- República Argentina - Número 6346 16 de diciembre de 2024 AÑO LXV PUBLICACIÓN OFICIAL PROVINCIAL Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 1.305.136 NORMATIVA: LEY Nº 40 AÑO 1958, LEY Nº 4800 AÑO 2012, LEY Nº 5261 AÑO 2017, LEY N° 5736 AÑO 2024. DECRETO Nº 1351 AÑO 2018 “La edición y publicación electrónica del Boletín Oficial con firma digital, reviste carácter de oficial, obligatoria y auténtica, produciendo plenos efectos jurídicos.” “40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile” Ley 5691 GOBERNACIÓN PROVINCIA DE RÍO NEGRO Alberto Edgardo Weretilneck, Gobernador Provincia de Río Negro SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA María Julia Mosquera, Secretaria Legal y Técnica Nicolás Fabricio Cravotta, Subsecretario Legal y Técnico María Luciana De La Fuente, Directora de Despacho y Boletín Oficial EDICIÓN DE 51 PÁGINAS boletinoficial.rionegro.gov.ar SUMARIO EN PÁGINA 2 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 2 SUMARIO SECCIÓN ADMINISTRATIVA DECRETOS DECRETO N° 501/24.- 10/12/2024.- Ratificar el Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de la Función Pública dependiente del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro para la prestación del servicio de medicina laboral que realiza el Sistema de Juntas Médicas en las localidades de Viedma, San Carlos de Bariloche, General Roca y Cipolletti, ........................................ 3 DECRETO N° 502/24.- 10/12/2024.- Aprobar la Licitación Pública Nº 05/2024, destinada a contratar la ejecución de la Obra: “Plan Director de Desagües Cloacales – 8º etapa en la localidad de Los Menucos” ........................................................................................................................................................................................... 6 DECRETO N° 503/24.- 10/12/2024.- Aprobar la Adenda al Convenio para Ejecución de Obras denominado “Recambio de Colectores en calles 25 de Mayo entre T. Ibáñez y Av. Alem y Mariano Moreno entre Castello y Mengele de la Localidad de Cipolletti”.................................................................................... 10 DECRETO N° 505/24.- 10/12/2024.- Ratificar en todos sus términos el Convenio Ampliatorio al Convenio Marco 2024 entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadística y Censos de la provincia de Río Negro, que tiene como finalidad ampliar el financiamiento del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica vigente ............................................................................................................................................................................. 12 DECRETOS SINTETIZADOS ......................................................................................................................................................................................................................................... 14 RESOLUCIONES ............................................................................................................................................................................................................................................................... 15 FALLOS ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17 LICITACIÓN .................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 CONCURSOS ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 EXPURGO DOCUMENTAL ............................................................................................................................................................................................................................................ 24 EDICTOS LEY PIERRI ...................................................................................................................................................................................................................................................... 25 EDICTO NOTIFICATORIO ............................................................................................................................................................................................................................................ 26 EDICTOS DE MINERÍA ................................................................................................................................................................................................................................................... 26 NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDA ................................................................................................................................................................................................... 30 SECCIÓN JUDICIAL EDICTOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 31 SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA Y ENTIDADES CIVILES ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC. ........................................................................................................................................................................................................... 47 ACTAS .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 47 COMUNICADO ................................................................................................................................................................................................................................................................ 49 CONVOCATORIAS .......................................................................................................................................................................................................................................................... 49 AVISOS BOLETÍN OFICIAL ............................................................................................................................................................................................................................................ 51 CONTACTOS BOLETÍN OFICIAL INSTITUCIONAL Ley Nº 5261 (modif ley N° 40) Artículo 3°.- El texto de todas las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, son tenidas por auténticas. boletinoficial@legalytecnica.rionegro.gov.ar ldelafuente@legalytecnica.rionegro.gov.ar Boletín Oficial PUBLICACIONES mesaunica@boletinoficial.rionegro.gov.ar Tel.: 2920 - 423512 Laprida 212 - Viedma Provincia de Río Negro Publicado en el Portal de la Provincia de Río Negro en: http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 3 SECCIÓN ADMINISTRATIVA DECRETOS DECRETO N° 501/24 DECTO-2024-501-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 10 de Diciembre de 2024 Visto: el Expediente N° 8841-SFP-2021 del registro de la Secretaría de la Función Pública, y; CONSIDERANDO: Que por el mismo tramita la ratificación del Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de la Función Pública y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro para la prestación del servicio de medicina laboral que realiza el Sistema de Juntas Médicas en las localidades de Viedma, San Carlos de Bariloche, General Roca y Cipolletti para el personal que cumple funciones en las escuelas de Gestión Privada y Gestión Social detalladas en el Anexo II (IF-2024-00832178-GDERNECPFP_ME). Que el servicio de Juntas Médicas se prestará en las sedes del Sistema de Juntas Médicas de Viedma, San Carlos de Bariloche, General Roca y Cipolletti; Que el Ministerio utilizará el servicio que brindan las Juntas Médicas en lo pertinente a la revisión y dictámenes de enfermedades por largo tratamiento de los docentes de instituciones oficiales de gestión privada y de gestión social, detallados en el Anexo II (IF-2024-00832178-GDERNE-CPFP_ME). Que el citado convenio no generará gastos ni requerirá de más personal en la Coordinación de Juntas Médicas; Que el Decreto Nº 688/14 transfirió al ámbito de la Secretaría de la Función Pública la dependencia funcional del sistema de gestión y control de medicina laboral de los agentes públicos de la Provincia de Río Negro; Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la Secretaría de la Función Pública y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 03979/24; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1°.- Ratificar el Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de la Función Pública dependiente del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro para la prestación del servicio de medicina laboral que realiza el Sistema de Juntas Médicas en las localidades de Viedma, San Carlos de Bariloche, General Roca y Cipolletti, el que se incorpora como Anexo I (IF-2024-00832178-GDERNE-CPFP_ME) del presente para el personal docente que cumple funciones en las escuelas de Gestión Privada y Gestión Social detalladas en el Anexo II (IF-2024-00832178GDERNE-CPFP_ME). Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda. Artículo 3°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- G. A. Sánchez. ——— ANEXO I CONVENIO DE COLABORACIÓN Entre la Secretaría de la Función Pública, representada por la Sra. Tania Tamara Lastra (DNI. N° 22.449.621), con domicilio en calle 25 de Mayo N° 394 de la ciudad de Viedma, en adelante “LA SECRETARÍA” y la Sra. Ministra de Educación y Derechos Humanos, Prof. Laura Patricia Campos, DNI N° 20.509.455, con domicilio en Roca N° 260 de la localidad de Viedma, en adelante “EL MINISTERIO”, convienen lo siguiente: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 4 PRIMERO: Suscribir un convenio de cooperación a fin de implementar desde la Secretaría de la Función Pública y a partir de la firma del presente, el servicio de medicina laboral que realiza el Sistema de Juntas Médicas en las localidades de Viedma, San Carlos de Bariloche, General Roca y Cipolletti para los docentes que cumplen funciones en las escuelas de Gestión Privada y Gestión Social en distintas localidades de la provincia de Río Negro, las que se encuentran detalladas en el Anexo II. SEGUNDO: EL MINISTERIO designa al Secretario Pedagógico de la Supervisión de Educación Privada Zona Andina Andina Sur - Sur 1 - Sur II, como el encargado de solicitar los turnos para realizar juntas médicas a los docentes de escuelas de Gestión Privada y Gestión Social de esa zona. A los efectos de coordinar los turnos se establece como número de contacto el abonado: 0294 423346 y el correo electrónico: sepandina@gmail.com; al Secretario Pedagógico de la Supervisión de Educación Privada Zona Alto Valle, como encargado de solicitar los turnos para realizar juntas médicas a los docentes de escuelas de Gestión Privada y Gestión Social de esa zona. A los efectos de coordinar los turnos se establece como número de contacto tel. abonado: 0299-4778809 y el correo electrónico: sepaltovalle@gmail.com: al Secretario Pedagógico de la Supervisión de Educación Privada Zona Atlántica Valle medio- Valle inferior, como el encargado de solicitar los turnos para realizar juntas médicas a los docentes de escuelas de Gestión Privada y Gestión Social de esa zona. A los efectos de coordinar los turnos se establece como número de contacto el abonado: 02920-424679 y el correo electrónico: sepatlantica@gmail.com TERCERO: LA SECRETARÍA designa para gestionar los turnos médicos en conjunto con los referentes del MINISTERIO al Sr. Néstor José Enrique Wagner como el encargado de la Junta Médica de Viedma, a los efectos se establece como mail de contacto juntamedicaviedma@funcionpublica.rionegro.gov.ar; a la Sra. Silvina Maraschi como la encargada de la Junta Médica de General Roca estableciéndose como número de contacto el abonado: 02984421276 y correo electrónico: juntaroca2022@hotmail.com; a la Sra. Elena Conde como la encargada de la Junta Médica de San Carlos de Bariloche, estableciéndose como número de contacto el abonado: 2944531741 y al Dr. Cristian Nardini como el encargado de Cipolletti, a los efectos se establece como número de contacto el abonado: 0299-4781286 juntamedicacipolletti@gmail.com. y correo electrónico: CUARTO: EL MINISTERIO hará uso del servicio de juntas médicas en lo pertinente a la revisión y dictamen de enfermedades por largo tratamiento de los docentes de las instituciones oficiales de Gestión Privada y de Gestión Social detalladas en el Anexo II dependientes del MINISTERIO, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 24/06 y sus modificatorias.QUINTO: El servicio se prestará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2°- del Decreto N° 24/06 en la sede de la Junta Médica Zona Atlántica, sito en calle Sarmiento Nº 543 de Viedma, en la sede de la Junta Médica de General Roca, sito en calle Santiago del Estero N° 631, de dicha localidad; en la sede de la Junta Médica de San Carlos de Bariloche sito en calle Gallardo N° 855, 2º piso, of. 6 de dicha localidad y en el Hospital Cipolletti, sito en calle Fernández Oro N° 770 de dicha localidad. SEXTO: EL MINISTERIO otorgará a favor de la Junta Médica como colaboración cuatro PC Intel Core I5 de doceava generación en adelante. Memoria 8gb Disco 240gb Atx Warranty y cuatro Monitores Led Pc 19 Pulgadas, las que serán entregadas en la sede de la Secretaria de la Función Púbica sito en calle 25 de Mayo esq. Garrone de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. SÉPTIMO: Cada parte deberá dictar el acto administrativo que apruebe el presente convenio, notificando del acto a la otra parte. OCTAVO: El presente convenio tendrá vigencia por un año a partir de la ratificación del mismo, pudiendo renovarse previa manifestación fehaciente de voluntad de las partes y acuerdo sobre los términos del mismo. NOVENO: El presente convenio podrá ser rescindido sin causa, debiendo la parte que opte por ella notificar fehacientemente su voluntad a la otra con al menos treinta (30) días hábiles de antelación. La rescisión no generará derecho a resarcimiento alguno por ningún concepto a favor de ninguna de las partes, quienes estarán obligadas a dar cumplimiento con los trámites pendientes de resolución. En prueba de conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los ...... días del mes de ................... del año 2024, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.——— ANEXO II NÓMINA DE INSTITUCIONES Instituciones de Gestión Social GS001 Escuela Técnica Nehuen Peuman - Bariloche GS002 Colegio Ceferino Namuncurá - Bariloche GS003 Centro de Formación Integral Don Bosco - Bariloche Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 5 GS004 Escuela Barrio Unión - R. Colorado GS005 Centro Ex - Alumnos de Don Bosco - Gral. Roca GS006 Colegio Secundario Amuyen - Bariloche GS007 Colegio Secundario para Adultos Aitue - Bariloche GS008 Colegio Secundario para Adultos Jaime de Nevares - Bariloche GS009 Taller Capacitación Integral Enrique Angeielli - Bariloche G5010 Taller de Capacitación Carlos Mugica - Bariloche GS011 Escuela Infantil Mundo Nuevo - Bariloche GS012 Escuela Nuestra Sra. de la Vida - Bariloche GS013 Escuela Parroquial Virgen Misionera - Bariloche GS014 Jardín Parroquial Arco Iris - Bariloche GS015 Escuela Primaria Cailén - Bariloche GS016 Jardín Maternal Niña Virgen - Bariloche GS017 Escuela Antu Ruca - Bariloche GS018 Instituto Ruca Suyai - Cipolletti GS019 Centro de Form. Coop. Lab. “Mamá Margarita” - V. Regina GS020 Centro Educ. Adul. Salecianos de la Patagonia -Bariloche GS021 Instituto Paulo VI - Viedma GS022 Escuela Nueva Patagonia - Gral. Roca GS023 Escuela Infantil Nazaret - Viedma GS026 Escuela CRE-ARTE - Bariloche GS027 Escuela de Integración Laboral y Social Fábrica del Futuro - Bariloche GS028 CER Pilca Viejo — Pilcaniyeu Instituciones de Gestión Privada G002 Instituto Magdalena Canossa - Luis Beltrán G003 Instituto San Fco. Javier - Ing. Huergo G005 Residencia Escolar Primaria Virgen Misionera - Maquinchao G012 Colegio Pablo Besson - Cipolletti G014 Colegio Artémides Zatti - Viedma G016 Escuela Capac. Lab. Nuestra Señora del Rosario - V. Regina G017 Instituto Adventista Perla del Valle - V. Regina G018 Instituto Don Bosco - V. Regina G019 Instituto María Auxiliadora - Gral. Roca G020 Instituto María Auxiliadora - Gral. Conesa G021 Instituto María Auxiliadora - Viedma G022 Colegio San Miguel - Stefenelli G023 Instituto San Francisco de Sales - Viedma G024 Instituto Domingo Savio - Gral. Roca G025 Instituto Don Bosco - Bariloche G026 Instituto Ceferino — Namuncurá - Cinco Saltos G027 Instituto María Auxiliadora - Bariloche G028 Instituto Padre José M. Brentana - Cipolletti G029 Instituto Nuestra Sra. de Fátima - Cipolletti G030 Instituto María Auxiliadora - V. Regina G031 Instituto Santa Catalina - Allen G032 Instituto Nuestra Señora del Rosario - V. Regina G033 Instituto Sagrado Corazón de Jesús - Luis Beltrán G034 Instituto Gustavo Martínez Zuviría - R. Colorado G035 Instituto Antártida Argentina - V. Regina Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 6 G036 Instituto Niño Jesús - V. Regina G038 Escuela Primaria Bautista - Cinco Saltos G039 Taller Escuela Sagrado Corazón de Jesús - El Bolsón G043 Jardín de Infantes San José - El Bolsón G045 Instituto Adventista Francisco Ramos Mejía -Viedma G046 Escuela Primaria Adventista - Gral. Roca G048 Jardín Maternal Los Enanitos de la Esperanza - El Bolsón G052 Resid. N. Medio Masc. “La casita Cesar Rondini” - V. Regina G053 Colegio San Esteban - Bariloche G060 Residencia Esc. Femenina San José - V. Regina G072 Colegio Padre Edmundo Vecchi - Viedma G081 Colegio Ceferino Namuncurá - Viedma G082 Jardín Maternal y de Infantes Huellitas - V. Regina G084 Colegio Secundario Padre Cesar Ronini - V. Regina G085 Colegio Crear - Cipolletti G087 ESRN Sagrada Familia - Viedma G089 Jardín de Infantes Mama Margarita -Viedma G092 Colegio Fasta - Bariloche G096 Jardín y Escuela El Faro - El Bolsón –—oOo—– DECRETO N° 502/24 DECTO-2024-502-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 10 de Diciembre de 2024 Visto, el Expediente Nº 127373-SI-2024, del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y; CONSIDERANDO: Que por el mismo se tramita la Licitación Pública Nº 05/2024 que tiene por objeto la contratación para ejecutar la obra: “Plan Director de Desagües Cloacales – 8º etapa en la localidad de Los Menucos”, Provincia de Río Negro; Que mediante Resolución Nº 1027/2024 del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos se aprobó la Documentación Técnica, el Presupuesto Oficial y se procedió al llamado a Licitación Pública Nº 05/2024 (fojas 229/231); Que se ha cumplido con las publicaciones que exige la legislación vigente (fojas 235/240); Que a fojas 241/252 se encuentran los recibos de venta de pliegos junto a los comprobantes de depósito efectuados por las firmas adquirientes; Que a fojas 253/260 y 262/279 obran Circulares sin consulta Nº 01 y 02 y Circulares con consulta Nº 01 y 02, por la cual se introdujeron modificaciones al proceso licitatorio junto a los comprobantes de recepción por parte de las firmas participantes; Que, conforme resulta del Acta de Apertura y Planilla Anexo I obrante a fojas 645/646 y 647/648, con fecha 03 de Septiembre de 2024 se procedió a la apertura de los sobres correspondientes a la Licitación Pública Nº 05/2024, acto en el que presentaron sus ofertas las firmas: Mass S.R.L. por la suma de pesos doscientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos con setenta y seis centavos ($ 249.453.900,76); Eca S.A. por la suma de pesos doscientos sesenta y siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta ($ 267.488.650,00); Chimen Aike S.R.L. por la suma de pesos doscientos treinta millones quinientos cuarenta mil novecientos veinticuatro con ochenta y cuatro centavos ($ 230.540.924,84); Arideros S.R.L. por la suma de pesos doscientos cuarenta millones ciento diez mil doscientos diecisiete con diecinueve centavos ($ 240.110.217,19) y Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L. por la suma de pesos doscientos veintiún millones seiscientos noventa y nueve mil seiscientos dieciocho con setenta y tres centavos ($ 221.699.618,73); Que a fojas 651 se solicita documentación a la firma Eca S.A. y a fojas 654 obra la entrega de la misma; Que en virtud de las ofertas recibidas, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, mediante Resolución Nº 1255/2024 obrante a fojas 655/656, creó una Comisión de Preadjudicación encargada del estudio de las mismas en los términos de los Artículos 22º y 23º de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario; Que, a fojas 659/664 obran notas de la Comisión de Preadjudicación, solicitando a las distintas firmas una revisión respecto de la cotización y presentar una nueva oferta; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 7 Que, a fojas 665/689 obran las nuevas propuestas de las firmas: Mass S.R.L. por la suma de pesos doscientos cuarenta y siete millones novecientos treinta y dos mil trescientos con setenta y seis centavos ($ 247.932.300,76); Chimen Aike S.R.L. por la suma de pesos doscientos veintinueve millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos sesenta y seis con ochenta y nueve centavos ($ 229.417.566,89): Arideros S.R.L. por la suma de pesos doscientos treinta y ocho millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($ 238.584.941,59) y Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L. por la suma de pesos doscientos diecinueve millones trescientos ochenta y cinco mil doscientos setenta con cincuenta y un centavos ($ 219.385.270,51); Que, analizadas las propuestas mejoradas, se verifica que la efectuada por firma Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L. presenta una oferta, representando un cinco coma cero dos (5,02%) por debajo del Presupuesto Oficial, según consta en el Acta de Preadjudicación obrante a fojas 686/689; Que en virtud del análisis realizado, la comisión interviniente aconseja adjudicar la ejecución de la obra “Plan Director de Desagües Cloacales – 8º etapa en la localidad de Los Menucos”, Provincia de Río Negro, a la firma Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L., con domicilio legal en Avenida Roca Nº 250 de la ciudad de Villa Regina, CUIT Nº 30-70887226-8, en la suma de pesos doscientos diecinueve millones trescientos ochenta y cinco mil doscientos setenta con cincuenta y un centavos ($ 219.385.270,51); Que el plazo de ejecución de la obra se estima será de ciento ochenta (180) días corridos, proyectándose una ejecución presupuestaria para el ejercicio 2024 del cincuenta por ciento (50%) del total de la Obra según Nota Nº 215/2024 de fojas 690, ascendiendo a la suma de pesos ciento nueve millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos treinta y cinco con veintiséis centavos ($ 109.692.635,26), quedando pendiente para el ejercicio 2025 el cincuenta por ciento (50%) del total de la Obra por la suma de pesos ciento nueve millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos treinta y cinco con veintiséis centavos ($ 109.692.635,26); Que la presente obra prevé un Anticipo Financiero del veinte por ciento (20%) del monto contractual que asciende a la suma de pesos cuarenta y tres millones ochocientos setenta y siete mil cincuenta y cuatro con diez centavos ($ 43.877.054,10), en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50º de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas; Que según lo estipulado en el Decreto Nº 1313/14, y teniendo en cuenta el Apartado 21º del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la Dirección de Certificaciones, Intereses y Reformulación de Contratos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos mediante Nota Nº 159/24 obrante a fojas 818 , estima el monto a redeterminar en la suma de pesos veintinueve millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y dos centavos ($ 29.644.744,42) para el ejercicio 2024 y la suma de pesos veintinueve millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y dos centavos ($ 29.644.744,42) para el ejercicio 2025; Que se deberá ratificar el Compromiso conforme el Artículo 30º de la Ley H Nº 3.186, habiéndose efectuado la Reserva Interna correspondiente, en los términos dispuestos por el Artículo 31º de la Ley citada; Que la presente Licitación Pública se encuadra dentro de las prescripciones que surgen de la Ley J de Obras Públicas Nº 286 y su Decreto Reglamentario J Nº 686/62, conforme los Artículos 9º, 21º, 26º, 50º y concordantes; Que han tomado debida intervención la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y los Organismos de Control, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, mediante Vista Nº 4057-24; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º, Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Pública Nº 05/2024, destinada a contratar la ejecución de la Obra: “Plan Director de Desagües Cloacales – 8º etapa en la localidad de Los Menucos”, en la Provincia de Río Negro. Artículo 2º.- Aprobar las Circulares sin consulta Nº 01 y 02, y las Circulares con consulta Nº 01 y 02, por la cual se introdujeron aclaraciones al proceso licitatorio. Artículo 3º.- Adjudicar a la firma Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L., con domicilio legal en la Avenida Roca Nº 250 de la ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro, CUIT Nº 30-70887226-8, la ejecución de la Obra mencionada en el Artículo 1º, en un todo de acuerdo con los planos, detalles, especificaciones y demás documentación técnica que se agrega al expediente de referencia, por un monto de pesos doscientos diecinueve millones trescientos ochenta y cinco mil doscientos setenta con cincuenta y un centavos ($ 219.385.270,51) por ajustarse a lo solicitado y ser su precio conveniente. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 8 Artículo 4º.- Ratificar el ingreso a Rentas Generales, Cuenta Corriente Nº 900001178, por la suma de pesos un millón trescientos ochenta mil ($ 1.380.000,00), en concepto de venta de Pliegos. Artículo 5º.- Aprobar el Modelo de Contrato de Ejecución de Obra que como Anexo IF Nº 2024-00839512GDERNE-MOSP forma parte del presente Decreto. Artículo 6º.- Aprobar el monto estimado para cubrir futuras variaciones de costos por aplicación del Decreto Nº 1.313/14, por la suma de pesos veintinueve millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y dos centavos ($ 29.644.744,42) para el ejercicio 2024 y la suma de pesos veintinueve millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y dos centavos ($ 29.644.744,42) para el ejercicio 2025. Artículo 7º.- Ratificar el compromiso según lo determinado en el Artículo 30º de la Ley H Nº 3.186, a la Jurisdicción 31 para el ejercicio 2024 por la suma de pesos ciento treinta y nueve millones trescientos treinta y siete mil trescientos setenta y nueve con sesenta y ocho centavos ($ 139.337.379,68), compuesto por la suma de pesos ciento nueve millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos treinta y cinco con veintiseis centavos ($ 109.692.635,26), correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del monto de adjudicación de la obra y la suma de pesos veintinueve millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y dos centavos ($ 29.644.744,42), correspondiente al monto a redeterminar para el presente ejercicio según lo estipulado en el Decreto Nº 1.313/14, quedando pendiente para el ejercicio 2025 un saldo de obra por la suma de pesos ciento nueve millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos treinta y cinco con veintiseis centavos ($ 109.692.635,26) y un saldo de redeterminación por la suma de pesos veintinueve millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y dos centavos ($ 29.644.744,42), por un total de pesos ciento treinta y nueve millones trescientos treinta y siete mil trescientos setenta y nueve con sesenta y ocho centavos ($ 139.337.379,68), de acuerdo al siguiente detalle: Año Prog. Sub-Prog. Proy. Obra Partida Recurso Importe 2024 52 00 04 55 422 10 $ 139.337.379,68 2025 52 00 04 55 422 10 $ 139.337.379,68 Artículo 8º.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de la respectiva facturación, debidamente conformada, ordenar el pago en concepto de Anticipo Financiero de acuerdo al Artículo 50º de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas, por la suma de pesos cuarenta y tres millones ochocientos setenta y siete mil cincuenta y cuatro con diez centavos ($ 43.877.054,10), y con la presentación de las respectivas facturaciones, conformadas de acuerdo al correspondiente Certificado de Obra extendido por la ejecución realizada, según Pliego de Bases y Condiciones que sirve de base a la presente contratación, ordenar el pago de pesos ciento setenta y cinco millones quinientos ocho mil doscientos dieciseis con cuarenta y un centavos ($ 175.508.216,41), abonándose ambos conceptos e importes por la Tesorería General de la Provincia, con cargo a la Cuenta Corriente Nº 900001178 “Rentas Generales”, a favor de la firma Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L., con domicilio legal en la Avenida Roca Nº 250 de la ciudad de Villa Regina, Provincia de Rio Negro, CUIT Nº 30-70887226-8, en concepto de la presente Licitación Pública de acuerdo a lo expresado en el Artículo 3º. Artículo 9º.- Autorizar al Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos a firmar el contrato respectivo con la firma Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L., con domicilio legal en la Avenida Roca Nº 250 de la ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro, CUIT Nº 30-70887226-8, del plazo establecido por el Artículo 26º de la Reglamentación de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas. Artículo 10º.- Notificar al Consejo de Obras Públicas. Artículo 11º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos. Artículo 12º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- A. O. Echarren. ——— CONTRATO Entre la Provincia de Río Negro, en adelante “LA PROVINCIA” y la Firma “Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L.,”, en adelante “EL CONTRATISTA”, que fija su domicilio legal en Avenida Roca Nº 250 de la ciudad de Villa Regina, en la Provincia de Río Negro, se conviene en celebrar el siguiente Contrato. ARTICULO 1º: “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar con arreglo a su fin, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a la documentación que se enumera en el Artículo 2º, la obra denominada: “Plan Director de Desagües Cloacales – 8º etapa en la localidad de Los Menucos”, Provincia de Río Negro. ARTICULO 2º: La documentación que integra este CONTRATO está compuesta por: Carátula e Índice General; Pliego de Bases Legales Generales; Pliego de Cláusulas Legales Particulares; Modelo de Contrato; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 9 Modelo de Cartel de Obra; Especificaciones Técnicas Generales; Memoria Técnico Descriptiva de la Obra; Listado de Ítems; Documentación Gráfica; y todo otro documento que legalmente corresponda integrar la Documentación Contractual; dicha documentación se completará con Resolución Nº 1027/2024, aprobatoria de Presupuesto Oficial y la presente obra. La normativa que rige el presente contrato se integra por: Pliego de Cláusulas Legales Particulares, Oferta y Decreto Nº …………/24, de adjudicación que corren agregados al Expediente Nº 127373-SI-2024, y las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección. ARTICULO 3º: La obra se contrata por el sistema de “Unidad de Medida y Precios Unitarios”, estableciéndose como única retribución a “EL CONTRATISTA”, el monto de su oferta básica que asciende en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 219.385.270,51). Será de aplicación el Decreto Nº 1.313/14 si correspondiere. El mes base para la Redeterminación de Precios el anterior a la Apertura de Ofertas. ARTICULO 4º: “LA PROVINCIA”, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al Artículo Nº 50 de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas, anticipará un veinte por ciento (20%) del Monto Contractual que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS ($ 43.877.054,10), lo cual se afianza mediante Póliza de Seguro Nº.………………….. El mismo podrá ser redeterminado, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4º del Decreto Nº 1.313/14, mediante la emisión del Certificado de Obra Nº 0 (CERO). ARTICULO 5º: “LA PROVINCIA” acepta el precio establecido en el Artículo 3º, y se compromete a abonar los certificados de obra hasta la misma suma. La certificación se efectuará mensualmente, en forma parcial y provisoria y conforme al cómputo aprobado y visado por la Subsecretaría de Obras respectivamente: en consecuencia, los pagos que se realicen tendrán carácter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la aceptación de los trabajos. ARTICULO 6º: “EL CONTRATISTA”, dará inicio de Obra a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra conforme el Apartado 20 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, y deberá entregar totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados a partir del inicio de obra. Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra de conformidad con todas y cada una de las características técnicas requeridas en la documentación descripta en el Pliego de Bases y Condiciones. ARTICULO 7º: Provisión de Elementos “EL CONTRATISTA” deberá proveer, los elementos o insumos detallados en el apartado Nº 36 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la forma y plazo allí establecido. En caso de incumplimiento en el plazo de entrega “EL CONTRATISTA” quedará constituido en mora automática sin necesidad de interpelación previa y se le aplicará –por cada día de demora- una multa equivalente a la prevista para el incumplimiento de las órdenes de servicio de conformidad con lo establecido en el Apartado Nº 19: INCUMPLIMIENTO. ARTICULO 8º: “EL CONTRATISTA” deberá presentar el Plan gráfico de trabajos, dentro de un plazo de TREINTA (30) días corridos a partir de la firma del Contrato. El no cumplimiento de este requisito hará pasible al Contratista de una multa del dos por ciento (2%) del depósito de garantía por cada día de mora. ARTICULO 9º: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los trabajos, motivo de este contrato, no libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades emergentes de los Artículos 747, 1268, 1269, 1271 y 2564 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. ARTICULO 10º: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de este contrato, será ejercida por la Subsecretaría de Obras, aceptando “EL CONTRATISTA” su jurisdicción como así también la de los servicios y agentes dependiente de la misma. ARTICULO 11º: “EL CONTRATISTA”, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante Póliza de Seguro Nº …………………, por la suma de PESOS ……………………………………………… que cubre el QUINCE POR CIENTO (15%), extendida por ……..…………….., del importe de la obra y se hará cargo del sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia del Departamento de Licitaciones y Compras. ARTICULO 12º: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdicción. Siendo suscripto por los Señores: ECHARREN, Alejandro, Ministro de Obras y Servicios Públicos, en representación de “LA PROVINCIA”, y en representación de “EL CONTRATISTA”, por el Señor……………….., en prueba de conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los …….. (…..) días del mes de ……. de dos mil ..……., se firman CUATRO ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder de “LA PROVINCIA”, el duplicado para “EL CONTRATISTA”, el triplicado para ser agregado al Expediente citado en el Artículo 2º y el cuadruplicado para ser remitido al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 10 DECRETO N° 503/24 DECTO-2024-503-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 10 de Diciembre de 2024 Visto, el Expediente Nº 134.528-SI-2023 del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y; CONSIDERANDO: Que oportunamente se celebró el Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de la obra denominada “Recambio de Colectores en calles 25 de Mayo entre T. Ibáñez y Av. Alem y Mariano Moreno entre Castello y Mengele de la Localidad de Cipolletti” el cual fuera aprobado mediante Decreto Nº 1005/23 por un monto de pesos setenta y cuatro millones setecientos treinta y dos mil ciento cinco con veintidós centavos ($ 74.732.105,22) tal como surge de fojas 29 a 35; Que mediante Notas Nº089-GG-24 y Nº242-GPO-24 que obran a fojas 48 y 59, el Sr. Gerente General de A.R.S.A., envía cómputo y presupuesto, planillas de redeterminaciones de precios y certificación de sumas ya abonadas y en base a ello solicita un incremento del financiamiento de ambas obras por la suma de pesos doscientos quince millones setecientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y seis con veinte centavos ($ 215.781.946,20); Que a fojas 73 obra intervención de la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Obras públicas indicando que, en función de la documentación incorporada, se consideran razonables los montos solicitados por Aguas Rionegrinas S.A.; Que en consecuencia corresponde celebrar una adenda al convenio y aprobar la transferencia solicitada; Que la Secretaría de Administración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos efectuó la reserva interna en los términos del Artículo 31º de la Ley H Nº 3.186, y el compromiso conforme al Artículo 30º de la citada Ley; Que el encuadre normativo de la presente Adenda, está dado por los Artículos 23 a 25 de la Ley N° 5.687; Que han tomado debida intervención los organismos de control, Asesoría Legal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Contaduría General y Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 03956-24; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º, Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1º.- Aprobar la Adenda al Convenio para Ejecución de Obras denominado “Recambio de Colectores en calles 25 de Mayo entre T. Ibáñez y Av. Alem y Mariano Moreno entre Castello y Mengele de la Localidad de Cipolletti”, que como Anexo I (IF-2024-00843768-GDERNE-MOSP) forma parte del presente Decreto. Artículo 2º.- Aprobar la transferencia de fondos a Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, destinada a la ejecución de la obra mencionada en el artículo anterior, por la suma de pesos doscientos quince millones setecientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y seis con veinte centavos ($ 215.781.946,20); Artículo 3º.- Por la Secretaría de Administración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, comprometer y ordenar el pago a Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, de la suma de pesos doscientos quince millones setecientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y seis con veinte centavos ($ 215.781.946,20), con cargo al presente ejercicio, en cumplimiento de la transferencia aprobada, afectándose el gasto a la Jurisdicción 31, según el siguiente detalle: Prog. Subp. Proy. Act/Obra Rec. Ptda. Monto 52 00 03 62 10 422 $ 215.781.946,10 Artículo 4º.- Autorizar a la Tesorería General a transferir los fondos a favor de Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-70742104-1, por la suma pesos doscientos quince millones setecientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y seis con veinte centavos ($ 215.781.946,20), los que serán abonados de conformidad a la transferencia, que por la presente se aprueba, con cargo a la Cuenta Corriente Nº900001178 “Rentas Generales”. Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos. Articulo 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- A. O. Echarren. ——— ANEXO I ADENDA AL CONVENIO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS OBRA: “RECAMBIO DE COLECTORES EN CALLES 25 DE MAYO, entre T. Ibáñez y Av. Alem, Y MARIANO MORENO, entre Castello y Mengelle, DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI (R.N.)”. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 11 Entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con domicilio en Buenos Aires 04 de la ciudad de Viedma, representado en este acto por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Alejandro ECHARREN (DNI 21.548.749) (en adelante denominado como “El M.O y S.P”) y la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, con domicilio en calle Colón 719 de la ciudad de Viedma, representado en este acto por su Gerente General, Abog. Javier A. IUD (DNI 22.124.941) (en adelante denominado como “A.R.S.A.”), el M. O. y S. P. y A.R.S.A. conjuntamente denominados como “LAS PARTES” e individualmente como “PARTE”, y considerando: Que el día 07 de Septiembre de 2023, las partes firmaron el Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de la obra denominada “Recambio Colector Calle 25 DE MAYO, entre Tte. Ibáñez y Av. Alem, Y MARIANO MORENO, entre Castello y Mengelle de la Ciudad de Cipolletti (R.N.)”, obrante a fojas 37/41, aprobado por Decreto Nº 1005/23, (fs. 29/35). Que mediante Nota Nº 089-GG-24 obrante a fojas Nº 48, con fecha 27 de Mayo de 2024, Aguas Rionegrinas solicita financiamiento adicional para la obra de Recambio Colector en calle 25 DE MAYO, entre Tte. Ibáñez y L. N. Alem, adjuntando documentación referente a la Licitación y Contratación realizada oportunamente, como así también copias de los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de obra realizada hasta el momento allí descripto (fs. 49/58). Que mediante Nota Nº 242-GPO24 obrante a fojas Nº 59/60, con fecha 22 de Agosto de 2024, Aguas Rionegrinas solicita financiamiento adicional para la obra de Recambio Colector en calle MARIANO MORENO, entre Castello y Mengelle, adjuntando también documentación referente a la Licitación y Contratación realizada oportunamente (fs. 61/68). Que según lo informado por Aguas Rionegrinas, en ambos casos el incremento solicitado surge de la aplicación del Decreto Nº 1313/14 sobre los importes destinados para la ejecución de obra. Que de lo explicado en los párrafos precedentes, surge que, por Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras, obrante a fojas 37/41, se aprobó el importe solicitado por ARSA destinado al Recambio Colector Calle 25 DE MAYO, entre Tte. Ibáñez y Av. Alem, y MARIANO MORENO, entre Castello y Mengelle de la Ciudad de Cipolletti (R.N.), por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 74.732.105,22), y según el desembolso al día de la fecha manifestado por Arsa para la ejecución de las dos obras se eleva a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 290.514.051,42), esto genera por lo tanto una diferencia y por consiguiente solicitada por Arsa al Ministerio de Obras y Servicios Públicos que se eleva a la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS ($ 215.781.946,20). Que en función de lo expuesto LAS PARTES convienen en celebrar la presente Adenda al Convenio firmado oportunamente, de acuerdo a la forma y condiciones que se detallan seguidamente: ADENDA: CLÁUSULA PRIMERA: El M. O. y S. P. se compromete a arbitrar los esfuerzos necesarios para gestionar el financiamiento y transferir a ARSA la suma complementaria de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CLAUSULA SEGUNDA: El M.O. yCUARENTA S.P. gestiona el CON desembolso SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS Y SEIS VEINTE CENTAVOS solicitado por Aguas Rionegrinas para la ejecución de las obras descriptas, ($ 215.781.946,20), para la obra Recambio Colector Calle 25 DE MAYO, entre Tte. Ibáñez y Av. Alem, y quedando a su cargo y a las áreas correspondientes el control e inspección MARIANO MORENO, entre Castello y Mengelle de la Ciudad de Cipolletti (R.N.)”. de las obras, sus plazos para el inicio, ejecución, finalización y pagos a la CLÁUSULA SEGUNDA: El M.O. y S.P. gestiona el desembolso solicitado por Aguas Rionegrinas para empresa adjudicada. la ejecución de CLAUSULA las obras descriptas, quedando a su cargo y a las en áreas correspondientes TERCERA: En todo lo no contenido la presente Adenda, el control e inspección de lasrige obras, plazos el inicio, ejecución, finalización pagos la empresa adjudicada. en sus todos sus para términos el Convenio para ejecución yde obraasuscripto entre ambas partes. CLÁUSULA TERCERA: En todo lo no contenido en la presente Adenda, rige en todos sus términos el Convenio para ejecución de obra suscripto entre ambas partes. En prueba de conformidad, las partes firman cuatro (4) ejemplares de un En prueba de conformidad, las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Viedma, Capital de la en la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los……..del mes de………………….… de 2024.Provincia de Río Negro, a los……..del mes de………………….… de 2024.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf IF-2024-00843768-GDERNE-MOSP BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 12 Calle 25 DE MAYO, entre Tte. Ibáñez y Av. Alem = $ 104.273.384,72. Calle MARIANO MORENO, entre Castello y Mengelle = $ Calle 25 DE MAYO, entre Tte. Ibáñez y Av. Alem = $ 104.273.384,72. 111.508.561,48 Calle MARIANO MORENO, entre Castello y Mengelle = $ 111.508.561,48 TOTAL = DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS TOTAL = DOSCIENTOS QUINCE SETECIENTOS OCHENTAYY SEIS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS ($ 215.781.946,20). VEINTE CENTAVOS ($ 215.781.946,20). –—oOo—– DECRETO N° 505/24 DECTO-2024-505-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 10 de Diciembre de 2024 Visto: el Expediente N° EX-2024-00742451-GDERNE-SA#ME del registro de la Dirección de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Provincia de Río Negro, y; CONSIDERANDO: Que por el expediente citado se tramita la ratificación del tercer Convenio Ampliatorio al Convenio Marco 2024 suscripto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Hacienda, en fecha 01 de noviembre de 2024; Que el convenio mencionado entró en vigencia a partir del 01 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 conforme lo dispone su cláusula tercera; IF-2024-00843768-GDERNE-MOSP Que por medio del convenio citado INDEC se compromete a financiar para el período de octubre a noviembre del corriente año la suma de pesos treinta y un millones seiscientos cuatro mil quinientos cincuenta y nueve con treinta y cuatro centavos ($ 31.604.559,34); página 4 de 4 Que la Dirección de Estadística y Censos se compromete a asignar los recursos humanos con la dedicación necesaria para el eficaz cumplimiento del objeto del Convenio, contratando por su cuenta y a su exclusivo cargo a las personas físicas que afectará al efecto; Que la firma de este Convenio Ampliatorio al Convenio Marco, atento la materia en cuestión, importa el ejercicio de una exclusiva competencia del Poder Ejecutivo Provincial; Que han tomado intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 04029-24; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Inciso 1) de la Constitución Provincial; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio Ampliatorio al Convenio Marco 2024 entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadística y Censos de la provincia de Río Negro, que tiene como finalidad ampliar el financiamiento del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica vigente a los fines de asegurar las actividades que lo integran, el que como Anexo IF2024-00835725-GDERNE-SSEC#ME forma parte integrante del presente. Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda. Artículo 3°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- G. A. Sánchez. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 13 ANEXO MINISTERIO DE ECONOMÍA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS TERCER CONVENIO AMPLIATORIO AL CONVENIO MARCO 2024 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS Y LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, en su carácter de organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, conforme a las disposiciones de la Ley N° 17.622 y su Decreto Reglamentario N° 3.110/1970, (en adelante el “INDEC”), representado en este acto por su Director, Licenciado Marco Juan LAVAGNA, con domicilio legal en Av. Julio A. Roca N° 609, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte; y por la otra, la DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSOS de la provincia de RÍO NEGRO (en adelante la “DIRECCIÓN”), en su carácter de servicio integrante del Sistema Estadístico Nacional, representado en este acto por el Subsecretario de Estadística y Censos. Lic. Luciano TRUCHI, con domicilio legal en, Álvaro Barros N° 855, Ciudad de Viedma; en el marco del Convenio Marco 2024 suscripto entre -LAS PARTES- el 22 de enero de 2024 (en adelante “CONVENIO MARCO 2024”), convienen en celebrar el Tercer Convenio Ampliatorio al Convenio Marco 2024 integrado por las siguientes cláusulas: ANTECEDENTES. El INDEC y la DIRECCIÓN suscribieron el 22 de enero de 2024 el CONVENIO MARCO a los fines de llevar a cabo en el ámbito de la jurisdicción de la Provincia de RÍO NEGRO, las actividades programadas por el INDEC para el PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 2024, con el alcance y bajo los términos y condiciones que “LAS PARTES” establecieron en el mencionado Convenio. Por la Cláusula 7. - CONVENIOS AMPLIATORIOS DEL CONVENIO MARCO, “LAS PARTES’ acordaron celebrar Convenios Ampliatorios, con el fin de completar o ampliar las actividades estipuladas en la cláusula PRIMERA del CONVENIO MARCO. Por estas razones y dentro de las disposiciones que resultan de aplicación al presente acuerdo, ‘’LAS PARTES” suscribieron el 15 de mayo de 2024 el Convenio Ampliatorio para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 al 31 de julio de 2024. Por las mismas razones y dentro de las disposiciones que resultan de aplicación al presente acuerdo, “LAS PARTES” suscribieron el 5 de julio de 2024 el Segundo Convenio Ampliatorio para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2024 al 30 de septiembre de 2024. En virtud de los antecedentes reseñados “LAS PARTES”, acuerdan suscribir el Tercer Convenio Ampliatorio, el que se regirá por las siguientes cláusulas. PRIMERA - OBJETO. El presente Convenio Ampliatorio tiene por OBJETO ampliar el financiamiento del Convenio Marco 2024 a los fines de asegurar las actividades que lo integran: 1. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Permanente de Hogares (EPH) — Resto Urbano Provincial. 2. Índice de Precios al Consumidor. 3. Índice de Salarios. 4 Encuesta de Ocupación Hotelera. 5. Estadísticas de Permisos de Edificación. SEGUNDA — FINANCIAMIENTO. El INDEC financiará los gastos que demanden las actividades establecidas en la Cláusula Primera del presente Tercer Convenio Ampliatorio para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, por una suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($32.729.410.48 -), que se financiará de la siguiente manera: a) El INDEC transferirá hasta la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($31.604.559,34.-). b) Se autoriza a la DIRECCIÓN a asignar a la realización de las actividades comprometidas en el marco del presente Tercer Convenio Ampliatorio la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CATORCE CENTAVOS ($1.124.851,14.-), cuyo origen corresponde a saldos remanentes de los siguientes Convenios anteriores entre el INDEC y la DIRECCIÓN: 1. La suma de PESOS ($430.170,21-), correspondiente al Convenio Censo Nacional Agropecuario 2018. 2. La suma de PESOS ($ 422.315,91-), correspondiente al Convenio Marco 2018. 3. La suma de PESOS ($ 272.365,02.-), correspondiente al Convenio Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 14 El importe será abonado durante los meses de vigencia mencionado. En todos los casos, las transferencias a realizar por el INDEC serán efectuadas de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias con que cuente, sin que la falta de presupuesto suficiente o su inexistencia faculte a la DIRECCIÓN a formular al INDEC ni al Estado Nacional reclamo de ninguna naturaleza. En ningún caso, la DIRECCIÓN asumirá obligación alguna que exceda el presupuesto previsto, ni el INDEC asume un compromiso de otorgar financiamiento por un monto superior al indicado. TERCERA — VIGENCIA. El Tercer Convenio Ampliatorio entrará en vigencia a partir del 1 de octubre de 2024, y regirá a efectos de su cierre administrativo hasta el 31 de marzo de 2025. La ejecución de los fondos acordados entre “LAS PARTES” se aplicará para la realización de las actividades previstas en el presente hasta el 31 de enero del 2025. CUARTA — COMPETENCIA. “LAS PARTES” declaran tener plena competencia legal y las facultades pertinentes para celebrar el Tercer Convenio Ampliatorio, en virtud de las respectivas disposiciones legales y administrativas que regulan su actividad y funcionamiento de los organismos que representan. QUINTA — LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN. A todos los efectos legales, “LAS PARTES” firman de común acuerdo, DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 03 días del mes de Octubre de 2024. DECRETOS SINTETIZADOS DECRETO Nº 489.- DECTO-2024-489-E-GDERNE-RNE.- 06-12-2024.- Ratificar el convenio de afectación transitoria de personal, suscripto entre el Ministerio de Salud y la Universidad del Comahue, que como Anexo IF-2024-00824439-GDERNE-MS forma parte integrante del presente, por el cual se afecta de manera transitoria a la Señora María Belén García DNI Nº 27.057.424 – Legajo Nº 666017/7, agente de la Ley L Nº 1.844 – Planta Permanente – Agrupamiento Administrativo – Categoría 4, desde el Organismo Central, dependiente del Ministerio de Salud al CURZA, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue.- Notificar a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) a partir de la firma del presente Decreto el lugar donde se afectó a la agente, no pudiéndose modificar el mismo sin previa comunicación a dicha Aseguradora.- Exp. N° 51859-S-2.023.DECRETO Nº 492.- DECTO-2024-492-E-GDERNE-RNE.- 09-12-2024.- Aceptar la renuncia presentada por el agente de planta permanente Hirak Nicolás (D.N.I. Nº 30.751.106) en términos de la Ley Nº 5.717 y DECTO-2024-20-E-GDERNE-RNE, a partir de la firma de la presente.- Exp. N° 128.193-DRH-2.024.DECRETO Nº 493.- DECTO-2024-493-E-GDERNE-RNE.- 09-12-2024.- Aceptar la renuncia presentada por el agente Alejandro Manuel Chagallo, D.N.I. N° 21.389.190, Legajo N° 840, en los términos de la Ley Nº 5.717 y DECTO-2024-20-E-GDERNE-RNE a partir de la firma del presente.- Exp. N° 083.634-R-2024.DECRETO Nº 495.- DECTO-2024-495-E-GDERNE-RNE.- 09-12-2024.- Designar a partir de la firma del presente Decreto, a las Señoras y Señores: María Sol Guerobe (D.N.I. Nº 38.429.087), Claudia Andrea Montefiore (D.N.I. Nº 21.451.033), Javier Rodríguez (D.N.I. Nº 25.545.970) y Juan Pablo Mosquera Matar (D.N.I. Nº 36.850.238) como representantes titulares de los productores en el Consejo de Administración del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior de Río Negro (I.DE.V.I.), cargo que será ejercido ad-honorem conforme Inciso I) del Artículo 7º del Anexo al Decreto Nº 1.373/13.DECRETO Nº 496.- DECTO-2024-496-E-GDERNE-RNE.- 09-12-2024.- Aceptar la renuncia a partir del 22 de Octubre de 2024 presentada por el agente Doric Boland Mauricio - Legajo Nº 31308/4 - (CUIL Nº 20-22246348-4) con situación de revista en la Categoría 14 del Agrupamiento Administrativo personal de planta permanente de la Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Secretaría General, en los términos de la Ley Nº 5.717 y DECTO-2024-20-E-GDERNE-RNE.- EX-2024-00523562.DECRETO Nº 497.- DECTO-2024-497-E-GDERNE-RNE.- 10-12-2024.- Aceptar la renuncia a partir de la firma del presente, al Señor Daniel Oscar Nuñez (DNI Nº 17.693.942) al cargo de Subsecretario de Mantenimiento, Parque Automotor y Patrimonio de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura. DECRETO Nº 498.- DECTO-2024-498-E-GDERNE-RNE.- 10-12-2024.- Aceptar la renuncia a partir de la firma del presente, a la Señora Paula Malvina Castaño (DNI Nº 27.108.351) al cargo de Subsecretaria de Medidas de Protección Integral de Derechos de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura. DECRETO Nº 499.- DECTO-2024-499-E-GDERNE-RNE.- 10-12-2024.- Designar a partir de la firma del presente, al Señor Orlando Ocampo Velez (C.U.I.T. Nº 20-17426357-5) en el cargo de Subsecretario de Mantenimiento, Parque Automotor y Patrimonio de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 15 DECRETO Nº 500.- DECTO-2024-500-E-GDERNE-RNE.- 10-12-2024.- Designar a partir de la firma del presente, al Señor Sebastián Manuel Sánchez (C.U.I.T. Nº 20-29767851-6) en el cargo de Subsecretario de Medidas de Protección Integral de Derechos de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura. DECRETO Nº 506.- DECTO-2024-506-E-GDERNE-RNE.- 10-12-2024.- Dar de baja a partir del 1 de diciembre de 2024 el cargo que ostenta la señorita Brisa Federica Sainz Marenco (DNI Nº 43.553.980) en la Policía de la provincia de Río Negro.- Aprobar, en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de Hacienda, representado por su titular Contador Gabriel Alejandro Sánchez (DNI Nº 24.825.453) y la señorita Brisa Federica Sainz Marenco (DNI Nº 43.553.980).EX-2024-630537-GDERNE-SSRRHH#ME DECRETO Nº 508.- DECTO-2024-508-E-GDERNE-RNE.- 10-12-2024.- Designar a partir del 9 de Octubre de 2.024 al Señor Agustín Canosa (D.N.I. N° 26.078.921) en el cargo de Director de Administración y Recursos Humanos de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y Planificación. DECRETO Nº 517.- DECTO-2024-517-E-GDERNE-RNE.- 13-12-2024.- Otorgar asueto al personal de la Administración Pública de la Provincia de Río Negro, para los días 24 y 31 de diciembre de 2.024.Invitar a los demás Poderes del Estado y a los Municipios de la .Provincia de Río Negro, a adherir a lo establecido en el Artículo 1° del presente Decreto.- Invitar a los organismos que presten servicios públicos esenciales a instrumentar las medidas necesariasa efectos de garantizar dichos servicios. RESOLUCIONES Provincia de Río Negro DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS Resolución Nº 1001 EX-2024-00709994-GDERNE-MESYA#DPA Viedma ,9 de Diciembre de 2024. Visto: El expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del rio Negro en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 07-3-A-006-01,02 y 04, y CONSIDERANDO: Que a orden 02 se presentó el Agrimensor Eduardo Cantrachof (matrícula 1467 C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde y amojonamiento de los inmuebles de referencia; Que a orden 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo; Que a orden 05 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas instrucciones, el cual tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de los Recursos Hídricos y de la Intendencia General de Riego en virtud la red de riego involucrada; Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por Decreto E Nº 1220/02; Que se encuentra exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15; Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96; Por ello: El Superintendente General de Aguas RESUELVE Artículo 1º.- Aprobar el límite del río Negro en relación a las parcelas nomenclatura catastral de origen 07-3-A-006-01,02 y 04, el cual queda determinado en el plano de mensura particular deslinde y amojonamiento obrante a orden 05 y cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente. Art. 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización de cauce. Art .3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición de la línea de ribera y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese..Lic. Pedro Ramón Sánchez, Superintendente General de Aguas D.P.A..- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 16 Provincia de Río Negro MINISTERIO DE HACIENDA Resolución Nº RESOL-2024-656-E-GDERNE-ME Viedma 25 de Novienbre de 2024. Visto: El EX-2023-00564850-GDERNE-SP#ME del Registro del Ministerio de Economía, la Ley H Nº 3.186 y su Decreto Reglamentario H N° 1.737/98; y CONSIDERANDO: Que por la Resolución N° 540 del Registro del Ministerio de Economía, del 7 de diciembre de 2023 , fue aprobado el Presupuesto de Gastos y Financiamiento de Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) para el Ejercicio Fiscal 2024 y modificado por Resoluciones N° 60/2024, Nº 274/2024, Nº 364/2024 y Nº 398/24; Que en el orden nº 117 consta la presentación realizada por la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) de los formularios por medio de los cuales solicita, a fin de dar cobertura a las necesidades salariales del mes de noviembre del corriente año, una modificación del Presupuesto 2024 aprobado por la Resolución referida en el considerando inmediato anterior; Que en el orden nº 117 consta la intervención del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; Que en el orden nº 118 se adjunta el Informe de la Subsecretaría de Presupuesto sobre la viabilidad de las modificaciones presupuestarias informadas por la empresa mencionada; Que en el orden nº 123 ha tomado debida intervención la Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Financiamiento Público; Que no se requiere la intervención de la Contaduría General, en virtud de lo que dispuesto en la Nota N° 1309/12 “CG” (adjunta copia en el orden nº 2) ratificada por Nota NO-2023-00632634-GDERNE-CGP; Que en las presentes actuaciones no resulta obligatorio el control de legalidad previo y la notificación a la Fiscalía de Estado de la Provincia (exigido por el Artículo 12º de la Ley K Nº 88), conforme a lo dispuesto en el Artículo 1º Inciso b) de la Resolución Nº 76/12 y su modificatoria Resolución Nº 119/13, ambas de dicho organismo; Que en el orden nº 125 ha tomado debida intervención el Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Hacienda, conforme lo establecido en el Artículo 12º de la Ley A Nº 2.938; Que la presente se dicta conforme a las facultades conferidas en el Artículo 16º Inciso 3) de la Ley Nº 5.735, y en los Artículos 44º y 45º de la Ley H Nº 3.186 y su Decreto Reglamentario H Nº 1.737/98 y sus modificatorias; Por ello: El Ministro de Hacienda RESUELVE Artículo 1º.- Modificar el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2024 de la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA), en adición de partidas, con financiamiento en Aportes del Tesoro (Rentas Generales) por la suma de Pesos Un Mil Treinta Millones Quinientos Mil ($ 1.030.500.000), conforme surge del Anexo Único que embebido bajo la denominación IF-2024-00783352-GDERNE-SP#ME forma parte integrante de la presente Resolución. Art.2°.- Registrar, comunicar y dar al Boletín Oficial para su publicación; cumplido, archívese.Gabriel Alejandro, Ministro de Hacienda.——— ANEXO ÚNICO ANEXO ÚNICO Cuadro 1 PRESUPUESTO 2024 FUNDAMENTACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMPRESA: ARSA Se solicita Incremento en la Partida: GASTOS EN PERSONAL: a fin de dar cobertura a las necesidades salariales correspondientes al mes de Noviembre, el incremento tiene origen en los reajustes de haberes del personal de Aguas Rionegrinas S.A. otorgados en el marco de las negociaciones paritarias acordadas con los dos sindicatos con representación en la Empresa Si.T.Sa. y U.P.C.N. conforme los lineamientos del gobierno provincial en política salarial. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 17 ANEXO ÚNICO Cuadro 2 PRESUPUESTO: 2024 PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMPRESA: A.R.S.A. CODIGO RECURSOS PROPIOS DESCRIPCION GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO 300 SERVICIOS NO PERSONALES 310 SERVICIOS BASICOS 320 ALQUILERES Y DERECHOS 330 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 340 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 350 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 360 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 370 PASAJES Y VIATICOS 380 IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS 400 INTERNO EXTERNO 1.030.500.000 100 200 390 ENDEUDAMIENTO APORTES TESORO PROVINCIAL 0 0 0 0 0 OTROS SERVICIOS 0 0 BIENES DE USO 410 BIENES PREEXISTENTES 411 TIERRAS Y TERRENOS 412 EDIFICIOS E INSTALACIONES 413 OTROS BIENES PREEXISTENTES 420 CONSTRUCCIONES 430 MAQUINARIA Y EQUIPO 480 ACTIVOS INTANGIBLES TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 0 600 ACTIVOS FINANCIEROS 650 INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES 660 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR 670 INCREMENTO DE DOCUMENTOS A COBRAR 700 730 INCREMENTO DE OTROS ACT. FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS 740 DISMINUCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 750 DISMINUCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 760 DISMINUCION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.030.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.030.500.000 0 0 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 800 OTROS GASTOS 820 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 830 DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 840 OTRAS PERDIDAS 850 DISMINUCION DEL PATRIMONIO TOTAL 1.030.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESTO DE BIENES DE USO 500 TOTAL FALLOS Provincia de Río Negro TRIBUNAL DE CUENTAS Fallo “TCRN” Nº 245/2024 Viedma, 29 de Noviembre de 2024. Visto: Los Expedientes N° 754-DRyFC-2023, N° 851-DRyFC-2023 y N° 957-DRyFC-2023 del registro del Tribunal de Cuentas; y los Expedientes N° 134.079-SO-2023, N° 012.452SEP-2022, N° 134.516-SA-2023, N° 134.783-ST-2023, N° 134.152-SO-2023, N° 134.810-SA-2023, N° 134.063IF-2024-00783352-GDERNE-SP#ME SEP-2023, N° 012.203-SI-2022, N° 134.747-SA-2023, N° 134.916-SA-2023 y N° 134.947-SA-2023 del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas página 2 de 2 presentada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro, correspondiente al período 01/07/2023 al 30/09/2023, en los términos del Artículo 36 de la Ley K N° 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC Nº 142/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 18 patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión. Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC Nº 142/2024. Artículo 3º.- Remitir al organismo cuentadante el Dictamen DRyFC Nº 142/2024. Artículo 4º.- Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DRyFC Nº 142/2024 a la Contaduría General y a la Tesorería General, ambas de la Provincia, a fin de que como órganos rectores de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Control Interno y de Tesorería, respectivamente, tomen conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo 5º.- Registrar, notificar a los responsables del organismo, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.(Fdo. Digitalmente) Cr. Maximiliano Suárez - Presidente -; Dra. Natalia Falugi - Vocal -; Ante mí: Dra. María Patricia ArmasSecretaria Auditora Legal- del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.--O-Fallo “TCRN” Nº 246/2024 Viedma, 29 de Noviembre de 2024. Visto: Los Expedientes Nº 831-DRyFC-2023, Nº 1031-DRyFC-2023, Nº 1032-DRyFC-2023, Nº 89-DRyFC-2024, Nº 90-DRyFC-2024 y Nº 152-DRyFC-2024 del registro del Tribunal de Cuentas, y los Expedientes Nº 108707-EDU-2023, Nº 109372-EDU-2023, Nº 109373-EDU-2023, Nº 214756-EDU-2024, Nº 214757-EDU-2024, Nº 214969-EDU-2024, Nº 106374-EDU- 2023, Nº 107540EDU-2023, Nº 108458-EDU-2023, Nº 108763-EDU-2023, Nº 108767-EDU-2023 y Nº 109970-EDU-2023 del registro del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º: Aprobar la rendición de cuentas presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, correspondiente al período 01/07/2023 al 31/12/2023, en los términos del Artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC Nº 138/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión. Artículo 2º: Hacer saber a las actuales autoridades del organismo que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC Nº 138/2024. Artículo 3º: Remitir al organismo cuentadante el Dictamen DRyFC Nº 138/2024. Artículo 4º: Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DRyFC Nº 138/2024 a la Contaduría General y a la Tesorería General, ambas de la Provincia, a fin de que como órganos rectores de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Control Interno y de Tesorería, respectivamente, tomen conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo 5º: Registrar, notificar a los responsables del organismo, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. (Fdo. Digitalmente) Cr. Maximiliano Suárez - Presidente -; Dra. Natalia Falugi - Vocal -; Ante mí: Dra. María Patricia ArmasSecretaria Auditora Legal- del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.--O-Fallo “TCRN” Nº 247/2024 Viedma, 29 de Noviembre de 2024. Visto: Los Expedientes Nº 647-DRyFC-2023, Nº 758-DRyFC-2023, Nº 952-DRyFC-2023 del registro del Tribunal de Cuentas; y los Expedientes Nº 177.334-J-2023, Nº 178.769-J2023, Nº 189.164-J-2023, Nº 168.898-J-2023, Nº 171.370-J-2023, Nº 173.045-J-2023, Nº 176.530-J-2023,Nº 176.423-J-2023, y Nº 177.566-J-2023 del registro de la Jefatura de Policía de Río Negro...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por la Jefatura de Policía de Río Negro, correspondiente al período 01/07/2023 al 30/09/2023, en los términos del Artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC Nº 134/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión. Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC Nº 134/2024. Artículo 3º.- Remitir al organismo cuentadante el Dictamen DRyFC Nº 134/2024. Artículo 4º.- Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DRyFC Nº 134/2024 a la Contaduría General y a la Tesorería General, ambas de la Provincia, a fin de que como órganos rectores de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Control Interno y de Tesorería, respectivamente, tomen conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo 5º.- Registrar, notificar a los responsables del organismo, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. (Fdo. Digitalmente) Cr. Maximiliano Suárez - Presidente -; Dra. Natalia Falugi - Vocal -; Ante mí: Dra. María Patricia ArmasSecretaria Auditora Legal- del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.--O-Fallo “TCRN” Nº 248/2024 Viedma, 29 de Noviembre de 2024. Visto: El Expediente N° 745-DRyFC-2023, Nº 826-DRyFC-2023, Nº 924-DRyFC-2023, Nº 1038-DRyFC-2023 y 47-DRyFC-2024 todos del registro del Tribunal de Cuentas, y los Expedientes Nº 134609-ST-2023; Nº 134756-ST-2023; Nº 134850-ST-2023; Nº 134934-ST-2023 y Nº 135030-ST-2023, todos del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos - Secretaria de Transporte - de la Provincia de Río Negro...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 19 Aprobar la rendición de cuentas presentada por el Sistema Integral de Transporte Automotor (SISTAU), correspondientes al período 01/07/2023 al 30/11/2023, en los términos del Artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC Nº 135/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión.- Artículo 2º: Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC Nº 135/2024. Artículo 3º: Remitir al organismo cuentadante el Dictamen DRyFC Nº 135/2024. Artículo 4º: Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DRyFC Nº 135/2024 a la Contaduría General y a la Tesorería General, ambas de la Provincia, a fin de que como órganos rectores de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Control Interno y de Tesorería, respectivamente, tomen conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo 5º: Registrar, notificar a los responsables del organismo, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar. (Fdo. Digitalmente) Cr. Maximiliano Suárez - Presidente -; Dra. Natalia Falugi - Vocal -; Ante mí: Dra. María Patricia Armas- Secretaria Auditora Legal- del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.--O-Fallo “TCRN” Nº 249/2024 Viedma, 29 de Noviembre de 2024. Visto: Los Expedientes Nº 964-DRyFC-2023, Nº 1036-DRyFC-2023 y Nº 394-DRyFC-2024 del registro del Tribunal de Cuentas; y los Expedientes Nº 123.173-SEP-2023, Nº 123.184-SEP-2023, Nº 201.722-HSP-2024, Nº 123.171-SEP-2023, Nº 123.165-SEP-2023 y Nº 123.164-SEP2023 del registro de la entonces Secretaría de Estado de Planificación de la Provincia de Río Negro... El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por la entonces Secretaría de Estado de Planificación de la Provincia de Río Negro, correspondiente al período 01/10/2023 al 31/12/2023, en los términos del Artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC Nº 137/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión. Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC Nº 137/2024. Artículo 3º.- Remitir al organismo cuentadante el Dictamen DRyFC Nº 137/2024. Artículo 4º.- Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DRyFC Nº 137/2024 a la Contaduría General y a la Tesorería General, ambas de la Provincia, a fin de que como órganos rectores de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Control Interno y de Tesorería, respectivamente, tomen conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo 5º.- Registrar, notificar a los responsables del organismo, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.(Fdo. Digitalmente) Cr. Maximiliano Suárez - Presidente -; Dra. Natalia Falugi - Vocal -; Ante mí: Dra. María Patricia Armas- Secretaria Auditora Legal- del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.--O-Fallo “TCRN” Nº 261/2024 Viedma, 5 de Diciembre de 2024. Visto: El Expediente N° 666-DRyFC-2023 del registro del Tribunal de Cuentas; y los Expedientes N° 127.236-SP-2023, N° 128.033-SAYPS-2023, N° 128.323-SIG-2023, N° 128116SP-2023 y N° 128.663-DA-2013 del registro del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro (Actual Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura)...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º: Aprobar la rendición de cuentas presentada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro, correspondiente al período 01/07/2023 al 31/07/2023, en los términos del Artículo 36 de la Ley K N° 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC Nº 139/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión. Artículo 2º: Hacer saber a las actuales autoridades del organismo que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC Nº 139/2024. Artículo 3º: Remitir al organismo cuentadante el Dictamen DRyFC Nº 139/2024. Artículo 4º: Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DRyFC Nº 139/2024 a la Contaduría General y a la Tesorería General, ambas de la Provincia, a fin de que como órganos rectores de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Control Interno y de Tesorería, respectivamente, tomen conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo 5º: Registrar, notificar a los responsables del organismo, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.(Fdo. Digitalmente) Cr. Maximiliano Suárez - Presidente -; Dra. Natalia Falugi - Vocal -; Ante mí: Cr. Luis Pablo Vaisberg - Secretario Auditor Contable- del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.--O-Fallo “TCRN” Nº 262/2024 Viedma, 5 de Diciembre de 2024. Visto: Los Expedientes N° 343-DRyFC-2023, N° 342-DRyFC-2023, 329-DRyFC-2023, N° 484-DRyFC-2023, N° 485-DRyFC-2023 y N° 632-DRyFC-2023 del registro del Tribunal de Cuentas y los Expedientes N° 071498-SE-2022, N° 109181-SE-2021, N° 071206-SE-2022, Nº Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 20 002754-SE-2023, Nº 002719-SE-2023, Nº 002679-SE-2023, Nº 109587-SE-2021, Nº 002764-SE-2023, Nº 002865-SE-2023, Nº 002866-SE-2023 y Nº 002936-SE-2023 del registro de la Secretaría de Estado de Energía de la Provincia de Río Negro...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar las rendiciones de cuentas de la Secretaría de Estado de Energía de la Provincia de Río Negro, correspondientes al período 01/01/2023 al 30/06/2023, en los términos del Artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC Nº 129/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión. Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC Nº 129/2024. Artículo 3º.- Remitir al organismo cuentadante el Dictamen DRyFC Nº 129/2024. Artículo 4º: Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DRyFC Nº 129/2024 a la Contaduría General y a la Tesorería General, ambas de la Provincia, a fin de que como órganos rectores de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Control Interno y de Tesorería, respectivamente, tomen conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo 5º.- Registrar, notificar a los responsables del organismo, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-(Fdo. Digitalmente) Cr. Maximiliano Suárez - Presidente -; Dra. Natalia Falugi - Vocal -; Ante mí: Cr. Luis Pablo Vaisberg - Secretario Auditor Contable- del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.- LICITACIÓN Provincia de Río Negro SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Administración General Licitación Pública Nro. 047/24 Objeto: Adquisición de Elementos para Conformar un Sistema de Cámaras de Seguridad con destino al Inmueble de la Ciudad de Río Colorado y a la Ciudad Judicial de Villa Regina.Lugar de Apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Río Negro.Fecha de Apertura: 26/12/2024 Hora: 11:00 Retiro de Pliegos y Consultas: El Pliego se encuentra publicado en la página web www.jusrionegro.gov. ar, sección “Licitaciones y Compras” de donde deberá ser descargado con su correspondiente Declaración Jurada. Las consultas podrán realizarse al Tel/Fax (02920) 441000 Int. 1214/1814, en horario administrativo. Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones Correo: lzappalacailotto@jusrionegro.gov.ar - atelleriarte@jusrionegro.gov.ar .- CONCURSOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO Resolución STJ Nº 1009/24 Visto: el expediente VI-00760-2024 caratulado: “Concurso cargo Director/a Circunscripcional Oficina Judicial Gral. Roca”, y CONSIDERANDO: Que por Acordada 9/18 T.O-2024 se aprobó la estructura de la Oficina Judicial del Fuero Penal, en la cual se encuentran previstas las Direcciones Circunscripcionales de la Oficina Judicial del Fuero Penal. Que se ha producido una vacante en el cargo de Director Circunscripcional de la Oficina Judicial del Fuero Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, por renuncia de su titular. Que por lo tanto se hace necesario llamar a concurso para cubrir el cargo. Que la Contaduría General y la Administración General certifican la existencia de vacante y de partida presupuestaria. Por ello, en virtud de las facultades otorgadas en el inciso b), artículo 3°, de la Acordada 13/15, La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia Resuelve Artículo 1°.- Llamar a concurso externo de antecedentes y oposición para cubrir un (01) cargo de Director Circunscripcional de la Oficina Judicial del Fuero Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, con dependencia de la Dirección General de Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 21 la Oficinas Judiciales, con dedicación exclusiva y remuneración equivalente a la categoría de Juez de Primera Instancia, cuyas misiones y funciones se encuentran establecidas en la Acordada 9/18 T.O.2024. Art. 2°.- Establecer que los requisitos, que deben encontrarse acreditados al momento de la inscripción, son los siguientes: a) Poseer formación académica universitaria de grado con una duración no menor a cinco (5) años, con título oficial expedido por universidad pública o privada autorizada por el Estado; b) acreditar formación en gestión y/o administración pública, o de empresas, o afines; c) ser mayor de edad; d) ser argentino nativo o de nacionalidad argentina con cinco (5) años de ejercicio de la ciudadanía; e) contar con cinco (5) años de ejercicio de la profesión de grado que se esgrima al tiempo de la postulación al cargo, o de prestación de servicios para el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, o de otro Poder Judicial del país y f)se otorgará preferente posición de selección a aquellos postulantes que además del requisito previsto en el anterior inciso a), cuenten con titulación oficial de posgrado expedida por Universidad Pública o Privada autorizada por el Estado. Art. 3°.- Exigir a quienes se postulen, previo a la designación, la aprobación del examen psicofísico obligatorio realizado por el Cuerpo de Investigación Forense, o entidad pública o privada que el Superior Tribunal de Justicia determine. Art 4º.- Establecer que la solicitud de inscripción es únicamente vía electrónica a través del sitio oficial del Poder Judicial: http//www.jusrionegro.gov.ar y debe realizarse a partir del 05/12/2024 y hasta el 14/02/2025 a las 13:30 hs. Todas las notificaciones se realizan a través del mencionado sitio y los plazos correspondientes se cuentan a partir de las 0:00 hs. del día siguiente a su publicación en la página web. Complementariamente puede comunicarse por correo electrónico a las cuentas que los y las postulantes informen. Los requisitos deben acreditarse con documentación respaldatoria al momento de presentar la inscripción sin excepción alguna. No se recibe documentación con posterioridad a la fecha de cierre. Para la inscripción deben contar con una cuenta de correo con dominio gmail. Completado el formulario, el mismo debe ser enviado junto a la documentación que se detalla en el artículo siguiente, con las formalidades alli especificadas , al correo electronico sec5stj@jusrionegro.gov.ar, desde del 05/12/2024 y hasta el 14/02/2025 a las 13:30 hs. Con posterioridad a la fecha antes consignada (14/02/2025 a las 13:30 hs.) no se recibe ninguna documentación, dándose de baja -de forma automática- a quienes no hayan cumplido con tal recaudo. Art 5º.- Requerir a quienes se postulen la remisión al correo electrónico sec5stj@jusrionegro.gov.ar, en formato pdf, tamaño papel A4 y letra Times New Roman 12la totalidad de las siguientes certificaciones y constancias escaneadas del original o de copia autenticada, cuando corresponda, en un solo documento y en el siguiente orden: a) Formulario de solicitud de inscripción. b) Título habilitante, expedido por Universidad Pública o Privada legalmente reconocida (anverso y reverso). c) DNI. d) Certificaciones laborales que acrediten las exigencias del artículo 2°, incisos b) y e) de la presente. e) Otros títulos, cursos y/o posgrados universitarios. f) Currículum, detallando los antecedentes laborales y académicos bajo declaración jurada. g) Certificado de antecedentes expedido por el Registro Nacional de Reincidencia. h) Constituir dirección de correo electrónico con dominio gmail. i) Constancia de CUIL. j) Declaración jurada de no hallarse incurso/a en los supuestos de incompatibilidad establecidos en las Leyes L 3550, artículo 19 y 5731, artículo 13. k) Declaración jurada de la veracidad de la documentación y los datos consignados. l) Solo para quienes excedan el límite de edad de 35 años, acreditar fehacientemente su regularidad en el sistema previsional, mediante presentación de constancia de aportes previsionales, expedida por el Anses, o historia laboral impresa desde el sitio web institucional de dicho organismo, a los fines de verificar los aportes suficientes que le permitan acceder al beneficio previsional al momento de cumplir la edad mínima requerida para jubilarse, condición excluyente para el ingreso a la planta del Poder Judicial. En el cuerpo del mail debe declararse bajo juramento que la documentación y los datos consignados se ajustan a la verdad y que cualquier modificación que se produzca de los mismos, se comunicará dentro de las 48 horas de producida. La documentación enviada importa, sin más, la aceptación y el sometimiento voluntario para con la reglamentación general o particular que se aplique en este procedimiento de selección. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 22 La remisión de los documentos solicitados anteriormente es con carácter obligatorio, su omisión -de cualquiera de los ítems- impide la inscripción de quien se postula. La documentación recepcionada en la Secretaría vía correo electrónico puede ser requerida en original o autenticada en cualquier etapa del concurso. Art. 6º.- Establecer que la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia del Superior Tribunal de Justicia verifica los requisitos de admisibilidad consignados en los artículos 2° y 5°. Art. 7°.- Hacer saber que el proceso de selección comprende dos etapas: - Primera Etapa: Evaluación de antecedentes y oposición, a cargo del Comité Evaluador, cuyas pautas se darán a conocer, una vez determinadas, por el propio Comité. - Segunda Etapa: Entrevista con los Jueces y Juezas del Superior Tribunal de Justicia. Art. 8°.- Establecer que el sistema de evaluación de títulos y de antecedentes se califica con un máximo de hasta veinte (20) puntos y el sistema de oposición se califica con un máximo de hasta cuarenta (40) puntos. La evaluación y calificación de los antecedentes se realiza solo respecto a la documentación respaldatoria presentada al momento de la inscripción. Los antecedentes de los cuales no se acompañe documentación que los acredite, no son tenidos en consideración al momento de su ponderación aún de aquellos postulantes que pertenezcan al Poder Judicial. La oposición se supera con la obtención de un mínimo de 20 puntos. Quienes obtengan menos de 20 puntos en esta instancia quedan excluidos de continuar con el proceso de selección sin importar el resultado de la acumulación con los puntos de los antecedentes. La modalidad y criterios para la evaluación de antecedentes y oposición los realiza el Comité Evaluador. Este Comité está integrado por: el Director General de las Oficinas Judiciales, Fabián Mitidieri; el Subsecretario Administrativo de la Cámara de Apelaciones Federal de General Roca, Juan Manuel Tartaglia; y el Director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Judicial, Nicolás Fernando Farina. Art. 9°.- Establecer que la entrevista personal con los Jueces y las Juezas del STJ otorga un máximo de cuarenta (40) puntos. No acceden a dicha entrevista quienes hubieren acumulado menos de treinta (30) puntos en la evaluación de títulos, antecedentes y oposición o no hubieren obtenido el mínimo de 20 puntos en la instancia de Oposición. Para la aprobación de la totalidad de la evaluación -antecedentes, oposición y entrevista con el STJ- se deben acumular un total de setenta (70) puntos como mínimo, sobre los cien (100) posibles. La calificación final se integra con la suma de la puntuación asignada a cada etapa. El listado de quienes resulten aprobados puede ser utilizado en eventuales vacantes que se produzcan en el cargo para el que se concursa por el término de dos (02) años. El Superior Tribunal de Justicia queda facultado para realizar la designación dentro de las tres mejores calificaciones en atención al perfil para el cargo a cubrir. Art. 10.- Hacer saber que el proceso de evaluación puede realizarse en forma presencial, semipresencial o virtual. Art.11.- Exigir que los/las postulantes al inscribirse deben aceptar expresamente la reglamentación y las condiciones fijadas por el Superior Tribunal de Justicia. Art. 12.- Ordenar la publicación del llamado en el Boletín Oficial de la Provincia durante tres (03) días Art. 13.- Registrar, notificar, publicar y oportunamente archivar.Ceci Sergio Gustavo Firmado digitalmente.–—oOo—– Provincia de Río Negro CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Aviso Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la cobertura del siguiente cargo: Primera Circunscripción Judicial Resolución Nro. 56/24-CM • Un (1) Cargo de Fiscal Adjunto/a de la Primera Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Viedma.Lugar de Presentación - Informes: Los y las interesados/as deberán completar vía electrónica el formulario de inscripción: denominado “Inscripción” a través del sitio www.jusrionegro.gov.ar; dicho trámite podrá realizarse desde el día 09 de Diciembre de 2024 hasta el día 14 de Febrero de 2025 a las 13,30 horas. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 23 Las presentaciones, se deberán realizar únicamente por correo electrónico a la dirección: “consejomagistraturarionegro@gmail.com”, encontrándose todas las indicaciones e instrucciones en la correspondiente Resolución de llamado a Concurso. Bases y Requisitos Generales (datos a consignar por el aspirante): Consultar en el Sitio Web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar Res. Nº 56/24-CM o en la Secretaría del Consejo de la Magistratura – Tel. (02920) 441008/441009 - “consejomagistraturarionegro@gmail.com” Las notificaciones se realizarán a través del sitio oficial del Poder Judicial www.jusrionegro.gov.ar considerándose como fecha fehaciente de notificación la de la publicación en el Sitio Web Oficial.Firmado Digitalmente: Guido Main.––O–– Aviso Concurso Publico de Antecedentes y Oposición para la cobertura del siguiente cargo: Primera Circunscripción Judicial Resolución Nro. 57/24-CM • Un (1) Cargo de Fiscal Adjunto/a para el Ministerio Público Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de S. C. de Bariloche.Lugar de Presentación - Informes: Los y las interesados/as deberán completar vía electrónica el formulario de inscripción: denominado “Inscripción” a través del sitio www.jusrionegro.gov.ar; dicho trámite podrá realizarse desde el día 09 de Diciembre de 2024 hasta el día 14 de Febrero de 2025 a las 13,30 horas. Las presentaciones, se deberán realizar únicamente por correo electrónico a la dirección: “consejomagistraturarionegro@gmail.com”, encontrándose todas las indicaciones e instrucciones en la correspondiente Resolución de llamado a Concurso. Bases y Requisitos Generales (datos a consignar por el aspirante): Consultar en el Sitio Web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar Res. Nº 57/24-CM o en la Secretaría del Consejo de la Magistratura – Tel. (02920) 441008/441009 - “consejomagistraturarionegro@gmail.com” Las notificaciones se realizarán a través del sitio oficial del Poder Judicial www.jusrionegro.gov.ar considerándose como fecha fehaciente de notificación la de la publicación en el Sitio Web Oficial.Firmado Digitalmente: Guido Main.––O–– Aviso Concurso Publico de Antecedentes y Oposición para la cobertura del siguiente cargo: Primera Circunscripción Judicial Resolución Nro. 58/24-CM • Un (1) Cargo de Agente Fiscal/a de la Tercera Circunscrupción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche Lugar de Presentación - Informes: Los y las interesados/as deberán completar vía electrónica el formulario de inscripción: denominado “Inscripción” a través del sitio www.jusrionegro.gov.ar; dicho trámite podrá realizarse desde el día 09 de Diciembre de 2024 hasta el día 14 de Febrero de 2025 a las 13,30 horas. Las presentaciones, se deberán realizar únicamente por correo electrónico a la dirección: “consejomagistraturarionegro@gmail.com”, encontrándose todas las indicaciones e instrucciones en la correspondiente Resolución de llamado a Concurso. Bases y Requisitos Generales (datos a consignar por el aspirante): Consultar en el Sitio Web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro www.jusrionegro. gov.ar Res. Nº 58/24-CM o en la Secretaría del Consejo de la Magistratura – Tel. (02920) 441008/441009 “consejomagistraturarionegro@gmail.com” Las notificaciones se realizarán a través del sitio oficial del Poder Judicial www.jusrionegro.gov.ar considerándose como fecha fehaciente de notificación la de la publicación en el Sitio Web Oficial.Firmado Digitalmente: Guido Main.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 24 EXPURGO DOCUMENTAL Provincia de Río Negro SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Archivo General Expurgo Documental N° 2 Año 2024 Segunda Circunscripcion Judicial La Comisión Clasificadora de Expurgo de la documental de la Segunda Circunscripción Judicial comunica por este medio que se encuentran a disposición de las y los interesados y por el término de cinco (5) días corridos a partir del 20/12/2024 las listas de expedientes seleccionados en la Delegación de Archivo de la Circusncripción mencionada, sito en calle San Martín Nº 755 de la ciudad de General Roca, conforme lo dispuesto en el Reglamento de Archivo arts. 22/33. SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: FISCALÍA N° 1 REMESA 2022; FISCALÍA N° 6 EX UFT 5 REMESA 2022 SIN LEX; CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2006; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2007; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2008; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2009 SIN LEX; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2010; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2011; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2012; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2014; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2015; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2016; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2017; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2019 PARTE 1; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2019 PARTE 2 ; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2022 PARTE 1; JUZGADO CORRECCIONAL N° 14 REMESA 2022 PARTE 2; JUZGADO CORRECCIONAL N° 16 REMESA 2003; JUZGADO CORRECCIONAL N° 16 REMESA 2007/2008 ; JUZGADO CORRECCIONAL N° 18 REMESA 2022 PARTE 1; JUZGADO CORRECCIONAL N° 18 REMESA 2022 PARTE 2; JUZGADO PENAL N° 2 REMESA 2001; JUZGADO PENAL N° 2 REMESA 2004; JUZGADO PENAL N° 2 REMESA 2005; JUZGADO PENAL N° 2 REMESA 2006; JUZGADO PENAL N° 2 REMESA 2007; JUZGADO PENAL N° 2 REMESA 2008; JUZGADO PENAL N° 2 REMESA 2012; JUZGADO PENAL N° 2 REMESA 2015; JUZGADO PENAL N° 2 REMESA 2016 2DA. REM.; JUZGADO PENAL N° 6 REMESA 2001; JUZGADO PENAL N° 6 REMESA 2002; JUZGADO PENAL N° 6 REMESA 2007; JUZGADO PENAL N° 6 REMESA 2009; JUZGADO PENAL N° 6 REMESA 2010 ; JUZGADO PENAL N° 8 REMESA 2007 ; JUZGADO PENAL N° 8 REMESA 2008 ; EX JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 20 DE VILLA REGINA REMESA 2024 -ARCHIVO Y EXPURGO INMEDIATO- ; JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 30 DE CHOELE CHOEL 1RA. REMESA 2007; JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 30 DE CHOELE CHOEL 2DA. REMESA 2007; JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 30 DE CHOELE CHOEL REMESA 2008; JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 30 DE CHOELE CHOEL REMESA 2009; CÁMARA DE APELACIONES PENAL REMESA 1971; CÁMARA DE APELACIONES PENAL REMESA 1973;CÁMARA DE APELACIONES PENAL REMESA 1976; CÁMARA DE APELACIONES PENAL REMESA 1977; CÁMARA DE APELACIONES PENAL REMESA 1984; CÁMARA DE APELACIONES PENAL REMESA 1986;CÁMARA DE APELACIONES PENAL REMESA 1987; CÁMARA DEL CRIMEN SEGUNDA REMESA 1990; CÁMARA DEL CRIMEN SEGUNDA REMESA 1991; CÁMARA DEL CRIMEN SEGUNDA REMESA 1992; CÁMARA DEL CRIMEN SEGUNDA REMESA 1993; CÁMARA DEL CRIMEN SEGUNDA REMESA 1995; CÁMARA DEL CRIMEN SEGUNDA REMESA 1996; CÁMARA DEL CRIMEN SEGUNDA REMESA 1997; CÁMARA DEL CRIMEN SEGUNDA REMESA 2002; CÁMARA DEL CRIMEN SEGUNDA REMESA 2004; CÁMARA DEL CRIMEN TERCERA REMESA 2001; CÁMARA DEL CRIMEN TERCERA REMESA 2002; CÁMARA DEL CRIMEN TERCERA REMESA 2011; CÁMARA DEL CRIMEN TERCERA REMESA 2012; CÁMARA DEL CRIMEN TERCERA REMESA 2015; CÁMARA DEL CRIMEN TERCERA REMESA 2017; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1971; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1972; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1974; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1975; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1976; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1977; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1978; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1979; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1980; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1981; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1982; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1983; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1984; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1985; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1986; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1987; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1988; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1989; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1990; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1991; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1992; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1993; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1994;CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1995; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1997; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 1998; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 2000; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 2005; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 2007; CÁMARA DE APELACIONES CIVIL REMESA 2008; JUZGADO CIVIL 1 REMESA 2007; JUZGADO CIVIL 31 DE CHOELE CHOEL REMESA 2014 ; CÁMARA LABORAL SEC. 1 REMESA 2000 1RA. PARTE; CÁMARA LABORAL SEC. 1 REMESA 2000 2DA. PARTE; CÁMARA LABORAL SEC. 1 REMESA 2001 2DA. PARTE; MULTIFUEROS 2024 -RESIDUALES-. Fdo.: Sra. Susana Belcastro, Directora General de Archivos Subrogante y Elizabeth Ibañez Jefa Delegada de Archivo IIda. C.J.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 25 EDICTOS LEY PIERRI El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, cita y emplaza Organizacion Lago Mereno S.A.I.C.I. Y A. y/o sucesores y/o a terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección J, Manzana 167, Lote 12, Tomo 771, Folio 205, Finca 143803, sito en calle Cacique Prafil 4175, barrio Frutillar, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 1295-SCB, en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 24 de Septiembre Nº 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Firma Tomas Alejandro Guevara Vicepresidente IMTVHS.-–—•—–El Centro Administrativo de General Roca cita y emplaza a : Urrutibehety Vanesa Verónica Dni 30093367 y a Urrutibehety Luciano Ismael Dni 29312012, y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto Catastral 05, Circunscripción 1, Sección D, Manzana 07, Parcela 09, tomo 883, Folio 179, Finca 83753, cito en calle Mariano Moreno N.º 2436 Barrio Andrade de General Roca, para que en el plazo de treinta (30) días a estar a derecho en el Exp Sánchez Nelida (Ley Pierri ) en trámite ante el Centro Administrativo de la Ciudad de General Roca. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 9 de Julio nº 933 de General Roca. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial I Nº 3.396, el Decreto Reglamentario Nº 1167/17 y Anexo II de la la Resolución N.º 1533/21.- Lic. Claudia Rodríguez Referente Ley Pierri Gral Roca R.N -–—•—–El Centro Administrativo de General Roca cita y emplaza a Rodriguez Eduardo Antonio. y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto Catastral 05, Circunscripción 1, Sección C, Manzana 091, Parcela 10, tomo 480, Folio 16, Finca 93055, cito en calle Limay N.º 1665 Barrio Porvenir de General Roca, para que en el plazo de treinta (30) días a estar a derecho en el Exp Calquin Riquelme Christian Rodrigo (Ley Pierri) en trámite ante el Centro Administrativo de la Ciudad de General Roca. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 9 de Julio nº 933 de General Roca. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial I Nº 3.396, el Decreto Reglamentario Nº 1167/17 y Anexo II de la la Resolución N.º 1533/21.- Lic Claudia Rodríguez Referente ley Pierri Gral Roca Río Negro.-–—•—–El Municipio de Río Colorado cita y emplaza al Sr. Orta Antonio sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio del Dpto. Catastro es 09-1-E-447-03-0, Circunscripción 1, Sección E, Manzana 447, Parcela 03, Tomo 6, Folio 390, Finca 979 de la ciudad de Río Colorado, sito en calle 25 de Mayo Nº 756, para que en un plazo de treinta (30) días comparezcan a estar en derecho en el Expediente Nº 87706 en tramite ante el Municipio de Río Colorado. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en Moreno Nº 559 de Río Colorado. La presente intimación cumplirá el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17. Silvana María Casso, Subsecretaría de Asuntos Legales Municipalidad de Río Colorado.-–—•—–El Municipio de Río Colorado cita y emplaza a la Sra. Barrionuevo Delly Manuela y a la Sra. Barrionuevo Ebe Esther sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio del Dpto. Catastro es 09-1-G-099-19-0, Circunscripción 1, Sección G, Manzana 099, Parcela 19, Tomo 712, Folio 55, Finca 102328 de la ciudad de Río Colorado, sito en calle Las Viñas - Colonia Julia Y Echarren, para que en un plazo de treinta (30) días comparezcan a estar en derecho en el Expediente Nº 84041 en tramite ante el Municipio de Río Colorado. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en Moreno Nº 559 de Río Colorado. La presente intimación cumplirá el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17. Silvana María Casso, Subsecretaría de Asuntos Legales Municipalidad de Río Colorado.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 26 EDICTO NOTIFICATORIO Provincia de Río Negro TRIBUNAL DE CUENTAS Edicto DJR N° 4/2024 El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, sito en calle Moreno 263 de Viedma, en el marco del Expediente Nº 193-DJR-2024 de su registro, Notifica a Jorge Daniel Leppe Valdebenito (DNI Nº 32.390.388), la Sentencia “TCRN” Nº 30/2024, que en su parte resolutiva dice en lo pertinente: “Viedma, 14 de Octubre de 2024. Visto...Considerando…El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Articulo 1º.Declarar a Jorge Daniel Leppe Valdebenito (ex Oficial Ayudante -AS-EG- de la Policía de Río Negro...DNI Nº 32.390.388...), responsable del daño patrimonial ocasionado al Estado Provincial y en consecuencia, condenarlo al pago de la suma de $ 1.721.207,96 correspondiendo $ 800.000 a capital y $ 921.207,96 a intereses conforme a las tasas establecidas por el STJRN in re “Machín”, calculados desde el 14/12/2023 hasta el 01/10/2024 inclusive, y de aquí en mas los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago. Articulo 2º.- Hacer saber al enjuiciado: a) Que dicho importe ($ 1.721.207,96) deberá depositarlo dentro de los diez (10) días de notificada la presente, en la cuenta corriente Nº 90000-1694 -Juicios AdministrativosCBU 0340250600900001694009 de titularidad de este Tribunal de Cuentas de Río Negro en el Banco Patagonia S.A. b) Una vez efectuado el depósito, debe remitir a este Tribunal de Cuentas (Moreno Nº 263 de Viedma) o a la casilla de correo electrónico djr@tribcuentasrionegro.gov.ar, el comprobante bancario respectivo. c) En caso de no abonar en el plazo indicado el importe mencionado, se requerirá a la Fiscalía de Estado de la Provincia que proceda al cobro del cargo por vía judicial (art. 82 Ley K Nº 2747). Articulo 3º.- Firme que se encuentre la presente, remitir a la Policía de Río Negro la copia certificada del expte. Nº 186.726-C-2020 que corre por cuerda. Articulo 4°.- Registrar, protocolizar un ejemplar, agregar otro al expediente, notificar a la FIA vía electrónica y al enjuiciado (…). Firmado digitalmente por: Falugi Natalia -Vocal-, Suarez Maximiliano Felipe -Presidente-, Armas Maria Patricia -Secretaria Auditora Legal Tribunal de Cuentas de Río Negro”. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial. Firmado digitalmente por Armas María Patricia -Secretaria Auditora Legal - Tribunal de Cuentas de Río Negro, Viedma 06.12.2024 .- EDICTOS DE MINERÍA Gobierno de Río Negro SECRETARÍA DE ENERGÍA Y AMBIENTE Secretaría de Minería Solicitud de Permiso de Exploracion para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, Ubicada en el Departamento San Antonio Provincia de Río Negro. La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 48.214-M-23 S/Cateo “Hojaldre” la empresa CONDOR PROSPECTING S.A. ha solicitado permiso de exploración de 9.901,33 Has. Se encuentra en el Distrito Minero Sierra Grande, Localidad Próxima Sierra Grande.- Sus vértices quedan definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Área 1: Y - X: 3539924.00 - 5370639.99; 3545799.99 - 5370639.99; 3545799.99 - 5364111.00; 3546479.99 - 5364086.99; 3546557.48 - 5361149.00; 3541179.99 5361149.00; 3541287.99 - 5361459.00; 3540801.00 - 5364120.00; 3539990.00 - 5365271.00; 3539568.00 5367607.99; 3539519.00 - 5369067.99; 3539536.00 - 5369586.99. Área 2: Y - X: 3534413.91 - 5369100.00; 3539202.78 - 5369100.00; 3539234.00 - 5368234.00; 3539136.99 - 5367626.00; 3539676.99 - 5365045.99; 3540391.00 - 5364073.00; 3540979.99 - 5361149.00; 3534413.91- 5361149.00.- Corresponde ordenar el registro y publicaciones conforme al art. 27º del Código de Minería y formalidades prescriptas por el Art. 70 Anexo I de la Ley Q Nº 5702: Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el art. 27º del Código de Minería y Art. 70 Anexo I de la Ley Q Nº 5702: 1.- Publíquese el edicto correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar caducos sus derechos.- 2.- Notifíquese de la solicitud efectuada a los propietarios superficiarios informados por la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 13/15 en los domicilios citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria no pudiera determinar e informar su domicilio (calle y número), o cuando el propietario estuviera ausente del mismo la publicación será tenida como notificación suficiente- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Secretaría de Estado de Energía y Ambiente. Autoridad Minera de Primera Instancia. - Andrea Belen Linares ,Asesoria Legal Secretaría de Minería.Solicitud de Permiso de Exploracion para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, Ubicada en el Departamento San Antonio Provincia de Río Negro. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 27 La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 48.218-M-23 S/Cateo “Zamba” la empresa CONDOR PROSPECTING S.A. ha solicitado permiso de exploración de 9.971,66Has. Se encuentra en el Distrito Minero Sierra Grande, Localidad Próxima Sierra Grande.- Sus vértices quedan definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Y - X: 3557623.99 - 5384395.48; 3561829.995384395.48; 3561829.99 - 5381899.99; 3564601.00 - 5381899.99; 3564601.00 - 5381792.99; 3567085.99 5381792.99; 3567273.08 -5381899.99; 3568389.98 - 5381899.99; 3568389.98 - 5379134.00; 3572027.07 -5379134.00; 3572027.07-5372810.00;-3567000.00 - 5372810.00; 3567000.00 - 5374900.00; 3560103.375374900.00.- Corresponde ordenar el registro y publicaciones conforme al art. 27º del Código de Minería y formalidades prescriptas por el Art. 70 Anexo I de la Ley Q Nº 5702: Registro Protocolar.- regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el art. 27º del Código de Minería y Art. 70 Anexo I de la Ley Q Nº 5702: 1.- Publíquese el edicto correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar caducos sus derechos.- 2.Notifíquese de la solicitud efectuada a los propietarios superficiarios informados por la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 19/20 en los domicilios citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria no pudiera determinar e informar su domicilio (calle y número), o cuando el propietario estuviera ausente del mismo la publicación será tenida como notificación suficiente- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Secretaría de Estado de Energía y Ambiente. Autoridad Minera de Primera Instancia. - Andrea Belen Linares ,Asesoria Legal Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Permiso de Exploracion para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, Ubicada en el Departamento San Antonio Provincia de Río Negro.La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 48.220-M-23 S/Cateo “Jaime” la empresa CONDOR PROSPECTING S.A. ha solicitado permiso de exploración de 10.000 Has. Se encuentra en el Distrito Minero Sierra Grande, Localidad Próxima Sierra Grande.- Sus vértices quedan definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Y - X: 3544451.81 – 5400019.87; 3549800.06 – 5400019.87; 3549802.43 – 5382020.20; 3548214.00 – 5382020.00; 3548214.00 – 5374199.99; 3546165.83 – 5374199.99; 3545924.99 – 5381929.00; 3545924.99 – 5383299.47; 3545500.00 – 5383300.00; 3545500.00 – 5394115.44; 3544451.81 – 5394115.44; 3544451.81 – 5400019.87.- Corresponde ordenar el registro y publicaciones conforme al art. 27º del Código de Minería y formalidades prescriptas por el Art. 70 Anexo I de la Ley Q Nº 5702: Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el art. 27º del Código de Minería y Art. 70 Anexo I de la Ley Q Nº 5702: 1.- Publíquese el edicto correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar caducos sus derechos.- 2.- Notifíquese de la solicitud efectuada a los propietarios superficiarios informados por la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 26/28 en los domicilios citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria no pudiera determinar e informar su domicilio (calle y número), o cuando el propietario estuviera ausente del mismo la publicación será tenida como notificación suficiente- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia. - Andrea Belen Linares ,Asesoria Legal Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Permiso de Exploracion para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, Ubicada en el Departamento Valcheta Provincia de Río Negro.La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 48.221-M-23 S/Cateo “Ventoso” la empresa Condor Prospecting S.A. ha solicitado permiso de exploración de 9.956,89Has. Se encuentra en el Distrito Minero Sierra Grande, Localidad Próxima Sierra Grande.- Sus vértices quedan definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Y - X: 3499956.99 - 5367767.00; 3507899.99- 5367767.00; 3507899.99 - 5357700.00; 3502614.45 - 5357700.00; 3502614.45- 5350322.00; 3499956.99 - 5350322.00..Corresponde ordenar el registro y publicaciones conforme al art. 27º del Código de Minería y formalidades prescriptas por el Art. 70 Anexo I de la Ley Q Nº 5702: Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el art. 27º del Código de Minería y Art. 70 Anexo I de la Ley Q Nº 5702: 1.- Publíquese el edicto correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar caducos sus derechos.- 2.- Notifíquese de la solicitud efectuada a los propietarios superficiarios informados por la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 12/13 en los domicilios citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria no pudiera determinar e informar su domicilio (calle y número), o cuando el Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 28 propietario estuviera ausente del mismo la publicación será tenida como notificación suficiente- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Secretaria de Estado de Energía y Ambiente. Autoridad Minera de Primera Instancia. - Andrea Belen Linares ,Asesoria Legal Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Cantera de Aridos denominada “Cantera Norte” presentada por la Empresa Patagonia Mining S.A.S ubicada en el Departamento Gral. Roca, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 49350-M-2024. La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 49350-M-2024 presentada por la empresa PATAGONIA MINING S.A.S ha solicitado una Cantera de Áridos denominada “Cantera Norte” ubicada en la grilla 3969-II del Catastro Minero. Departamento Gral Roca, Distrito Minero Alto Valle, localidad próxima Allen, Provincia de Río Negro. - Superficie 34.80 Has. - Coordenadas Posgar Perimetrales: Y= 2597654.63 X= 5693565.33; Y= 2598287.00 X= 5693565.33; Y=2598287.00 X= 5692966.18; Y= 2597654.63 X= 5693063.76.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 103 Anexo I de la Ley “Q” 5702.- Registro Protocolar. - Viedma, 11/11/2024. Publíquese en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de veinte (20) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 103º Anexo I - Ley “Q” Nº 5702). - Las oposiciones podrán deducirse dentro de los diez días siguientes al de la última publicación. -Fdo. Joaquin Aberastain Oro Secretario de Mineria Autoridad Minera de Primera Instancia.- Camila Nair Baez, Asesora Legal Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Cantera de Aridos denominada “Bramix RN 151-1” presentada por la Empresa Bramix SRL ubicada en el Departamento Gral. Roca, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 49361-M-2024. La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 49361-M-2024 presentada por la empresa Bramix SRL ha solicitado una Cantera de Áridos denominada “Bramix RN 151-1” ubicada en la grilla 3969-II del Catastro Minero. Departamento Gral. Roca, Distrito Minero Alto Valle, localidad próxima Cinco Saltos, Provincia de Río Negro. - Superficie 49.98 Has. - Coordenadas Posgar Perimetrales: Y= 2576903.39 X= 5725460.53; Y= 2577610.39 X= 5725460.53; Y= 2577610.39 X= 5724753.53; Y= 2576903.39 X= 5724753.53.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 103 Anexo I de la Ley “Q” 5702.-Registro Protocolar. - Viedma, 11/11/2024. Publíquese en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de veinte (20) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 103º Anexo I - Ley “Q” Nº 5702). - Las oposiciones podrán deducirse dentro de los diez días siguientes al de la última publicación. -Fdo. Joaquin Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia. Camila Nair Baez, Asesora Legal Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Cantera de Aridos denominada “Bramix RN 151-2” presentada por la Empresa Bramix SRL ubicada en el Departamento Gral. Roca, Provincia de Río Negro, Expediente Número: : 49362-M-2024. La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 49362-M-2024 presentada por la empresa Bramix SRL ha solicitado una Cantera de Áridos denominada “Bramix RN 151-2” ubicada en la grilla 3969-II del Catastro Minero. Departamento Gral. Roca, Distrito Minero Alto Valle, localidad próxima Cinco Saltos, Provincia de Río Negro. - Superficie 49.98 Has. - Coordenadas Posgar Perimetrales: Y= 2589249.03 X= 5734942.77; Y= 2589956.03 X= 5734942.77; Y= 2589956.03 X= 5734235.77; Y= 2589249.03 X= 5734235.77.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 103 Anexo I de la Ley “Q” 5702.-Registro Protocolar. - Viedma, 11/11/2024. Publíquese en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de veinte (20) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 103º Anexo I - Ley “Q” Nº 5702). - Las oposiciones podrán deducirse dentro de los diez días siguientes al de la última publicación. -Fdo. Joaquin Aberastain Oro Secretario de Mineria Autoridad Minera de Primera Instancia.-Camila Nahir Baez, Asesora Legal ,Secretaría de Minería.-–—•—–La Servidumbre de Ocupación presentada por la Empresa Y.P.F S.A, ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 49161- M-2024. La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 49161-M-2024 presentada por la empresa Y.P.F S.A ha solicitado una servidumbre de ocupación, ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Distrito Minero Alto Valle, localidad próxima Villa Regina, Provincia de Río Negro. - Superficie 0.31 Has. - Coordenadas Posgar Perimetrales: Y= 3379519.81 X= 5647756.25; Y= 3379631.73 X= 5647747.54; Y= 3379631.73 X= 5647718.96; Y= 3379519.81 X= 5647729.13.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 149 del Anexo I Ley “Q” 5702.- Registro Protocolar. Viedma, 03/12/2024. Publíquese en el Boletín Oficial por dos (2) veces en el término de diez (10) días. Las Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 29 oposiciones podrán deducirse dentro de los diez días siguientes a la notificación. (art. 149 Anexo I – Ley “Q” Nº 5702) -Fdo. Joaquin Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.Camila Nair Baez, Asesora Legal Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Cantera de Aridos Denominada “Ku Ching” presentada por la Dirección de Vialidad Rionegrina, ubicada en el Departamento Adolfo Alsina, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 49355-M-2024. La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 49355-M-2024 presentada por la Dirección De Vialidad Rionegrina ha solicitado una Cantera de Áridos denominada “Ku Ching” ubicada en la grilla 4163-I-II-III-IV del Catastro Minero. Departamento Adolfo Alsina, Distrito Minero Valcheta localidad próxima Viedma Provincia de Río Negro. - Superficie 7.54 Has. - Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 4459268.25 X= 5507554.16; Y= 4459581.15 X= 5507567.99; Y= 4459614.46 X= 5507336.61; Y= 4459270.97 X= 5507327.33.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 123 Anexo I de la Ley “Q” 5702.-Registro Protocolar. - Viedma, 26/11/2024. Publíquese en el Boletín Oficial por una (1) sola vez, sirviendo la publicación de suficiente situación a quienes quieran oponerse, pudiendo deducirlas dentro de los diez (10) días subsiguientes (art. 123º Anexo I - Ley “Q” Nº 5702 -Fdo. Joaquin Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia. Camila Nahir Baez, Asesora Legal ,Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Cantera de Basalto denominada “Cantera Municipal Cerro Policía” presentada por la Comisión de Fomento de Cerro Policía, ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 49138-M-2024. La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 49138-M-2024 presentada por la Comisión de Fomento de Cerro Policía ha solicitado una Cantera de Basalto denominada “Cantera Municipal Cerro Policia” ubicada en la grilla 3969-IV del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Distrito Minero Los Menucos localidad próxima General Roca Provincia de Río Negro. - Superficie 1.24 Has. - Coordenadas Posgar Perimetrales: Y= 2544760 X= 5602022; Y= 2544887 X= 5602014; Y= 2544886 X= 5601922; Y= 2544744 X= 5601931. - Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 123 Anexo I de la Ley “Q” 5702.-Registro Protocolar. - Viedma, 05/11/2024. Publíquese en el Boletín Oficial por una (1) sola vez, sirviendo la publicación de suficiente situación a quienes quieran oponerse, pudiendo deducirlas dentro de los diez (10) días subsiguientes (art. 123º Anexo I - Ley “Q” Nº 5702). -Fdo. Joaquin Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia. Camila Nahir Baez, Asesora Legal ,Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud De Cantera De Calcareo Denominada “Cantera Bajo Azul” Presentada por la Sra. Medina Mirta Meatriz Ubicada en el Departamento Valcheta, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 49351-M2024. La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 49351-M-2024 presentada por la Sra. Medina Mirta Beatriz ha solicitado una Cantera de Calcáreo denominada “CANTERA BAJO AZUL” ubicada en la grilla 4166-I del Catastro Minero. Departamento Valcheta, Distrito Minero Valcheta, localidad próxima Valcheta, Provincia de Río Negro. - Superficie 15.01 Has. - Coordenadas Posgar Perimetrales: Y= 3496954 X= 5553347; Y= 3497256 X= 5553339 ; Y= 3497282 X= 5552838; Y= 3496982 X= 5552849.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 103 Anexo I de la Ley “Q” 5702.-Registro Protocolar. - Viedma, 11/11/2024. Publíquese en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de veinte (20) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 103º Anexo I - Ley “Q” Nº 5702). - Las oposiciones podrán deducirse dentro de los diez días siguientes al de la última publicación. -Fdo. Joaquin Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia. Camila Nahir Baez, Asesora Legal ,Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Cantera de Aridos denominada “Natalia” presentada por la Empresa Rodan S.A ubicada en el Departamento Gral. Roca, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 49044-M-2024.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 49044-M-2024 presentada por la empresa Rodan S.A. ha solicitado una Cantera de Áridos denominada “Natalia” ubicada en la grilla 3969-II del Catastro Minero. Departamento Gral. Roca, Distrito Minero Alto Valle localidad próxima Gral. Roca Provincia de Río Negro.- Superficie 46.15 Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales: Y= 2620070.63 X= 5684175.09; Y= 2620277.29 X= 5684138.88; Y= 2620262.58 X= 5684053.50; Y= 2620860.08 X= 5683958.04. Y= 2620619.40 X= Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 30 5683467.24; Y= 2620498.65 X= 5683220.99; Y= 2620328.96 X= 5683385.23; Y= 2620119.14 X= 5683428.88; Y= 2620017.67 X= 5683900.18.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 103 Anexo I de la Ley “Q” 5702.- Registro Protocolar.- Viedma, 08/11/2024. Publíquese en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de veinte (20) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 103º Anexo I - Ley “Q” Nº 5702). - Las oposiciones podrán deducirse dentro de los diez días siguientes al de la última publicación. -Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería, Autoridad Minera de Primera Instancia. Camila Nahir Baez, Asesora Legal Secretaría de Minería.- NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDA Provincia de Río Negro INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la Siguiente Adjudicación : Localidad: San Carlos de Bariloche Plan: 154 Viviendas CARRIQUEO, Carlos Fabian (DNI Nº 26.916.289) PERALTA, Celia Corina (DNI Nº 27.516.957) Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre – Número de Documento y Domicilio. Gloria Silvana Salgan Subsecretaría de adjudicación y Regularización Habitacional IPPV. -–—•—–Plan: 12 Viviendas – Convenio Ippv – Municipalidad de Los Menucos Localidad: Los Menucos Dormitorios: 2 En el marco del convenio suscripto entre el Instituto De Planificación y Promoción De La Vivienda y Municipalidad de Los Menucos, para la adjudicación del Plan 12 viviendas Programa Habitar Rio Negro en la ciudad de Los Menucos. Las solicitudes de vivienda han cumplimentado los requisitos exigidos por este organismo en materia de adjudicación. La presente publicación no otorga derecho a la adjudicación, atento a que la misma se encuentra sujeta a impugnaciones e informes pendientes que pudieran existir. Entrega parcial de 04 viviendas N.º Legajo Apellido y Nombre DNI 1 24313 CARRIQUEO, Adriana Patricia DNI 23.006.308 2 20134 CHAIA, Daiana Mailen DNI 33.987.659 3 17561 SALINAS, Silvia Noemi DNI 28.879.446 4 26433 CAYUNAO, Sandra Ofelia DNI 34.665.989 Impugnaciones: a partir de la presente publicación queda abierto el período de impugnaciones por el término de cinco (05) días corridos, por lo tanto quienes consideren necesario impugnar, deberán hacerlo al siguiente correo electrónico impugnaciones@ippv.gob.ar. El mismo debe contar con los datos del impugnante, aclarando, nombre, apellido, documento y domicilio. Las impugnaciones referentes a la posesión de inmuebles, deberán ser concretas y con la identificación de datos catastrales y/o domicilio donde se encuentra el bien denunciado. Sobre las impugnaciones referentes a modificación y/o disolución del grupo familiar deberá detallarse la circunstancia invocada. En ambos casos de no contar con la información como se solicita, el organismo se reserva el derecho de desestimarlas.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 31 SECCIÓN JUDICIAL EDICTOS El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 10, Secretaría Única, del Departamento Judicial de La Matanza, Pcia. de Bs. As. cita por 10 días a herederos de la codemandada Marta Luisa Stagnaro De Bechis y/o Marta Luisa Stagnaro para que dentro en el término de 10 días tomen debida intervención en autos Figueroa Gabriel José c/ Piccaluga Pedro y Otros s/ Prescripción Adquisitiva Expte. N° LM-278522022, siendo el inmueble objeto de las mismas Circ. V, Secc. F, Manz. 14, Parc. 15 (Matr. Nº 203.159), pda. 128.339 de La Matanza (070) Pcia. Bs. As. bajo apercibimiento de designarse al Sr. Defensor Oficial para que intervenga en su representación durante el proceso de las presentes actuaciones. San Justo, en la fecha y hora de referencia.El presente debe publicarse por 10 días en el “Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro” San Justo, en la fecha y hora de referencia.Giribet Yamila Lorena. Auxiliar Letrado.- Certificado Correcto. Fecha de Firma: 11/11/2024 - 13:14:00. -–—•—–“El Director de la Oficina Judicial de la ciudad de Viedma, Nicolás Farina, hace saber a Joel, Andres Subelza, que en los presentes autos se ha dictado la Sentencia de Sobreseimiento N° 134 de fecha 25/04/2024, que en su parte pertinente dice: “Viedma 25/04/2024... Resuelvo: i.- Dictar el sobreseimiento total y definitivo en favor del Sr. Joel Andres Subelza, de los demás datos personales obrantes al comienzo, por extinción de la acción penal, por cumplimiento de las pautas acordadas de conformidad a lo previsto por los arts. 14, 89, 96 inc. 5, 97, 154 inc. 2 y 155 inc. 5° C.P.P. y 59 inc. 6 del C.P.).- II.- Declarar que el presente proceso no ha afectado el buen nombre y honor del nombrado.III.- Regístrese, protocolícese y notifíquese por la Oficina Judicial y efectúese las pertinentes comunicaciones que correspondan en caso de habérsele registrado prontuario por la presente investigación.- (Firmando: Dr. Adrián Miguel Dvorzak).-–—•—–Edicto Nº 17311 5-2024-002555 Diego Ariel De Vergilio, Juez a cargo Unidad Jurisdiccional N°1, con asiento de funciones en la calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Agustin Celedonio Hernandez Camero (DNI N°4.524.199) para que comparezcan en autos “Hernandez Camero, Agustin Celedonio s/ Sucesión Intestada” (Expte NºCI-02424-C-2024) con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti 14 de noviembre de 2.024.-–—•—–Edicto Nº 17442 5-2024-002694 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil Nº9, con asiento de sus funciones en Hipólito Irigoyen N° 387 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) días a herederos y acreedores de Osvaldo Ernesto Vitali (DNI N°10.673.620) para que comparezcan en autos caratulados “Vitali Osvaldo Ernesto s/ Sucesión Intestada” (Expte CI-02154-C-2024) a hacer valer sus derechos acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por 3 días. Cipolletti, 02 de Noviembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17443 5-2024-002704 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°3, con asiento de funciones en la calle Irigoyen Nº 387 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Donato Vicente Figueroa (DNI N°7934297), en autos caratulados “Figueroa, Donato Vicente s/ Sucesión Intestada” (Expte. N°: CI-02645-C-2024). Publíquese por TRES (3) días. Cipolletti, 2 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17431 5-2024-002724 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 32 Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Marta Clementina Villa,DNI 2.586.978, para que hagan valer sus derechos (art. 2340 C.C.C.) en los autos BA-02513-C-2024 “Villa, Marta Clementina s/ Sucesión Ab Intestato”. Publíquese por 3 días. Bariloche, 02 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17432 5-2024-002740 El Dr. Santiago Moran a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil Nro. 3 de la III Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en la calle Juramento 190 piso 4to. de SC de Bariloche, secretaria Única a cargo del Dra. María Alejandra Marcolini Rodriguez, hace saber por el termino de 5 días que en los autos caratulados “Di Tullio Honrado, Domingo Nicolas Gs/Concurso Preventivo Expte. BA-01349-C-2024” se ha dispuesto con fecha 18 de Septiembre de 2024 la apertura de concurso preventivo de Domingo Nicolas Gabriel Di Tullio DNI 29.696.720 a tales efectos se ha fijado que: 1º) el plazo para verificar los créditos ante el síndico vencerá el 2/03/2025 (artículo 14, inciso 3º, ley citada); 2º) el plazo para revisar los legajos y observar los pedidos de verificación ante el síndico vencerá el 16/03/2025 (artículo 34, primer párrafo, ley citada); 3º) el plazo para presentar las copias de las impugnaciones de los acreedores vencerá el 18/03/2025 (artículo 34, segundo párrafo, ley citada); 4º) el plazo para presentar el informe individual vencerá el día 04/05/2025 (artículo 35, ley citada); 5º) el plazo para resolver los créditos insinuados vencerá el 17/05/2025 (artículo 36, ley citada); 6º) el plazo para presentar la propuesta de agrupamiento y clasificación vencerá el 05/05/2025 (artículo 41, ley citada); 7º) el plazo para presentar el informe general vencerá el 19/06/2025 (artículo 39,ley citada); 8º) el plazo para observar el informe general vencerá el 07/07/2025 (artículo 40, ley citada); 9º) el plazo para resolver la categorización vencerá el 23/07/2025 (artículo 42, ley citada); 10º) el plazo para presentar la propuesta de acuerdo preventivo vencerá el 19/11/2025 (art. 43, penúltimo párrafo, LCQ); 11º) el plazo para modificar la propuesta de acuerdo vencerá el 11/12/2025 momento de la audiencia informativa (art. 43, último párrafo, LCQ y punto siguiente de la presente); 12º) la audiencia informativa se llevará a cabo el 11/12/2025 a la hora 10:00 en la sede de esta Unidad Jurisdiccional sito en Juramento 190 5to Piso de esta ciudad (artículos 14 –inciso 10– y 45 –penúltimo párrafo–, ley citada). 13º) el período de exclusividad regirá entre la notificación por nota de la resolución de categorización (artículo 42, ley citada) y el 18/12/2025 (artículo 43, primera parte, ley citada). 14º) el plazo para obtener el acuerdo de los acreedores, tanto quirografarios como privilegiados, vencerá el 18/12/2025 (artículos 45 y 47, ley citada); 15º) los plazos para hacer saber el acuerdo, impugnarlo, resolver las impugnaciones y, en su caso, homologar el acuerdo preventivo, dependerán de la fecha en que se presenten las conformidades correspondientes (artículos 49, 50, 51 y 52, ley citada). El síndico designado en autos es el Cdor. Maximiliano Andreu, con domicilio constituido en Tiscornia 250 de S.C de Bariloche. San Carlos de Bariloche. 2 Diciembre de 2024. Fdo. María Alejandra Marcolini Rodriguez. Secretaría.-–—•—–Edicto Nº 17445 5-2024-002756 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante, Sra. Claudia Benavides, DNI Nº 12.633.007, para que hagan valer sus derechos (art. 2340 C.C.C.) en autos: “Benavides, Claudia s/Sucesión Ab Intestato”, BA-02609-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 03 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17446 5-2024-002771 El Dr. Santiago Victorio Moran, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil N° 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori, sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Audilia Curin, DNI Nº 22.295.287 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Curin, Audilia s/ Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de continuar con la causa según su estado. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 3 de diciembre de 2024.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 33 Edicto Nº 17447 5-2024-002743 El Sr. Juez Mariano A. Castro, a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil Nº1 de la IIIra Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante America Konovchuk, LC.9.959.924, para que se presenten a estar a derecho en autos caratulados “Konovchuk, America s/ Sucesión - Sucesión Intestada, BA-02593-C-2024, y acepten o repudien la herencia, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y en la página Web del Poder Judicial de Río Negro (Conf. Ley Provincial 5273 y Acordada 4/2018 del STJ) por dos (2) días. San Carlos de Bariloche, 3 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17448 5-2024-002739 El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única subrogante a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Ricardo Riquelme, DNI 11.155.901 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Riquelme, Ricardo s/ Sucesión Ab Intestato BA-02539-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 03 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17449 5-2024-002733 El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única subrogante a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Bascuñan Angel German DNI 11863676 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Bascuñan, Angel German s/ Sucesion Ab Intestato” BA-02529-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 03 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17458 5-2024-002745 El Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 11 a cargo de la Dra. Paola Bernardini, Jueza, Secretaría civil a cargo de la Dra. Ximena Nora Roca, de la III Circunscripción judicial, sito en Ruta Nacional 40, km 1917 (esq J.B. Justo) de la localidad de El Bolsón, cita y emplaza por el termino de treinta días a herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por Jaime Tomas Crespo D.N.I. 8.072.887, en sus autos sucesorios “Crespo Jaime Tomás s/ Sucesión AB Intestato” (Expte. N°: EB-01043-C-0000). Publíquese por tres (3) días.- El Bolsón, 3 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17461 5-2024-002763 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 9, con asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, , cita y emplaza por Treinta (30) Días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. Salas Baldomera (DNI 2.335.542), para que comparezcan en autos “Salas Baldomera s/ Sucesión Intestada” (Expte. CI-02653-C-2024), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial (art. 699 inc. 2 del CPCC) y en el sitio web del Poder Judicial (cf. Ley Provincial 5273 y Ac. N° 4/2018 del STJ). Cipolletti, 03 de Diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17462 5-2024-002776 Diego Ariel De Vergilio, Juez a cargo Unidad Jurisdiccional N° 1, con asiento de funciones en la calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 34 que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Irla Del Rosario Marchant Henriquez (DNI N°93.261.374), para que comparezcan en autos “Marchant Henriquez, Irla Del Rosario s/ Sucesión Intestada” (Expte Nro. CI-02586-C-2024 ), con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 3 de diciembre de 2.024.-–—•—–Edicto Nº 17463 5-2024-002762 Marinucci Mauro Alejandro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 9, con asiento de funciones en la calle Hipólito Yrigoyen 387, 1° piso de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes del Sr. Cabrera Santos (DNI 7.386.667) y la Sra. Paillalef Julia (DNI 0.828.339) para que comparezcan en autos “Cabrera, Santos y Paillalef, Julia s/ Sucesión Intestada (Expte. Nº CI-02147-C-2024) con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 03 de diciembre de 2.024.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Graciela Noemi Almuna que en los presentes autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 29-10-2024. Autos y Vistos:Los presentes autos caratulados “Fiscalia N° 5 C/NN S/ Abandono de Personas”, legajo N° MPF-VI-03734-2023; Considerando:....Resuelvo:I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to.C.P.P.-II.- Notificar al denunciante en los términos del ART 129 del CPP, haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fiscal Paula Rodriguez Frandsen.-–—•—–Edicto Nº 17227 5-2024-002316 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo Unidad Jurisdiccional N° 9, con asiento de funciones en la calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Allmang, Ricardo Luis (DNI N°8.293.443), para que comparezcan en los autos cratulados “Allmang, Ricardo Luis s/ Sucesión Intestada (EXPTE. N: CI-01947-C-2024)”, con la documentación que así lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 07 de noviembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17310 5-2024-002587 El Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Mineria y Sucesiones N° 11 de El Bolsón, a cargo de la Dra. Paola Bernardini, Jueza, secretaría a cargo de la Dra. Ximena Roca, sito en Ruta 40 Norte esquina Juan B. Justo, de El Bolson Rio Negro. En Autos caratulados “Cuevas, Claudia Beatriz c/ Mansilla, Pedro Benjamin s/ Ordinario - Usucapión” (Exp. Nº EB-00088-C-2024) cita y emplaza a los herederos de Mansilla, Pedro Benjamín y todo aquel que se considere con derechos sobre el inmueble inscripto bajo la denominación catastral Fracción 12 Tomo 316 Folio 127 Finca 80980 (Asociación catastral 201-G-112-14-F000) (art. 791 “in fine” CPCC) para que comparezcan al proceso y contesten la demanda interpuesta en su contra por un plazo de 15 días bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial que la represente (art 145 y 343 del CPCC) - Publíquese por 10 días en un diario de amplia circulación en el lugar del último domicilio del demandado.-–—•—–“El Director de la Oficina Judicial de la ciudad de Viedma, Nicolás Farina, hace saber a Soledad Vanesa Farina y Gonzalo David Frias, que en los presentes autos se ha dictado la Sentencia de Sobreseimiento N° 490 de fecha 09/10/2024, que en su parte pertinente dice: “Viedma, 9 de Octubre de 2024... Resuelvo: I) Declárese extinguida la acción penal, y díctese el sobreseimiento de Soledad Vanesa Farias (DNI 38643640), y, Gonzalo David Frias (DNI 44925823), respecto del hecho que les fuera oportunamente imputado, (art. 96 inc 1 , 97. art 154, inc. 2°, y 155, inc. 5°, del CPP, 59 del CP). II) Declarar que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado los imputados. (art. 157 2 do párrafo CPP). Regístrese y protocolícese. Notifíquese por la Oficina Judicial y efectúese las pertinentes comunicaciones que correspondan en caso de habérsele registrado prontuario por la presente investigación, cumplido archívese. (Firmando: Juez de Garantías Dr. Juan Martín Brussino Kain)”. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 35 “El Director de la Oficina Judicial de la ciudad de Viedma, Nicolás Farina, hace saber a Leandro Joaquin Salazar, que en los presentes autos se ha dictado la Sentencia de Sobreseimiento N° 368 de fecha 22/08/2024, que en su parte pertinente dice: “Viedma 22/08/2024... Resuelvo: : I) Declárese extinguida la acción penal, y díctese el sobreseimiento de Leandro Joaquin Salazar, Documento: DNI Nro. 38.083.570, respecto del hecho que le fuera oportunamente imputada, (art. 96 inc 5 , 97. art 154, inc. 2°, y 155, inc. 5°, del CPP, 59 del CP). II) Declarar que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado el imputad. (art. 157 2 do párrafo CPP). Regístrese y protocolícese. Notifíquese por la Oficina Judicial y efectúese las pertinentes comunicaciones que correspondan en caso de habérsele registrado prontuario por la presente investigación, cumplido archívese. (Firmando: Dr. Juan Martín Brussino Kain)” -–—•—–“El Director de la Oficina Judicial de la ciudad de Viedma, Nicolás Farina, hace saber a Dario Daniel Duarte, que en los presentes autos se ha dictado la Sentencia de Sobreseimiento N° 383 de fecha 27/08/2024, que en su parte pertinente dice: “Viedma, 27 de Agosto de 2024.-... Resuelvo: I.- Declarar la inimputabilidad del Sr. Dario Daniel Duarte, en razón de las consideraciones realizadas y conforme el art. 34 inc. 1 del Código Penal. II.- Dictar el sobreseimiento total y definitivo, en este legajo, en favor del Sr. Dario Daniel Duarte, de los demás datos personales obrantes al comienzo, de conformidad a lo previsto por los Arts. 42, 154 inc. 2 y 155 inciso 4° CPP (Ley 5020).- Declarar que el presente proceso no ha afectado el buen nombre y honor del nombrado.-III.- Disponer el cese de mi intervención en este legajo poniendo el mismo en conocimiento de la Sra. Juez de Familia en turno, a los fines que estime corresponder, debiendo remitirse el informe pericial 1VI-873-CIF2024, realizado por el Cuerpo Médico Forense, realizada por la Dra. Maria del Mar Ruiz de fecha 23/08/2024.- IV.- Regístrese, protocolícese y notifíquese por la Oficina Judicial y efectúese las pertinentes comunicaciones que correspondan en caso de haberse registrado prontuario por la presente investigación.-...(Fdo. Dr. Dvorzak, Adrián Miguel).”-–—•—–La Agente Fiscal a cargo de la Fiscalia N° 8 Dra. Mariana Giammona, hace saber a Jonathan Oyon, DNI N° 39868222, con domicilio desconocido, que en los autos “Fiscalía N° 8 c/NN s/Apremios Ilegales”, Legajo N| MPF-VI-04092-2023, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Objeto: Fiscal JefeDecreto Confirma Archivo Fiscal del Caso... Por ello se debe confirmar lo resuelto por el Agente Fiscal. Firma Dr. Hernán Trejo, 30-11-2023.-–—•—–Edicto Nº 17480 5-2024-002799 La Dra. Paola Santarelli, Jueza del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 21, sito en Av. General Paz N° 664 de Villa Regina (RN), Secretaría única a cargo del Dr. Martín Darío Winschel, Secretario Subrogante, cita y emplaza por 30 días a acreedores y herederos de Clavio Pérez y/o Pérez Salazar, DNI. 92.436.044, en Autos: “Pérez y/o Pérez Salazar Clavio s/ Sucesión Intestada” (Expte. N° VR-00391-C-2024). “Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por tres días. Fdo. Dra. Paola Santarelli. Jueza”. Villa Regina, 5 de diciembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 17491 5-2024-002780 Andrea De La Iglesia, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 3 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones) secretaría única, con asiento en funciones en calle San Luis Nº 853 de la ciudad de General Roca (R.N) en autos caratulados “Flores Eduardo Héctor c/ Sánchez Marcos Aron e Iturrieta Mabel Noemí s/ Daños y Perjuicios (Ordinario)” - Expte. N°: RO-20333-C-000”, cita al Sr. Marcos Aron Sánchez (DNI. 31.672.762) para que en el término de diez días comparezca en autos a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse al Defensor/ra de Ausentes (art. 343 C.P.C.C.). Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial. General Roca, 6 de diciembre de 2024. Fdo. Paula M. Salvagno. Secretaria y coordinadora subrogante Oticca Roca.-–—•—–Edicto Nº 17486 5-2024-002797 La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 21, sito en Av. Gral. Paz N°664 de Villa Regina (RN), Secretaría única a cargo del Dr. Martín Winschel, subrogante; cita y emplaza por treinta dias a herederos y acreedores de Chipon Silva, Hector Bernardino, D.N.I N.º 92. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 36 656.000, en autos Chipon Silva, Héctor Bernardino s/ Sucesión - Sucesión Intestada VR-00481-C-2024. Publíquense edictos en el Boletín oficial y en página web oficial del Poder Judicial de Río Negro, por tres días. Fdo. Dra. Paola Santarelli, Jueza. Villa Regina, 6 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17466 5-2024-002758 Paola Santarelli, Jueza cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21 de la 2da. Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única a cargo de Martín Darío Winschel, por subrogancia, sito en Avenida Gral. Paz 664 de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Clelia Libertad Domínguez, DNI 2.047.754 y Carlos Giménez, DNI 7.296.332 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Domínguez, Clelia Libertad y Giménez, Carlos s/ Sucesión Intestada” (Expte. VR-00488-C-2024). Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por Tres Días. fdo. Paola Santarelli Jueza. Villa Regina, 4 de diciembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 17467 5-2024-002772 La Dra. Paola Santarelli, Jueza del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia legal a cargo del Dr. Martín Darío Winschel, sito en calle Av. Gral. Paz N° 664 de la ciudad de Villa Regina, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de Sr. Schwallier Vicente, DNI Nº M7.367.966, para que se presenten a estar a derecho en autos: “Schwallier, Vicente s/ Sucesión Intestada (Expte. N° VR00486-C-2024). Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro (http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por Tres Días; citándose a herederos y acreedores por treinta días. Fdo. Dra. Paola Santarelli- Jueza. Villa Regina, 4 de Diciembre del 2024.-–—•—–Edicto Nº 17468 5-2024-002770 Dra. Ángela Sosa, Jueza de Familia a cargo de la Unidad Procesal de Familia N° 17, Secretaría a cargo de la Dra. Laura A. Miguez, secretaria subrogante de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, O.T.I.F. a cargo de la Dra. Agostina Bagliani, Secretaria subrogante y Paula Pérez, Subcoordinadora, e:mail: otifroca@jusrionegro.gov.ar, con asiento de funciones en calle San Luis Nº 853 de la ciudad de General Roca, cita a la Sra. Cintia Gabriela Castro, DNI 34.657.557 para que en el plazo de Cinco días se presente en autos “Álvarez Arriagada Omar Edgardo s/ Guarda” (Expte Nro. RO-02338-F-2024) a contestar la demanda y hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para que la represente. A tal efecto publíquense edictos por 2 días en el Boletín Oficial. El presente Edicto se encuentra exento de sellados y aranceles por ser tramitado bajo patrocinio de Defensoría de Pobres y Ausentes conforme lo prevé el art. 29 inc. a y b del decreto 1443/1959 reglamentario de la ley Nº 40 y el art. 78 párrafo 4 del C.P.C. y C.- General Roca, 4 de diciembre de 2024.Dra. Agostina Bagliani, Secretaria subrog. de OTIF. -–—•—–Edicto Nº 17472 5-2024-002784 La Dra. Daniela A. C. Perramón, Presidenta de la Cámara Segunda del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Unidad Procesal Laboral N° 4 a cargo de la Dra. María Magdalena Tartaglia, con asiento en San Luis N° 853 -2do. Piso - de la ciudad de General Roca, en el que tramitan los autos caratulados: “López Gustavo Simon c/ Torres Gustavo Ariel y Serviagro Agrícolas Generales s/ Sumarisimo (l)” (Expediente N° RO-01537-L-0000), notifica por este medio al actor López Gustavo Simón, DNI N° 18.363.942, lo siguiente: General Roca, 2 de diciembre de 2024.- (...) Intímase al actor López Gustavo Simón, a comparecer por sí o con apoderado a estar a derecho en la presente causa dentro del término de Diez Días, bajo apercibimiento de continuar el juicio de conformidad a lo prescripto en el art. 41 del CPCyC, y en su caso, decretarse la rebeldía. Atento informe del oficial notificador, notifíquese la presente y la intimación por caducidad dispuesta en providencia de fecha 31/10/2024, mediante la publicación de edictos por dos días en el boletín oficial.-fdo.: Dra. Daniela A.C. Perramón -Presidenta- OTRA: General Roca, 31 de octubre de 2024. (...) Intímase a la parte actora a que en el término de Cinco (5) días manifieste si tiene interés en la prosecución de la causa, bajo apercibimiento de declararse la Caducidad de Instancia con los efectos previstos en el art. 318 del CPCyC (art. 20, tercer párrafo Ley N° 5.631). fdo.: Dra. Daniela A.C. Perramón -Presidenta- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 37 Publíquese por dos (2) días consecutivos en el Boletín Oficial. General Roca, 4 de diciembre de 2024. Dra. María Magdalena Tartaglia - Secretaria.El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la Ley Nac. 25506 y Ley A 3997, Res. 398/05 y Ac.12/18 STJ -–—•—–Edicto Nº 17489 5-2024-002824 La Dra. Carolina Gaete, Jueza Sustituta a cargo de la Unidad Procesal Nro. 16 de la IIda Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en calle San Luis 853 1° Piso de la ciudad de General Roca, Secretaría subrogante Dra. Silvia Favot, en los autos: “Pacheco, Fabiola Vanesa c/ Lagos, Eduardo Sergio s/ incidente (F) (Aumento de Cuota Alimentaria) Expte. Nro. RO-00821-F-0000, cita y emplaza por el termino de cinco (05) días al Sr. Lagos Eduardo Sergio DNI 25.725.448 , a los fines de estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de designársele defensor de ausentes para que lo represente. Publíquese por 2 (dos) días en Boletín Oficial y en el sitio web del Poder Judicial según Acordada 4/2018-SGyAJ STJ. General Roca, 06 de diciembre de 2024.- Agostina Bagliani,Secretaria Subrogante de OTIF. -–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Juan Ignacio Otiñano Cordoba, que en los presentes autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 13-11-2024. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Strahl Juan Carlos s/Hurto”.Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad a los artículos 96 inc. 5 y 128, inc. 2 del CPP. II.-Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar del fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Saludo a Ud., muy atentamente. Fiscal: Paula Rodriguez Frandsen.-–—•—–Edicto Nº 17470 5-2024-002753 La Dra. K. Vanessa Kozaczuk , Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia N° 9 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de San Antonio Oeste, Secretaría a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Ramón Vega (DNI Nº 8.032.738), para que en el término de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos en los autos caratulados: “Vega, Ramón s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: SA-00200-C-2024. Publíquese por 1 días. San Antonio Oeste, 04 de diciembre de 2024. F. Daniel Gutiérrez, Secretario.-–—•—–Edicto Nº 17473 5-2024-002795 La Dra. Dumpe María Laura, Jueza de la Unidad Procesal Nº 7 de la ciudad de Viedma, Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, cita, llama y emplaza a las personas interesadas en formular oposición fundada y acompañar la prueba que lo justifique respecto al trámite de modificación del nombre en los términos del art. 69 y ss del CCyC y del art. 220 y ss del C.P.F, del Sr. Culliu Rieger Santiago Damian, para que en el plazo de 15 días se presenten en autos “Culliu Rieger Santiago Damian’ s/ Nombre (Supresion de Apellido)”, a hacer valer sus derechos. Publíquese por Un (1) día. Viedma, 5 de Diciembre de 2024.-Mariela Victoria Fernandez Secretaría Judicial coordinadora Otif.-–—•—–Edicto Nº 17482 5-2024-002788 La Dra. Julieta Noel Díaz, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, con asiento de funciones en Laprida 292, de esta ciudad, cita, llama y emplaza al Sr. Hugo Edgardo Antueque, DNI 35.163.674, por el término de cinco (5) días a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarle Defensora de Ausentes en los autos caratulados “Gonzalez Victorica, Fernando Luis c/ Antueque, Hugo Edgardo s/ Ejecución - Ejecución” - Expte. N°: VI-02413-C-2024. Publíquese por un (1) día. Fdo.: María Eugenia Gutierrez Elcarás- Coordinadora OTICCA. Viedma, 5 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17484 5-2024-002775 La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia Nro. 9, Secretaría Nro. 1 a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en Sarmiento 241, San Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 38 Antonio Oeste, Provincia de Río Negro, de esta primera Circunscripción Judicial, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Jorge Edgardo Gonzalez DNI N° 10.045.674, para para que dentro de un plazo de treinta (30) días lo acrediten en autos caratulados “Gonzalez, Jorge Edgardo s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: SA-00271-C-2024. Artículo 699 del C.P.C.C. Publíquense edictos en el Boletín Oficial por un (1) día y en la Página Web del Poder Judicial. San Antonio Oeste, 05 de diciembre de 2024. F. Daniel Gutiérrez, Secretario.-–—•—–Edicto Nº 17488 5-2024-002827 La Dra. Marissa L. Palacios, Jueza a cargo de la Unidad Procesal N°7, Secretaría a cargo de la Dra. Paola Castro, Secretaría de OTIF a cargo de la Dra. Carla Yanina Norambuena y Edith L. González como Subcoordinadora de OTIF, con asiento de funciones en la calle Roca y Sarmiento de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza a todas las personas interesadas en la causa caratulada Gastaminza María Daniela s/ Cambio de Apellido Expte N° CI-03307-F-2024 a fin de que se presenten efectuando las oposiciones que consideren, debidamente fundadas, acompañando toda la prueba que las justifique. Publíquense edictos en el Boletín Oficial, Una Vez Por Mes durante el lapso de Dos (2) Meses. Cipolletti, 06 de Diciembre de 2024.–—•—–Edicto Nº 17490 5-2024-002782 La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. Daniela Adduci, con asiento en San Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en autos “N.M.V. c/ B.P.A. s/ Privacion de Responsabilidad Parental”, Expte. Nro. SA-00206-F-2024, hace saber al Sr. a Pablo Andrés Becerra, DNI. 28.064.977, que ha sido notificado del inicio de la presente demanda y citado para que en el término de 13 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes que lo represente.- Notifíquese, y publíquese por un día en el Boletín oficial de la Provincia de Chubut y por un día en la página web del Poder Judicial, Ac. 14/18 del STJ. Se le hace saber que la actora cuenta con beneficio de litigar sin gastos.- San Antonio Oeste, 06 de diciembre de 2024. Fdo: K. Vanessa Kozaczuk, Jueza.-–—•—–Edicto Nº 17502 5-2024-002833 La Dra. Julieta Noel Díaz, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo de la Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante, Martina Julieta Elly Vandewiele (DNI N° 93.631.906), para que en el término de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos en los autos caratulados “Vandewiele, Martina Julieta Elly s/ Sucesión - Sucesión Intestada - Expte. N°VI-02872-C-2024 . Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutierrez Elcarás - Coordinadora OTICCA. Viedma, 9 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17507 5-2024-002804 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N.º 3, sito en calle Irigoyen N° 387, 1° Piso, de la localidad de Cipolletti, Provincia de Río Negro cita y emplaza por el plazo de Treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Marta Beatriz Veloce (DNI 3.954.976), en autos: “Veloce, Marta Beatriz s/Sucesión Intestada” (Expte. N° CI-01313-C-2024) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquense por Tres (3) días en el Boletín Oficial. Cipolletti 09 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17509 5-2024-002816 La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia N°9, Secretaría Nº 1 a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Nicosia Orlando Alberto, en los autos: “Nicosia, Orlando Alberto s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: SA-00291-C-2024, para que en el plazo de treinta (30) días lo acrediten -Art. 699 del CPCC.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial Provincial, por un (1) día y en la Pagina Web del Poder Judicial. San Antonio Oeste, 09 de Diciembre de 2024.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 39 Edicto Nº 17510 5-2024-002708 La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza cargo del Juzgado Civil, Comercial, Mineria y Familia Nro 9 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de San Antonio Oeste, Secretaría a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, cita, llama y emplaza a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Sr Ricardo Phagouape, para que se presenten en el término de treinta (30) días a hacer valer sus derechos en los autos caratulados: “SA-0073-C-2024 “Phagouape Ricardo s/ Sucesión Intestada. Publíquese por un (1) día. San Antonio Oeste, 09 de Diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17522 5-2024-002843 La Dra. Julieta Noel Díaz, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita, llama y emplaza al Sr. Carlos Isidro González, DNI 18.305.655, a fin de que comparezca dentro del término de 10 días a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarle Defensora de Ausentes. Se hace saber también al demandado que con fecha 28 de noviembre de 2024 se ha trabado embargo sobre el automotor dominio ECB 357. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutierrez Elcarás - Coordinadora OTICCA. Viedma, 10 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17524 5-2024-002847 La Dra. Julieta Noel Díaz, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, con asiento de funciones en Laprida 292, de esta ciudad, cita, llama y emplaza al Sr. Donald Gastón Orué, DNI 32.390.299, por el término de cinco (5) días a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarle Defensora de Ausentes en los autos caratulados “Aballay, Nicolas Matias c/ Orue, Donald Gaston s/ Ejecución - Ejecutivo” - Expte. N°: VI-01551-C-2024. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutierrez Elcarás -Coordinadora- OTICCA. Viedma, 10 de Diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17471 5-2024-002785 El Dr Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, cita llama y emplaza por el término de diez (10) días a los herederos de Domingo Martín Díaz y/o a quienes se consideren con derecho sobre el bien que se pretende usucapir, inscripto al Tomo 98, Folio 25 y Finca 8656, que se identifica como lote 11b, con una superficie de 5 Has, 44 As y 18 Cas de la localidad de General Conesa, provincia de Río Negro, para que se presenten a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para que los represente, en los autos caratulados “Urquiza, Abelina c/ Diaz, Domingo Martín y Otros s/ Ordinario - Usucapión” - Expte. N° VI-00228-C-2022. Publíquese por dos (2) días. Fdo. María Eugenia Gutierrez Elcarás - Coordinadora OTICCA. Viedma 4 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17483 5-2024-002798 El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, cita, llama y emplaza a José Atilio Alice, DNI N° 1.594.987, y/o a quienes se consideren con derechos sobre el bien automotor (Dominio XGC972), para que en el plazo de diez (10) días se presenten a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para que los represente, en los autos caratulados: “Aramendi, Clemente c/ Alice, José Atilio s/ Ordinario – Usucapión”, Expte. N° VI-01508-C-2024.Publíquese por dos (2) días. Fdo. María Eugenia Gutierrez Elcarás - Coordinadora OTICCA. Viedma, 5 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17519 4-2024-000025 El Dr. Diego Ariel De Vergilio, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nro. 1; Secretaria Única a cargo de Juan Pablo Rodriguez Gil, con asiento en la Calle Irigoyen Nro.387 1 Piso de la Ciudad de Cipolletti en los autos caratulados: “Transmaritima Cruz del Sud Sa s/ Quiebra s/ Incidente De Realización de Bienes” (Expte. CI-02750-C-2024); ha dispuesto el llamado a un concurso de precios para mejorar la base que resulta de la oferta de compra efectuada por la sociedad Trevisur S.A., CUIT. 30-69214914-5, por un total Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 40 de Dolares Estadounidenses Seiscientos Veinticinco Mil Seiscientos Cincuenta y Dos (U$S 625.652,00) -o su equivalente en pesos al momento de efectivizarse el pago, según la cotización del dólar oficial tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina-, más el 3% de la comisión de práctica que percibirá el enajenador, Sr. Marcelo Gustavo Orofino.- Se deja aclarado que dicha oferta comprende los dos bloques o unidades productivas a enajenar (sup. 142 ha aprox.), y queda discriminada del siguiente modo: i) por el primer bloque o unidad productiva de 87 ha: U$S 383.322.-; ii) por el segundo bloque o unidad productiva de 55 ha: U$S 242.330.- A continuación se describen los Lotes que conforman las Bloques o Unidades Productivas: Bloque 1: a)- Parcela 04 de la chacra 008, Nomenclatura Catastral: 02-1-D-008-04, inscripto en el R.P.I. en la Matrícula nº 02-226, Superficie: 05 has. 71 as. 85 cas. 81 dms. y Parcela 05 de la chacra 008, Nomenclatura Catastral: 02-1-D-008-05, inscripto en el R.P.I. en la Matrícula nº 02-227, Superficie Poligonal: 9 has. 81 as. 19 cas. 3115 dms2. (según Plano nº 745/10 que NO se encuentra declarado en el R.P.I. sus nuevas N.C. serán: y 02-1- D-008-04A y 02-1-D-008-05A); b)- Parcela 01 de la Chacra 009, Nomenclatura Catastral: 02-1-D-009-01 inscripto ante el R.P.I. bajo los Tº 390 Fº 77, Finca 96936 y Tº 929, Fº 38, Finca 93936, Superficie: 70 has. Has. 38 has 76 cas. 9.661 dm2 (según Plano 459/90 que NO se encuentra declarado en el R.P.I. sus nuevas N.C. serán 02-1-G-001-12, 02-1-D-008-10 y 02-1-D-00811 se inscribirán ante el R.P.I. una vez anotado ante el Registro de la Propiedad Inmueble la declarativa el Plano 459/90); c)- Parcela 09A, de la Chacra 007, Nomenclatura Catastral: 02-1-D-007-09A, inscripto en el R.P.I. en la Matrícula 02-8888, Superficie: 7 has. 36 as. 99 cas. (según Plano nº 245/95 que NO se encuentra declarado en el R.P.I. sus nuevas N.C. serán 02-1-D007-09B y 02-1- D-008-09 y se inscribirán ante el R.P.I. una vez anotado ante el R.P.I. la declarativa el Plano 245/95).- BLOQUE 2: Parcela 02A de la chacra 004 de Cinco Saltos, Nomenclatura Catastral: 02-1-H-004-02A, Superficie: 29 has. 03 as.,15 cas. Inscripto ante le R.P.I. en la Matrícula nº 02-8937 y de Parcela 04 de la chacra 004 de Cinco Saltos, Nomenclatura Catastral: 02-1-H-004-04, Superficie: 26 has. 99 has. 12 cas., inscripto ante el R.P.I: en la Matrícula nº 02-10383. Las medidas y linderos y demás datos se encuentran agregados en autos en los informes de dominio acompañados.- Se hace saber que las especificaciones que se requieran serán dadas por el enajenador interviniente, Sr. Marcelo Orofino, quien además exhibirá los bienes en días 27/12/2024 y 03/02/2025 a horario a convenir con los interesados.- Ocupación. Bloque 1: Familia 1: Almirón-Pérez (2 adultos y una menor de edad) Ambientes: 3 habitaciones, cocina-comedor y baño.- Familia 2: de apellido Chocobar de la provincia de Tucumán. Vive un adulto y 4 menores de edad Ambientes: 2 habitaciones, cocina y baño.- Familia 3: Daniel Linarez Alvarez, reside allí desde hace 40 años cumpliendo funciones de cuidador. Residen 2 personas adultas (padre e hijo) Ambientes: 2 habitaciones, 1 cocina y 1 baños.- Familia 4: de apellido López; viven 2 adultos Ambientes: 2 habitaciones, 1 cocina y 1 baño.- Familia 5: reside Juan Antonio Melo y Uberlinda Henriquez (matrimonio) desde hace 50 años. Ambientes: 2 habitaciones, 1 cocina y 1 baño y Familia 6: reside Germán Fernández .Bloque 2: Vivienda A: reside el Sr. Francisco Agüero y su familia, compuesto por cocina comedor; 2 habitaciones y un baño. Existe también una habitación contigua a la casa principal donde viviría uno de los hijos (mayor de edad) del Sr. Aguero en forma independiente. Vivienda B: viviría el hermano del Sr. Aguero, de nombre Jorge Estrada junto a 4 adultos más y 3 niños. Los ambientes serían: cocina comedor, 4 habitaciones y 1 baño. Condiciones de Llamado A Concurso de Precios: Las ofertas de compra, mejorando la base propuesta (ya sea por una sola de las unidades productivas o por ambas), se podrán presentar hasta el día miércoles 5 de febrero de 2025, a las 13:30 horas. Las mismas deberán ser presentadas en la Mesa de Entrada del Tribunal, sito en calle H. Yrigoyen 387, primer piso, de esta ciudad, en sobre cerrado que deberá contener: a) el nombre, domicilio real y especial constituido dentro de la jurisdicción del Tribunal, profesión, edad, estado civil del oferente, y en caso de tratarse de sociedades o personas jurídicas deberá acompañarse copia auténtica del contrato social o de los instrumentos que acrediten su constitución y la personería del firmante; b) Deberá expresarse -en números y letras- el precio unitario por hectárea y el precio total expresado en dólares estadounidenses (U$S) y acompañarse, como garantía del mantenimiento de la oferta el equivalente al 10% del precio ofrecido, que deberá depositarse en la cuenta judicial en dólares abierta en el Banco Patagonia S.A., a la orden de este tribunal y como perteneciente a estos autos; c) Declaración bajo juramento sobre el conocimiento y aceptación de la situación jurídica y estado de ocupación de los bienes objeto de la venta judicial; d) Todas las hojas deberán estar numeradas y firmadas por el oferente. e) No se admitirán ofertas en comisión. f) Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas por el oferente al pie de la oferta. e) Se dejará constancia en el expediente y registro informático del día y hora de recepción de las ofertas como el nombre del ofertante; los sobres deberán ser depositados en la caja fuerte del Juzgado. La audiencia para la apertura de los sobres será el día viernes 7 de febrero de 2025, a las 10:00 horas, en la sala de audiencias del tribunal. En ese mismo acto, el Enajenador promoverá una puja verbal u oral entre las tres (3) ofertas más altas, pudiendo la oferente inicial (Trevisur S.A.) también mejorar su propia oferta y participar en la compulsa si con su nueva oferta quedara posicionada en la terna de mejores oferentes. Se labrará acta de lo actuado y pasarán los autos para resolver sobre la aceptación de la mejor oferta y la adjudicación.El pago del precio deberá cumplirse al contado, mediante depósito en la cuenta judicial de la quiebra, dentro de los cinco (5) días posteriores a la notificación de la resolución que decida la adjudicación. Cumplido el pago del precio, será puesto en posesión de los bienes adquiridos por acta que labrará el Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 41 enajenador. El adjudicatario que no cumpliere con sus obligaciones, sin perjuicio de responder por todos los daños y perjuicios que sus actos u omisiones ocasionen, perderá a favor de la masa falencial la garantía constituida. Procediéndose en ese supuesto a adjudicar los inmuebles a la segunda mejor oferta que supere la base y se hará saber su estado de ocupación, como así también que el adquirente deberá asumir a su costa los trámites pendientes para regularizar la situación catastral y dominial de los lotes que no registran escritura declarativa de mensura inscripta en el RPI. Asimismo, que serán a su cargo los sellados, impuestos y demás costos que implique la anotación de los bienes a su nombre. Cuit de la Fallida: 3053733133-6, Cuit- Martillero 20-20045329-9 Consultas al Martillero T.E. 0298- 4285019.- Publiquese Edicto por dos (2) días en el Boletín Oficial y en sitio web del Poder Judicial.Cipolletti, 9 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17464 5-2024-002789 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, secretaria unica a cargo de la Dra. Maria Lujan Perez Pysny de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 4° piso de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) dias a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Manuel Jesus Ortiz Aguilera, DNI 17.954.529 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos “Price, Julia Haydee y Ortiz Aguilera, Manuel Jesus s/ Sucesión Ab Intestato” - Expte. N°: BA-09420-C-0000. Publíquense edictos por 3 (tres) dias. San Carlos de Bariloche, 4 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17465 5-2024-002768 El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, Secretaria única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Negri Viviana Elizabeth - DNI: 22863381 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Negri, Viviana Elizabeth s/ Sucesión Ab Intestato” BA-02292-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 4 diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17485 5-2024-002779 El Dr. Santiago Moran, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil Nº 3 de la III° Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos y acreedores de Haydee Salazar DNI 18.304.843 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Salazar, Haydee s/ Sucesión Ab Intestato”-Expte. N°: BA-02550-C-2024”. Publíquense edictos durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial y en la pagina del Poder Judicial. San Carlos de Bariloche, 06 de diciembre de 2024.Valeria Mori Secretaría Coordinadora Subrogante OTICCA.-–—•—–Edicto Nº 17496 5-2024-002838 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Maria Haydee Paez DNI F 5.186.548 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Paez, Maria Haydee s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: BA-02494-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche,9 de diciembre de 2024.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 42 Edicto Nº 17497 5-2024-002832 El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única subrogante a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes María Cecilia de la Hoz, DNI 4.576.432 y Roberto Honorio Castañeda, DNI 7.389.945 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “De La Hoz, Maria Cecilia y Castañeda, Roberto Honorio s/ Sucesión Ab Intestato” BA-02588-C-2024 Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 09 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17505 5-2024-002817 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3, con asiento de funciones en la calle Hipólito Yrigoyen 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Barra Aguilera, Juan Augusto (D.N.I. N°93.602.536), para que comparezcan en autos “Barra Aguilera, Juan Augusto s/Sucesión Intestada” (Expte. N°CI-02725-C-2024), con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti 09 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17506 5-2024-002800 Mauro Marinucci, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 9, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela Illesca, OTICCA a cargo de la Dra. Cecilia Espindola por subrogancia legal, con asiento de funciones en calle H. Irigoyen Nro. 387 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza por Treinta (30) Días a herederos y acreedores de Erica Ester Huenuñir Morales (DNI N° 18.742.037), para que comparezcan en autos “Huenuñir Morales Erica Ester s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-02344C-2024) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 9 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17508 5-2024-002721 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nro. 9, sito en calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) Días a herederos y acreedores de los Sres. Diaz, Nora Gladys (DNI 4.165.099) y Delgado, Miguel (DNI 7.301.529) para que comparezcan en autos “Diaz, Nora Gladys y Delgado, Miguel s/ Sucesión Intestada” (Expte. N°: CI01360-C-2024) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por Tres (3) días. Cipolletti, 09 de Diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17515 5-2024-002808 A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. María Julia Bonfigli , DNI 2.424.319 para que hagan valer sus derechos en autos: Bonfigli, María Julia s/ Sucesión Ab Intestato, BA-02652- C-2024. San Carlos de Bariloche, 10 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17516 5-2024-002813 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 43 Sr. Hector Mario Gutierrez, DNI Nº 8.217.071 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos caratulados: “Gutierrez, Hector Mario s/ Sucesión Ab Intestato”, BA-02111-C-2024. Publíquese por 3 días.San Carlos de Bariloche, 10 de diciembre de 2.024.-–—•—–Edicto Nº 17520 5-2024-002844 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 9, con asiento de funciones en Hipólito Yrigoyen 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. Faustina Pérez (DNI 3.575.844), para que dentro de los Treinta (30) días lo acrediten en los autos: “Perez, Faustina s/Sucesión Intestada” (Expte. CI-02489-C-2024). Publíquese por Tres Días (3) en el Boletín Oficial (art. 699 inc. 2 del CPCC) y en el sitio web del Poder Judicial (cf. Ley Provincial 5273 y Ac. N° 4/2018 del STJ). Cipolletti, 10 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17504 5-2024-002811 El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo de la Dra. Justina Boeri, cita a Estefanía Sarai Farías, DNI 36.497.743 a fin que comparezca dentro del término de 5 días a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarle Defensora de Ausentes, en autos caratulados: “Retamal, Cesar Andrés c/ Farias, Estefania Sarai y Otros s/ Ejecución” - Expte. N°: VI-02072- C-2023”. Publíquese por un día. Fdo.:María Eugenia Gutiérrez Elcarás -Coordinadora OTICCA. Viedma, 9 de diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17481 5-2024-002748 Mauro Alejandro Marinucci, Juez Subrogante de la Unidad Jurisdiccional N.º 1 a cargo del Dr. Diego De Vergilio Juez, Secretaria Única a cargo del Dr. Juan Pablo Rodriguez Gil, Coordinadora de OTICCA por Subrogancia legal a cargo de la Dra. Cecilia B. Espindola, sito en calle Yrigoyen 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por el término de Quince (15) días a que comparezcan en autos: “Charro, Nelly Haydee c/ Muñoz De Cosme, Teresa s/ Usucapión (Ordinario)” (Expte. N.º CI01596-C-2023), la demandada Teresa Muñoz De Cosme, DNI 4318465 y quienes se consideren con derechos sobre el inmueble NC 03-1-H-357B-09, sito en calle Brig. Gral. Don J. M. de Rosas N.º 929, de esta ciudad, bajo apercibimiento de nombrar Defensor de Ausentes (art. 791 del CPCC.). Publíquese por Diez (10) días. Cipolletti, 5 de diciembre de 2024.-–—•—–El Director de la Oficina Judicial de la ciudad de Viedma, Nicolás Farina, hace saber a Nahuelcheo, Julio César, que en legajo N° MPF-VI-00813-2024 caratulado: “Nahuelcheo Julio César y Obregon Omar Cruz s/ Encubrimiento”, se ha dictado la Sentencia de Sobreseimiento N° 428 de fecha 13/09/2024, que en su parte pertinente dice: “Viedma 13 de septiembre de 2024... Resuelvo: I.- Dictar el sobreseimiento total y definitivo en favor del Sr. Nahuelcheo, Julio Cesar, de los demás datos personales obrantes al comienzo, por no haber participado en el hecho investigado y por existir, además, imposibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, ni fundamentos para requerir la apertura a juicio, de conformidad a lo previsto por los arts. 89, 154 inc. 2, 155 inciso 6° CPP (Ley 5020). II.- Declarar que el presente proceso no ha afectado el buen nombre honor del nombrado. III.- Regístrese, protocolícese y notifíquese por la Oficina Judicial y efectúese las pertinentes comunicaciones que correspondan en caso de habérsela registrado prontuario por la presente investigación. (Firmando: el juez de garantías Adrián Dvorzak)”. -–—•—–Edicto Nº 17391 5-2024-002714 El Dr. Jorge A. Benatti, Juez a cargo de la Unidad Procesal de Familia Nro. 5 de la IV Circunscripción del Poder Judicial de Río Negro, con asiento de funciones en Roca 599 de la ciudad de Cipolletti, Secretaría a cargo de la Dra. Romina Fernández y Dra. Carla Yanina Norambuena Secretaria O.T.I.F ,cita a las personas interesadas a fin que dentro del plazo de quince (15) días de efectuada la última publicación, se presenten en la causa “Marmol Natali Romina s/ Cambio de Apellido” (Expte. Nº CI-02361-F-2024 ) efectuando las oposiciones que consideren, debidamente fundadas, acompañando toda la prueba que las justifique. Publíquese una vez por mes durante el lapso de dos meses. Cipolletti, 27 de noviembre de 2024. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 44 Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Fiscalía N° 6 c/NN s/ Robo (AC)” legajo N° MPFVI-04390-2024, del registro de la Fiscalía N° 6 a mi cargo. Considerando: Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notificar a al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar la revisión del archivo, en el término de tres días de notificada.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Paula Rodríguez Frandsen hace saber a Matías Rafael Pastor que en los presentes autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice:Viedma, 20-11-2024. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Fiscalía N° 5 s/ Robo“ - MPF VI-01566-2024 Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128,inc. 4to. C.P.P.-II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fiscal: Paula Rodríguez Frandsen.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Guillermo Carlos Ortiz hace saber a Carla Lorena Sepúlveda, DNI Nº 27.015.114, que en los autos “Comisaría Nº 34 c/NN s/ Hurto” MPF-VI-02500-2024, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: ”Viedma, 01-10-2024. Autos y Vistos:...; Considerando:...; Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P. II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fdo. Dr. Guillermo Ortiz. Fiscal. -–—•—–El Director de la Oficina Judicial de la ciudad de Viedma, Nicolás Farina, hace saber a Ezequiel Agustín Linares, que en legajo N° MPF-VI-03198-2023 caratulado “Linares Ezequiel Agustín s/Robo en Grado de Tentativa”, se ha dictado la Sentencia de Sobreseimiento N° 420 de fecha 09/09/2024, que en su parte pertinente dice: “Viedma, 9 de Septiembre de 2024 ... Resuelvo: I) Declárese extinguida la acción penal, y díctese el sobreseimiento de de Linares, Agustín Ezequiel DNI Nro. 43.487.549, respecto de los hechos que le fuera oportunamente imputados, (art. 96 inc 5 , 97. art 154, inc. 2°, y 155, inc. 5°, del CPP, 59 del CP). II) Declarar que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado el imputado. (art. 157 2 do párrafo CPP). Regístrese y protocolícese. Notifíquese por la Oficina Judicial y efectúese las pertinentes comunicaciones que correspondan en caso de habérsele registrado prontuario por la presente investigación, cumplido archívese. Firmado: Juan Martín Brussino Kain - Juez de Garantías.” -–—•—–El Director de la Oficina Judicial de la ciudad de Viedma, Nicolás Farina, hace saber a Alondra Chimatti, que en legajo MPF-VI-00458-2022 caratulado “Chimatti Alondra s/Lesiones”, se ha dictado la Sentencia de Sobreseimiento N° 509 de fecha 22/10/2024, que en su parte pertinente dice: ”Viedma, 22 de Octubre de 2024.- Resuelvo: I.- Dictar el sobreseimiento total y definitivo en favor de la Sra. Chimatti Alondra, de los demás datos personales obrantes al comienzo, por extinción de la acción penal, por cumplimiento de las pautas acordadas, de conformidad a lo previsto por los arts. 14, 89, 96 inc. 5, 97, 154 inc. 4 y 155 inc. 5° C.P.P. y 59 inc. 5 del C.P.).- II.- Declarar que el presente proceso no ha afectado el buen nombre y honor de la nombrada. III.- Regular los honorarios profesionales del abogado defensor, de la Sra. Alondra Chimatti, Dr. Damian Torres (F° 1941 L°X CAV), en 10 Jus, conforme tratarse de un asunto de monto indeterminado, la extensión de la labor practicada, la complejidad del caso, el resultado obtenido y las pautas fijadas por la ley de aranceles. ( art. 1, 3, 6, 8, 38 y 46 Ley G 2212).- IV.- Regular los honorarios profesionales de la Sra. Abogada de la parte querellante, Dra. Maria Julia Mosquera (F° 1998 L.IX, CAV), en 10 Jus, conforme tratarse de un asunto de monto indeterminado, la extensión de la labor practicada, la complejidad del caso, el resultado obtenido y las pautas fijadas por la ley de aranceles. (art. 1, 3, 6, 8, 38 y 46 Ley G 2212).- VI.- Las costas se imponen por el orden causado, tal lo establecido por los art. 266, 268, 269 y cctes del CPP.- VII.Regístrese, protocolícese y notifíquese por la Oficina Judicial y efectúese las pertinentes comunicaciones que correspondan en caso de habérsele registrado prontuario por la presente investigación.- Firmado: Adrian Dvorzak - Juez de Garantías” -–—•—–El Director de la Oficina Judicial de la ciudad de Viedma, Nicolás Farina, hace saber a Ismael Fernando Flores, que en legajo N° MPF-VI-00173-2024 caratulado Flores Ismael Fernando s/ Robo, se ha dictado la Sentencia de Sobreseimiento N° 129 de fecha 23/04/2024, que en su parte pertinente dice: “Viedma 23/04/2024... Resuelvo: I. Declarar la extinción de la acción y dictar el sobreseimiento del Ismael Fernando Flores por hecho descripto supra, calificado como constitutivo de delito de robo, de conformidad con los Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 45 arts. 45 y 164 del CPN. II. Declarar que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor de Ismael Fernando Flores (art. 157, 2do párrafo, CPPRN); III. Regístrese y protocolícese. Notifíquese por intermedio de la Oficina Judicial. Efectúese las pertinentes comunicaciones que correspondan en caso de habérsele registrado prontuario a la persona imputada por la presente investigación. Cumplido archívese (Firmando: la jueza Georgina Amaro Piccinini)”. -–—•—–Edicto Nº 17499 5-2024-002810 La Dra. Natalia Costanzo, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil N° 31 (ex-Juzgado Civil Nº 31), Secretaría Única a cargo de la Dra. Guadalupe Noemí García, Oficina de Tramitación Integral Fuero Civil (OTIC) a cargo de la Dra. Eyenil Denisse Greilich, Coordinadora subrogante (casilla electrónica: juzciv31choele@jusrionegro.gov.ar) sito en calle 9 de Julio Nº 221-Primer Piso, 2da. Circunscripción judicial de Choele Choel, Río Negro, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejado por la Sra. Adela Noguera, DNI Nº 4.553.105, a presentarse dentro del plazo de Treinta (30) días, para que lo acrediten en los autos: “Noguera Adela s/ Sucesión Intestada”, Expte. Nº CH-00510-C-2024”Publíquese Edicto por Un (1) Día en Boletín Oficial.- Choele Choel (R.N.), 09 de Diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17512 5-2024-002777 El juzgado de Familia de Luis Beltrán, de la segunda circunscripción judicial, sito en calle Guerrico n° 624 de la ciudad de Luis Beltrán, Provincia de Río Negro, a cargo de la Dra. Marisa Calvo, secretaría n° 1 a cargo de la Dra. Erica Lavin, en autos caratulados “‘Grandon, Valentin’ c/ ‘Grandon, Alejandro Agustín’ s/ Supresión de Apellido Expte. N° LB-00613-F-2024”, cita y emplaza por el término de Quince Días Hábiles a partir de la última publicación del presente a todo aquel que se considere con derecho a formular oposiciones a la modificación del nombre del Sr. Grandón Valentín, DNI N°45.207.278 . El auto en su parte pertinente se transcribe y dice: “LB-00613-F-2024 Luis Beltrán, 19 de Noviembre de 2024…Del pedido que se deduce publíquese Edicto en el sitio Web del Poder Judicial (Conforme Art. 1 Acordada 04/2018 STJ y Ley 5273) y en el Diario de mayor circulación una vez por mes, en el lapso de dos meses, haciéndose saber que las oposiciones podrán formularse en el término de Quince Días Hábiles contados desde la última publicación. La oposición debe fundarse y acompañarse de toda la prueba que la justifique (Art. 222 CPF)... Dra. Marisa Calvo Jueza de Familia.” -–—•—–Edicto Nº 17513 5-2024-002815 La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia legal a cargo de Martín Darío Winschel, con asiento de funciones en Complejo Judicial Ciudad Villa Regina, sito en Av. General Paz N° 664; cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Marcos Rudecindo Pregot, LE 6.387.316, a hacer valer sus derechos en autos caratulados: “Pregot, Marcos Rudecindo y/o Marcos Rudesindo s/ Sucesión Intestada (VR-00347-C-2024)”. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por Tres Días, conforme el art. 4 de la Ley 5273 y art. 146 CPCC modificado por el art. 2 de la Ley 5273. Dr. Martín Darío Winschel, Secretario Subrogante. Villa Regina, 10 de Diciembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 17518 5-2024-002796 Andrea De la Iglesia, jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 3 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones) secretaría única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse al Sr. Albanese Felipe, CI 32.558, herederos y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble a usucapir individualizado como Lote 01A de la Manzana 234, Matrícula 05-15272, ubicado sobre calle Los Alamos, entre calles Bahamas y Japón de la localidad de General Roca, prov. de Río Negro, para que en el término de (10) Diez Días comparezcan en autos a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse al Defensor/ra de Ausentes (arg. art. 791 CPCyC), en los autos caratulados N° RO-12050-C-0000 “Sucesores de Bastias Cruces José Daniel c/ Bastias Cruces Salvador y Otro s/ Usucapión”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial. General Roca, 10 de diciembre de 2024. Fdo. Paula M. Salvagno, Secretaria - Coordinadora Subrogante Oticca Roca. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 46 Edicto Nº 17500 5-2024-002835 Verónica I. Hernández, jueza, a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 9 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones) secretaría única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Mirta Beatriz Silfeni, DNI 10.347.094 y Oscar José Aliaga, DNI 7.576.654 en los autos caratulados RO-03494-C-2024 “Silfeni Mirta Beatriz y Aliaga Oscar José s/ Sucesión Intestada”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 9 de diciembre de 2024. Fdo. Carina V. Passamonti, Jefa de División y Subcoordinadora subrogante Oticca Roca. -–—•—–Edicto Nº 17498 5-2024-002806 La Dra. Eyenil Denisse Greilich Coordinadora subrogante a cargo de la Oficina de Tramitación Integral Fuero Civil (OTIC), con asiento de funciones en calle 9 de Julio Nº 221 1er Piso de Choele Choel, Provincia de Río Negro, 2da. circunscripción judicial, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por Teresita Beatriz Romero - DNI F3.995.110 , para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a hacer valer sus derechos en autos caratulados “Romero Teresita Beatriz s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: CH-00485-C-2024, en tramite por ante la Unidad Jurisdiccional N° 31. Publíquese edictos por un (1) día. Choele Choel, 09 dias del Diciembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 17517 5-2024-002807 Agustina Naffa, jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional en lo Civil y Comercial N° 1 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones), secretaría única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. Troncoso Beatriz Esther, DNI 6.539.077 en los autos caratulados “Troncoso Beatriz Esther s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº RO-03733-C-2024). Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 10 de diciembre de 2024. Fdo. Rossana Betelú Jefa de división y subcoordinadora Oticca Roca. -–—•—–Edicto Nº 17521 5-2024-002829 La Dra. Carolina Gaete, Jueza de Familia Sustituta, de la Unidad Procesal Nº 16 de la ciudad de General Roca, Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría a cargo de la Dra. Silvia Favot, OTIF a cargo de la Dra. Agostina Bagliani y Paula Pérez, Subcoordinadora, cita, llama y emplaza a las personas interesadas en formular oposición fundada y acompañar la prueba que lo justifique, dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación, respecto de la modificación del apellido de la Sra. Paillalef, Julieta Antonella DNI Nº 46.258.333. En los autos, ‘Paillalef, Julieta Antonella’ s/ Nombre” RO03731-F-2024. Publíquese edicto una vez por mes durante dos meses en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro. General Roca, 09 de Diciembre de 2024. Paula Pérez, Subcoordinadora de OTIF.-–—•—–Edicto Nº 17514 5-2024-002854 La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N°21 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única por subrogante legal a cargo del Dr. Martín Darío Winschel, con asiento de funciones en Av. General Paz Nº 664 de Villa Regina; cita y emplaza por treinta días (30) a herederos y acreedores de Rino Gottardi, DNI 93.177.951, a fin de que comparezcan a estar a derecho en autos caratulados “Gottardi, Rino s/ Sucesión- Sucesión Intestada” (Expte. N°:VR-00507-C-2024). Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la Página Web Oficial del Poder Judicial de Río Negro por Tres Días, conforme con el Art. 4 de la Ley 5273 y Art. 146 CPCC modificado por el Art. 2 de la Ley 5273. Dr. Martín Darío Winschel. Secretario Subrogante. Villa Regina, 10 de diciembre de 2024. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 47 SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA Y ENTIDADES CIVILES ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC. SOL Y NIEVE RENT A CAR SRL (Cesión, Venta y Transferencia de Cuotas Sociales con Modificación del Contrato Social) El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “SOL Y NIEVE RENT A CAR S.R.L.”. Egon Erwin Arancibia Manriquez, DNI 92.661.799, vende, cede y transfiere la cantidad de 330 cuotas sociales de la empresa SOL Y NIEVE RENTA A CAR SRL, la Señora Carmen Elena Arancibia, D.N.I 30.134.139, C.U.I.T 27-30134139-3, soltera, con domicilio en el Charcao y 3 de julio s/n de esta ciudad, la cantidad de 330 (trescientas treinta) cuotas sociales de pesos cuatrocientos cincuenta ($450.-) de valor nominal cada una, que representa la suma de pesos ciento cuarenta y ocho mil quinientos ($ 148.500.-). Como consecuencia de la cesion el capital integrado de la siguiente manera: Capital: El capital social es de Pesos cuatrocientos cincuenta Mil ($ 450.000.-) divididos en 1000 cuotas de capital de Pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450.-) cada una, suscriptas en su totalidad por los socios y en la proporción siguiente: la Señora Carmen Elena Arancibia trecientas treinta cuotas (330 cuotas) lo que representa el treinta y tres por ciento del capital o sea Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos ($ 148.500.-); y el Señor Juan Ramón Arancibia seiscientas setenta cuotas (670 cuotas) lo que representa el sesenta y siete por ciento del capital o sea Trescientos Un Mil Quinientos PESOS ($ 301.500.-). El capital se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo. La integración del saldo se deberá realizar dentro de un plazo máximo de dos años computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad, en oportunidad que sea requerido por la reunión de socios. Se conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro comercial así lo requiera, mediante cuotas suplementarias. La Asamblea de socios con el voto favorable de más de la mitad del capital aprobará las condiciones de monto y plazos para su integración, guardando la misma proporción de cuotas que cada socio sea titular al momento de la decisión. El socio Egon Erwin Antonio Arancibia Manriquez se desvincula totalmente de la sociedad, renunciando a su cargo de socio gerente. San Carlos de Bariloche, de diciembre de 2024. Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.- ACTAS RINCÓN GRANDE S.A El Dr. Matías Aciar Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular del Registro Público de la IIIera. Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito en la calle Juramento 163, P.B. “B” de esta localidad, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 16 de junio del 2022 de la Sociedad denominada RINCON GRANDE S.A, por la que los integrantes de la Sociedad, resuelven designar, el nuevo Directorio: Presidente: Martin Román Bourel DNI 17.873.707. Director Suplente: Pablo Bascarán Rodríguez DNI 18.580.540. Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación de edicto.Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.-–—•—–DESCUBRIR VIAJES SAS (Cambio de Domicilio Legal) El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, Titular del Registro Público de Comercio de la IIIra. Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la calle Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 48 Juramento 163, P.B. “B” de esta localidad, ordena de acuerdo con los términos del art. 10 y modificatorias de la Ley 19950, la publicación en el Boletín Oficial, por un ( 1) día el acta de reunión de socios de fecha 29 de noviembre de 2024 de la sociedad denominada DESCUBRIR VIAJES SAS, por la que los integrantes de la sociedad resuelven por unanimidad cambiar el domicilio legal a Moreno 234, de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de 10 (diez) días, a partir de la publicación del edicto. Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.-–—•—–LA CHALINA S.A. (Designación de Directorio) El Sr. Federico Frosini, Inspector Regional Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público sito en calle Viedma 191 de la ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 29 de Julio de 2024, de la sociedad denominada LA CHALINA S.A., por la que los integrantes de la sociedad, resuelven designar, por unanimidad, el nuevo directorio: Presidente: Flores Enrique Manuel, D.N.I. 11.142.627 Vicepresidente: Flores Luis Alberto, D.N.I. 13.396.543 Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en un plazo de diez (10) días a partir de la publicación del edicto. Cipolletti, 10 de Diciembre de 2024.Dr. Federico Frosini, Inspector Regional Personas Jurídicas Cipolletti.-–—•—–FERJIM SRL (Prorroga y Reconducción) La Dra. Maiten Perfumo, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público sito en calle Avellaneda nro. 538 de la Ciudad de Choele Choel, ordena, de acuerdo con los términos del Art.10 y modificaciones de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial por un (1) día, de la inscripción del Acta de Reunión de fecha 7 de Noviembre de 2024 de la sociedad denominada FERJIM SRL inscripta en Tomo 1, Folio 1/28 el 29 de junio de 2005, por ante el Registro Público, aprobándose por unanimidad: a) Prórroga plazo de duración de la sociedad FERJIM SRL de (20) años contados a partir de la inscripción de su reconducción en el Registro Público. Para el caso de Reconducción, los gerentes de la sociedad FERJIM SRL asumen la responsabilidad solidaria e ilimitada por el plazo que dure la misma, hasta la inscripción definitiva de la Prórroga. Como consecuencia de la reconducción de la Agrupación se decide por unanimidad modificar el Artículo 2 del contrato social, que tendrá la siguiente redacción: “La sociedad tenía una duración original de veinte (20) años desde la inscripción original en el registro público, y en la fecha 29 de junio de 2025 se produce el vencimiento del plazo de duración social. En la fecha 7 de noviembre de 2024 se reconduce la sociedad por veinte años a contar desde la inscripción de la presente reconducción en el Registro Público”.Asimismo, que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación del edicto. Choele Choel, 4 de Diciembre de 2024.Dra. Maiten Perfumo, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Choele Choel.-–—•—–TRANSPORTE ALAS DEL SUR SAS (Cese y Designación) El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Mitre Nº 455 1º Piso de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día el Cese y Designación de miembros del consejo de Administracion de la sociedad Transporte Alas del Sur S.A.S, según acta de reunión n° 1, del día 01 de noviembre de 2024. a) Cese en el cargo de Administrador Suplente del señor Jorge Sebastián Muñoz, DNI Nº 28.402.251. b) Revocar el poder especial otorgado a Jorge Sebastián Muñoz, DNI N° 28.402.251, en el instrumento constitutivo de la sociedad. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 49 c) Designación en el cargo de Administrador Suplente a la señora Stella Maris Maluenda, DNI N° 27.091.354, de nacionalidad Argentina, con domicilio en calle Chile 1335, de la ciudad de General Roca. Ciudad de General Roca, 14 de Noviembre de 2024. Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, General Roca.- COMUNICADO ALMA DE CAFÉ S.R.L. (S/Inscripción Declaratoria de Herederos) El Dr. Matias Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas y Titular del registro Público de Comercio, sito en calle Juramento 163 – PB- de San Carlos de Bariloche, de acuerdo con los términos del Art.10 y modificatorios de la Ley 19550, la publicación en Boletín Oficial, por 1(un) día, de la inscripción de la declaratoria de herederos en autos caratulados “Mendizabal, Juan Carlos s/Sucesion Ab-Intestato”, Expte. BA-01638-C-0022, en trámite por ante la Unidad Jurisdiccional N°5 de la III Circunscripción Judicial de Río Negro, la que en sus partes pertinentes dice”San Carlos de Bariloche, 10 de febrero de 2023. Vistos: …..Considerando: ….Resuelvo: I) Declarar en cuanto ha lugar por derecho y sin perjuicio de terceros que por el fallecimiento de Juan Carlos Mendizabal le heredan sus hijos Pilar Mendizabal y Ramiro Mendizabal . II) Disponer que cese la intervención del Ministerio Público Fiscal. III) Protocolizar y registrar lo resuelto. Fdo. Dr. Cristian Tau Anzoátegui- Juez”. El causante era titular de 780 cuotas de la razón social “ALMA DE CAFÉ S.R.L.”, por un total del $ 78.000, representativas del 52% del capital Social. Herederos: Ramiro Mendizabal, DNI.39.40.702, Cuit 24-39402702-9, argentino, soltero, nac:15/12/1995, domicilio real en Carotti 253-1°P”B”; Bahía Blanca, Pcia de Bs.As; adquiere 1/2 de las cuotas partes; y Pilar Mendizabal, DNI.42.265.335, CUIL 2042265335-0, argentina, soltera, nacida el 10/12/1999; domicilio real en Roca 4085, Barrio Melipal, Bche; adquiere 1/2 de las cuotas parte que se transmiten. Se hace saber que las oposiciones serán deducidas en el plazo de 10(diez) días hábiles a partir de la publicación del Edicto. San Carlos de Bariloche; _ _ _/_ _ _/2024.Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.- CONVOCATORIAS CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS SAICA Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) El Directorio en pleno en la sede de Construcciones Normalizadas SAICA, Calle 20 Nº 125 de la ciudad de Viedma convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de enero del 2025 a las 9:00hs a realizarse en su cede sita la calle 20 N° 125 de Viedma a los efectos de considerar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA 1°) Elección de accionistas para firmar el acta de asamblea. 2°) Consideración de los motivos para la convocatoria fuera de término; 3°) Tratamiento de las Actas de Asamblea N°259 y N°260 en cuanto a su validez teniendo en cuenta la publicación del edicto correspondiente. 4°) Consideración de la Documentación que establece el Artículo N.º 234 inc., 1ª de la Ley 19.550, correspondiente a los Estados Contables cerrados al 31 de julio 2021 (Ejercicio N°55), 31 de Julio de 2022 (Ejercicio N°56) y 31 de Julio 2023 (Ejercicio N°57); 5°) Consideración del Estados de Resultados; 6º) Consideración de la gestión y remuneración a los directores y Síndicos; 7º) Elección de directores y Síndicos. 8º) Tratar la cesión de acciones dispuesta por el Accionista Marcelo Andrés Gazia. 9°) Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante las autoridades de contralor Ing. Guillermo Luis Gazia.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6346 16 de diciembre de 2024 50 ASOCIACIÓN CIVIL “IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTÉS PENÍNSULA SAN PEDRO” Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) En cumplimiento a las disposiciones estatutarias vigentes la Comisión Directiva de la Asociación Civil Iglesia Evangélica Pentecostés Península San Pedro, convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria Fuera De Termino, la cual se llevará a cabo el día 11 de enero de 2025 a las 15 horas en nuestra sede sita en Medioevo 1957 (Península San Pedro), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos socios para la firma del acta de asamblea junto al presidente y secretario. 2. Tratar el motivo por el fuera de termino. 3. Considerar y aprobar los estados de Recursos y Gastos cerrados 31/12/23 y 31/12/24, las memorias correspondientes e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4. Elección de nuevas autoridades y sus correspondientes suplentes, por finalización de mandato. Luis Olivares, presidente, Lilen Saba Geldres Secretaría.-–—•—–COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) De acuerdo a disposiciones generales vigentes y el Estatuto Social, la Comisión Directiva convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera de término), que tendrá lugar el día Viernes 27/ Diciembre/2.024, a las 15:00 horas, en la sede de nuestra institución, sita en calle Alvear N° 851 de la ciudad de Viedma (R.N.), para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de Dos (02) Socios para refrendar el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.2°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior y su consideración.3°) Razones del llamado a Asamblea fuera de término.4°) Lectura y consideración de las Memorias Anuales y Balances correspondientes a los Ejercicios 2.022 con fecha de cierre al 31/Octubre/2.022 Y Ejercicio 2.023 con fecha de cierre al 31/Octubre/2.023 (Ejercicios N° 33 y 34).5º) Actualización de montos de Colegiación y Cuota Social. Aprobación de valores acordados por Año 2.024 y proyección de valores Año 2.025.6°) Socios con deudas. Bajas de matrículas. Colegiados en uso de licencia. Depuración del padrón de socios. Información de lo actuado.7°) Elección de SEIS (06) miembros titulares y Dos (02) miembros suplentes para integrar la Comisión Directiva por el término de Dos (02) Años.8°) Elección de Dos (02) miembros titulares y Un (01) miembro suplente para integrar la Comisión Revisora de Cuentas por el término de Dos (02) Años.Juan Cricelli,Presidente, Samantha Heindl, Secretaría.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL DE ATLETISMO Y ACTIVIDADES NÁUTICAS Asamblea General Ordinaria La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Atletismo y Actividades Náuticas, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, para el día 09 de enero de 2025, a las 20:00 hs, a realizarse en su Sede Social, sito en calle Mitre 634, de la ciudad de San Antonio Oeste, Río Negro, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA • 1 Designación de Nueva Comisión Directiva • 2 Proclamación de los Electos • 3 Modificación de reglamento interno • 4 Fijar fechas de Eventos Extraordinarios por Temporada 2025 • 5 Revisión del importe de cuota social Individual y Familiar Fabio G. Painecura,Presidente, Samuel Roco, Secretario.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf 16 de diciembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6346 51 ASOCIACIÓN CIVIL CORAZÓN ANIMAL Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera de término), que esta Asociación Civil Corazón Animal realizará el día 30 de Diciembre del 2024, a las 20 horas, en su sede ubicada en España 452, de la localidad de Catriel. ORDEN DEL DÍA 1°. - Razones de la convocatoria fuera de término. 2º.-Designación de dos Socios para refrenar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 3º.- Consideración y aprobación de la Memoria y Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2024.4°. - Renuncia de socios 5°. – Trabajos realizados 6°. – Donaciones 7°. – Castraciones Marcela Molina, Presidenta.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL IGLESIA EJÉRCITO EVANGÉLICO MUNDIAL ANTORCHA DE LA FE Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) Convocase a los asociados de la Asociación Civil Iglesia Ejercito Evangélico Mundial Antorcha de la Fe a Asamblea General Ordinaria a realizarse en Villa Regina, Río Negro ubicado en la calle Raúl López 287, Centro Comunitario Isabel Taillade, el día 28/12/24 a las 20:00 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de Dos Socios para refrendar la siguiente Acta. 2. Razones por lo cual se convoca a Asamblea General Ordinaria Fuera de Término. 3. Lectura y Aprobación de Estado de Recursos y Gastos correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/23. 4. Fijación de la cuota social. Rene Gonzáles, Presidente.- Susana Zurita,Secretaria.- AVISO IMPORTANTE Días de Recepción de Material La fecha de publicación siempre dependerá del día y horario en que envíe la documentación completa y queda sujeto a modificaciones para los casos de los días no laborables (sugerimos consultar con anticipación). PARA PUBLICAR EN EL BOLETÍN DEL LUNES: Se recibirá material los días martes y miércoles hasta las 12hs del mediodía. PARA PUBLICAR EN EL BOLETÍN DEL JUEVES: Se recibirá material los días jueves, viernes y lunes hasta las 12hs del mediodía. Pasado el horario de cierre de edición (lunes y miércoles a las 12hs) la publicación ingresará para el boletín siguiente. BOLETÍN OFICIAL Secretaría Legal y Técnica - Dirección de Despacho y Boletín Oficial PROVINCIA DE RÍO NEGRO Firmado digitalmente por: MOSQUERA Maria Julia Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6346.pdf