fórmula polinómica aplicable al contrato, por lo que se mantiene vigente la fórmula polinómica denominada “Anexo 1 - 2 Escuelas Nuevas y Viviendas - Obras Nuevas” originalmente prevista en apartado Nº 20 del pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares de la obra (fojas Nº 10/11); Que a fojas N° 227, obra intervención de la Gerencia de Cómputo y Presupuesto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos que en su Nota Nº 128/24 expresa que, luego de analizar las tareas faltantes al 01 de diciembre de 2.023 con valores actualizados o vigentes a febrero de 2.024, se desprende que los valores unitarios presentados por la contratista son razonables. Por otra parte, manifiesta que, sin perjuicio de lo antes dicho, observa que el porcentaje utilizado para los impuestos del 24,50% difiere del aplicado en la oferta; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 18 Que a fojas N° 229, la firma contratista presenta nuevo cómputo y presupuesto en el cual procedió a corregir lo observado por la Gerencia de Cómputo y Presupuesto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos que en su Nota Nº 128/24 (fojas N° 227); Que a fojas N° 238, obra intervención del área de Cómputo y Presupuesto del Ministerio de Educación y Derechos Humanos que en su Nota N° 2.982/24, solicita a la firma contratista que efectúe una serie de correcciones al cómputo y presupuesto presentado a fojas N° 229. Lo mencionado se encuentra relacionado con las pautas establecidas en el Decreto N° 41/24, en cuanto a que no se debe alterar la estructura de los análisis de precios presentados oportunamente en la oferta original, o sea deben mantenerse inalterables el rendimiento tanto los insumos materiales como de la mano de obra y de los equipos. Por otra parte, el costo de la mano de obra debe ajustarse al valor oficialmente reconocido por el consejo de obras públicas de la provincia; Que a fojas N° 240/302, y en función de las pautas establecidas por el Decreto Nº DECTO-2024-41-EGDERNE-RNE la firma contratista presenta un nuevo cómputo y presupuesto de obra, con su respectivo análisis de precios, expresando haber tomado como base de su cálculo valores vigentes el mes de febrero de 2.024 y teniendo en consideración el saldo de obra pendiente de ejecución al 30 de noviembre de 2.023. El mismo asciende a la suma de pesos quinientos treinta y siete millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho con cuarenta centavos ($ 537.388.538,40); Que a fojas Nº 306/310 obra intervención del Área de Cómputo y Presupuesto dependiente de la Coordinación de Arquitectura Escolar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Mediante informe expresa que, luego de analizar las tareas faltantes al 01 de diciembre de 2.023 con valores actualizados o vigentes a febrero de 2.024, se desprende que los valores unitarios presentados por la contratista son razonables. Por ende, concluye que los montos expresados en el párrafo anterior son aceptables, y que se ajusta íntegramente a las pautas establecidas en el Decreto N° 41/24; Que, a fojas N° 374/505, obran incorporados los certificados de obra emitidos número dieciocho a veintiséis (18º a 26º) que se corresponden con el período de ejecución de obra comprendido entre los meses de diciembre de 2.023 a agosto de 2.024, período en el cual se registró un avance de obra acumulado que va del ochenta y cuatro coma sesenta y tres por ciento (84,63%) al cien por ciento (100%); Que en fecha 6 de noviembre de 2.024, el área de Certificaciones emitió informe con el objetivo de analizar y documentar el proceso de reajuste económico y financiero aplicado al contrato de obra pública, en cumplimiento de los lineamientos estipulados en los apartados 7°, 8° y 9° del Anexo 1 del Decreto N° 41/24 (fojas Nº 357/358); Que, surge de dicha intervención que, 1) Según las certificaciones de obra exclusivamente emitidas en el período de ejecución comprendido entre diciembre 2.023 a enero de 2.024, se procedió a aplicar -sobre el nuevo valor aprobado a febrero de 2024- los coeficientes de variaciones de la fórmula polinómica prevista en el contrato en sentido inverso, es decir, a efectos de retrotraer (o deflacionar) el monto del nuevo valor de contrato reconocido mes a mes. Efectuado dicho cálculo y determinado el valor resultante correspondiente a los meses de enero/24 y diciembre/23, se procedió a descontar respectivamente las sumas reconocidas en cada uno de los certificados de obra oportunamente emitidos. 2) Se determinó que la nueva incidencia del saldo del anticipo financiero a descontar en la reliquidación que se practica (fojas N° 311), es del 2,884759%. 3) Que la sumatoria de las diferencias económicas arroja un reconocimiento a realizar a favor del contratista que asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos treinta y cuatro con sesenta y nueve centavos ($ 259.499.734,69). Dicho importe surge de reliquidar los certificados de obra anteriormente descriptos de conformidad con las pautas que fijan en el Anexo I el Decreto Nº 41/24 (fojas N° 358); Que de la intervención del área de Certificaciones también surge que el saldo pendiente de ejecución de la obra, calculado a valores base del contrato (correspondientes a octubre de 2.020, con un índice de 23,0306), asciende a la suma de pesos cuarenta y un millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y nueve con setenta y cuatro centavos ($ 41.448.369,74). Actualizado al mes de febrero de 2.024 (con un índice de 172,2748), y conforme a los coeficientes de variación establecidos en la fórmula polinómica prevista en el contrato, dicho saldo asciende a pesos trescientos diez millones cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco con cincuenta y un centavos ($ 310.044.445,51); Que luego de comparar dicho importe actualizado con la suma de pesos quinientos treinta y siete millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho con cuarenta centavos ($ 537.388.538,40) sobre cuya razonabilidad de precios ya se ha expedido el área competente, se observa una diferencia o variación porcentual del setenta y tres coma treinta y tres por ciento (73,33%) afirmando de este modo que queda claramente evidenciada la ruptura de la ecuación económica y financiera del contrato; Que queda así evidenciado que a pesar del contexto de crisis reconocido mediante la sanción de la Ley Nº 5.688 y el Decreto Nº 41/24 la firma “Zigma S.A.” no detuvo su inversión y sostuvo, a pesar de las serias dificultades que afrontaba, la marcha de los trabajos de obra de construcción del edificio escolar destinado albergar a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 21 de la localidad de Catriel; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6351 2 de enero de 2025 19 Que en relación al reconocimiento de gastos improductivos presentados por el contratista (fojas N° 154) corresponde diferir su análisis y/o tratamiento hasta tanto se encuentren debidamente acreditados; Que, en virtud de la renegociación que se pretende aprobar y como expresión del ejercicio de las facultades del Comitente para modificar la ejecución contractual en procura de la mejor satisfacción del fin perseguido por la obra, corresponde aclarar que el análisis de los gastos improductivos con posterioridad a la renegociación no debe supeditar ni afectar la validez de la misma, en tanto dicho análisis responde a aspectos independientes del contrato originario. En consecuencia, el eventual rechazo o no reconocimiento de los referidos gastos improductivos no puede alterar, disolver ni condicionar la renegociación contractual aprobada, por ser esta última el objeto principal sobre el cual descansa el interés público tutelado; Que de conformidad con todo lo hasta aquí expuesto y toda vez que el trámite se ajusta al procedimiento de renegociación de contratos establecido en el Decreto Nº 41/24, se considera necesario aprobar la Renegociación del Contrato de la obra denominada “Construcción de Edificio Propio para ESRN N° 21 Catriel”, adjudicada por Decreto Nº 383/2.022; Que se deberá registrar el Compromiso conforme al Artículo 30° de la Ley H N° 3.186 y su Decreto Reglamentario H N ° 1.737/98, habiéndose efectuado la reserva interna correspondiente, en los términos dispuestos por el Artículo 31° de la citada Ley, por la suma de pesos doscientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos treinta y cuatro con sesenta y nueve centavos ($ 259.499.734,69), afectando el gasto a la Jurisdicción 45 para el ejercicio 2.024, de acuerdo al siguiente detalle: Art. Prog. Sub. Prog Proy. Act. Part. Fin. Importe 30º 25 0 3 74 421 11.751 $ 259.499.734,69 Que han tomado debida intervención, la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, mediante Vista Nº 0424624; Que el presente se encuadra en los términos establecidos por el Decreto Reglamentario Nº DECTO2024-41-EGDERNE-RNE y se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º, Inciso 1 de la Constitución Provincial y lo previsto en el Artículo 4º, Apartado 1 de la Ley Nº 5.688; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1º.- Aprobar la Renegociación del Contrato de la obra denominada “Construcción de Edificio Propio para ESRN N° 21 - Catriel”, adjudicada por Decreto Nº 383/2.022, conforme lo expuesto en los considerandos. Artículo 2º.- Aprobar el nuevo monto del Contrato previsto para el saldo de obra pendiente de ejecución registrado al 30 de noviembre de 2.023 y con valores vigentes a febrero de 2.024, que se establece según el detalle del nuevo cómputo y presupuesto que se incorporan como Anexo I (IF-2024-00881841-GDERNEMEDU), en la suma de pesos quinientos treinta y siete millones trescientos ochenta y tres mil quinientos treinta y ocho con cuarenta centavos ($ 537.383.538,40). Artículo 3º.- Aprobar que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista, producto de la reliquidación de las certificaciones de obra número dieciocho a veintiséis (18º a 26º) que como Anexo II (IF-202400881850-GDERNEMEDU), forma parte de la presente, asciende a la suma total de pesos doscientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos treinta y cuatro con sesenta y nueve centavos ($ 259.499.734,69). Artículo 4º.- Diferir el análisis y eventual reconocimiento de los gastos improductivos hasta tanto se acrediten acabadamente. Artículo 5º.- Ratificar la Reserva Interna y el Compromiso según lo determinado por los Artículos 31º y 30º de la Ley H Nº 3.186, a la Jurisdicción 45 para el ejercicio 2.024, de acuerdo al siguiente detalle: Art. Prog. Sub. Prog Proy. Act. Part. Fin. Importe 30º 25 0 3 74 421 11.751 $ 259.499.734,69 Artículo 6º.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de las respectivas facturaciones, conformadas de acuerdo al correspondiente Certificado de Obra extendido por la ejecución realizada, según Pliego de Bases y Condiciones que sirve de base a la presente contratación, ordenar el pago de pesos Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 20 doscientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos treinta y cuatro con sesenta y nueve centavos ($ 259.499.734,69), abonándose por la Tesorería del Consejo Provincial de Educación, con cargo a la Cuenta Corriente Nº 900002158, a favor de la firma “Zigma S.A.”, CUIT Nº 3062667890-0, por la ejecución de la presente Obra. Provincia de Río Negro Artículo 7º.- Aprobar la adenda contractual III (IF-2024-00881854-GDERNE-MEDU) “2024 - 40 años del Tratado deque, Paz y como Amistad Anexo entre Argentina y Chile” forma parte integrante del presente, quedando autorizada la Señora Ministra de Educación y Derechos Anexo Decreto Humanos para su firma. Artículo 8º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de Educación y Derechos Número: IF-2024-00881841-GDERNE-MEDU Humanos. VIEDMA, RIO NEGRO Martes 17 de Diciembre de 2024 Artículo 9º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- P. Campos. ———ESRN Nº 21 CATRIEL Referencia: ANEXO I - DECRETO RENEGOCIACION CONTRATO ANEXO I ANEXO I CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - BASE FEBRERO 2.024 CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - COTIZACIÓN ITEMS FALTANTES AL 30/11/23 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 21 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 22 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 23 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 24 ——— Digitally signed by GDE RIO NEGRO DN: cn=GDE RIO NEGRO, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, ou=SECRETARIA DE LA MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA DE RN, serialNumber=CUIT 30711731721 Date: 2024.12.17 13:41:08 -03'00' ANEXO II Patricia Campos RELIQUIDACIÓN SEGÚN NUEVO VALOR DE CONTRATO Ministra PERIODO DICIEMBRE DE 2.023 / AGOSTO DE 2.024 Ministerio de Educación y Derechos Humanos Obra: “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PROPIO PARA ESRN N° 21 – CATRIEL”. Localidad: Catriel Empresa: “ZIGMA S.A.” Monto de contrato original: $269.603.221 % Anticipo de contrato original: 5% Fecha de apertura de licitación: 10/11/2021 Digitally signed by GDE RIO NEGRO DN: cn=GDE RIO NEGRO, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, ou=SECRETARIA DE LA MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA DE RN, serialNumber=CUIT 30711731721 Date: 2024.12.17 13:41:11 -03'00' Mes base: octubre 2021 Índice base: 23,0306 Monto de renegociación: $537.383.538,40 % Anticipo renegociación: 2,884759% Mes renegociación: febrero 2024 Índice mes renegociación: 172,2748 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6351 2 de enero de 2025 25 ——— Digitally signed by GDE RIO NEGRO DN: cn=GDE RIO NEGRO, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, ou=SECRETARIA DE LA MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA DE RN, serialNumber=CUIT 30711731721 Date: 2024.12.17 13:42:08 -03'00' ANEXO III ADENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA Entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, representado en este acto por la Señora Ministra Patricia Campos, en adelante “LA PROVINCIA” y por la otra la firma “ZIGMA S.A.”, representada por la Señora Natalia Guido, en adelante “EL CONTRATISTA” con el objeto de renegociar las condiciones del Contrato de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PROPIO PARA ESRN N° 21 - CATRIEL”, acuerdan celebrar la presente Adenda Contractual de renegociación y readecuación, la cual se regirá por las obligaciones y condiciones que a continuación se detallan: ARTÍCULO 1º: El nuevo monto del Contrato previsto para el saldo de obra pendiente de ejecución registrado al 30 de noviembre de 2.023 y con valores vigentes a febrero de 2.024, queda establecido en la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 537.388.538,40). ARTÍCULO 2º: Que a los efectos de la aplicación del Decreto Nº 1.313/2.014, las partes convienen que el nuevo mes base de cálculo de las redeterminaciones de precios será febrero de 2.024 y que la fórmula polinómica aplicable será la oportunamente prevista en el pliego. ARTÍCULO 3º: Las partes establecen que la incidencia del anticipo financiero oportunamente otorgado a descontar en las reliquidaciones que se practican, es del 2,884759. ARTÍCULO 4º: Las partes convienen que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista según reliquidación de las certificaciones de obra número dieciocho a veintiséis (Nº 18 a 26) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre diciembre 2023 y agosto de 2024, asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 259.499.734,69). ARTÍCULO 5º: “EL CONTRATISTA”, se obliga a afianzar el fiel cumplimiento del presente contrato hasta alcanzar el cinco por ciento (5%) de las sumas establecidas en el artículo primero, mediante póliza de seguro extendida por “Horizonte Seguros S.A.” y se hará cargo del correspondiente sellado de Ley. ARTÍCULO 6º: Las partes acuerdan que se mantienen vigentes todas las disposiciones contenidas en el llamado a Licitación Pública Nº 34/2.021, el Contrato de Locación de Obra y los actos administrativos oportunamente dictados que no se opongan a lo establecido en la presente Adenda. En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los ......... días del mes de .......................... del año 2.024, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, el original para LA PROVINCIA, el duplicado para EL CONTRATISTA y el triplicado para ser agregado al expediente Nº 216.981-EDU-2024. Patricia Campos Ministra Ministerio de Educación y Derechos Humanos Digitally signed by GDE RIO NEGRO DN: cn=GDE RIO NEGRO, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, ou=SECRETARIA DE LA MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA DE RN, serialNumber=CUIT 30711731721 Date: 2024.12.17 13:42:10 -03'00' DECRETOS SINTETIZADOS DECRETO Nº 530.- DECTO-2024-530-E-GDERNE-RNE.- 19-12-2024.- Aceptar la renuncia presentada por Pedro Miguel Colipan, CUIL Nº20-21.390.131-2, para adherir al régimen de Desvinculación Voluntaria, en los términos de la Ley Nº 5.717 y DECTO-2024-20-E-GDERNE-RNE, a partir de la firma del presente.Expte. Nº 218.088-EDU-2024. DECRETO Nº 531.- DECTO-2024-531-E-GDERNE-RNE.- 19-12-2024.- Aceptar la renuncia presentada por Chaves Leandro Fredy, CUIL Nº: 23-26738707-9, para adherir al régimen de Desvinculación Voluntaria, en los términos de la Ley Nº 5.717 y DECTO-2024-20-E-GDERNE-RNE a partir de la firma del presente.Expte. Nº 218.089-EDU-2024. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 26 DECRETO Nº 532.- DECTO-2024-532-E-GDERNE-RNE.- 19-12-2024.- Aceptar la renuncia presentada por Maria Nieves Morales CUIL Nº 27-28617162-7, para adherir al régimen de Desvinculación Voluntaria, en los términos de la Ley Nº 5.717 y DECTO-2024-20-E-GDERNE-RNE a partir de la firma del presente.Expte. Nº 217.736-EDU-2024. DECRETO Nº 542.- DECTO-2024-542-E-GDERNE-RNE.- 23-12-2024.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el Oficial Subinspector (AS-EG) Víctor Francisco Monte D.N.I. Nº 33.507.759, obrante a fojas 230/237, contra la Resolución Nº 12.120 del 7 de diciembre de 2023 de la Jefatura de Policía que rechazó el recurso de reconsideración, contra la Resolución Nº 8 del 19 de mayo de 2023 del Tribunal de Disciplina de la Policía, que aplica sanción de Veinte (20) días de suspensión de empleo.- Expte. Nº 033.331-RII-2021. DECRETO Nº 545.- DECTO-2024-545-E-GDERNE-RNE.- 23-12-2024.- Prorrogar desde su vencimiento y hasta el día 31 de diciembre de 2.025, la intervención de la Unidad de Control Previsional (U.C.P)Designar a la Señora. Tania Tamara Lastra (D.N.I. N.º 22.449.621), como interventora de la Unidad de Control Previsional (U.C.P), Ad Honorem.- Imponer a la interventora de la mencionada Institución, la obligación de solicitar al Señor Ministro en cuya área reviste, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento de la presente Intervención, definiciones sobre la continuidad de la misma. DECRETO Nº 546.- DECTO-2024-546-E-GDERNE-RNE.- 23-12-2024.- Prorrogar desde el día 31 de Diciembre de 2.024 hasta el día 31 de diciembre de 2.025, la intervención del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V).- Ratificar el nombramiento del Señor Mariano Lavin (D.N.I. N.º 26.854.444) como interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V).Imponer al interventor de la mencionada Institución, la obligación de solicitar al Señor Ministro en cuya área reviste, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de la presente Intervención, definiciones sobre la continuidad de la misma a partir de su vencimiento. DECRETO Nº 548.- DECTO-2024-548-E-GDERNE-RNE.- 23-12-2024.- Prorrogar desde su vencimiento y hasta el día 31 de diciembre de 2.025, la intervención de la Lotería para Obras de Acción Social.Imponer al interventor de la mencionada Institución, la obligación de solicitar al Señor Secretario General en cuya área reviste, con treinta (30) días de anticipación a la fecha del vencimiento de la presente Intervención, definiciones sobre la continuidad de la misma a partir de su vencimiento. DECRETO Nº 549.- DECTO-2024-549-E-GDERNE-RNE.- 23-12-2024.- Prorrogar, desde el día 31 de diciembre de 2.024 y hasta el día 30 de junio de 2.025, la intervención del Ente para el Desarrollo de las Ciudades de Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande, del Lago Pellegrini, Península Ruca Có y Perilago, (En.De.Cic.), de conformidad con los fundamentos expuestos.- Ratificar el nombramiento del Señor Nelson Américo Cides (D.N.I. N° 20.436.980) como interventor del Ente para el Desarrollo de las Cuidades de Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande, del Lago Pellegrini, Península Ruca Có y Perilago (En.De.Cic.). DECRETO Nº 559.- DECTO-2024-559-E-GDERNE-RNE.- 27-12-2024.- Hacer lugar al reclamo como denuncia de ilegitimidad en los términos del Artículo 75° de la Ley Nº 2938 presentado por el Señor Eduardo Raúl Dozzo Tezza (DNI Nº 11.990.121 – Legajo N° 659.760/2).- Reconstruir la carrera administrativa del Señor Eduardo Raúl Dozzo Tezza (D.N.I Nº 11.990.121), de acuerdo al Anexo I IF2024-00882166-GDERNE-MS.- Promover automáticamente al Señor Eduardo Raúl Dozzo Tezza (D.N.I.Nº11.990.121– Legajo Nº 659760/2), en las categorías y fechas indicadas en el Anexo II IF-202400882167-GDERNE-MS.——— Anexo I ——— Anexo II Expte. Nº 24.480-S-2.022 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 27 RESOLUCIONES Provincia de Río Negro ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD Resolución EPRE N° 385/24 Cipolletti, 12 de diciembre de 2024 Artículo 1°: Convocar a Audiencia Pública con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones de los usuarios, con carácter previo a la definición a adoptar por parte de este organismo, respecto de la pretensión de la distribuidora Cooperativa de Electricidad y Anexos de Río Colorado Ltda. (CEARC) de actualización tarifaria de sus costos operativos (no salariales) como consecuencia del proceso inflacionario registrado desde la vigencia de la Resolución EPRE N° 130/24, en el marco del procedimiento de Revisión Tarifaria Extraordinaria previsto por Art. 48° de la Ley J N° 2.902. Artículo 2°: La Audiencia Pública se celebrará el día 14 de febrero del año 2025 mediante modalidad virtual o remota desde la sede central del Ente Provincial Regulador de la Electricidad sita en calle 9 de Julio N° 174 de la ciudad de Cipolletti, iniciando a las 10:00hs. y siendo la participación de los interesados exclusivamente de manera virtual o remota, conforme los fundamentos expresados en los considerandos de la presente. Artículo 3°: Para la celebración de la Audiencia Pública, deberá cumplirse con lo dispuesto por Ley J 3.284 y Resolución EPRE Nº 490/00 (modif. Res. EPRE N° 227/22), en todo cuánto resultare aplicable, ajustando lo necesario a la modalidad virtual o remota, garantizando fundamentalmente: a) la posibilidad de todo interesado en exponer en la audiencia, debiendo inscribirse con antelación suficiente para coordinar las herramientas informáticas necesarias; b) transmisión de la audiencia en vivo, facilitando su visualización por cualquier persona interesada sin mayores requisitos; c) permitir que cualquier persona interesada pueda en forma sencilla, formular preguntas escritas a quienes expongan en representación de la Distribuidora previo al fin de la audiencia. Artículo 4°: La inscripción en el “Registro de Participantes y Oradores” para personas físicas o jurídicas, organismos públicos o autoridades, comenzará el día 3 de febrero de 2025, debiéndose realizar exclusivamente en forma digital a través del formulario web incorporado en https://www.eprern.gov. ar/audienciaspublicas_CEARC.html. La aprobación como participante/expositor quedará sujeta a confirmación por parte de los instructores del procedimiento, tras la verificación de los requisitos legales correspondientes. Este registro estará habilitado hasta las 23.59 horas del día 13 de febrero del año 2025, no considerándose las inscripciones que ingresasen fuera del plazo establecido. Artículo 5°: En oportunidad de completar el formulario para solicitar su inscripción en el “Registro de Participantes y Oradores”, quien solicite exponer deberá resumir su exposición, debiendo acompañar los archivos digitales que pretenda emplear al momento de efectuar la misma. Tanto la Distribuidora, como los expositores y aquellos participantes que formulen preguntas, deberán atenerse al objeto de la Audiencia Pública y a las cuestiones comprendidas en la Propuesta Tarifaria. Artículo 6°: En la Audiencia Pública, los representantes de la Distribuidora CEARC contarán con cuarenta y cinco (45) minutos para exponer un resumen de los aspectos más relevantes de la propuesta tarifaria. Las personas físicas que se hayan inscrito como participantes tendrán derecho a una (1) intervención de cinco (5) minutos y los representantes de personas jurídicas, organismos o entidades interesadas que se hayan inscrito como participantes tendrán derecho a una (1) intervención de diez (10) minutos. Artículo 7°: Las actuaciones administrativas identificadas como Expediente EPRE N° 35380/24 y caratuladas “Audiencia Pública: 2° Revisión Tarifaria Extraordinaria Año 2024 - Distribuidora CEARC”, como así también la pretensión tarifaria formulada por la distribuidora CEARC, se encuentran digitalizadas para conocimiento y consulta de cualquier interesado a través de la web del Ente Regulador https://www. eprern.gov.ar/audienciaspublicas_CEARC.html. Artículo 8°: La Audiencia Pública será presidida por el Presidente del Ente Regulador, Dr. Juan Bautista Justo, quien será asistido por los instructores y/o por quienes éstos designen. Artículo 9°: Designar como Instructores de la Audiencia Pública en los términos del “Reglamento de Audiencias Públicas” aprobado por Resolución EPRE N° 490/00 al Abg. Sebastian J. Lippolis y el Abg. Julen Lamuedra indistintamente, quienes podrán requerir la participación de las restantes unidades organizativas del EPRE. Artículo 10°: Disponer la publicación de un extracto de la resolución de convocatoria a Audiencia Pública en: a) la página web del EPRE; b) en un diario de amplia circulación dentro de la provincia durante dos (2) días; c) en el Boletín Oficial de la Provincia durante un período de cinco (5) días. La información a publicar será la siguiente: Convocatoria a Audiencia Pública para la 2° Revisión Tarifaria Extraordinaria Año 2024 – Distribuidora CEARC Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6351 2 de enero de 2025 28 Objeto: poner en conocimiento y escuchar opiniones de los usuarios, con carácter previo a la definición a adoptar por parte del Ente Regulador, respecto de la pretensión de la distribuidora Cooperativa de Electricidad y Anexos de Río Colorado Ltda. (CEARC) de actualización tarifaria de sus costos operativos (no salariales), como consecuencia del proceso inflacionario registrado desde la vigencia de la Resolución EPRE N° 130/24, en el marco del procedimiento de Revisión Tarifaria Extraordinaria previsto por Art. 48° de la Ley J N° 2.902. Modalidad: se celebrará el día 14 de febrero del año 2025 mediante modalidad virtual o remota desde la sede central del Ente Regulador en calle 9 de Julio 174 de Cipolletti, iniciando a las 10 hs. y la participación de los interesados será exclusivamente de manera virtual o remota. Para la celebración de la Audiencia Pública, será de cumplimiento el régimen previsto por Ley J N° 3.284 y Resolución EPRE Nº 490/00 (modif. Res. EPRE N° 227/22), en todo cuánto resultare aplicable, ajustando lo necesario a la modalidad de participación virtual o remota. Inscripción: la inscripción en el “Registro de Participantes y Oradores” para personas físicas o jurídicas, organismos públicos o autoridades, comenzará el día 3 de febrero del año 2025, debiéndose realizar en forma digital a través del formulario web incorporado en https://www.eprern.gov.ar/ audienciaspublicas_CEARC.html. Este registro estará habilitado hasta las 23.59 horas del día 13 de febrero del año 2025, no considerándose las inscripciones que ingresasen fuera del plazo establecido. La aprobación como Participante quedará sujeta a confirmación por parte de los instructores del procedimiento, tras la verificación de los requisitos legales correspondientes. Expediente: los interesados podrán tomar vista de las actuaciones a través de la web del Ente Regulador https://www.eprern.gov.ar/audienciaspublicas_CEARC.html, donde las presentaciones realizadas por la Distribuidora CEARC e incorporadas en el Expediente EPRE N° 35274/24 caratulado “2° Revisión Tarifaria Extraordinaria Año 2024 - Distribuidora CEARC” se encuentran digitalizadas para conocimiento y consulta de cualquier interesado Autoridades de la Audiencia: Presidente: Abog. Juan B. Justo Instructores: Abog. Sebastián J. Lippolis y/o Abog. Julen Lamuedra Artículo 11°: Notificar la resolución de convocatoria a Audiencia Pública a la distribuidora CEARC, a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro y a la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente de la provincia. Cumplida la notificación, procédase a la publicación conforme lo dispuesto por Art. 10° de la presente y remítanse las actuaciones a la Gerencia de Regulación, Auditoría y Control de Gestión para la prosecución de las actuaciones. Firmado: Dr. Juan Bautista Justo, Presidente del Directorio del EPRE. Nota: La versión completa de la presente resolución, se puede consultar en la página web del Ente Regulador https://www.eprern.gov.ar/ o en la sede central del EPRE sito en calle 9 de Julio N° 174 de la ciudad de Cipolletti, Río Negro. –—oOo—– Provincia de Río Negro MINISTERIO DE HACIENDA RESOL-2024-663-E-GDERNE-ME Viedma, 28 de noviembre de 2024 Visto: el EX-2023-00459462-GDERNE-SP#ME del Registro del Ministerio de Economía, la Ley H Nº 3.186 y su Decreto Reglamentario H N° 1.737/98, y; CONSIDERANDO: Que por la Resolución N° 480 del Registro del Ministerio de Economía, del 30 de noviembre de 2023 , fue aprobado el Presupuesto de Gastos y Financiamiento de Tren Patagónico S. A. para el Ejercicio Fiscal 2024 y modificado por Resolución N° 271/24. 499/24 y 607/24; Que en el orden nº 86 consta la presentación realizada por la empresa Tren Patagónico S. A. de los formularios por medio de los cuales solicita, a fin de a fin de cubrir gastos en personal, bienes de consumo y servicios no personales esenciales para la continuidad del Plan de Inversión del segundo semestre, una modificación del Presupuesto 2024 aprobado por la Resolución referida en el considerando inmediato anterior; Que en el orden nº 86 consta la intervención del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; Que en el orden nº 87 se adjunta el Informe de la Subsecretaría de Presupuesto sobre la viabilidad de las modificaciones presupuestarias informadas por la empresa mencionada; Que en el orden nº 92 ha tomado debida intervención la Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Financiamiento Público; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6351 2 de enero de 2025 29 Que no se requiere la intervención de la Contaduría General, en virtud de lo que dispuesto en la Nota N° 1309/12 “CG” (adjunta copia en el orden nº 2) ratificada por Nota NO-2023-00632634-GDERNE-CGP; Que en las presentes actuaciones no resulta obligatorio el control de legalidad previo y la notificación a la Fiscalía de Estado de la Provincia (exigido por el Artículo 12º de la Ley K Nº 88), conforme a lo dispuesto en el Artículo 1º Inciso b) de la Resolución Nº 76/12 y su modificatoria Resolución Nº 119/13, ambas de dicho organismo; Que en el orden nº 94 ha tomado debida intervención el Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Hacienda, conforme lo establecido en el Artículo 12º de la Ley A Nº 2.938; Que la presente se dicta conforme a las facultades conferidas en el Artículo 16º Inciso 3) de la Ley Nº 5.683 y su modificatoria Ley Nº 5.721, y en los Artículos 44º y 45º de la Ley H Nº 3.186 y su Decreto Reglamentario H Nº 1.737/98 y sus modificatorias; Por ello: El Ministro de Hacienda RESUELVE: Artículo 1º.- Modificar el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2024 de la empresa Tren Patagónico S. A., en adición de partidas, con financiamiento en Aportes del Tesoro (Rentas Generales) por la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Millones Cincuenta Mil ($ 1.447.050.000), conforme surge del Anexo Único que embebido bajo la denominación IF-2024-00801419-GDERNE-SP#ME forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo 2°.- Registrar, comunicar y dar al Boletín Oficial para su publicación; cumplido, archívese. Gabriel Alejandro Sánchez, Ministro de Hacienda.——— Anexo Único Cuadro 1 Presupuesto: 2024 Fundamentacion de las Modificaciones Presupuestarias Empresa: Tren Patagónico S.A. Por medio de la presente, me dirijo a ustedes, con el objetivo de solicitar formalmente una ampliación presupuestaria correspondiente al presupuesto 2024. La misma se basa en un incremento de la partida 100 - Gastos en Personal y la partida 200 - Bienes de Consumo. A su vez, continuamos con nuestro Plan de Inversión propuesto para el segundo semestre del año, y por tal motivo solicitamos la ampliación presupuestaria de la Partida 300 - Servicios No Personales. Dentro de la misma partida, se incluye la segunda cuota del seguro de Responsavilidad Civil Ferroviario. Consideramos que esta modificacion es esencial para asegurar el cumplimiento exitoso de los objetivos planteados en el proyecto anual de T.P.S.A, así como para garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos asignados. Partida 100: El monto solicitado corresponde a $718.050.000 para cubrir haberes de los meses noviembre y segunda cuota de SAC del pesente año. Partida 200: El monto solicitado corresponde $80.000.000 para cubrir los pedidos solicitados en los meses noviembre en función de la planificación del segundo semestre del año. Partida 300: El monto solicitado corresponde a $649.000.000 para llevar a cabo el plan de inversión segundo semestre y segunda cuota seguro. Es por lo anterior que solicitamos el presente incremento. Atentamente. ——— Cuadro 2 Presupuesto: 2024 Presupuesto por Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto Modificaciones Presupuestarias -En PesosEmpresa: Tren Patagónico S.A. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 30 –—oOo—– Provincia de Río Negro AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Resolución Nº 985 Viedma, 23 de diciembre de 2024 Visto el Expediente Electrónico Nº EX-2024-00794160-GDERNE-GRYC#ART, en trámite ante el Departamento de Agentes de Retención y Percepción dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y; CONSIDERANDO: Que en orden 02 obra glosado documento digital COPDI-2024-00796585-GDERNE-GRYC#ART obra Ticket N° 2341782 de la Oficina Virtual de esta Agencia y nota, donde Perdigón Adrián Cesar en carácter de socio gerente de la firma MARBRAS SRL CUIT N° 33-69586970-9 con domicilio fiscal en Ruta 3 KM 808 de la localidad de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires solicita la baja definitiva de la sociedad como Agente de Percepción al 27/03/2019 y que han presentado las declaraciones juradas que adeudaban a dicha fecha; Que en orden 03 obra glosado documento digital COPDI-2024-00796804-GDERNE-GRYC#ART obra estatuto donde designan al antes mencionado como socio gerente de la empresa autorizado a actuar en representación, así como también copia de su DNI; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 31 Que MARBRAS SRL se encuentra inscripta como Agente de Percepción N° 107016044 del Impuesto a los Ingresos Brutos desde el día 01/10/2017, tal como surge del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia, según constancia obrante a orden 04 documento digital COPDI-202400797184-GDERNE-GRYC#ART; Que se ha verificado en el SIAT que la sociedad ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas mensuales como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde su designación y hasta el periodo 03/2019 y que no posee deuda bajo ningún concepto relacionado, obrando constancia de ello en documento digital COPDI-2024-00797225-GDERNE-GRYC#ART en orden 05; Que la Resolución N° 985/2018 Artículo 3° establece que la designación de nuevos agentes de retención y/o percepción, como así también la baja de aquellos agentes ratificados en la norma antes mencionada, deberá realizarse por acto administrativo de la Agencia de Recaudación Tributaria; Que vistas las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados, corresponde otorgar la baja al 27/03/2019 de su inscripción como Agente de Percepción al contribuyente MARBRAS SRL; Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667; Por ello: El Subdirector Ejecutivo a/c por Subrogancia Legal de la Agencia de Recaudación Tributaria RESUELVE: Artículo 1º.- Dar de baja la inscripción como Agente de Percepción N° 107016044 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 27/03/2019 al contribuyente MARBRAS SRL CUIT N° 33-69586970-9 con domicilio fiscal en calle Ruta 3 KM 808 de la localidad de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires .Artículo 2°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar. Cr. Emmanuel Tobares, a/c por Subrogancia Legal de la Agencia de Recaudación Tributaria.––O–– Resolución Nº 986 Viedma, 23 de diciembre de 2024 Visto el Expediente Electrónico Nº EX-2024-00826905-GDERNE-GRYC#ART, en trámite ante el Departamento de Agentes de Retención y Percepción dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y; CONSIDERANDO: Que en orden 02 obra glosado documento digital COPDI-2024-00828171-GDERNE-GRYC#ART obra Ticket N° 2355981 de la Oficina Virtual de esta Agencia, donde Sotero Diego Joaquín CUIT N° 20-228241637 con domicilio fiscal en calle Villegas Nº 23 de la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro solicita la baja como Agente de Percepción dado que las facturas de ventas son principalmente con organismos provinciales; Que en orden 03 obra glosado documento digital COPDI-2024-00828301-GDERNE-GRYC#ART Libro IVA ventas por los periodos 08 a 10/2024 donde se verifica lo manifestado en el párrafo anterior; Que el mismo se encuentra inscripta como Agente de Percepción N° 107018578 del Impuesto a los Ingresos Brutos desde el día 01/08/2024, tal como surge del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia, según constancia obrante a orden 04 documento digital COPDI-2024-00828310GDERNE-GRYC#ART; Que se ha verificado en el SIAT que la sociedad ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas mensuales como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde su designación y hasta el periodo 11/2024 y que no posee deuda bajo ningún concepto relacionado, obrando constancia de ello en documento digital COPDI-2024-00828342 -GDERNE-GRYC#ART en orden 05; Que la Resolución 104/2003 fue derogada por Resolución 985/2018, eliminándose el monto de facturación por el cual correspondía la designación como Agente de Retención y estableciendo que la nominación de los Agentes de Retención y/o Percepción se hará en función de parámetros tales como actividad desarrollada por el contribuyente, monto de facturación anual, monto de compras o ventas realizadas en Río Negro, o cualquier otro indicativo que a criterio de la Agencia de Recaudación Tributaria demuestre el grado de interés fiscal para la Provincia; Que habiéndose analizado la documentación aportada por el contribuyente, se concluye que no reviste interés fiscal para este organismo recaudador su designación como Agente de Percepción; Que la Resolución N° 985/2018 Art. 3 establece que la designación de nuevos agentes de retención y/o percepción, como así también la baja de aquellos agentes ratificados en la norma antes mencionada, deberá realizarse por acto administrativo de la Agencia de Recaudación Tributaria; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 32 Que vistas las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados, corresponde otorgar la baja al 30/11/2024 de su inscripción como Agente de Percepción al contribuyente Sotero Diego Joaquín; Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667; Por ello: El Subdirector Ejecutivo a/c por Subrogancia Legal de la Agencia de Recaudación Tributaria RESUELVE: Artículo 1º.- Dar de baja la inscripción como Agente de Percepción N° 107018578 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 30/11/2024 al contribuyente Sotero Diego Joaquín CUIT N° 20228241637 con domicilio fiscal en calle Villegas N° 23 de la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.Artículo 2°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar. Cr. Emmanuel Tobares, a/c por Subrogancia Legal de la Agencia de Recaudación Tributaria.- FALLOS Provincia de Río Negro TRIBUNAL DE CUENTAS Fallo “TCRN” Nº 260/2024 “Viedma, 3 de Diciembre de 2024. Visto: Los Expedientes N° 862-DRyFC-2023, N° 863-DRyFC-2023 y N° 864-DRyFC-2023 del registro del Tribunal de Cuentas, y los Expedientes Nº 214.755-MSYJ-2023, Nº 214.754-MSYJ-2023, Nº 214.756-MSYJ-2023, N.º 213. 2 24-MSYJ-2023, N.º 214.005-MSYJ-2023, N.º 213.359MSYJ-2023, Nº214.159-MSYJ-2023, N.º 213.830-MSYJ-2023 y N.º 213.202-MSYJ-2023 del registro del Ministerio de Seguridad y Justicia...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1.º: Aprobar la rendición de cuentas presentada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, correspondiente al período 01/07/2023 al 30/09/2023, en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC N.º 130/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión. Art. 2.º: Hacer saber a las actuales autoridades del organismo que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC N.º 130/2024. Art. 3.º: Remitir al organismo cuentadante el Dictamen DRyFC N.º 130/2024. Art. 4.º: Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DRyFC N.º 130/2024 a la Contaduría General y a la Tesorería General, ambas de la Provincia, a fin de que como órganos rectores de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Control Interno y de Tesorería, respectivamente, tomen conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Art. 5.º: Remitir a la Dirección de Juicio de Cuentas el Expediente Nº 214.159-MSYJ-2023 - Caratulado: “s/ Anticipo de Fondo en el Marco del Articulo 63º, Temporada Invernal 2023 – Secretaría de Protección Civil” a fin de que promueva el proceso sancionatorio que corresponda en virtud de la irregularidad advertida en la observación Nº 13 del Dictamen DRyFC N.º 130/2024. Art. 6.º: Registrar, notificar a los responsables del organismo, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. (Fdo. Digitalmente) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal -; Ante mí: Dra. MarÍa Patricia Armas – SecretarÍa Auditora Legal- del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro”.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 263/2024 “Viedma, 10 de Diciembre de 2024. Visto: Los Expedientes Nº 719-DRyFC-2023; Nº 871-DRyFC-2023 ; Nº 874-DRyFC-2023 del registro del Tribunal de Cuentas; y los Expedientes Nº 099.100-DAP-2023; Nº 099.254-DAP-2023, Nº 099.267-DAP-2023, Nº 098.038-S-2023, Nº 098.838-SA-2023, Nº 098.194-S2023, Nº 098.774-BO-2023, Nº 098.207-A-2023 y Nº 099.131-FP-2023 del registro de la Secretaría General de la Provincia de Río Negro...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Articulo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por la Secretaría General de la Provincia de Río Negro, correspondiente al período 01/07/2023 al 30/09/2023, en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC N.º 144/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión. Art. 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 33 que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC N.º 144/2024. Art. 3º.- Remitir al organismo cuentadante el Dictamen DRyFC N.º 144/2024. Art. 4º.- Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DRyFC N.º 144/2024 a la Contaduría General y a la Tesorería General, ambas de la Provincia, a fin de que como órganos rectores de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Control Interno y de Tesorería, respectivamente, tomen conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Art. 5º.- Registrar, notificar a los responsables del organismo, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.(Fdo. Digitalmente) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal -; Ante mí: Cr. Luis Pablo Vaisberg –Secretario Auditor Contable- del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro”.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 264/2024 “Viedma, 10 de Diciembre de 2024. Visto: Los Expedientes N° 820-DRyFC-2023, N.º 900-DRyFC-2023 y N.º 1005-DRyFC-2023 del registro del Tribunal de Cuentas, y los Expedientes Nº 164.573-MTD-2023, Nº 164.782-MTD-2023, Nº 165.055-MTD-2023, Nº 163.720-MTD-2023, Nº 163.939-MTD-2023, Nº 164.122MTD-2023, Nº 164.428-MTD-2023 y Nº EX-2023-00425147-GDERNE-MTD del registro del entonces Ministerio de Turismo y Deporte de la Provincia de Río Negro...El Tribunal De Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1.º: Aprobar la rendición de cuentas presentada por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Provincia de Río Negro, correspondiente al período 01/07/2023 al 30/09/2023, en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC Nº 145/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión. ART. 2.º: Hacer saber a las actuales autoridades del organismo que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC N.º 145/2024. Art. 3.º: Remitir al organismo cuentadante el Dictamen DRyFC N.º 145/2024. Art. 4.º: Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DRyFC N.º 145/2024 a la Contaduría General y a la Tesorería General, ambas de la Provincia, a fin de que como órganos rectores de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Control Interno y de Tesorería, respectivamente, tomen conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Art. 5.º: Registrar, notificar a los responsables del organismo, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. (Fdo. Digitalmente) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal -; Ante mí: Cr. Luis Pablo Vaisberg – Secretario Auditor Contable- del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro”.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 265/2024 “Viedma, 10 Diciembre de 2024. Visto: Los expedientes Nº 363-D.E.O-2024, Nº 502-D.E.O-2024 y Nº 582- D.E.O-2024 del registro del Tribunal de Cuentas, y los expedientes Nº 150.410-ECG- 2024, Nº 150.414ECG-2024 y Nº 150.416-ECG-2024 del Ente Compensador Agrícola de Daños por Granizo de la Provincia de Río Negro El Tribunal De Cuentas De La Provincia De Río Negro Resuelve: Artículo 1°.-Aprobar la rendición de cuentas presentada por el Ente Compensador Agrícola de Daños por Granizo de la Provincia de Río Negro, correspondiente a los períodos 01/04/2024 al 30/04/2024, 01/05/2024 al 31/05/2024 y 01/06/2024 al 30/06/2024 en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DEO Nº 88/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión.- Art. 2°.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DEO Nº 88/2024.-Art. 3°.- Notificar al organismo cuentadante el Dictamen DEO N.º 88/2024.Art.4°.- Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DEO N.º 88/2024 a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector de los Sistemas de Control Interno y Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas.- Art. 5°.- Remitir a la Dirección de Juicio de Cuentas los Expedientes N.º 363-D.E.O-2024 “s/Rendición de Cuentas Ente Compensador por Granizo – abril/2024 – Expte. Nº 150410/2024.-”, Nº 502-D.E.O-2024 “05/2024.- Rendición de Cuentas del Ente Compensador por Granizo.-” y Nº 582-D.E.O-2024 “06/2024.- Rendición de Cuentas y Expediente Nº 150.413–ECG– 2024: “s/Adquisición de teléfono celular para oficina administrativa del ECG.-”,en virtud de las transgresiones advertidas por la Dirección de Rendiciones y Fiscalización de Cuentas de Entes y Organismos -e identificadas como observaciones N.º 1,2,3,7,8, y 9 en el Dictamen DEO Nº 88/2024. Art. 6°.- Registrar, notificar a los responsables del organismo, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- (Fdo. Digitalmente)- Cr. Maximiliano Felipe Suarez - Presidente-; Dra. Natalia Falugi – Vocal-; Ante mí: Cr. Luis Pablo Vaisberg Secretario Auditor Contable del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.”- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 34 DISPOSICIÓN Provincia de Río Negro MINISTERIO DE HACIENDA Registro de la Propiedad Inmueble Disposición Administrativa N° 06/2024. Viedma,20 de Diciembre de 2024 Visto: El Decreto N° 522/2024, de fecha 16 de Diciembre de 2024: y Considerando: Que mediante el mismo se dispone el receso general de la Administración Pública Provincial desde el día 02 de enero de 2025, hasta el día 31 de enero de 2025 inclusive; Que las licencias que superen dicho plazo, podrán ser otorgadas, en lo que excediere, en el período que determine el titular de la jurisdicción de revista del agente, debiendo utilizarse preferentemente el lapso que media entre la finalización del receso previsto en el Artículo 1° del mencionado Decreto y el día 15 de marzo de 2025; Que es responsabilidad del titular del organismo asegurar el funcionamiento del mismo, mediante la distribución equitativa de las licencias anuales, por lo que se hace necesario adoptar los recaudos para adecuar la norma considerada al servicio prestado; Que en tal sentido es necesario reducir el horario de atención al público en los Departamentos de Mesa de Entradas de la I, II, III y IV Circunscripción Judicial, durante el período citado, como así también garantizar la expedición, dentro de los términos legales de los certificados de inhibiciones, certificados e informes de dominio; Por ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 inciso b) de la ley K N° 810; El Director General del Registro de la Propiedad Inmueble Dispone Artículo 1°- Establecer que los Departamentos de Mesa de Entradas de la I, II, II y IV. Circunscripción Judicial atenderán al público, durante el período comprendi- do entre el día 02 de Enero de 2025 hasta el día 31 de Enero de 2025 ambos incluidos, en el horario de 9.00 a 11.00 hs., sin excepción alguna.Art 2°- Dar estricto cumplimiento al decreto 522/2024 , de fecha 16 de Diciembre de 2024.Art 3°.- Ratificar que el diligenciamiento de los certificados de inhibiciones, certificados e informes de dominio, se realizarán dentro de los plazos legales establecidos y conforme lo dispuesto el decreto 522/24.Art 4°- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.- Disposición Administrativa N° 06/2024.- D.G.R.P.I.Balduini Daniel Carlos,Director General del Registro de la Propiedad Inmueble.- LICITACIONES Provincia de Río Negro DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS Licitación Pública Nº 16/24 Obra: Construcción de Pasarela Peatonal Suspendida sobre Río Alto Chubut - Paraje Arroyo Las Minas Ñorquinco, Río Negro. Objeto: La obra consiste en la construcción de una pasarela peatonal suspendida sobre el río Alto Chubut, siendo la ubicación de dicha estructura sobre margen izquierda de coordenadas 41º 49´ 39” S y 71º 06´ 44.43” O. La pasarela suspendida, de 65 metros de luz, se conforma por cables de acero de donde penden barras verticales y diagonales del mismo material. La estructura soporta un bastidor de 1,10 metros de ancho libre por el que transitaran las personas. Dichos cables se soportan por dos torres metálicas ubicadas en las orillas del rio y son anclados a muertos de anclaje de hormigón. Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Doscientos Once Millones Sesenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Con Ochenta y Cuatro Centavos, IVA incluido. - ($211,063,665.84). Plazo de Ejecución: Se fija el plazo de ejecución de la obra en ciento veinte (120) días corridos. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 35 Capacidad Técnico-Financiera: El certificado de habilitación asignado por el Consejo de Obras Públicas de Río Negro necesario para la presentación de las ofertas; deberá cumplir con una Capacidad Libre Anual requerida de $633.190.997,51. Por otro lado, se deberá cumplir con la Capacidad requerida en la especialidad VIII – Hidráulica, cuyo monto será igual al presupuesto oficial. Apertura de las Ofertas: La apertura de las ofertas se efectuará el día 4 del mes de febrero de 2024 a las 12:00 hs., en la sede del Departamento Provincial de Aguas, en calle San Martín Nº 249 de Viedma (8500), Río Negro. Consultas Técnicas: En la Intendencia de Hidráulica y Saneamiento del Departamento Provincial de Aguas - San Martín 249, Viedma TE (02920) 420432. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a 14 hs., así como también en la Sub-delegación de El Bolsón en San Francisco de Asis y Brown TE (02944) 492321. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a 14 hs. Recepción de Ofertas: Hasta las 12:00 hs. del día y lugar de apertura. Venta y/o Entrega de Pliegos: Los mismos en formato digital podrán ser enviados vía e-mail, debiendo remitirse la correspondiente nota de invitación firmada. Los posibles oferentes deberán declarar una dirección de correo electrónico y número telefónico donde recibirán todas las comunicaciones oficiales, a las siguientes direcciones: mgentile@dpa.rionegro.gov.ar, mbarrera@dpa.rionegro.gov.ar, pkucich@dpa.rionegro.gov.ar. –—oOo—– Provincia de Río Negro MINISTERIO DE SALUD Departamento de Suministros Licitación Pública Nº 42-24 - Segundo Llamado Expediente Nº 188.536-S-24 Bajo Modalidad de Provisión Abierta con el Objeto de Abastecer de Materia Prima para la Elaboración de Alimentos en la Cocina del Hospital de la Ciudad de Cipolletti.Fecha de Apertura: Día 14 de Enero de 2025 a las 12:00 Hs. Monto Estimado: $ 1.909.679.562,00.El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrá solicitarse y/o consultarse en el Departamento de Suministros del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, sito en Laprida240, entre el 1º y 2º piso, de la ciudad de Viedma, Río Negro (CP 8500), o en la Casa de Río Negro en Buenos Aires, sita en Tucumán y Riobamba, ciudad de Buenos Aires. –—oOo—– Provincia de Río Negro SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Administración General Licitación Pública Nro. 060/24 Objeto: Locación de Un Inmueble destinado a Organismos Varios con asiento de funciones en la Ciudad de El Bolsón. Lugar de Apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Río Negro.Fecha de Apertura: 14/01/2025 Hora: 11:00 Retiro de Pliegos y Consultas: El Pliego se encuentra publicado en la página web www.jusrionegro.gov. ar, sección “Licitaciones y Compras” de donde deberá ser descargado con su correspondiente Declaración Jurada. Las consultas podrán realizarse al Tel/Fax (02920) 441000 Int. 1214/1814, en horario administrativo. Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones Correo: lzappalacailotto@jusrionegro.gov.ar - atelleriarte@jusrionegro.gov.ar - mblambrecht@ jusrionegro.gov.ar - mllano@jusrionegro.gov.ar –—oOo—– Licitación Pública N° 061/24 Objeto: Locación de Un Inmueble con destino al Archivo General de la Ciudad de Viedma. Lugar de Apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Río Negro. Fecha de Apertura: 15/01/2025 Hora: 11:00 Retiro de Pliegos y Consultas: El Pliego se encuentra publicado en la página web www.jusrionegro.gov. ar, sección “Licitaciones y Compras” de donde deberá ser descargado con su correspondiente Declaración Jurada. Las consultas podrán realizarse al Tel/Fax (02920) 441000 Int. 1214/1814, en horario administrativo. Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones – Correo: lzappalacailotto@jusrionegro.gov.ar - atelleriarte@jusrionegro.gov.ar - mllano@jusrionegro.gov. ar - mblambrecht@jusrionegro.gov.ar Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6351 2 de enero de 2025 36 Licitación Pública Nº 062/24 Objeto: Locación de Un Inmueble destinado al Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Viedma. Lugar de Apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Río Negro.Fecha de Apertura: 17/01/2025 Hora: 11:00 Retiro de Pliegos y Consultas: El Pliego se encuentra publicado en la página web www.jusrionegro.gov. ar, sección “Licitaciones y Compras” de donde deberá ser descargado con su correspondiente Declaración Jurada. Las consultas podrán realizarse al Tel/Fax (02920) 441000 Int. 1214/1814, en horario administrativo. Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones Correo: lzappalacailotto@jusrionegro.gov.ar - atelleriarte@jusrionegro.gov.ar CONCURSOS Provincia de Río Negro SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Resolución STJ N° 1054/2024 Viedma, 30 de Octubre de 2024 Visto: el expediente VI 00839-2024 caratulado: “Concurso cargo en Unidad de Asistencia Jurisprudencial de General Roca”, y CONSIDERANDO: Que por Acordada 9/18 T.O-2024 se aprobó la estructura de la Oficina Judicial Circunscripcional del Fuero Penal, en la cual se encuentran previstos cargos en la Unidades de Asistencia Jurisprudencial a Magistrados y Magistradas de las cuatro Circunscripciones Judiciales, con remuneración equiparada a Secretario/a de Primera Instancia y con dependencia jerárquica y funcional de la mencionada Oficina Judicial. Que se encuentra vacante un cargo en la Unidad de Asistencia Jurisprudencial en la Oficina Judicial Circunscripcional del Fuero Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca. Que por lo tanto se hace necesario llamar a concurso para cubrir dicho cargo. Que la Administración General y la Contaduría general han certificado la existencia de vacante y partida presupuestaria para cubrir el cargo. Por ello, y en uso de las facultades delegadas en el inciso b), artículo 3° de la Acordada 13/15, La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia RESUELVE: Artículo 1°.- Llamar a concurso externo de antecedentes y oposición para cubrir un (01) cargo con funciones en la Unidad de Asistencia Jurisprudencial a Magistrados y Magistradas, con dependencia jerárquica y funcional de la Dirección de la Oficina Judicial Circunscripcional de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca y remuneración equivalente a Secretario/a de Primera Instancia, cuyas misiones y funciones se encuentran previstas en la Acordada 9/18 T.O-2024. Artículo 2°.- Establecer como requisitos para el cargo, los siguientes: a) Título de Abogado/a expedido por Universidad Pública o Privada legalmente reconocida, b) Ser mayor de edad, c) Contar con una antigüedad de más de tres (3) años de ejercicio en el título, d) Acreditar experiencia laboral o función judicial vinculada al fuero penal, y e) Ser de nacionalidad argentina con tres (3) años de ejercicio de la ciudadanía. Artículo 3°.- Exigir a quienes se postulen, previo a la designación, la aprobación del examen psicofísico obligatorio realizado por el Cuerpo de Investigación Forense, o entidad pública o privada que el Superior Tribunal de Justicia determine. Artículo 4º.- Establecer que la solicitud de inscripción es únicamente vía electrónica a través del sitio oficial del Poder Judicial: http//www.jusrionegro.gov.ar y debe realizarse a partir del 18/12/2024 y hasta el 17/02/2025 a las 13:30 hs. Todas las notificaciones se realizan a través del mencionado sitio y los plazos correspondientes se cuentan a partir de las 0:00 hs. del día siguiente a su publicación en la página web. Complementariamente puede comunicarse por correo electrónico a las cuentas que los y las postulantes informen. Los requisitos deben acreditarse con documentación respaldatoria al momento de presentar la inscripción sin excepción alguna. No se recibe documentación con posterioridad a la fecha de cierre. Para la inscripción deben contar con una cuenta de correo con dominio gmail. Completado el formulario, el mismo debe ser enviado junto a la documentación que se detalla en el artículo siguiente, con las formalidades allí especificadas, al correo electrónico sec5stj@jusrionegro.gov.ar, desde del 18/12/2024 y hasta el 17/02/2025 a las 13:30 hs. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 37 Con posterioridad a la fecha antes consignada (17/02/2025 a las 13:30 hs.) no se recibe ninguna documentación, dándose de baja -de forma automática- a quienes no hayan cumplido con tal recaudo. Artículo 5º.- Requerir a quienes se postulen la remisión al correo electrónico sec5stj@jusrionegro.gov.ar, en formato pdf, tamaño papel A4 y letra Times New Roman 12la totalidad de las siguientes certificaciones y constancias escaneadas del original o de copia autenticada, cuando corresponda, en un solo documento y en el siguiente orden: a) Formulario de solicitud de inscripción. b) Título habilitante, expedido por Universidad Pública o Privada legalmente reconocida (anverso y reverso). c) DNI. d) Certificaciones laborales que acrediten las exigencias de los incisos c) y d) del artículo 2° de la presente. e) Otros títulos, cursos y/o posgrados universitarios. f) Currículum, detallando los antecedentes laborales y académicos bajo declaración jurada. g) Certificado de antecedentes expedido por el Registro Nacional de Reincidencia. h) Constituir dirección de correo electrónico con dominio gmail. i) Constancia de CUIL. j) Declaración jurada de no hallarse incurso/a en los supuestos de incompatibilidad establecidos en las Leyes L 3550, artículo 19 y 5731, artículo 13. k) Declaración jurada de la veracidad de la documentación y los datos consignados. l) Solo para quienes excedan el límite de edad de 35 años, acreditar fehacientemente su regularidad en el sistema previsional, mediante presentación de constancia de aportes previsionales, expedida por el ANSES, o historia laboral impresa desde el sitio web institucional de dicho organismo, a los fines de verificar los aportes suficientes que le permitan acceder al beneficio previsional al momento de cumplir la edad mínima requerida para jubilarse, condición excluyente para el ingreso a la planta del Poder Judicial. En el cuerpo del mail debe declararse bajo juramento que la documentación y los datos consignados se ajustan a la verdad y que cualquier modificación que se produzca de los mismos, se comunicará dentro de las 48 horas de producida. La documentación enviada importa, sin más, la aceptación y el sometimiento voluntario para con la reglamentación general o particular que se aplique en este procedimiento de selección. La remisión de los documentos solicitados anteriormente es con carácter obligatorio, su omisión -de cualquiera de los ítems- impide la inscripción de quien se postula. La documentación recepcionada en la Secretaría vía correo electrónico puede ser requerida en original o autenticada en cualquier etapa del concurso. Artículo 6º.- Establecer que la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia del Superior Tribunal de Justicia verifica los requisitos de admisibilidad consignados en el artículo 2° y 5°. Artículo 7°.- Hacer saber que el proceso de selección comprende dos etapas: Primera Etapa: Evaluación de antecedentes y oposición, a cargo del Comité Evaluador, cuyas pautas se darán a conocer, una vez determinadas, por el propio Comité. Segunda Etapa: Entrevista con los Jueces y Juezas del Superior Tribunal de Justicia. Artículo 8°.- Establecer que el sistema de evaluación de títulos y de antecedentes se califica con un máximo de hasta veinte (20) puntos y el sistema de oposición se califica con un máximo de hasta cuarenta (40) puntos. La evaluación y calificación de los antecedentes se realiza solo respecto a la documentación respaldatoria presentada al momento de la inscripción. Los antecedentes de los cuales no se acompañe documentación que los acredite, no son tenidos en consideración al momento de su ponderación aún de aquellos postulantes que pertenezcan al Poder Judicial. La oposición se supera con la obtención de un mínimo de 20 puntos. Quienes obtengan menos de 20 puntos en esta instancia quedan excluidos de continuar con el proceso de selección sin importar el resultado de la acumulación con los puntos de los antecedentes. La modalidad y criterios para la evaluación de antecedentes y oposición los realiza el Comité de Evaluación. Este Comité está integrado por: el Director General de las Oficinas Judiciales, Fabián Mitidieri; el Secretario del Superior Tribunal de Justicia, Wenceslao Arizcuren y el Relator General del S.T.J., Julián Aristimuño. Artículo 9°.- Establecer que la entrevista personal con los Jueces y las Juezas del STJ otorga un máximo de cuarenta (40) puntos. No acceden a dicha entrevista quienes hubieren acumulado menos de treinta Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 38 (30) puntos en la evaluación de títulos, antecedentes y oposición o no hubieren obtenido el mínimo de 20 puntos en la instancia de Oposición. Para la aprobación de la totalidad de la evaluación -antecedentes, oposición y entrevista con el STJ- se deben acumular un total de setenta (70) puntos como mínimo, sobre los cien (100) posibles. La calificación final se integra con la suma de la puntuación asignada a cada etapa. El listado de quienes resulten aprobados puede ser utilizado en eventuales vacantes que se produzcan en el cargo para el que se concursa por el término de dos (02) años. El Superior Tribunal de Justicia queda facultado para realizar la designación dentro de las tres mejores calificaciones en atención al perfil para el cargo a cubrir. Artículo 10- Hacer saber que el proceso de evaluación puede realizarse en forma presencial, semipresencial o virtual. Artículo 11.- Exigir a quienes se postulan, al inscribirse, aceptar expresamente la reglamentación y las condiciones fijadas por el Superior Tribunal de Justicia. Se aplica en la tramitación del presente concurso la Ley A 2938.Artículo 12.- Ordenar la publicación del llamado en el Boletín Oficial de la Provincia durante tres (03) días. Artículo 13.- Registrar, notificar, publicar y oportunamente archivar. Ceci, Sergio Gustavo.––O–– Provincia de Río Negro PODER JUDICIAL Concurso Público Externo de Antecedentes y Oposición Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia Asistente RUAGFA-Localidad de Viedma -1Ra. CJ Resolución Nº 1076/24-STJ Visto: el expediente VI-00783-2024, caratulado “Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia – Asistente RUAGFA 1RA. CJ”, Concurso Público de Antecedentes y Oposición, localidad de Viedma, y; CONSIDERANDO: Que por Ley K 3268 se creó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA) en el ámbito del Poder Judicial y se dispuso que a través del Superior Tribunal de Justicia se establezcan por acordada las normas para la organización y funcionamiento del mismo. Que por Acordada Nº 018/24-STJ se aprobó la estructura, misiones y funciones del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la provincia de Río Negro. Que por Acordada Nº 019/24-STJ se aprobó el Reglamento de dicha dependencia, estableciéndose que la misma funciona en el ámbito de la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia del Superior Tribunal de Justicia, organismo que es su sede y que oficia de enlace entre las Delegaciones Circunscripcionales del Registro. Que el Gerente de Gestión Humana ha instruido, por expresa indicación de la Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia, se tramite el llamado a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Asistente RUAGFA con asiento en la localidad de Viedma, en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial. Que la Acordada Nº 028/23-STJ contempla el régimen escalafonario, las condiciones de ingreso y de progresividad en la carrera de los y las profesionales que integran el Escalafón “C”Profesional y Técnico. Que por tratarse de un cargo de alta especificidad técnica, se considera que debe cubrirse la vacante bajo la modalidad de concurso “externo”. Que la Constitución Provincial, la Ley Orgánica N° 5731 y el Reglamento Judicial establecen los requisitos y procedimientos del régimen de concursos para la cobertura de cargos públicos dentro del Poder Judicial, los cuales deben ser aplicados con estrictez. Que corresponde en consecuencia llamar a Concurso Público Externo de Antecedentes y Oposición, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias en vigencia: Ley Orgánica N° 5731, Acordadas Nº 028/23STJ, 018/24-STJ, 019/24-STJ y Reglamento Judicial, para cubrir un (1) cargo de Asistente RUAGFA con asiento en la localidad de Viedma. Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones delegadas por el Artículo 3, inciso a) de la Acordada N° 013/15. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6351 2 de enero de 2025 39 Por ello: La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia RESUELVE Artículo 1°.- Llamar a Concurso Público Externo de Antecedentes y Oposición para cubrir un (1) cargo de Asistente RUAGFA con asiento en la localidad de Viedma, con clase remunerativa 280 del Escalafón “C” y dependencia funcional y jerárquica de la Coordinación del RUAGFA, conforme las normas legales y reglamentarias en vigencia: Ley Orgánica N° 5731, Acordadas Nº 028/23-STJ, 018/24-STJ, 019/24-STJ y Reglamento Judicial. Art. 2°.- Requisitos Generales y Particulares: 1. Ser Argentino/a o residente permanente; 2. No tener menos de 18 años de edad. Aquellas personas que superen los 35 años de edad deben acreditar luego de la inscripción la regularidad en el sistema previsional y justificar que han realizado los aportes suficientes que les permitan acceder al beneficio previsional al momento de cumplir la edad mínima requerida para jubilarse; 3. Poseer título de grado, habilitante de /la profesión de Psicólogo/a, Psicopedagogo/a o Trabajador/a Social, de un mínimo de cuatro (4) años, expedido por Universidad Pública o Privada legalmente reconocida. 4. Acreditar formación en adopción. 5. Justificar idoneidad para el cargo mediante concurso público (cf. Art. 51 de la Constitución Provincial); 6. Acreditar buena conducta mediante certificado de Reincidencia Nacional expedido por entidad habilitada; 7. No encontrarse incurso/a en las inhabilidades previstas en el Artículo 198 de la Constitución Provincial en función del Art. 13 de la Ley 5731; 8. Residir en el lugar de la prestación laboral o en un radio de hasta Cincuenta (50) Km. del mismo, dicho requisito deberá acreditarse únicamente en caso de producirse el ingreso; 9. Acreditar aptitud psico-física, sin preexistencias u observaciones que puedan afectar la idoneidad para el desempeño en el cargo que se postula, mediante examen médico de salud preocupacional expedido por el Cuerpo de Investigación Forense u organización pública o privada habilitada a dichos efectos por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de un/una médico/a del trabajo habilitado/a ante la autoridad correspondiente. Art. 3°.- Funciones Específicas del cargo: (Acordada N° 18/24 – STJ Anexo I Pto. 3): a) Recibir las solicitudes de búsqueda de legajos a nivel provincial de las/os Juezas/ces del Fuero de Familia de la provincia, tramitarlas y realizar su seguimiento. b) Recibir las solicitudes de búsqueda de legajos a nivel nacional de las/os Juezas/ces del Fuero de Familia de la provincia, tramitarlas y realizar su seguimiento. c) Recibir las solicitudes de legajos y los pedidos de colaboración que efectúe la DNRUA, tramitarlas y realizar su seguimiento. d) Recibir las solicitudes de elaboración y difusión de convocatorias públicas de las/os Juezas/ces del Fuero de Familia intervinientes, tramitarlas y realizar su seguimiento. e) Articular con el Centro de Planificación Estratégica y con la Dirección de Comunicación Judicial ante una solicitud para elaborar y difundir una convocatoria pública. f) Recibir toda otra comunicación de la DNRUA o de otros organismos (Unidades Procesales del Fuero de Familia, Juzgados de Familia, Provinciales o de extraña jurisdicción, de Registros de otras Provincias) y darle el trámite correspondiente. g) Colaborar con la Coordinación en la organización de los Encuentros Informativos destinados a familias interesadas en inscribirse en el RUAGFA. h) Gestionar y colaborar con las/os Delegados/as Circunscripcionales del Registro para la organización y realización de talleres de formación y reflexión para familias inscriptas en el RUAGFA. i) Armar propuestas de capacitaciones, formaciones y mesas de trabajo con la Coordinación, los/ as Delegados/as Circunscripcionales del Registro, los/as profesionales de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios del Fuero de Familia y del Cuerpo de Investigación Forense. j) Articular con las/os Juezas/ces y Secretarios/as del Fuero de Familia. k) Articular con otros Organismos como SENAF, Ministerio Público, Hospitales, Colegios de Profesionales (abogados, psicólogos). l) Intervenir en las instancias de entrevista inicial, diagnóstico, seguimiento de vinculaciones o guardas cuando le sea requerido de modo expreso. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 40 m) Trasladarse a otras localidades cuando las necesidades del servicio lo requieran. n) Toda otra tarea relacionada con la misión del organismo que le sea encomendada. Art. 4°.- Establecer un sistema de evaluación que se compondrá de las siguientes instancias: 1) Títulos y Antecedentes, la que otorgará hasta 20 (veinte) puntos; 2) Oposición mediante la elaboración de Trabajo Monográfico inédito sobre una propuesta de abordaje dentro de las funciones específicas citadas en el párrafo precedente, y posterior defensa oral del trabajo presentado, la que otorgará un máximo de 40 (cuarenta) puntos. Dicho proceso de evaluación podrá realizarse en forma presencial, semipresencial o virtual. Art. 5°.- Disponer que la Mesa Evaluadora estará integrada por la Sra. Coordinadora Provincial del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, Dra. Virginia del Carmen Franco; por la Trabajadora Social del CIF 4ta. CJ, Lic. Carolina Gallardo y por el Psicólogo Forense de la 3ra. CJ, Lic. Alfredo A. Fernicola. Art. 6°.- La designación la efectuará el Superior Tribunal de Justicia, previa Entrevista Personal. La entrevista personal otorga un máximo de cuarenta (40) puntos. No acceden a dicha instancia quienes hubieren acumulado menos de 30 (treinta) puntos en la evaluación de títulos, antecedentes y oposición, o no hubieran obtenido 20 (veinte) puntos en la oposición. Se consideran aprobados/as los y las postulantes que obtengan un total de setenta (70) puntos o más. El Superior Tribunal de Justicia queda facultado para realizar la designación dentro de las tres mejores calificaciones en atención al perfil para el cargo a cubrir. Art.7°.- Establecer que la inscripción se realiza únicamente vía electrónica a través del Formulario que a tales fines se habilite en el sitio web oficial del Poder Judicial: https://www.jusrionegro.gov.ar/web/ rrhh/ y, debe realizarse a partir del 19/12/2024 a las 08:30 horas, hasta el 19/02/2025 a las 13:30 horas. La modalidad de difusión y notificación suficiente del presente concurso es a través del mencionado sitio. Complementariamente pueden emitirse notificaciones por correo electrónico a las cuentas que los postulantes informen. Art. 8°.- Definir la siguiente documentación a presentar por los/as inscriptos/as, en el siguiente orden: 1. Formulario de Inscripción; 2. Nota de presentación y currículum vitae; el currículum deberá detallar además: otros títulos de grado y posgrado obtenidos, antecedentes laborales ordenados desde el más reciente, antigüedad en el ejercicio de la profesión, publicación de trabajos académicos, participación como expositor y/o asistente a jornadas en la materia, todos ellos debidamente acreditados con la documental pertinente; como así también, otros aspectos que hagan a la objetiva evaluación del perfil, conocimientos y experiencia del/de la postulante; 3. Domicilio electrónico (email); 4. Copia certificada de Títulos Académicos, acorde a las incumbencias del cargo a concursar en el presente llamado; 5. Copia del Documento Nacional de Identidad (anverso y reverso); 6. Certificado de Antecedentes de conducta expedido por el Registro Nacional de Reincidencia; 7. Cada postulante deberá acompañar el Trabajo Monográfico mencionado en el Artículo 4º , con un mínimo de quince (15) carillas y un máximo de veinte (20) carillas, hoja tamaño A4, a una sola cara, letra Times New Roman tamaño doce (12), interlineado 1,5, texto justificado. La documentación detallada, inclusive el Plan de Trabajo, debe presentarse obligatoriamente en formato digital, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de cierre de inscripción al presente concurso, de carácter excluyente. A tales efectos debe remitirse a la cuenta de correo electrónico oficinaseleccionexterna@jusrionegro.gov.ar el vínculo de acceso a una carpeta creada en Google Drive (con permisos de uso compartido, sin restricciones y por tiempo ilimitado), donde se pondrá a disposición toda la documentación descripta, en el orden indicado, para ser considerada por la Mesa Evaluadora. Todos los antecedentes curriculares recepcionados y sus respectivos documentos respaldatorios digitalizados conservarán carácter de Declaración Jurada. Art. 9°. La Mesa Evaluadora entenderá específicamente en lo respectivo a 1) Establecer fecha y modalidad de exámenes; 2) Elaborar pautas de evaluación y Grilla de Calificación de antecedentes; 3) Realizar las evaluaciones y entrevistas pertinentes, con la asistencia de las áreas auxiliares; 4) Resolver, en carácter de primera instancia, específicamente sobre presentaciones relacionadas a: a) cambios fechas de exámenes por situaciones particulares del participante; b) impugnaciones y/o reconsideraciones sobre evaluaciones y/o notas otorgadas; c) otras cuestiones inherentes al proceso evaluatorio. Art. 10°.- El Área de Gestión Humana entenderá específicamente en lo respectivo a: 1) Administrar el proceso del concurso en lo referente a establecer bases y condiciones, elaborar pautas, requisitos y medios de inscripción, gestionar las notificaciones y elaborar los actos administrativos del Superior Tribunal de Justicia y, otros aspectos inherentes al concurso que no correspondan al proceso evaluatorio en sí; 2) Resolver en primera instancia sobre presentaciones relacionadas a la inscripción, bases y condiciones del concurso y otras de índole administrativo. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 41 Art. 11°.- Ordenar la publicación del presente llamado en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y en el sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar, bajo estricto cumplimiento de los recaudos establecidos en la Acordada 04/18-STJ. Art. 12°.- Determinar que el derecho a la estabilidad en el cargo se adquiere a partir de los seis meses de ejercicio efectivo del empleo, una vez evaluado como satisfactorio el desempeño por el titular del organismo de prestación laboral del/de la profesional que resulte designado/a. Ar. 13°.- Ordenar la publicación del presente llamado en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y en el sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar, bajo estricto cumplimiento de los recaudos establecidos en la Acordada 004/18-STJ. Art. 14°.- Registrar, comunicar, publicar, notificar a los interesados y a los Organismos involucrados y oportunamente archivar.Sergio Gustavo Ceci, Presidente Superior Tribunal de Justicia.Provincia de Río Negro SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Concurso Público Externo de Antecedentes y Oposición Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia Delegado Circunscripcional RUAGFA 1ra. y 4ta. Circunscripción Judicial Resolución Nº 1077/24-STJ Cargos: Delegado/a Circunscripcional del RUAGFA con asiento en la localidad de Viedma, con competencia territorial en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial y, Delegado/a Circunscripcional del RUAGFA, con asiento en la localidad de Cipolletti, con competencia territorial en el ámbito de la Cuarta Circunscripción Judicial, ambos con clase remunerativa 300 del Escalafón “C” y dependencia funcional y jerárquica de la Coordinación del RUAGFA. Requisitos Generales y Particulares: Establecidos en la Ley Orgánica Nº 5731, Acordadas Nº 028/23-STJ, 018/24-STJ, 019/24-STJ y Reglamento Judicial, de acuerdo las Bases y Condiciones del Concurso. Plazo y Lugar de Inscripción: Desde el 19/12/2024 a las 08:30 Hs., hasta el 19/02/2025 a las 13:30 Hs, a través del formulario que a tales efectos se habilite en el sitio web institucional del Poder Judicial de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar. Informes, Bases y Condiciones: En el sitio institucional del Poder Judicial de Río Negro www.jusrionegro. gov.ar, accediendo a través del siguiente link: https://www.jusrionegro.gov.ar/web/rrhh/concurso. php?id=475 o telefónicamente al Tel. 02920-441000 Int. 1586/1377. ——— Resolución STJ N° 1077/2024 Visto: el expediente VI-00782-2024, caratulado “Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia - Delegado Circunscripcional RUAGFA 1ra. y 4ta. CJ”, Concurso Público de Antecedentes y Oposición, localidades de Viedma y Cipolletti, y; CONSIDERANDO: Que por Ley K 3268 se creó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA) en el ámbito del Poder Judicial y se dispuso que a través del Superior Tribunal de Justicia se establezcan por acordada las normas para la organización y funcionamiento del mismo. Que por Acordada Nº 018/24-STJ se aprobó la estructura, misiones y funciones del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la provincia de Río Negro. Que por Acordada Nº 019/24-STJ se aprobó el Reglamento de dicha dependencia, estableciéndose que la misma funciona en el ámbito de la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia del Superior Tribunal de Justicia, organismo que es su sede y que oficia de enlace entre las Delegaciones Circunscripcionales del Registro. Que el Gerente de Gestión Humana ha instruido, por expresa indicación de la Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia, se tramite el llamado a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Delegado/a Circunscripcional del RUAGFA en la Primera y Cuarta Circunscripción Judicial. Que la Acordada Nro. 028/23-STJ contempla el régimen escalafonario, las condiciones de ingreso y de progresividad en la carrera de los y las profesionales que integran el Escalafón “C”- Profesional y Técnico. Que por tratarse de cargos de alta especificidad técnica, se considera que deben cubrirse las vacantes bajo la modalidad de concurso “externo”. Que la Constitución Provincial, la Ley Orgánica N° 5731 y el Reglamento Judicial establecen los requisitos y procedimientos del régimen de concursos para la cobertura de cargos públicos dentro del Poder Judicial, los cuales deben ser aplicados con estrictez. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6351 2 de enero de 2025 42 Que corresponde en consecuencia llamar a Concurso Público Externo de Antecedentes y Oposición, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias en vigencia: Ley Orgánica N° 5731, Acordadas Nº 028/23-STJ, 018/24-STJ, 019/24-STJ y Reglamento Judicial, para cubrir un (1) cargo de Delegado/a Circunscripcional del RUAGFA con asiento en la localidad de Viedma, con competencia territorial en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial y, un (1) cargo de Delegado/a Circunscripcional del RUAGFA, con asiento en la localidad de Cipolletti, con competencia territorial en el ámbito de la Cuarta Circunscripción Judicial. Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones delegadas por el Artículo 3, inciso a) de la Acordada N° 013/2015. Por ello: La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia RESUELVE: Artículo 1°.- Llamar a Concurso Público Externo de Antecedentes y Oposición para cubrir un (1) cargo de Delegado/a Circunscripcional del RUAGFA con asiento en la localidad de Viedma, con competencia territorial en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial y, un (1) cargo de Delegado/a Circunscripcional del RUAGFA, con asiento en la localidad de Cipolletti, con competencia territorial en el ámbito de la Cuarta Circunscripción Judicial, ambos con clase remunerativa 300 del Escalafón “C” y dependencia funcional y jerárquica de la Coordinación del RUAGFA, conforme las normas legales y reglamentarias en vigencia: Ley Orgánica N° 5731, Acordadas Nº 028/23-STJ, 018/24-STJ, 019/24-STJ y Reglamento Judicial. Artículo 2°.- Requisitos Generales y Particulares: 1. Ser Argentino/a o residente permanente; 2. No tener menos de 18 años de edad. Aquellas personas que superen los 35 años de edad deberán acreditar luego de la inscripción la regularidad en el sistema previsional y justificar que han realizado los aportes suficientes que les permitan acceder al beneficio previsional al momento de cumplir la edad mínima requerida para jubilarse; 3. Poseer título de grado, habilitante de la profesión de Psicólogo/a o Psicopedagogo/a, de un mínimo de cuatro (4) años, expedido por Universidad Pública o Privada legalmente reconocida. 4. Acreditar formación en adopción. 5. Justificar idoneidad para el cargo mediante concurso público (cf. Art. 51 de la Constitución Provincial); 6. Acreditar buena conducta mediante certificado de Reincidencia Nacional expedido por entidad habilitada; 7. No encontrarse incurso/a en las inhabilidades previstas en el Artículo 198 de la Constitución Provincial en función del Art. 13 de la Ley 5731; 8. Residir en el lugar de la prestación laboral o en un radio de hasta Cincuenta (50) Km. del mismo, dicho requisito debe acreditarse únicamente en caso de producirse el ingreso; 9. Acreditar aptitud psico-física, sin preexistencias u observaciones que puedan afectar la idoneidad para el desempeño en el cargo que se postula, mediante examen médico de salud preocupacional expedido por el Cuerpo de Investigación Forense u organización pública o privada habilitada a dichos efectos por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de un/una médico/a del trabajo habilitado/a ante la autoridad correspondiente. Artículo 3°.- Funciones Específicas del cargo: (Acordada N° 018/24 - STJ Anexo I Pto. 4): a) Brindar la información que le soliciten dando a conocer realidades locales. b) Organizar y llevar adelante la entrevista inicial con las familias que iniciaron el trámite de inscripción. c) Tramitar la inscripción de las familias interesadas, lo que culmina con el dictado del acto administrativo respectivo. d) Dictar las resoluciones de inscripción o de rechazo de la misma y las providencias que sean necesarias durante su tramitación. e) Acompañar a los/as profesionales que efectuaron el diagnóstico de capacidad parental adoptiva en la instancia de devolución, a las familias inscriptas o a los/as solicitantes, de las conclusiones del informe interdisciplinario, cuando así se requiera. f) Organizar reuniones con profesionales de su circunscripción. g) Realizar la carga de información y todo movimiento que fuera necesario en la base de datos de la DNRUA. Esa información debe coincidir con la que se encuentre disponible en el sistema de gestión de expedientes vigente. El acceso a los movimientos en el sistema de la DNRUA como en el sistema de gestión provincial está restringido al/a la Delegado/a Circunscripcional del RUAGFA. También tienen acceso a esos sitios el/la Titular y el/la Coordinador/a del RUAGFA. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6351.pdf 2 de enero de 2025 BOLETIN OFICIAL Nº 6351 43 h) Realizar las altas y bajas de legajos, ratificaciones, caducidades, desistimientos, exclusiones, modificaciones y/o actualizaciones de datos en el sistema de gestión provincial vigente y en la base de datos de la DNRUA. i) Remitir los primeros tres (3) legajos compatibles con el perfil de los/as niños, niñas adolescentes, previa solicitud de las Unidades Procesales del Fuero de Familia de la provincia. j) Realizar un seguimiento de los legajos remitidos, solicitar su devolución con informes de la situación de cada uno. k) Disponer las