- República Argentina - Número 6322 23 de septiembre de 2024 AÑO LXV PUBLICACIÓN OFICIAL PROVINCIAL Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 1.305.136 NORMATIVA: LEY Nº 40 AÑO 1958, LEY Nº 4800 AÑO 2012, LEY Nº 5261 AÑO 2017. DECRETO Nº 1351 AÑO 2018 “La edición y publicación electrónica del Boletín Oficial con firma digital, reviste carácter de oficial, obligatoria y auténtica, produciendo plenos efectos jurídicos.” “40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile” Ley 5691 GOBERNACIÓN PROVINCIA DE RÍO NEGRO Alberto Edgardo Weretilneck, Gobernador Provincia de Río Negro SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA María Julia Mosquera, Secretaria Legal y Técnica Nicolás Fabricio Cravotta, Subsecretario Legal y Técnico María Luciana De La Fuente, Directora de Despacho y Boletín Oficial EDICIÓN DE 84 PÁGINAS boletinoficial.rionegro.gov.ar SUMARIO EN PÁGINA 2 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 2 SUMARIO SECCIÓN ADMINISTRATIVA LEYES 5743 - 17/09/24 - Modificaciones a Ley F n° 5380 ................................................................................................................................................................................................. 3 5744 - 17/09/24 - Sustitución texto Ley F n° 3738 ................................................................................................................................................................................................. 5 DECRETOS DECRETO N° 209/24.- 17/09/2024.- Aprobar el trámite de Renegociación del Contrato Nº 03/2021 de la obra denominada “Construcción Hospital de Fernández Oro”, adjudicada por Decreto Nº 131/2021 ..................................................................................................................................................................................... 9 DECRETO N° 210/24.- 17/09/2024.- Aprobar el trámite de Renegociación del Contrato Nº 01/2022 de la obra denominada “Ampliación 1º Etapa Hospital de la Localidad de Maquinchao” .................................................................................................................................................................................................................................. 16 DECRETOS SINTETIZADOS .......................................................................................................................................................................................................................................... 24 RESOLUCIONES ............................................................................................................................................................................................................................................................... 25 FALLOS ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 28 DISPOSICIÓN .................................................................................................................................................................................................................................................................. 29 LICITACIONES .................................................................................................................................................................................................................................................................. 30 CONCURSO ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 32 EDICTOS LEY PIERRI ...................................................................................................................................................................................................................................................... 32 EDICTOS DE MINERÍA ................................................................................................................................................................................................................................................... 33 EDICTOS I.P.P.V. ............................................................................................................................................................................................................................................................... 35 NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS ................................................................................................................................................................................................36 SECCIÓN JUDICIAL EDICTOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 40 REMATE ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 57 SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA Y ENTIDADES CIVILES ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC. ........................................................................................................................................................................................................... 58 DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO ............................................................................................................................................................................................................................... 64 COMUNICADO ..................................................................................................................................................................................................................................................................65 CONVOCATORIAS .......................................................................................................................................................................................................................................................... 65 ACLARACIÓN .................................................................................................................................................................................................................................................................... 69 PARTIDO POLÍTICO (Frente Grande) ...................................................................................................................................................................................................................... 70 AVISO BOLETÍN OFICIAL .............................................................................................................................................................................................................................................. 84 CONTACTOS BOLETÍN OFICIAL INSTITUCIONAL: boletinoficial@legalytecnica.rionegro.gov.ar ldelafuente@legalytecnica.rionegro.gov.ar PUBLICACIONES Viedma boletinoficialviedma@gmail.com Primera Circunscripción Judicial Laprida 212 - Tel.: 2920 - 423512 General Roca rocaboletinoficial@gmail.com Segunda Circunscripción Judicial 9 de Julio 933 - Tel./Fax.: 0298 - 4431230 S. C. de Bariloche barilocheboletinoficial@gmail.com Tercera Circunscripción Judicial Onelli 1450 - Tel./Fax.: 02944 - 428112 Cipolletti Cuarta Circunscripción Judicial Ley Nº 5261 (sustituye texto de la Ley Nº 40) Artículo 3°.- El texto de todas las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, son tenidas por auténticas. Boletín Oficial Laprida 212 - Viedma Provincia de Río Negro Publicado en el Portal de la Provincia de Río Negro en: http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf cipollettiboletinoficial@gmail.com Teniente Ibañez 355 - Tel.: 0299 - 4771719 EDICTOS JUDICIALES edictosjudiciales@legalytecnica.rionegro.gov.ar Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 3 SECCIÓN ADMINISTRATIVA LEYES LEY N° 5743 DECRETO N° 211/24 DECTO-2024-211-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 17 de Septiembre de 2024 Promúlgase como Ley N° 5743 el texto que forma parte integrante del presente Decreto (IF-202400567680-GDERNERNE-2). Cúmplase, Publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.WERETILNECK.- J. P. Muena. María Julia Mosquera, Secretaria Legal y Técnica. La Legislatura de la Provincia de Río Negro Sanciona con Fuerza de LEY Artículo 1º.- Se modifica el artículo 4º de la ley F nº 5380, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 4º.- Integración. El Fondo está integrado por: 1. Los montos asignados en la Ley de Presupuesto Anual. 2. Los importes por reembolsos que se obtengan de las producciones y coproducciones en las cuales intervenga la Secretaría de Cultura. 3. Los aportes resultantes de los sistemas de incentivos, integrados por el cinco por ciento (5%) del importe total que cada empresa destina al proyecto audiovisual. 4. Donaciones, legados y cualquier ingreso no previsto en la presente”. Artículo 2º.- Se modifica el artículo 5º de la ley F nº 5380, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 5º.- Objeto. Los aportes al Fondo Específico, creado por la presente, tienen por objeto contribuir en el financiamiento de proyectos de promoción, difusión y realizaciones audiovisuales cinematográficas, televisivas, web y de nuevos formatos de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa de Fomento Audiovisual, como asimismo para óperas primas, proyectos innovadores y/o de fomento cultural. El destino es la promoción audiovisual, según criterios de la gestión local, para fomentar proyectos o artistas jóvenes, documentales, cortometrajes, óperas primas, nuevos formatos y sistemas de fortalecimiento, capacitación y formación para el sector, que pudieran quedar relegados de las condiciones que se imponen a las productoras para participar de los sistemas de incentivos”. Artículo 3º.- Se modifica el artículo 7º de la ley F nº 5380, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 7º.- Distribución. Dentro de los requisitos que deben cumplir las producciones para acceder al acompañamiento del Programa a través del Fondo Específico, se establecen topes máximos de hasta el cuarenta por ciento (40%) de subsidios para el financiamiento del costo de las producciones provinciales y un máximo del treinta por ciento (30%) en incentivos de reembolso en cualquiera de sus formas, para las producciones nacionales y/o internacionales que hayan efectuado gastos en territorio provincial. Las categorías nacionales o internacionales, deben contratar, como mínimo, un treinta por ciento (30%) de recursos humanos radicados en la Provincia de Río Negro”. Artículo 4º.- Se incorpora el Capítulo I a la ley F nº 5380, que queda redactado de la siguiente manera: “Capítulo I Sistema de Promoción e Incentivos Artículo 10°.- Objetivos. El Sistema de Promoción e Incentivos tiene como objetivos permitir y facilitar la participación de personas humanas y jurídicas en la promoción y fomento de las producciones e industria audiovisual en todas sus formas, a través del aporte dinerario o en insumos, con el fin de patrocinar, estimular, sustentar y promocionar la cultura audiovisual, recibiendo a cambio los incentivos dispuestos en la presente. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 4 Artículo 11°.- Definiciones. A los efectos de la presente, se entiende por: - Proyecto: Programa de actividades audiovisuales específicas que el beneficiario se propone emprender y realizar en un tiempo determinado. - Patrocinio: Los aportes de dinero, bienes y servicios, realizados con designación expresa de la persona humana o jurídica y del proyecto al que es destinado. - Patrocinante: El contribuyente que efectúe patrocinio según los alcances y con los modos previstos en la presente. - Beneficiarios: Se entiende por población beneficiaria a toda persona humana o jurídica que recibe el aporte dinerario o en insumos del patrocinante, o resulta titular de una bonificación de los sistemas de incentivo determinados en la presente. Artículo 12°.- Sistemas de Promoción e Incentivos. Los Sistemas de Promoción e Incentivo de la actividad e industria audiovisual, son: 1. Mecenazgo Audiovisual: Se considera como actividades de patrocinio, estímulo, sustento y/o promoción de actividades audiovisuales, en adelante Mecenazgo, a los actos de personas físicas o jurídicas consistentes en la dación de aportes dinerarios y/u otros recursos, con o sin reciprocidad, para la generación, conservación, enriquecimiento y difusión de bienes y producciones audiovisuales. 2. Incentivos por Reembolso: Es el sistema que permite la restitución total o parcial de los importes de una deuda adquirida para llevar adelante una producción audiovisual. Un reembolso es un monto pagado por medio de reducción, devolución o reembolso de lo que ya se pagó o contribuyó. 3. Incentivo Crediticio: Comprende el apoyo en las gestiones para la obtención de créditos ante entidades bancarias y financieras, públicas o privadas, tramitación de beneficios de promoción instituidos por el Estado Nacional o entidades del orden federal. Artículo 13°.- Requisitos. Para acceder a los Sistemas de Promoción e Incentivos, se requiere: 1. A los beneficiarios, que sea persona humana o jurídica, con demostrada actividad en el sector audiovisual, radicada o con domicilio legal en la provincia con un mínimo de antigüedad de dos (2) años. 2. Que los beneficiarios tengan una cuenta bancaria a su nombre, a los efectos de recepcionar los depósitos de aportes en dinero del régimen de Mecenazgo. 3. A las personas jurídicas de carácter privado que estén constituidas de conformidad con las leyes argentinas. 4. A los inversores extranjeros que constituyan domicilio en el país, conforme la normativa vigente en la materia. 5. Cumplir con los porcentajes de gastos elegibles a cubrir por recursos rionegrinos, dependiendo de la etapa de cada proyecto (desarrollo, producción o post producción) de acuerdo a lo que establezca la autoridad de aplicación. Artículo 14°.- Prohibiciones. No pueden acceder a estos Sistemas de Promoción e Incentivos: 1. Las personas humanas que hubieran sido condenadas con penas privativas de libertad o inhabilitación por cualquier tipo de delito doloso, mientras dure el período de inhabilitación. 2. Las personas jurídicas cuyos representantes o directores resulten inhabilitados. 3. Quienes registren deudas exigibles e impagas con el Estado provincial. 4. Quienes presenten incumplimientos respecto de las obligaciones contempladas en los contratos de promoción suscriptos con la provincia, en el marco del presente Título o de las leyes que por ésta se derogan, en tanto perduren los mismos. 5. Las personas humanas o jurídicas que se encuentren en un proceso concursal. 6. Las personas humanas que figuren en la lista del Registro de Deudores Alimentarios y Obstructores de Vínculos (ley D nº 3475). Artículo 15°.- Obligaciones del Patrocinante. El Patrocinante debe: 1. Contar con libre deuda de obligaciones tributarias. 2. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones previsionales y laborales de conformidad con la respectiva reglamentación. 3. Operar en la Provincia de Río Negro, y destinar un porcentaje de su tributo anual por el impuesto provincial de Ingresos Brutos que hayan declarado en los últimos doce (12) meses previos al momento de la solicitud de Mecenazgo. Artículo 16°.- Tope Anual. Para el cumplimiento de la presente, el Poder Ejecutivo provincial, establece anualmente un tope anual, como límite monetario para la deducción del pago de impuestos. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 5 Artículo 17°.- Etapas. Para acceder a los Sistemas de Promoción e Incentivo, se debe cumplir con las siguientes etapas: 1. Presentación en la convocatoria de ventanilla continúa, acreditando el vínculo entre el beneficiario y el patrocinante, cuando existiese, y solicitando la autorización para el financiamiento de sus proyectos audiovisuales, de acuerdo a los mecanismos, procedimientos y condiciones establecidas en la presente y su reglamentación. 2. Evaluación y aprobación del proyecto presentado con carácter de declaración jurada, según lo determine la autoridad de aplicación, por vía reglamentaria. 3. Dictamen favorable de la Agencia de Recaudación Tributaria y Ministerio de Hacienda de la Provincia de Río Negro, o los que en el futuro los reemplacen. 4. Que un setenta y cinco por ciento (75%) de lo que reciben los beneficiarios, por vía de este sistema de fomento e incentivo, lo eroguen en favor de proveedores o talentos fiscalmente o físicamente radicados en la Provincia de Río Negro. 5. Finalizado el proyecto y dentro del plazo que establezca la reglamentación, la población beneficiaria debe elevar a la autoridad de aplicación, la pertinente rendición de cuentas sobre la ejecución del proyecto y la inversión realizada, de acuerdo a las pautas establecidas vía reglamentaria. 6. Otorgamiento de certificación fiscal total o parcial del monto dado, que pueden ser utilizados para el pago del Impuesto de Ingresos Brutos, bajo la modalidad que se establezca en la reglamentación. Artículo 18°.- Incumplimientos. Cuando el beneficiario destine los fondos o beneficios recibidos a fines distintos a los establecidos en el proyecto audiovisual presentado; o cuando el patrocinante obtenga fraudulentamente los beneficios establecidos en la presente, serán pasibles de multas, sanciones penales o administrativas, en los términos que lo determine la autoridad de aplicación vía reglamentaria”. Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese. Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. Aprobado en General y en Particular por Unanimidad Votos Afirmativos: ACEVEDO Javier E., AGOSTINO Daniela B., BERNATENE Ariel R., CÉVOLI María Celia, CIDES Juan Elbi, DANTAS Pedro C., DELGADO SEMPÉ Luciano J., DOCTOROVICH Claudio A., DOMÍNGUEZ César R., ESCUDERO María Andrea, FREI María L., FRUGONI Fernando G., GARCÍA Leandro G., IBARROLAZA Santiago, IVANCICH Luis A., KIRCHER Aime M., LACOUR Martina V., LÓPEZ Facundo M., MATZEN Lorena M., MC KIDD María P., MORALES Silvia B., MORENO Norberto E., MURILLO ONGARO Juan S., NOALE Luis A., ODARDA María M., PICA Lucas R., PICOTTI Gabriela A., PILQUINAO Carmelio F., REYNOSO Natalia E., ROSSIO María M., SAN ROMÁN Gustavo M., SANGUINETTI Daniel H., SCAVO Roberta, SPÓSITO Ayelén, STUPENENGO Ofelia I., SZCZYGOL Marcelo F., VALERI Carlos A., YAUHAR Soraya E., YENSEN Lorena R., ZGAIB Luis F. Fuera del Recinto: BERROS José L., MANSILLA Elba Y., MARKS Ana I., MARTIN Juan C. Ausentes: BELLOSO Daniel R., GONZÁLEZ ABDALA Marcela H. Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente. Legislatura de Río Negro. Cdor. Hernán Bocci, Secretario Legislativo. Legislatura de Río Negro. –—oOo—– LEY N° 5744 DECRETO N° 212/24 DECTO-2024-212-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 17 de Septiembre de 2024 Promúlgase como Ley N° 5744 el texto que forma parte integrante del presente Decreto (IF-202400569649-GDERNERNE). Cúmplase, Publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.WERETILNECK.- J. P. Muena. María Julia Mosquera, Secretaria Legal y Técnica. La Legislatura de la Provincia de Río Negro Sanciona con Fuerza de LEY Artículo 1º.- Sustituye en forma integral el texto de la ley F nº 3738, el que queda redactado de la siguiente manera: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 6 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRIVADA EN ACTIVIDADES CULTURALES Capítulo I DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Artículo 1º.- La presente tiene como objeto fomentar e incentivar a la actividad privada para la financiación de proyectos culturales. Artículo 2º.- A los fines de la presente, se consideran como actividades de patrocinio, estímulo, sustento y/o promoción de actividades culturales, en adelante Mecenazgo, a los actos de personas humanas o jurídicas consistentes en la dación de aportes dinerarios y/u otros recursos, con o sin reciprocidad, para la generación, conservación, enriquecimiento y difusión de bienes y servicios culturales. Estos actos son objeto de los incentivos previstos en esta norma. Capítulo II BENEFICIARIOS Artículo 3º.- Se entiende por beneficiario a toda aquella persona humana o jurídica que reciba la donación o el patrocinio de los benefactores según los términos previstos en esta ley. Artículo 4º.- Pueden ser beneficiarios de los actos de Mecenazgo previstos en esta norma: 1. Autores de obras culturales - artistas o creadores. 1.1. Los autores de obras culturales que individualmente obtuvieran de sus proyectos la calificación de “Interés Cultural” y que residan en la provincia tanto al momento de presentar el proyecto como al momento de recibir el patrocinio. 1.2. Los proyectos de producción artística presentados por artistas independientes y artesanos cuya actividad, forma y manifestación se hace referencia en el artículo 7° de la ley. 1.3. Toda persona humana o jurídica domiciliada en la Provincia de Río Negro y extranjeros con residencia mayor a tres (3) años en la provincia, de acreditada idoneidad en la especialidad para la que solicita la declaración de interés cultural y los beneficios de la ley. 2. Asociaciones, fundaciones, cooperativas y toda otra entidad civil sin fines de lucro. Las entidades enumeradas en el presente inciso, deben cumplimentar los siguientes requisitos: 2.1. Designación precisa en sus estatutos relativos a la consecución de objetivos culturales o artísticos. 2.2. Estar eximidos del pago del impuesto a las ganancias otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), o legislación que se encuentre vigente, con validez al momento de acogimiento a cualquier beneficio derivado de actividades de patrocinio cultural y/o Mecenazgo en los términos de la presente. Artículo 5º.- El acto objeto del beneficio debe contar con la calificación de “Interés Cultural” por parte de la autoridad de aplicación de la presente norma. Para esta certificación debe presentar el proyecto, plan o programa de actividades culturales específicas que el beneficiario se propone realizar dentro de un período determinado. El acto objeto a su vez tiene que estar enmarcado dentro de los lineamientos acordados con el Consejo Provincial de Cultura. Artículo 6º.- El proyecto no puede realizarse en un plazo superior a dos (2) años, contados desde la obtención de calificación de interés cultural por parte de la autoridad de aplicación. 1. Los proyectos pueden ser financiados parcial o totalmente, previo acuerdo de quien los solicita y de quien los patrocina, con la intermediación de la autoridad de aplicación. 2. Las personas interesadas en acogerse al sistema establecido en la presente, deben solicitar la autorización para el financiamiento de sus proyectos culturales, presentándolos con carácter de declaración jurada, ante la Secretaría de Cultura, de acuerdo con los mecanismos, procedimientos y condiciones establecidos en la presente y su reglamentación. 3. Los aportes en dinero del presente régimen, autorizados por la autoridad de aplicación, deben ser depositados por la entidad patrocinante, en una cuenta bancaria abierta por la persona beneficiaria, a su nombre, y en caso de tratarse de insumos, estar fehacientemente certificados a través de la presentación de fotocopias de las correspondientes facturas de compra y acta de entrega de los insumos a la población beneficiaria. 4. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización del proyecto destinatario del patrocinio, el beneficiario debe elevar ante la autoridad de aplicación un informe de rendición de cuentas sobre el destino y el uso de los bienes recibidos en concepto de patrocinio y el cumplimiento de los objetivos del mismo. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 7 Artículo 7º.- Por actividades artísticas y literarias se entienden las siguientes, en todas sus formas y manifestaciones: 1. Artes visuales (artes plásticas, arte textil, fotografía, instalaciones, artes gráficas, muralística e intervenciones urbanas). 2. Música, producción, discográfica y afines. 3. Teatro, danzas y artes escénicas. 4. Arquitectura y urbanismo en sus aspectos exclusivamente estéticos: restauración, patrimonio cultural y eventualmente edificios destinados a la instalación de museos de arte, ciencias naturales, antropológicos o históricos, bibliotecas populares y públicas, casas de la cultura o centros de expresión comunitaria. 5. Cinematografía y medios audiovisuales, dándose prioridad a la producción independiente, cortometrajes y documentales de carácter científico y educativo, independientes de cadenas de distribución y/o exhibición y de grupos multimedias. 6. Literatura y producción editorial. 7. Expresiones folclóricas y artesanías. 8. Radio y televisión educativas y/o culturales, de carácter no comercial. 9. Toda otra expresión artística que no esté contemplada en el presente artículo. Capítulo III DE LOS INCENTIVOS Artículo 8º.- Para los fines de esta ley se entiende por: 1. Patrocinante. Todas personas humanas o jurídicas que realicen un acto de estímulo y promoción de actividades culturales, mediante aportes dinerarios o transferencias de bienes a título gratuito y con carácter definitivo. 2. Patrocinio. Son aquellas transferencias dinerarias o de bienes a título gratuito y con carácter definitivo, realizadas con designación expresa de una entidad o proyecto al que es destinado. Artículo 9º.- Del Incentivo Fiscal. Aquellas personas humanas o jurídicas que sean patrocinantes de proyectos de las características contempladas en la presente norma, pueden deducir sobre todo impuesto provincial una suma igual de hasta el cien por ciento (100%) del monto efectivamente aportado. Asimismo, los actos contractuales que vinculen o relacionen al patrocinante con el beneficiario, en los términos de la presente, están exentos del Impuesto de Sellos que corresponda. El beneficio sólo alcanza a aquellos contribuyentes que tengan sus obligaciones fiscales al día. Artículo 10º.- Cuando los actos de Mecenazgo están destinados o consisten en la donación de bienes que formen parte del patrimonio histórico o artístico de la provincia o Nación inscriptos en el Registro de Bienes Históricos de conformidad con lo dispuesto por la ley nacional nº 12665 y normativas provinciales, las personas humanas o jurídicas que los ejerzan, estarán sujetos a lo establecido en el artículo 9º de la presente norma. Artículo 11º.- Los beneficios de que trata esta ley no excluyen ni reducen otros beneficios, descuentos y/o deducciones en vigencia, al tiempo de la promulgación de la presente. Capítulo IV DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Artículo 12º.- Es autoridad de aplicación de la presente, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro o el organismo que en el futuro lo reemplace, la que dicta las disposiciones convenientes para el cumplimiento de los objetivos de esta norma. A tales fines, la citada repartición tiene las siguientes facultades: 1. Convocar al Consejo Provincial de Cultura como mínimo dos (2) veces al año. 2. Declarar de interés cultural a las actividades para las que se solicita tal calificación a los fines de la presente. 3. Controlar el efectivo cumplimiento de las condiciones, requisitos y demás aspectos relativos al otorgamiento y goce de los beneficios concedidos en virtud de esta ley. 4. Certificar que los actos se ejecuten de acuerdo con los proyectos aprobados. 5. Efectuar la valuación de los bienes y/o recursos no dinerarios objeto de actos de Mecenazgo. 6. Celebrar convenios de cooperación entre las distintas jurisdicciones. 7. Fomentar e incentivar las actividades de Mecenazgo a través de la organización de certámenes, concursos, muestras, festivales, otorgamiento de premios, distinciones y demás medios eficaces para tal cometido. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 8 8. Confeccionar un registro oficial de fundaciones, cooperativas y asociaciones sin fines de lucro que aspiren a ser beneficiarios según los términos de la presente. 9. Realizar un registro oficial de proyectos presentados y declarados de interés cultural para ponerlos a consideración del Consejo Provincial de Cultura. Capítulo V CREACIÓN DEL FONDO PROVINCIAL VALUACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A ACTIVIDADES CULTURALES Artículo 13º.- Se crea el Fondo Provincial Solidario para el Fomento de la Cultura, que es integrado por: 1. Los aportes dinerarios o donaciones que realicen los patrocinantes, según lo prescripto en el Capítulo III artículos 8º, 9º y 10 de la presente. 2. Los aportes que establezca el Poder Ejecutivo provincial anualmente en la Ley de Presupuesto. 3. Los aportes del Gobierno Nacional. 4. Los aportes, donaciones o subsidios obtenidos de organismos multilaterales de crédito. 5. Otros ingresos no contemplados. Artículo 14º.- La valuación de los bienes y/o recursos no dinerarios objeto de actos de Mecenazgo, es efectuada por la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta para la misma, la ley F nº 3186 de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial. Artículo 15º.- El Fondo es administrado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro o el organismo que en el futuro lo reemplace. Los importes que constituyan dicho Fondo son destinados exclusivamente a financiar acciones o proyectos de acuerdo a las pautas establecidas en la presente ley. Capítulo VI DISPOSICIONES GENERALES Artículo 16º.- Los patrocinantes que hayan sido certificados como tales en los términos de la presente, serán honrados en una ceremonia anual realizada en acto público, con la entrega de un diploma firmado por las máximas autoridades de la Provincia de Río Negro. Artículo 17º.- Los beneficiarios tienen la obligación de hacer conocer a la sociedad la contribución realizada por los patrocinantes. Artículo 18º.- Los bienes recibidos en concepto de patrocinio no pueden ser utilizados de ninguna manera que resulte un aprovechamiento lucrativo, salvo que se acreditare con carácter previo y de modo fehaciente que tal aprovechamiento cumple con los objetivos de la ley. Artículo 19º.- Los bienes recibidos en concepto de patrocinio y los bienes adquiridos por donación o patrocinio deben estar disponibles para el disfrute del público y conformar, en consecuencia, el patrimonio artístico y cultural de la comunidad. Artículo 20º.- La población beneficiaria que destine el financiamiento recibido para fines distintos a los establecidos en el proyecto cultural presentado, o el patrocinante que obtenga fraudulentamente los beneficios establecidos en la presente, serán pasibles de multas, sanciones penales o administrativas, en los términos que lo determine la autoridad de aplicación vía reglamentaria. Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese. Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. Aprobado en General y en Particular por Unanimidad Votos Afirmativos: ACEVEDO Javier E., AGOSTINO Daniela B., BERNATENE Ariel R., CÉVOLI María Celia, CIDES Juan Elbi, DELGADO SEMPÉ Luciano J., DOCTOROVICH Claudio A., DOMÍNGUEZ César R., ESCUDERO María Andrea, FREI María L., FRUGONI Fernando G., GARCÍA Leandro G., IBARROLAZA Santiago, IVANCICH Luis A., KIRCHER Aime M., LACOUR Martina V., LÓPEZ Facundo M., MATZEN Lorena M., MC KIDD María P., MORALES Silvia B., MORENO Norberto E., MURILLO ONGARO Juan S., NOALE Luis A., ODARDA María M., PICA Lucas R., PICOTTI Gabriela A., PILQUINAO Carmelio F., REYNOSO Natalia E., ROSSIO María M., SAN ROMÁN Gustavo M., SANGUINETTI Daniel H., SCAVO Roberta, SPÓSITO Ayelén, STUPENENGO Ofelia I., SZCZYGOL Marcelo F., VALERI Carlos A., YAUHAR Soraya E., YENSEN Lorena R., ZGAIB Luis F. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 9 Fuera del Recinto: BERROS José L., DANTAS Pedro C., MANSILLA Elba Y., MARKS Ana I., MARTIN Juan C. Ausentes: BELLOSO Daniel R., GONZÁLEZ ABDALA Marcela H. Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente. Legislatura de Río Negro. Cdor. Hernán Bocci, Secretario Legislativo. Legislatura de Río Negro. DECRETOS DECRETO N° 209/24 DECTO-2024-209-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 17 de Septiembre de 2024 VISTO, el expediente Nº 127.053-DIO-2024 del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y; CONSIDERANDO: Que por el citado expediente se tramita, en el marco de la Ley Nº 5.688 y su Decreto Reglamentario Nº 41/2024, la renegociación del Contrato Nº 03/2021 (fojas 84/85) celebrado en fecha 17 de marzo de 2021, entre la Provincia de Río Negro y la U.T.E integrada por las firmas “Oriente Construcciones S.A. – ECA S.A.”, por la suma de pesos ciento cincuenta y seis millones ochocientos mil ($ 156.800.000,00); Que el referido contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: “Construcción Hospital General Fernández Oro”, la cual fuera oportunamente aprobada y adjudicada mediante Decreto Nº 131/2021 (fojas 77/82) en el marco de la Licitación Pública Nº 05/2020; Que, tal como resulta del artículo tercero del referido contrato de obra, el mes base previsto para el cálculo de redeterminaciones de precios conforme lo dispone el Decreto Nº 1313/2014 es septiembre de 2020; Que se dio inicio a los trabajos de obra en fecha 03 de mayo de 2021, comenzando -partir de dicho momento- a regir el plazo contractual que fuera establecido en seiscientos sesenta (660) días corridos (fojas 86); Que, oportunamente, mediante Resolución Nº 624 de fecha 23 de septiembre de 2022 (fojas 87/89) se dispuso aprobar una ampliación de plazos de obra de sesenta y dos (62) días corridos con motivo de factores climáticos que afectaron la normal ejecución de tareas, quedando así establecida como nueva fecha de finalización de los trabajos el día 25 de abril de 2023; Que resulta necesario destacar que posteriormente, mediante Resolución Nº 269, de fecha 17 de mayo de 2023 (fojas 90/96) se aprobó un adicional de obra por la suma de pesos dos millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y uno con cincuenta centavos ($2.743.491,50) así como también una ampliación de plazos de obra de doscientos (200) días corridos; de modo tal que la fecha prevista para la finalización de las tareas se trasladó para el día 11 de noviembre de 2023; Que, asimismo, según Resolución Nº 292 de fecha 28 de febrero de 2024 (fojas 97/100) se dispuso aprobar una nueva ampliación de plazos de obra de cuarenta y siete (47) días corridos con motivo de factores climáticos adversos que afectaron la normal ejecución de tareas, quedando así establecida como nueva fecha de finalización de los trabajos el día 28 de diciembre de 2023, como así también ratificar la paralización de las tareas de obra desde el día 26 de diciembre de 2023, hasta tanto se resuelva sobre la rescisión, prórroga y/o la renegociación de contrato; Que tal como resulta del certificado de obra número treinta y uno, emitido en fecha 13 de diciembre de 2023 y correspondiente al mes de ejecución noviembre de 2023, la obra contaba con un porcentaje de avance acumulado del cincuenta y ocho con cuarenta y dos por ciento (58,42%) habiéndose -a dicho mescertificado tareas por la suma de pesos noventa y un millones sesiscientos tres mil ochocientos treinta y seis con setenta y dos centavos ($91.603.836,72) con más -por aplicación del Decreto Nº 1313/2014la suma de pesos ciento veintinueve millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos con veintiseis centavos ($129.404.462,26). Surge también que restaban ejecutar tareas de obra, a valores base de contrato, por la suma de pesos sesenta y cinco millones ciento noventa y seis mil ciento sesenta y tres con veintiocho centavos ($65.196.163,28), según fojas 152; Que, asimismo, deviene necesario señalar que en relación a las tareas correspondientes al adicional de obra aprobado, resulta del certificado de obra “adicional” número cuatro (Nº 04) correspondiente al mes de ejecución septiembre de 2023, que el adicional de obra contaba con un porcentaje de avance acumulado del sesenta y tres con setenta y nueve por ciento (63.79%) habiéndose -a dicho mes- certificado tareas por la suma de pesos un millón setecientos cincuenta mil sesenta y siete con cincuenta y dos centavos ($1.750.067,52) con más -por aplicación del Decreto Nº 1313/2014- la suma de pesos seis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres con cinco centavos ($6.854.263,05) Surge también que restaban ejecutar tareas de obra, a valores base de contrato, por la suma de pesos novecientos noventa y tres mil cuatrocientos veintitres con noventa y ocho centavos ($993.423,98), según fojas 218; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 10 Que a fojas 170/203, y en función de las pautas establecidas por el Decreto Nº 41/2024 la firma contratista presenta un nuevo cómputo y presupuesto de obra, con su respectivo análisis de precios, expresando haber tomado como base de su cálculo valores vigentes el mes de febrero de 2024 y teniendo en consideración el saldo de obra pendiente de ejecución al 30 de noviembre de 2023. El mismo asciende a la suma de pesos un mil setecientos cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos treinta y uno con cuarenta y tres centavos ($1.743.478.331,43) mientras que en relación al adicional de obra éste asciende a la suma de pesos diecinueve millones quinientos cincuenta y un mil trescientos cuatro con dieciocho centavos ($19.551.304,18) según fojas 212/217; Que, resulta necesario destacar que en su presentación de adhesión al Decreto Nº 41/2024 obrante a fojas 291/297, la parte contratista renuncia a la facultad de sustituir o modificar la fórmula polinómica aplicable al contrato, por lo que se mantiene vigente la fórmula polinómica denominada “I- ArquitecturaRestauración y Reciclaje” originalmente prevista en Apartado Nº 30: Redeterminación de Precios del pliego de bases y condiciones legales particulares de la obra, según fojas 225; Que a fojas 205 y fojas 222 respectivamente, obran intervenciones de la Gerencia de Cómputo y Presupuesto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos que en sus Notas Nº 98/24 y Nº 105/24 expresa que, luego de analizar las tareas faltantes al 01 de diciembre de 2023 con valores actualizados o vigentes a febrero de 2024, se desprende que los valores unitarios presentados por la contratista son razonables. Por ende, concluye que los montos expresados en el párrafo anterior son aceptables; Que tal como se ha expresado en el considerando séptimo del presente, se dispuso la paralización de las tareas de obra a partir del día 27 de diciembre de 2023 y, con posterioridad, mediante Resolución Nº 831 de fecha 13 de junio de 2024 (fojas 206/210), se dispuso dejar sin efecto la neutralización de los plazos de obra, disponiendo su reinicio a partir del día 06 de mayo de 2024 y aprobando una ampliación de doscientos veintiséis (226) días corridos que llevó la fecha prevista para su finalización al día 20 de diciembre de 2024; Que en función de lo anterior, a fojas 278/287, obran incorporados los certificados de obra emitidos número treinta y tres a treinta y cuatro que se corresponden con el período de ejecución de obra comprendido entre los meses de mayo de 2024 y junio de 2024, período en el cual se registró un avance de obra acumulado que va del sesenta y dos con cuarenta y seis por ciento (62,46%) al sesenta y seis con cincuenta y dos por ciento (66,52%); mientras que para el caso del adicional de obra se desprende del certificado de obra “adicional” número cinco (Nº 5) que se corresponde con el período de ejecución de obra del mes de junio de 2024 adjunto a fojas 288/290, se registró un avance de obra acumulado setenta y ocho con veintisiete por ciento (78,27%); Que habiéndose expresado favorablemente el área técnica y competente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos respecto de la razonabilidad de precios, la firma contratista procedió a presentar planillas de cálculos a efectos de reliquidar los certificados de obra anteriormente descriptos de conformidad con las pautas que fijan en el Anexo I el Decreto Nº 41/2024; Que seguidamente, a fojas 315/318, luce Nota Nº127/24 por medio de la cual toma conocimiento e intervención la Dirección de Certificaciones, Intereses y Reformulación de Contratos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia quien destaca que el saldo de obra pendiente de ejecución a valores base de contrato (a saber: septiembre de 2020) asciende a la suma de pesos sesenta y cinco millones ciento noventa y seis mil ciento sesenta y tres con veintiocho centavos ($65.196.163,28) el cual, actualizado al mes de febrero 2024 de conformidad con los coeficientes de variación que arroja la fórmula polinómica prevista en el contrato de obra, asciende a la suma de pesos novecientos cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos treinta con ochenta y seis centavos ($904.748.930,86); Que luego de comparar dicho importe actualizado con la suma de pesos un mil setecientos cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos treinta y uno con cuarenta y tres centavos ($1.743.478.331,43) sobre cuya razonabilidad de precios ya se ha expedido el área competente, se observa una diferencia o variación porcentual del ochenta y dos con setenta por ciento (82.70%) afirmando de este modo que queda claramente evidenciada la ruptura de la ecuación económica y financiera del contrato; Que, asimismo, luego de analizar y verificar los cálculos de reliquidación practicados por el contratista indica que en el caso bajo análisis no procede el reconocimiento por cambio de polinómica; Que, también surge de dicha intervención que verificado el saldo de obra pendiente de ejecución a noviembre de 2023 y el nuevo valor de obra a reconocer por dicho saldo (siempre con base a febrero de 2024) se procedió a: I) determinar que la nueva incidencia del saldo del anticipo financiero a descontar en la reliquidación que se practica, así como también en los futuros certificados de obra a emitirse, es del siete con setenta y ocho treinta y nueve por ciento (7,7839%); II) Efectuar los cálculos correspondientes para la reliquidación de los certificados de obra número treinta y tres y treinta y cuatro y certificado de obra adicional número cinco (5) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre mayo a junio de 2024; III) Determinar que el resultado de los cálculos anteriormente señalados, habiendo descontado cada uno de los pagos oportunamente efectuados, arroja un reconocimiento a realizar a favor del contratista que asciende a la suma total de pesos ciento setenta y siete millones ciento sesenta y siete mil novecientos treinta con ochenta y seis centavos ($177.167.930,86); Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 11 Que en relación al reconocimiento de gastos improductivos presentados por el contratista (fojas 226/276) se ha aconsejado diferir su análisis y/o tratamiento hasta tanto se encuentren debidamente acreditados; Que de conformidad con todo lo hasta aquí expuesto y toda vez que el trámite se ajusta al procedimiento de renegociación de contratos establecido en el Decreto Nº 41/24, se considera necesario Aprobar la Renegociación del Contrato Nº 03/2021 de la obra denominada “Construcción Hospital General Fernández Oro”, adjudicada por Decreto Nº 131/2021; Que en consecuencia corresponde ratificar la reserva interna y el compromiso en los términos de los Artículos 31º y 30º de la Ley H Nº 3186, por la suma total de pesos ciento setenta y siete millones ciento sesenta y siete mil novecientos treinta con ochenta y seis centavos ($177.167.930,86) a la estructura presupuestaria de la Jurisdicción 31, de acuerdo al siguiente detalle: Prog. Sub Proy Obra Ptda Rec. Importe 51 00 02 93 421 10 177.167.930,86 Que han tomado debida intervención, la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, mediante Vista Nº 02874-24; Que el presente se encuadra en los términos establecidos por el Decreto Reglamentario Nº 41/2024 y lo previsto en el Artículo 4º Apartado 1 de la Ley Nº 5.688; Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º inciso 1) de la Constitución Provincial Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1º.- Aprobar el trámite de Renegociación del Contrato Nº 03/2021 de la obra denominada “Construcción Hospital de Fernández Oro”, adjudicada por Decreto Nº 131/2021, conforme lo expuesto en los considerandos. Artículo 2º.- Aprobar el nuevo monto del Contrato Nº 03/2021 previsto para el saldo de obra pendiente de ejecución registrado al 30 de noviembre de 2023 y con valores vigentes a febrero de 2024, que se establece según el detalle de los nuevos cómputos y presupuestos que se incorporan como Anexo I (IF2024-00566201-GDERNE-MOSP), en la suma de un mil setecientos cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos treinta y un o con cuarenta y tres centavos ($1.743.478.331,43) y en a la suma de pesos diecinueve millones quinientos cincuenta y un mil trescientos cuatro con dieciocho centavos ($19.551.304,18) respectivamente para el adicional de obra. Artículo 3º.- Aprobar que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista, producto de la reliquidación de las certificaciones de obra número treinta y tres a treinta y cuatro (Nº 33 a 34) y certificado adicional número cinco (5) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre mayo y junio de 2024 y que como Anexo II (IF-2024-00566198-GDERNE-MOSP) forma parte de la presente, asciende a la suma total de pesos ciento setenta y siete millones ciento sesenta y siete mil novecientos treinta con ochenta y seis centavos ($177.167.930,86). Artículo 4º.- Diferir el análisis y eventual reconocimiento de los gastos improductivos hasta tanto se acrediten acabadamente. Artículo 5º.- Ratificar la Reserva Interna y el Compromiso según lo determinado por los Artículo s 31º y 380 de la Ley H Nº 3.186, a la Jurisdicción 31 para el ejercicio 2024, por la suma de pesos ciento setenta y siete millones ciento sesenta y siete mil novecientos treinta con ochenta y seis centavos ($177.167.930,86), de acuerdo al siguiente detalle: Prog. Sub Proy Obra Ptda Rec. Importe 51 00 02 93 421 10 177.167.930,86 Artículo 6º.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de las respectivas facturaciones, conformadas de acuerdo al correspondiente Certificado de Obra extendido por la ejecución realizada, según Pliego de Bases y Condiciones que sirve de base a la presente contratación, ordenar el pago de pesos ciento setenta y siete millones ciento sesenta y siete mil novecientos treinta con ochenta y seis centavos ($177.167.930,86), abonándose por la Tesorería General de la Provincia, con cargo a la Cuenta Corriente Nº 900001178 - Rentas Generales, a favor de la firma Oriente Construcciones S.A.-ECA S.A. UTE, Nº de CUIT Nº 30-70822479-7. Articulo 7°.- Aprobar la adenda contractual que como Anexo III (IF-2024-00566181-GDERNE-MOSP) forma parte del presente, quedando autorizado el Señor Ministro de Obras Públicas para su firma. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 12 Artículo 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos. Artículo 9º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- A. O. Echarren. ——— ANEXOS Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 13 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 14 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 15 ——— Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 16 ANEXO III AL DECRETO N° ....../2024 ADENDA AL CONTRATO DE OBRA N° 03/2021 Entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, representado en este acto por el Señor Ministro Arq. Alejandro O. Echarren, en adelante “LA PROVINCIA” y por la otra la U.T.E. Oriente Construcciones S.A. ECA S.A., representada por su presidente Ingeniero Juan A. Castelli, en adelante “EL CONTRATISTA” con el objeto de renegociar las condiciones del Contrato Nº 03/2021 de la obra denominada “Construcción Hospital General Fernández Oro”, acuerdan celebrar la presente Adenda Contractual de renegociación y readecuación, la cual se regirá por las obligaciones y condiciones que a continuación se detallan: ARTÍCULO 1º: El nuevo monto del Contrato Nº 03/2021, previsto para el saldo de obra pendiente de ejecución registrado al 30 de noviembre de 2023 y con valores vigentes a febrero de 2024, queda establecido en la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN O CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($1.743.478.331,43) y en la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($19.551.304,18) para el adicional de obra. Lo anterior de conformidad con el cómputo y presupuesto aprobado mediante artículo 2º del Decreto Nº 131/2021. ARTÍCULO 2º: Que a los efectos de la aplicación del Decreto Nº 1313/2014, las partes convienen que el nuevo mes base de cálculo de las futuras redeterminaciones de precios será febrero de 2024 y que la fórmula polinómica aplicable será la oportunamente prevista en el pliego. ARTÍCULO 3º: Las partes establecen que la incidencia del anticipo financiero oportunamente otorgado a descontar en las reliquidaciones que se practican, así como también en los futuros certificados de obra, es del siete con setenta y ocho con treinta y nueve por ciento (7,7839%). ARTÍCULO 4º: Las partes convienen que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista según reliquidación de las certificaciones de obra número treinta y tres a treinta y cuatro (Nº 33 a 34) y certificados de adicional de obra número cinco (Nº 5) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre mayo a junio de 2024, asciende a la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($177.167.930,86). ARTÍCULO 5º: “EL CONTRATISTA”, se obliga a afianzar el fiel cumplimiento del presente contrato hasta alcanzar el quince por ciento (15%) de las sumas establecidas en el artículo primero, mediante póliza de seguro extendida por Horizonte Seguros S.A. y se hará cargo del correspondiente sellado de Ley. ARTÍCULO 6º: Las partes acuerdan que se mantienen vigentes todas las disposiciones contenidas en el llamado a Licitación Pública Nº 05/2020, el Contrato de Obra nº 03/2021 y los actos administrativos oportunamente dictados que no se opongan a lo establecido en la presente Adenda. ARTICULO 7º: Las partes convienen que el plazo obra previsto para las tareas pendientes de ejecución al momento de la celebración de la presente adenda quedará automáticamente regularizado y que el avance de obra deberá cumplirse en un todo de acuerdo a lo oportunamente previsto en el plan de trabajos original para las tareas que restan ejecutar. En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los ______ días del mes de _________ del año 2024, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, el original para LA PROVINCIA, el duplicado para EL CONTRATISTA y el triplicado para ser agregado al expediente Nº127.053-DIO-2024. –—oOo—– DECRETO N° 210/24 DECTO-2024-210-E-GDERNE-RNE Viedma, Martes 17 de Septiembre de 2024 Visto, el Expediente Nº 127.052-DIO-2024 del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y; CONSIDERANDO: Que por el citado expediente se tramita, en el marco de la Ley Nº 5.688 y su Decreto Reglamentario Nº 41/2024, la renegociación del Contrato Nº 01/2022 (fojas 203/205) celebrado en fecha 01 de febrero de 2022, entre la Provincia de Río Negro y la firma “Ales S.A.”, por la suma de pesos doscientos sesenta y seis millones setecientos mil ($ 266.700.000,00); Que el referido contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: “Ampliación 1º Etapa Hospital de la Localidad de Maquinchao”, la cual fuera oportunamente aprobada y adjudicada mediante Decreto Nº 1581/2021 (fojas 196/202) en el marco de la Licitación Pública Nº 05/2021; Que, tal como resulta del Artículo tercero (3º) del referido contrato de obra, el mes base previsto para el cálculo de redeterminaciones de precios conforme lo dispone el Decreto Nº 1313/2014 es septiembre de 2021; Que se dio inicio a los trabajos de obra en fecha 03 de marzo de 2022, comenzando -partir de dicho momento- a regir el plazo contractual que fuera establecido en seiscientos (600) días corridos (fojas 206); Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 17 Que resulta necesario destacar que posteriormente, mediante Resolución Ministerial Nº 925 de fecha 21 de diciembre de 2022, se aprobó un adicional de obra por la suma de pesos dieciseís millones trescientos once mil ochenta y ocho con treinta y cinco centavos ($16.311.088,35), una economía de obra por la suma de pesos un millón ciento diecinueve mil ciento ochenta y siete con cincuenta y dos centavos ($1.119.187,52) y, consecuentemente, el balance resultante por la suma de pesos quince millones ciento noventa y un mil novecientos con ochenta y tres centavos ($15.191.900,83) así como también se aprobó una ampliación de plazos de obra de ciento setenta y un (171) días corridos; de modo tal que la fecha prevista para la finalización de las tareas se trasladó para el día 12 de abril de 2024; Que tal como resulta del certificado de obra número veintiuno (Nº 21) emitido en fecha cinco (05) de diciembre de 2023 y correspondiente al mes de ejecución noviembre de 2023, la obra contaba con un porcentaje de avance acumulado del setenta con ochenta por ciento (70,80%) habiéndose -a dicho mes- certificado tareas por la suma de Pesos ciento ochenta y ocho millones ochocientos treinta mil setecientos sesenta y dos con veintisiete centavos ($188.830.762,27) con más -por aplicación del Decreto Nº 1313/2014- la suma de pesos docientos seis millones doscientos noventa y seis mil setecientos ochenta y uno con setenta y ocho centavos ($206.296.781,78), surge también que restaban ejecutar tareas de obra, a valores base de contrato, por la suma de pesos setenta y siete millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos veintisiete con setenta y cuatro centavos ($77.869.327,74) según fojas 441; Que, asimismo, deviene necesario señalar que en relación a las tareas correspondientes al adicional de obra aprobado, resulta del certificado de obra “adicional” número nueve (Nº 9) correspondiente al mes de ejecución noviembre de 2023, que el adicional de obra contaba con un porcentaje de avance acumulado del noventa y uno con cero cinco por ciento (91.05%) habiéndose -a dicho mes- certificado tareas por la suma de pesos trece millones ochocientos treinta y un mil seiscientos setenta y dos con treinta centavos ($13.831.672,30) con más -por aplicación del Decreto Nº 1313/2014- la suma de pesos veintidós millones seiscientos cuarenta y siete con veinticuatro centavos ($22.000.647,24), surge también que restaban ejecutar tareas de obra, a valores base de contrato, por la suma de pesos un millón trescientos sesenta mil doscientos veintiocho con cincuenta y tres centavos ($1.360.228,53), según fojas 446; Que, oportunamente, mediante Resolución Nº 804 de fecha 7 de junio de 2024, se dispuso aprobar una ampliación de plazos de obra de ciento cuarenta y cinco (145) días corridos con motivo de factores climáticos que afectaron la normal ejecución de tareas, quedando así establecida como nueva fecha de finalización de los trabajos el día 04 de septiembre de 2024; Que a fojas 537/638, y en función de las pautas establecidas por el Decreto Nº 41/2024 (fojas 649/655) la firma contratista presenta un nuevo cómputo y presupuesto de obra, con su respectivo análisis de precios, expresando haber tomado como base de su cálculo valores vigentes el mes de febrero de 2024 y teniendo en consideración el saldo de obra pendiente de ejecución al 30 de noviembre de 2023. El mismo asciende a la suma de pesos un mil trescientos millones quinientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y dos con veintitrés centavos ($1.300.534.372,23) mientras que en relación al adicional de obra éste asciende a la suma de pesos dieciocho millones cuatrocientos diecinueve mil ciento sesenta y dos con cero cinco centavos ($18.419.162,05); Que a fojas 641 y fojas 647 respectivamente, obran intervenciones de la Gerencia de Cómputo y Presupuesto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos que en sus Notas Nº 66/24 y Nº 101/24 expresa que, luego de analizar las tareas faltantes al 01 de diciembre de 2023 con valores actualizados o vigentes a febrero de 2024, se desprende que los valores unitarios presentados por la contratista son razonables. Por ende, concluye que los montos expresados en el párrafo anterior son aceptables; Que luego, a fojas 656/702, obran incorporados los certificados de obra emitidos número veintidós a veintiocho (nro. 22º a 28º) que se corresponden con el período de ejecución de obra comprendido entre los meses de diciembre de 2023 a junio de 2024, período en el cual se registró un avance de obra acumulado que va del setenta y dos con ochenta y cinco por ciento (72.85%) al ochenta y uno con setenta y nueve por ciento (81,79%); mientras que para el caso del adicional de obra se desprende del certificado de obra “adicional” número diez (Nº 10) a número trece (Nº 13) que se corresponden con el período de ejecución de obra comprendido entre los meses de enero de 2024 a junio de 2024, se registró un avance de obra acumulado que va del noventa y cuatro con noventa y cuatro por ciento (94,94%) al cien por ciento (100%); Queda así evidenciado que a pesar del contexto de crisis reconocido mediante la sanción de la Ley Nº 5.688 y el Decreto Nº 41/2024 la firma “Ales S.A.” no detuvo su inversión y sostuvo, a pesar de las serias dificultades que afrontaba, la marcha de los trabajos de obra en el Hospital que ejecuta; Que habiéndose expresado favorablemente el área técnica y competente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos respecto de la razonabilidad de precios, la firma contratista procedió a presentar planillas de cálculos a efectos de reliquidar los certificados de obra anteriormente descriptos de conformidad con las pautas que fijan en el Anexo I el Decreto Nº 41/2024; Que seguidamente, a fojas 751/754, luce Nota Nº 125/24 por medio de la cual toma conocimiento e intervención la Dirección de Certificaciones, Intereses y Reformulación de Contratos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia quien destaca que el saldo de obra pendiente de ejecución a Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 18 valores base de contrato (a saber: septiembre de 2021) asciende a la suma de pesos setenta y siete millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y siete con setenta y cuatro centavos ($77.869.237,74) el cual, actualizado al mes de febrero 2024 de conformidad con los coeficientes de variación que arroja la fórmula polinómica prevista en el contrato de obra, asciende a la suma de pesos seiscientos once millones quinientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y tres con noventa y cinco centavos ($611.583.983,95); Que luego de comparar dicho importe actualizado con la suma de pesos un mil trescientos millones quinientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y dos con veintitres centavos ($1.300.534.372,23) sobre cuya razonabilidad de precios ya se ha expedido el área competente, se observa una diferencia o variación porcentual del ciento doce con sesenta y cinco por ciento (112,65%) afirmando de este modo que queda claramente evidenciada la ruptura de la ecuación económica y financiera del contrato; Que, asimismo, luego de analizar y verificar los cálculos de reliquidación practicados por el contratista, concluye que producto del cambio de fórmula polinómica aplicable al contrato, el reconocimiento a efectuar a favor del contratista, esto es según certificaciones de obra número diecinueve a veintiuno (Nº 19 a 21) por el período correspondiente a las tareas efectivamente ejecutadas durante los meses de septiembre a noviembre de 2023 y certificaciones número ocho y nueve (Nº 8 y 9) del adicional de obra por el período correspondiente a las tareas efectivamente ejecutadas durante los meses de octubre a noviembre de 2023, asciende a la suma total de pesos trece millones seiscientos ochenta y un mil novecientos dos con setenta y dos centavos ($13.681.902,72); Que, también surge de dicha intervención que verificado el saldo de obra pendiente de ejecución a noviembre de 2023 y el nuevo valor de obra a reconocer por dicho saldo (siempre con base a febrero de 2024) se procedió a: I) determinar que la nueva incidencia del saldo del anticipo financiero a descontar en la reliquidación que se practica, así como también en los futuros certificados de obra a emitirse, es del ocho con sesenta veintisiete por ciento (8.6027%); II) Efectuar los cálculos correspondientes para la reliquidación de los certificados de obra número veintidós y veintitrés (Nº 22 y 23) y certificado de adicional de obra número diez (Nº 10) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre diciembre de 2023 a enero de 2024; III) Efectuar los cálculos correspondientes para la reliquidación de los certificados de obra número veinticuatro a veintiocho (Nº 24 a 28) y certificado de adicional de obra número once a trece (Nº 11 a 13) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre febrero de 2024 a junio de 2024; IV) Determinar que el resultado de los cálculos anteriormente señalados, habiendo descontado cada uno de los pagos oportunamente efectuados, arroja un reconocimiento a realizar a favor del contratista que asciende a la suma total de pesos doscientos veintiún millones quinientos treinta y seis mil seiscientos setenta con cincuenta centavos ($221.536.670,50); Que de conformidad con todo lo hasta aquí expuesto y toda vez que el trámite se ajusta al procedimiento de renegociación de contratos establecido en el Decreto Nº 41/24, se considera necesario aprobar la Renegociación del Contrato Nº 01/2022 de la obra denominada “Ampliación 1º Etapa Hospital de la Localidad de Maquinchao”, adjudicada por Decreto Nº 1581/2021; Que en virtud de lo expresado anteriormente corresponde ratificar la reserva interna y el compromiso en los términos de los Artículos 31º y 30º de la Ley H Nº 3186, a la Jurisdicción 31, de acuerdo al siguiente detalle: Prog. Sub Proy Obra Ptda. Rec. Importe 51 00 03 51 421 10 $ 221.536.670,50 Que han tomado debida intervención, la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, mediante Vista Nº 02817-24; Que el presente se encuadra en los términos establecidos por el Decreto Reglamentario Nº 41/2024 y se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º, Inciso 1) de la Constitución Provincial y lo previsto en el Artículo 4º, Apartado 1 de la Ley Nº 5.688; Por ello: El Gobernador de la Provincia de Río Negro DECRETA: Artículo 1º.- Aprobar el trámite de Renegociación del Contrato Nº 01/2022 de la obra denominada “Ampliación 1º Etapa Hospital de la Localidad de Maquinchao”, adjudicada por Decreto Nº 1581/2021, conforme lo expuesto en los considerandos. Artículo 2º.- Aprobar el nuevo monto del Contrato Nº 01/2022 previsto para el saldo de obra pendiente de ejecución registrado al 30 de noviembre de 2023 y con valores vigentes a febrero de 2024, que se establece según el detalle de los nuevos cómputos y presupuestos que se incorporan como Anexo I (IF2024-00555380-GDERNE-MOSP), en la suma de pesos un mil trescientos millones quinientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y dos con veintitrés centavos ($1.300.534.372,23) y en la suma de pesos dieciocho millones cuatrocientos diecinueve mil ciento sesenta y dos con cinco centavos ($18.419.162,05) respectivamente para el adicional de obra. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 19 Artículo 3º.- Aprobar que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista, según reliquidación por cambio de fórmula polinómica sobre las certificaciones de obra número diecinueve a veintiuno (Nº 19 a 21) por el período correspondiente a las tareas efectivamente ejecutadas durante los meses de septiembre a noviembre de 2023 y certificaciones número ocho y nueve (Nº 8 y 9) del adicional de obra por el período correspondiente a las tareas efectivamente ejecutadas durante los meses de octubre a noviembre de 2023 y que como Anexo II (IF-2024-00555375-GDERNE-MOSP) forma parte de la presente, asciende a la suma total de pesos trece millones seiscientos ochenta y un mil novecientos dos con setenta y dos centavos ($13.681.902,72). Artículo 4º.- Aprobar que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista, según reliquidación de las certificaciones de obra número veintidós a veintiocho (Nº 22 a 28) y certificados de adicional de obra número diez a trece (Nº 10 a 13) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre diciembre de 2023 a junio de 2024 y que como Anexo III (IF-2024-00555366-GDERNE-MOSP) forma parte de la presente, asciende a la suma total de pesos doscientos siete millones ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y siete con setenta y ocho centavos ($207.854.767,78). Artículo 5º.- Ratificar la Reserva Interna y el Compromiso según lo determinado por los Artículos 31º y 30º de la Ley H Nº 3.186, a la Jurisdicción 31 para el ejercicio 2024, de acuerdo al siguiente detalle: Art. Prog. Sub-Prog. Proy. Obra Partida Recurso Importe 30º 51 00 03 51 421 10 $ 221.536.670,50 Artículo 6º.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de las respectivas facturaciones, conformadas de acuerdo al correspondiente Certificado de Obra extendido por la ejecución realizada, según Pliego de Bases y Condiciones que sirve de base a la presente contratación, ordenar el pago de pesos doscientos veintiún millones quinientos treinta y seis mil seiscientos setenta con cincuenta centavos ($221.536.670,50), abonándose por la Tesorería General de la Provincia, con cargo a la Cuenta Corriente Nº 900001178 - Rentas Generales, a favor de la firma ALES S.A., CUIT Nº30-62572974-9, por la ejecución de la presente Obra. Artículo 7º.- Aprobar la adenda contractual que, como Anexo IV, (IF-2024-00556390-GDERNE-MOSP) forma parte del presente, quedando autorizado el Señor Ministro de Obras Públicas para su firma. Artículo 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos. Artículo 9º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar. WERETILNECK.- A. O. Echarren. ——— ANEXOS Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 20 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 21 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 22 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 24 ANEXO IV AL DECRETO N° ...../2024 ADENDA AL CONTRATO DE OBRA Nº 01/2022 Entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, representado en este acto por el Señor Ministro Arquitecto Alejandro Oscar Echarren, en adelante “LA PROVINCIA” y por la otra ALES S.A., representada por su vicepresidente Señor Raúl Jorge Alessandroni, en adelante “EL CONTRATISTA” con el objeto de renegociar las condiciones del Contrato Nº 01/2022 de la obra denominada “Ampliación 1º Etapa Hospital de la Localidad de Maquinchao”, acuerdan celebrar la presente Adenda Contractual de renegociación y readecuación, la cual se regirá por las obligaciones y condiciones que a continuación se detallan: ARTÍCULO 1º: El nuevo monto del Contrato Nº 01/2022, previsto para el saldo de obra pendiente de ejecución registrado al 30 de noviembre de 2023 y con valores vigentes a febrero de 2024, queda establecido en la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTITRES ($1.300.534.372,23) y en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS ($18.419.162,05) para el adicional de obra. Lo anterior de conformidad con el cómputo y presupuesto aprobado mediante artículo 2º del Decreto Nº …………/2024.ARTÍCULO 2º: Que a los efectos de la aplicación del Decreto Nº 1313/2014, las partes convienen que el nuevo mes base de cálculo de las futuras redeterminaciones de precios será febrero de 2024 y que la fórmula polinómica aplicable será la denominada “Hospitales” aprobada oportunamente aprobada conforme Resolución COP Nº 12/2023. ARTÍCULO 3º: Las partes establecen que la incidencia del anticipo financiero oportunamente otorgado a descontar en las reliquidaciones que se practican, así como también en los futuros certificados de obra, es del ocho con sesenta veintisiete por cientos (8,6027%). ARTÍCULO 4º: Las partes convienen que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista, según reliquidación practicada por cambio de fórmula polinómica sobre las certificaciones de obra número diecinueve a veintiuno (Nº 19 a 21) por el período correspondiente a las tareas efectivamente ejecutadas durante los meses de septiembre a noviembre de 2023 y certificaciones número ocho y nueve (Nº 8 y 9) del adicional de obra por el período correspondiente a las tareas efectivamente ejecutadas durante los meses de octubre a noviembre de 2023, ascienden a la suma total de PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($13.681.902,72). ARTÍCULO 5º: Las partes convienen que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista según reliquidación de las certificaciones de obra número veintidós a veintiocho (Nº 22 a 28) y certificados de adicional de obra número diez a trece (Nº 10 a 13) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre diciembre de 2023 a junio de 2024, asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($207.854.767,78). ARTÍCULO 6º: “EL CONTRATISTA”, se obliga a afianzar el fiel cumplimiento del presente contrato hasta alcanzar el quince por ciento (15%) de las sumas establecidas en el artículo primero, mediante póliza de seguro extendida por Horizonte Seguros S.A. y se hará cargo del correspondiente sellado de Ley. ARTÍCULO 7º: Las partes acuerdan que se mantienen vigentes todas las disposiciones contenidas en el llamado a Licitación Pública Nº 05/2021, el Contrato de Obra nº 01/2022 y los actos administrativos oportunamente dictados que no se opongan a lo establecido en la presente Adenda. ARTICULO 8º: Las partes convienen que el plazo obra previsto para las tareas pendientes de ejecución al momento de la celebración de la presente adenda quedará automáticamente regularizado y que el avance de obra deberá cumplirse en un todo de acuerdo a lo oportunamente previsto en el plan de trabajos original para las tareas que restan ejecutar. En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los ______ días del mes de _________ del año 2024, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, el original para LA PROVINCIA, el duplicado para EL CONTRATISTA y el triplicado para ser agregado al expediente Nº 127.052-DIO-2024. DECRETOS SINTETIZADOS DECRETO Nº 205.- DECTO-2024-205-E-GDERNE-RNE.- 13-09-2024.- Designar a partir del día 12 de septiembre de 2024, al Señor Bruno Spizzirro Koch (DNI Nº 28518768) en el cargo de Director de Prensa y Medios de Comunicación de la Secretaría de Medios dependiente de la Secretaría General.DECRETO Nº 206.- DECTO-2024-206-E-GDERNE-RNE.- 13-09-2024.- Dar de baja a partir del día 12 de septiembre de 2024, a la Señora Juliana Celeste González (DNI Nº 35.591.130) en el cargo de Subsecretaria de Planificación, dependiente de la Secretaría de Medios de la Secretaría General.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 25 RESOLUCIONES Provincia de Río Negro DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS Resolución Nº 750 EX-2024-00350336-GDERNE-MESYA#DPA Viedma, 11 de Septiembre de 2024 Visto: El expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del río Negro, en relación a las tierras fiscales obrantes en expediente Nº 92815-32 Y AC, y CONSIDERANDO: Que a orden 2 se presentó el Agrimensor Nicolás Herrero (matrícula 3665 C.P.A), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde y amojonamiento del inmueble referido; Que a orden 4 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo la cota que definen las líneas de ribera conforme a la Resolución Nº 1403/09 y las notas que debe contener el plano respectivo; Que a orden 5 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas instrucciones especiales; Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por Decreto E Nº 1220/02; Que se encuentra exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15; Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g), 191º 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96; Por ello: El Superintendente General de Aguas RESUELVE Artículo 1º.- Aprobar el trazado de la línea de ribera del río Negro en relación a las tierras fiscales obrantes en expediente Nº 92815-32 Y AC, establecida en el plano de mensura particular de deslinde y amojonamiento, obrante a orden 5 y cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente. Art. 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización de cauce. Art. 3º.- Establecer que lo indicado en los artículos precedentes deberá ser incorporado en las respectivas escrituras traslativas del dominio. Art. 4º.- El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura y notas correspondientes. Art. 5º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.Lic. Pedro Ramón Sánchez, Superintendente General de Aguas D.P.A..––O–– Resolución Nº 755 EXPEDIENTE Nº 69526-SGAL-93 Viedma, 16 de Septiembre de 2024 Visto: El expediente de referencia, el Decreto Nº 2.359/94, y CONSIDERANDO: Que mediante las actuaciones obrantes en el expediente de referencia se tramitó la conformación y aprobación del Consorcio de Riego Cervantes; Que por Resolución Nº 340/95 se aprobó la inscripción definitiva del consorcio de marras en el Registro Único de Consorcios de Regantes, quien en consecuencia comienza a regir como Contralor Institucional, según las atribuciones conferidas; Que ha sido oportunamente presentado Memoria, Balance General, Anexos e Informe de Comisión Revisora de Cuentes, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 32º, cerrado al 31/05/24, obrantes a fs. 2042/2066 y Presupuesto junio 2024/mayo 2025, a fs. 2067/2068; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 26 Que a fs. 2025/2041 obran constancia de pago para difusión en Radio local, publicación en Boletín Oficial e invitaciones a usuarios; Que se requiere la aprobación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2024, cuya Acta consta a fs. 2069/2071, en la que se trata y aprueba: Memoria, Balance General, Anexos e Informe de Revisor de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico Nº 32, Presupuesto de Recursos y Erogaciones para el período 2024-2025, Canon de Riego y elección de autoridades; Que de acuerdo a la documentación obrante en el expediente de referencia, se han tenido en cuenta todos los requisitos estatutario y legales pertinentes; Que el presente acto encuentra sustento legal en lo establecido en el artículo 6º del Decreto Nº 2359/94 y Ley Q Nº 2952; Por ello: El Intendente General a/c de la Superintendencia General de Aguas RESUELVE Artículo 1º.- Aprobar la Asamblea General Ordinaria del Consorcio de Riego de Cervantes, celebrada el día 31 de agosto de 2024, según consta en Acta obrante a fs. 2069/2071 del expediente de referencia. Art. 2º.- Aprobar la Memoria, Balance General, Anexos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 32, cerrado al 31/05/23. Art. 3º.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Erogaciones para el período 01/06/24 al 31/05/25, cuyo monto asciende a pesos trescientos setenta y nueve millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta y seis con 66/00 ($ 379.842.366,66). Art. 4º.- Aprobar el valor del Canon de Riego y Drenaje de $ 79.648,22 ha./año, a aplicar en la cuota 5/2024 y 6/2024, la que actualizará bimestralmente a partir del bimestre 1/2025 de acuerdo al Índice de Precios Mayoristas (IPM) publicado por INDEC. Asimismo, se establece una bonificación bimestral del 15%, para aquellos usuarios que no posean deudas con el Consorcio de Riego. Art. 5º.- Aprobar la elección de Presidente: Sr. Damián Alberto Galán; ocho miembros titulares de Comisión Directiva: Gerónimo Marmol, Hugo Molina, Elisea Giaconi, Martín Pena, Alejandro Sosa, Francisco García, Carlos Delgado y Ricardo Tello; tres miembros suplentes: Juan Raise, María Avendaño y Carlos Riquelme; un miembro titular de Comisión Revisora de Cuentas: Fernando Lema y un miembro suplente: Pablo Rolo. Art. 6º.- Aprobar la Comisión Directiva que según lo establecido en el artículo 5º de la presente Resolución y el Acta Nº 239 de reunión de Comisión Directiva que se adjunta a fs. 2072, queda conformada de la siguiente manera: Comisión Directiva: Presidente …………………………GALAN, Damián.Secretario ………………………….GIACONI, Elisea.Tesorero …………………………... Mármol, Gerónimo.Vocales Titulares ………………MOLINA, Hugo.……………………………………...........PENA, Martín.…………………………………….......... SOSA, Alejandro.……………………………………......... GARCIA, Francisco.……………………………………......... DELGADO, Carlos.……………………………………......... TELLO , Ricardo.Vocales Suplentes ………….. REISE, Juan.………………………………..........…… AVENDAÑO, María.………………………………….........… RIQUELME, Carlos.Comisión Revisora de Cuentas: Titular …....………………………… LEMA, Fernando.Suplente …..………………………. ROLO, Pablo.Art. 7º.- Regístrese, comuníquese al Consorcio de Riego Cervantes, al Consorcio de Segundo Grado Alto Valle y publíquese en Boletín Oficial, cumplido, Archívese. Augusto De Antoni Niell, Intendente General a/c de la Superintendencia General de Aguas.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 27 Provincia de Río Negro CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Resolución Nº 471 Cipolletti, 12 de septiembre de 2024 Visto: Las atribuciones conferidas por el art. 23 inc. 9) del Decreto Ley 199/66. El Decreto Nacional Nº 2.284/91 y la Ley Provincial Nº 2.541/92; CONSIDERANDO: Que es función de este Consejo Profesional el control de la matrícula en la Provincia de Río Negro y el ejercicio de Poder de Policía en las profesiones de Ciencias Económicas. Que los incrementos de precios en los distintos gastos de funcionamiento y en las prestaciones a los matriculados hacen necesaria la adecuación de los valores a la realidad, con el fin de mantener el equilibrio entre ingresos y gastos. Que es necesario fijar pautas ciertas para el cobro del Derecho de Legalización que asegure un ingreso mínimo para el normal desempeño de la Institución aplicando la Unidad de cuenta utilizada para el cálculo de los honorarios de referencia, para realizar las actualizaciones de las tasas correspondientes, Que con igual criterio se procede a ajustar la escala de honorarios de referencia, en tanto servicio que se brinda a los matriculados y que les resulta de utilidad para establecer las cotizaciones de sus trabajos en el marco de la ética aplicable al ejercicio profesional Que resulta necesario precisar los costos de legalización de la variedad de trabajos profesionales, Que también este Consejo Profesional realiza controles básicos sobre el Informe de Auditoría y su consistencia con los Estados Contables sobre los que se informa, y los Otros informes y Certificaciones. Que los trabajos firmados por los profesionales habilitados legalmente sirven a su comitente y terceros como documento para la toma de decisiones. Que por Resolución N° 415 se ha establecido el procedimiento de Legalización Web con firma digital de actuaciones profesionales, a través de la plataforma de gestión. Por ello: El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro RESUELVE: Artículo 1º): Fijar una tasa por servicio administrativo de legalización de firmas, según lo determinado en el Anexo I que forma parte de esta Resolución, estableciendo como mínimo de tasa de legalización para los ítems 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, la suma de $ 56.500.- (Pesos cincuenta y seis mil quinientos). Artículo 2º): Derogar la Resolución N° 467 del 12 de junio de 2024. Artículo 3º): Establecer el 01 de octubre de 2024 como fecha para que entre en vigencia la escala establecida por la presente resolución. Artículo 4º): Comuníquese a los matriculados, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página Web del Consejo, regístrese y archívese. El Consejo Directivo.Cr. Sebastián Rizza, Presidente.- Cra. Ángela Quintero, Secretaria.——— Anexo I - Tasas de Legalizaciones º CONCEPTO DERECHO DE LEGALIZACION 1º) Estados Contables 5% de los Honorarios Sugeridos sobre la Escala (*) Con un Mínimo de $56.500.- 2º) Certificación Literal de Estados Contables 5% de los Honorarios Sugeridos sobre la Escala (*) Con un Mínimo de $ 56.500.- 3º) Certificación de Estado Situación Patrimonial Artículo 11 Ley 24522 El 30% del 5% de los Honorarios Sugeridos según la Escala (*) Con un Mínimo de $ 56.500.- 4º) Estado de Situación Patrimonial Cálculo Ídem a 3°) Con un Mínimo de $56.500.- 5º) Manifestación de Bienes Cálculo Ídem a 3º) Con un Mínimo de $56.500.- 6º) Inventario Inicial – Constitución Sociedades Cálculo Ídem a 3º) Con un Mínimo de $56.500.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 7º) Flujo de Fondos $ 74.400.- 8º) Balance y Estado de Resultados para ser presentados en Obras Públicas $ 74.400.- 9º) Certificaciones de Ingresos $ 43.400.- 10º) Formularios AFIP $ 43.400.- 11º) Certificación de Origen de Fondos $ 74.400.- 12º) Otras Certificaciones $ 43.400.- 13º) Precio de Transferencia $ 99.200.- 14°) Copia de Estados Contables – firmas en original $ 24.800.- 15°) Copia Archivo Digital $ 113.000.- 28 ——— * Escala de Tasas de Legalizaciones Base de Cálculo 5 % S/ Honorarios sugeridos: Suma de Activo + Pasivo Escala de Honorarios Desde Hasta Base Excedente 0 11.300.000,00 1.130.000,00 11.300.001,00 37.848.200,00 1.130.000,00 2,00% 37.848.201,00 113.166.200,00 1.660.884,00 1,50% 113.166.201,00 226.332.400,00 2.790.650,00 1,00% 226.332.401,00 377.975.100,00 3.922.312,00 0,80% 377.975.101,00 1.133.925.300,00 5.135.453,60 0,60% 1.133.925.301,00 2.267.850.600,00 9.671.155,40 0,40% 2.267.850.601,00 11.339.253.000,00 14.206.857,20 0,30% 11.339.253.001,00 22.678.506.000,00 41.421.064,00 0,20% 22.678.506.001,00 en adelante 64.099.569,99 0,10% FALLOS Provincia de Río Negro TRIBUNAL DE CUENTAS Fallo “TCRN” Nº 172/2024 “Viedma, 12 Septiembre de 2024. Visto:…Los expedientes Nº 769-DEO-2023, Nº 832-DEO-2023, Nº 956-DEO-2023, Nº 1028-DEO-2023, Nº 108-DEO-2024 y Nº 224-DEO-2024. del registro del Tribunal de Cuentas, y los expedientes Nº 006707-RNEX-2023, Nº 006708-RNEX-2023, Nº 006709- RNEX-2023, Nº 006710-RNEX-2023, Nº 152900-RNEX-2024 y Nº 152901-RNEX-2024 del registro de la Agencia de Promoción de Comercio Interior y Exterior (R.N. Exporta)….El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1°.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por la Agencia de Promoción de Comercio Interior y Exterior (R.N. Exporta), correspondiente a los periodos 01/07/2023 al 31/07/2023, 01/08/2023 al 31/08/2023, 01/09/2023 al 30/09/2023, 01/10/2023 al 31/10/2023, 01/11/2023 al 30/11/2023 y 01/12/2023 al 31/12/2023 en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones, advertencias y recomendaciones expresadas en el Dictamen DEO Nº 49/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones y advertencias expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DEO Nº 49/2024.- Artículo 3º.- Notificar al organismo cuentadante el Dictamen DEO Nº 49/2024.- Artículo 4º.- Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DEO Nº 49/2024 a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector de los Sistemas de Control Interno y del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las observaciones, advertencias y recomendaciones formuladas.- Artículo 5º.- Registrar, notificar a los responsables de la entidad, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- (Fdo. Digitalmente)- Cr. Maximiliano Felipe Suarez -Presidente-; Dra. Natalia Falugi – Vocal-; Dra. María Dolores Cardell -Vocal -; Ante mí: Cr. Luis Pablo Vaisberg – Secretario Auditor Contable del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.” Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 29 Fallo “TCRN” Nº 173/2024 “Viedma, 12 Septiembre de 2024. Visto:… Los expedientes N° 190-DEO-2023, Nº 193-DEO-2023, Nº 295DEO-2023, Nº 371-DEO-2023, Nº 557-DEO-2023 y Nº 558-DEO-2023 del registro del Tribunal de Cuentas, y los expedientes Nº 006700-RNEX-2023, Nº 006701-RNEX-2023, Nº 006703- RNEX-2023, Nº 006704RNEX-2023, Nº 006705-RNEX-2023 y Nº 006706-RNEX-2023 del registro de la Agencia de Promoción de Comercio Interior y Exterior (R.N. Exporta).….El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1°.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por la Agencia de Promoción de Comercio Interior y Exterior (R.N. Exporta), correspondiente a los períodos 01/01/2023 al 31/01/2023, 01/02/2023 al 28/02/2023, 01/03/2023 al 31/03/2023, 01/04/2023 al 30/04/2023, 01/05/2023 al 31/05/2023 y 01/06/2023 al 30/06/2023 en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones, advertencias y recomendaciones expresadas en el Dictamen DEO Nº 48/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones y advertencias expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DEO Nº 48/2024.- Artículo 3º.- Notificar al organismo cuentadante el Dictamen DEO Nº 48/2024.- Artículo 4º.- Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DEO Nº 48/2024 a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector de los Sistemas de Control Interno y de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las observaciones, advertencias y recomendaciones formuladas.- Artículo 5º.- Registrar, notificar a los responsables de la entidad, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- (Fdo. Digitalmente)- Cr. Maximiliano Felipe Suarez - Presidente-; Dra. Natalia Falugi – Vocal-; Dra. María Dolores Cardell -Vocal -; Ante mí: Cr. Luis Pablo Vaisberg – Secretario Auditor Contable del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.” -–—•—–Fallo “TCRN” Nº 174/2024 “Viedma, 12 Septiembre de 2024. Visto:… Los expedientes Nº 200-DEO-2023, Nº 201-DEO-2023 y Nº 416-DEO- 2023 del registro del Tribunal de Cuentas, y los expedientes Nº 1020-E-2023, N.º 201-E-2023 y Nº 1041-E-2023 del registro del Ente de Desarrollo Regional del Valle Medio...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1°.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por el Ente de Desarrollo Regional del Valle Medio, correspondiente a los periodos 01/01/2023 al 31/01/2023, 01/02/2023 al 28/02/2023 y 01/03/2023 al 31/03/2023, en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DEO Nº 36/2024, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones y advertencias expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DEO Nº 36/2024.- Artículo 3º.- Notificar al organismo cuentadante el Dictamen DEO Nº 36/2024.- Artículo 4º.- Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen DEO Nº 36/2024 a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector de los Sistemas de Control Interno y Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas.- Artículo 5º.- Registrar, notificar a los responsables de la entidad, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.- (Fdo. Digitalmente)- Cr. Maximiliano Felipe Suarez -Presidente-; Dra. Natalia Falugi – Vocal-; Dra. María Dolores Cardell -Vocal -; Ante mí: Cr. Luis Pablo Vaisberg – Secretario Auditor Contable del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.” DISPOSICIÓN Provincia de Río Negro MUNICIPALIDAD DE VIEDMA Subsecretaría de Economía y Hacienda Disposición SSEyH Nº 528/2024 Viedma, 29 de Agosto de 2024 Visto, el expediente Nº. 1986/Q/2023 del registro del Poder Ejecutivo Municipal y; CONSIDERANDO: Que mediante el expediente citado en el visto, a fojas 100 se solicita el cambio de razón social del comercio habilitado por Disposición Nº 478/2023 con domicilio en la calle Gallardo Nº 160 de la Ciudad de Viedma a nombre de la Sra. Quiroga Natalia Jorgelina CUIT Nº 27-26801271-6, para desarrollar la actividad de Cine, a nombre del Sr. Dupuis Fabián Héctor CUIT Nº 20-18439185-7; Que a fojas 100 se solicita el cambio de razón social; Que de la anterior razón social, quedará vigente, el mismo Número de expediente de habilitación comercial, número de cuenta, rubro y el domicilio del local; Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 30 Que conforme surge de lo actuado, mediante Acta de Inspección Nº 36025 con fecha 28/08/2024 el local reúne las condiciones establecidas para su funcionamiento, según lo establecido en las Ordenanzas vigentes. Que la Ordenanza Nº 9010 autoriza a otorgar la Habilitación Definitiva con el fin de evitar el funcionamiento ilegal de los comercios, posibilitando además regularizar las situaciones creadas; Que para la habilitación definitiva deberá presentar la revalidación del informe técnico antisiniestral y la publicación en el Boletín Oficial del cambio de razón social; Que el presente acto administrativo se emite por las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 8976; Por ello, El Subsecretario de Economía y Hacienda DISPONE Artículo 1º.- Autorizar el Cambio de Razón Social Provisorio por el término de sesenta (60) días corridos con vencimiento el 26/10/2024 del establecimiento sito en la calle Gallardo Nº 160 de la Ciudad de Viedma, el cual queda habilitado a nombre del Sr. Dupuis Fabián Héctor CUIT Nº 20-18439185-7 para desarrollar la actividad de Cine, conforme al visto y considerando de la presente. Artículo 2º: Comunicar a las áreas intervinientes, entregar copia de la presente al solicitante, registrar, cumplido, archivar. Lic. Ariel Omar Casco, Subsecretario de Economía y Hacienda.- LICITACIONES Provincia de Río Negro ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD Licitación Pública N° 01/2024 Servicio de limpieza oficina y dependencias EPRE Sede Central Lugar de recepción de ofertas: Calle 9 de Julio 174 Cipolletti, Provincia de Río Negro. Fecha y hora de cierre de presentación de ofertas: 24 de Septiembre de 2024, a las 12.00 hs. Fecha y hora de apertura de ofertas: 24 de Septiembre de 2024, a las 12.00 hs. –—oOo—– Provincia de Río Negro INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA Licitación Pública Nº 02/24 PRORROGA DE APERTURA Objeto: Ejecución de 50 Viviendas en la Localidad de Viedma. – 1ª Etapa (20 Viviendas) - Programa Camino a Casa - Línea de Vivienda Nueva. Expediente Nº 13593-SPEO-24. Presupuesto Oficial: $ 828.165.024,50 Mes Base Julio de 2024Plazo de Ejecución: 365 Días Corridos. Valor del Pliego: $ 700.000,00. Area Responsable: Subsecretaría de Programación y Ejecución de Obras. Consulta: Se deberan efectuar via mail al correo Licitaciones@ippv.gob.ar en virtud de su carácter técnico. Recepción de Ofertas: Hasta las 08:30 hs. del dia 30/09/2024. En la Mesa de Entradas del I.P.P.V. Winter y Murillo, Viedma, Pcia. de Río Negro. Apertura de Ofertas: El día 30/09/2024 a las 10:00 Hs. En el Salón Gris de Casa de Gobierno – Laprida y Belgrano (C.P. 8500) Viedma Pcia. de Río Negro.–—oOo—– Provincia de Río Negro MINISTERIO DE HACIENDA Subsecretaría de Compras y Suministros Licitación Pública Nº 43/24 (Segundo Llamado) Objeto y Destino: Locación de Un Imueble por el Término de Veinticuatro (24) Meses, con destino al Funcionamiento de Hogar CAINA en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 31 Costo Total Técnicamente Estimado: Item 1° Pesos Sesenta y Cinco Millones Quinientos Dos Mil Trescientos Veinticuatro ($ 65.502.324,00). Item 2° Pesos Cuarenta y Tres Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Dieciseis ($ 43.668.216,00). Item 3° Pesos Veintiseis Millones Doscientos Mil Novecientos Veintinueve con Sesenta Centavos ($ 26.200.929,60). Sellado: El Pliego se Sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 8.254,00). Garantía de Oferta: El Uno por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado. Apertura: 27/09/2.024 Hora: 11:00 hs. Pliegos y Consultas: En la Página Web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar En la Subsecretaria de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº 855, Teléfono: 02920-423653-ViedmaRío Negro.Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar; proveedores@suministro.rionegro.gov.ar –—oOo—– Provincia de Río Negro MINISTERIO DE SALUD Departamento de Suministros Licitación Pública Nº 48-24 Expediente Nº 186.247-S-24 Para la Adquisición de “Medicamentos Crónicos” con destino a la Secretaría de Gestión de Medicamentos.Fecha de Apertura: Día 4 de Octubre de 2024 a las 11:00 hs. Monto Estimado:$206.911.756,48.––O–– Licitación Pública Nº 47-24 Expediente Nº 186.800-S-24 Para la Adquisición de “Medicamentos” con destino a la Secretaría de Gestión de Medicamentos.Fecha de Apertura: Día 7 de Octubre de 2024 a las 11:00 hs. Monto Estimado:$3.340.588.269,00.El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrá solicitarse y/o consultarse en el Departamento de Suministros del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, sito en Laprida240, entre el 1º y 2º piso, de la ciudad de Viedma, Río Negro (CP 8500), o en la Casa de Río Negro en Buenos Aires, sita en Tucumán y Riobamba, ciudad de Buenos Aires. ––O–– Licitación Pública Nº 49-24 Expediente Nº 186.367-S-24 Para la Adquisición de “Medicamentos oncológicos” con destino al Programa Control Cáncer.Fecha de Apertura: Día 8 de Octubre de 2024 a las 11:00 hs. Monto Estimado:$8.978.320.678,82.El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrá solicitarse y/o consultarse en el Departamento de Suministros del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, sito en Laprida240, entre el 1º y 2º piso, de la ciudad de Viedma, Río Negro (CP 8500), o en la Casa de Río Negro en Buenos Aires, sita en Tucumán y Riobamba, ciudad de Buenos Aires. –—oOo—– Provincia de Río Negro MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DD HH Licitación Pública Nº 55/24 Objeto: “/ Licitación Pública Programa de Transporte Escolar alumnos y alumnas de Ingeniero Huergo, Ciclo Lectivo 2024/2025.-“ Fecha de Apertura: Día 01/10/2024 a la hora 10:30 hs. Presupuesto Oficial: Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Seis Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta ($ 446.248.250,00).Lugar de Apertura: Ministerio de Educación - Subsecretaría de Administración, sito en calle Álvaro Barros y Rivadavia -1er piso- de Viedma, Río Negro (8500).- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 32 Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones: Ministerio de Educación y DDHH - Área de Transporte Escolar, sito en calle Álvaro Barros y Rivadavia, 1º piso - Viedma, Río Negro (8500). Tel: (02920) 424737424108 e-mail: transporescolar2019@gmail.com y Consejo Escolar Zonal.www.rionegro.gov.ar/compras –—oOo—– Provincia de Río Negro MUNICIPALIDAD DE CHOELE CHOEL Licitación Pública Nº 10/2024 Objeto del Llamado: Llámese a Licitación Pública N° 10/2024 para la Adquisición de Indumentaria para el Personal Municipal (Temporada 2024/2025). Presupuesto Oficial: Se fija la suma de Pesos Quince Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Noventa Pesos ($15.932.890,00). Valor del Pliego: Se establece que el valor del Pliego será de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000,00). Consulta de Pliego: Sección de Impositiva, Municipalidad de Choele Choel, sita en Av. San Martín 1.327, de 7:30 a 12:30 hs. Fecha y Hora Límite de Presentación de Ofertas y Apertura de Sobres: 27 de septiembre del 2.024 hasta las 10:59 hs., Mesa de entrada, Municipalidad de Choele Choel. Lugar y Fecha de Apertura de Sobre: Sala de Reuniones del Municipio de Choele Choel, el día 27 de septiembre de 2.024 a las 11:00 hs. CONCURSO Gobierno de la Provincia de Río Negro SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA Y AMBIENTE Secretaría de Hidrocarburos Concurso Público Nacional e Internacional Nº 01/24 Áreas Hidrocarburíferas Objeto: Concurso Público para la Adjudicación de Permisos de Exploración y Eventuales Concesiones de Explotación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos aplicable a las Áreas Angostura y Jagüel de Los Milicos, de conformidad con lo dispuesto por el Art. Nº 124 de la Constitucion Nacional y los Arts. Nº 70 y 79 de la Constitucion Provincial. Pliego de Bases y Condiciones: Podrá adquirirse en la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, calle Los Arrayanes y Los Sauces, Ciudad de Cipolletti, CP (8324), Provincia de Río Negro (Teléfono: +5402994773371), a partir del dia 23/09/2024. El valor del mismo es de USD 5.000. Paquetes de Información Técnica (Sistematizada y Digitalizada) del Área Angostura es de USD 46.917.- Y del Área Jagüel de Los Milicos es de USD 6.730.Forma de Pago: Depósito en la Cuenta Corriente N° 900003916 a la Orden del Fondo Fiduciario para la Capacitación, Desarrollo y Fiscalización la Actividad Hidrocarburífera (Fofcadefhi), Banco Patagonia S.a.; Sucursal 2650; Cbu 0340265000900003916006 (Cuit: 30-71552775-4). Presentación de Ofertas: En la Sede de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, los días hábiles hasta el 15/11/2024, en el horario de 09 a 15 horas. Apertura de Ofertas: El Día 15/11/2024, A las 12:00 horas, en la Sede de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente de la Provincia de Río Negro. Garantía de Mantenimiento de Ofertas: Usd 100.000, de acuerdo con lo dispuesto en el Punto 12.10 del Pliego de Bases y Condiciones. Consultas e Informes: www.energia.rionegro.gov.ar; licitacion@energia.rionegro.gov.ar ; teléfono: +54 0299 4782299 (interno 1014).- EDICTOS LEY PIERRI El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, cita y emplaza Draguer Guillermo y/o sucesores y/o a terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección E, Manzana 562, Lote 03, Tomo 143, Folio 134, Finca 15487, sito en calle Elguea 138, barrio Abedules, de la ciudad de San Carlos de Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 33 Bariloche, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 1140-SCB, en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 24 de Septiembre Nº 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.Firma Tomás Alejandro Guevara Vicepresidente IMTVHS. -–—•—–El Municipio de Luis Beltrán cita y emplaza al Sr. Vuillermin Héctor Luis, DNI N° 8.212.917 y la Sra. Vuillermin Nilda Esther, DNI N° 5.706.150 y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto Catastral 07, Circunscripción 1, Sección E, Manzana 563, Parcela 1A, Tomo 636, Folio 238, Finca 27 392 de la localidad de Luis Beltrán, sito en calle 25 de Mayo Nº 304, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº Expediente Nº: 01 Año: 2024 “Contreras Héctor Domingo s/ Regularización Dominial Ley Nº 3396” (378 - LBE) en trámite por ante este municipio. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Casa de Tucumán Nº 481 de Luis Beltrán, prov. de Río Negro. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.Robin del Rio, Intendente.-–—•—–El Municipio de Luis Beltrán, cita y emplaza al Sr. Parinelli Ruben, DNI N° 10.270.478 y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto Catastral 7, Circunscripción 1, Sección E, Manzana 504, Parcela 06, Tomo 733, Folio 76, Finca 142361 de la localidad de Luis Beltrán, sito en calle Chacabuco N° 473, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expediente Nº 02 AÑO: 2024 Carátula: “Romero Néstor José s/ Regularización Dominial Ley Nº 3396” (1441 - LBE)” en trámite por ante este municipio. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Casa de Tucumán Nº 481 de Luis Beltrán, prov. de Río Negro. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Robín Del Río, Intendente Municipalidad Luis Beltrán.-–—•—–El Municipio de Cipolletti cita y emplaza a Sedano Gómez Víctor y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 3, Circunscripción 1, Sección H, Manzana 461, Parcela 16, Tomo 542, Folio 108 Finca 111102, de la ciudad de Cipolletti, sito en calle Juan XXIII N.º 776, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 1423- CPT “Del Bono Gloria Azucena s/ Regularización Ley 3396” en trámite ante el Municipio de Cipolletti. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calles Yrigoyen y Villegas, Departamento de Hábitat y Cooperativas, Sección Regularización Dominial de la Municipalidad citada. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Arq. Romina Lorenzo Coelho, Jefa Dpto. Hábitat/ Cooperativa Dirección de Planeamiento Territorial.- EDICTOS DE MINERÍA Provincia de Río Negro SECRETARÍA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE Secretaría de Minería La Petición de Mensura de 15 (Quince) Pertenencias para la Manifestación de Descubrimiento denominada “Onabel I” Nombre del Solicitante: Minera Calcatreu S.A.U. Expte. 42097-M-2017.- Viedma, 2 de Septiembre de 2024. Mineral: Oro Diseminado Categoría: 1º Número de Pertenencias: 15 Superficie de cada Pertenencia: 100 Has Superficie Total Mina: 1.500 Has Coordenadas del Perímetro Mina: Área Y X Y=2452752.00 X=5384702.38 Y=2455565.00 X=5384702.38 Y=2455565.00 X=5379370.00 Y=2452752.00 X=5379370.00 Pertenencia que contiene la LL: Pertenencia 3 Coordenadas Posgar Labor Legal: Y=2455324 X=5383834 Grilla: 4169-III Dpto. Político: 25 de Mayo. Perito Designado: Agrim. Roque Adrián Zarate. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta Responsable Catastro Minero. “Publíquese la petición de pertenencias para la Manifestación de Descubrimiento denominada “Onabel I”, Expte. Nº 42097-M-2017 en el Boletín Oficial Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 34 por tres veces en el término de quince (15) días y acredite el peticionante en el término de treinta (30) días desde la notificación de la presente haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de tener por desistido los derechos en trámite inscribiéndose la mina como vacante, conforme lo dispuesto por el art. 71º del Código de Minería y art. 87º del Anexo I de la Ley “Q” 5702.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince (15) días siguientes al de la última publicación (art. 73º del Código de Minería).- Notifíquese.” Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.Andrea Belén Linares, Asesora Legal, Secretaría de Minería.-–—•—–La Petición de Mensura de 16 (Dieciseis) Pertenencias para la Manifestación de Descubrimiento denominada “Carhue X” Nombre del Solicitante: Minerales Patagónicos S.A. Expte. 45061-M-2020.Viedma, 15 de julio de 2024. Mineral: Bentonita Categoría: 2º Número de Pertenencias: 16 Superficie de cada Pertenencia: 6 Has Superficie Total Mina: 96 Has Coordenadas del Perímetro Mina: Área Y X Y=2604026.02 X=5692140.37 Y=2603546.02 X=5692140.37 Y=2603546.02 X=5694326.01 Y=2603647.23 X=5694326.01 Y=2603647.23 X=5694640.37 Y=2604047.23 X=5694640.37 Y=2604047.23 X=5693140.37 Y=2603726.02 X=5693140.37 Y=2603726.02 X=5692340.37 Y=2604026.02 X=5692340.37 Y=2604026.02 X=5692140.37 Pertenencia que contiene la LL: Pertenencia 12 Coordenadas Posgar Labor Legal: Y=2603931 X=5693175 Grilla: 3969-II Dpto. Político: General Roca. Perito Designado: Agrim. Rubén Cufre. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta Responsable Catastro Minero. “Publíquese la petición de pertenencias para la Manifestación de Descubrimiento denominada “Carhue X”, Expte. Nº 45061-M-2020 en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince (15) días y acredite el peticionante en el término de treinta (30) días desde la notificación de la presente haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de tener por desistido los derechos en trámite inscribiéndose la mina como vacante, conforme lo dispuesto por el art. 71º del Código de Minería y art. 87º del Anexo I de la Ley “Q” 5702.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince (15) días siguientes al de la última publicación (art. 73º del Código de Minería).- Notifíquese.” Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.Andrea Belén Linares, Asesora Legal, Secretaría de Minería.-–—•—–La Autoridad Minera hace saber al señor Guzman, Elso Antonio propietario superficiario de la parcela 22-3-210-690-0 y a los señores Pizzuti, Ana María, Pizzuti, Lucia, Esperanza y Pizzuti, Norberto Fernando propietarios superficiarios de la parcela 22-3-330-740-0 que en el expediente número 44.340-M-2019 se ha dispuesto lo siguiente: “Comuníquese a los propietarios superficiarios que en las parcelas 22-3-210-6900 y 22-3-330-740-0 la empresa Minera Calcatreu S.A.U. ha efectuado de conformidad con lo establecido por el art. 25º y siguientes del Código de Minería, una solicitud de permiso de exploración de minerales de primera. El área del permiso Se encuentra en el Dpto Ñorquinco. Distrito Minero Jacobacci, Localidad próxima Ing. Jacobacci. Sus vértices quedan definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Y - X: 2446314.00 - 5357397.00; 2449415.00 - 5357397.00; 2449415.00 - 5355795.00; 2451502.00 - 5355795.00; 2451502.00 - 5354451.00; 2453328.00 - 5354453.32; 2453328.00 - 5354000.00; 2455328.00 - 5354000.00; 2455328.00 - 5354911.00; 2456328.00 - 5354911.00; 2456328.00 - 5355911.00; 2458328.00 - 5355911.00; 2458328.00 - 5357911.00; 2459328.00 - 5357911.00; 2459328.00 - 5350207.00; 2446314.00 – 5350207.00.- Andrea Belén Linares, Asesora Legal Secretaría de Minería.-–—•—–La Autoridad Minera hace saber a los señores Garcia, Jose Francisco y Vega Marcial propietarios superficiarios de la parcela 23-4-560-300-0 que en el expediente número 44.308-M-2019 se ha dispuesto lo siguiente: “Comuníquese a los propietarios superficiarios que en la parcela 23-4-560-300-0 la empresa Minera Calcatreu S.A.U. ha efectuado de conformidad con lo establecido por el art. 25º y siguientes del Código de Minería, una solicitud de permiso de exploración de minerales de primera. El área del permiso Se encuentra en el Dpto 25 de Mayo. Distrito Minero Jacobacci, Localidad próxima Ing. Jacobacci. Sus vértices quedan definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Y - X: 2477746,00 – 5386935.00; 2485671,00 – 5386935,00; 2485617,00 – 5378733,11; 2477746,00 – 5378733,11.- Andrea Belén Linares, Asesora Legal Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, ubicada en el Departamento San Antonio Provincia de Río Negro. La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 48.222-M-23 S/Cateo “Cueca” la empresa CONDOR PROSPECTING S.A. ha solicitado permiso de exploración de 10.000 Has. Se encuentra en el Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 35 Distrito Minero Sierra Grande, Localidad Próxima Sierra Grande.- Sus vértices quedan definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Y - X: 3533782.00 -5402115.46; 3544451.81 5402115.46; 3544451.81-5394115.44; 3542700.00- 5394115.44; 3542700.00 - 5395999.99; 3537000.00 5395999.99; 3537000.00 -5390877.90; 3535254.48 - 5390877.90; 3535254.48 - 5389795.51; 3533777.00 -5389795.51; 3533777.00- 5389916.00; 3532795.76– 5389795.51; 3529479.99 -5389795.00; 3529480.005392925.59; 3533782.00- 5392925.59.- Corresponde ordenar el registro y publicaciones conforme al art. 27º del Código de Minería y formalidades prescriptas por el Art. 70 Anexo I de la Ley Q Nº 5702: Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el art. 27º del Código de Minería y Art. 70 Anexo I de la Ley Q Nº 5702: 1.- Publíquese el edicto correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar caducos sus derechos.2.- Notifíquese de la solicitud efectuada a los propietarios superficiarios informados por la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 25/26 en los domicilios citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria no pudiera determinar e informar su domicilio (calle y número), o cuando el propietario estuviera ausente del mismo la publicación será tenida como notificación suficiente- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera.- Andrea Belén Linares, Asesora Legal Secretaría de Minería.-–—•—–La Petición de Mensura de 3 (Tres) Pertenencias para la Manifestación de Descubrimiento denominada “Nabel 3” Nombre del Solicitante: Minera Calcatreu S.A.U. Expte. 46010-M-2021.- Viedma, 05 de septiembre de 2024. Mineral: Oro Diseminado Categoría: 1º Número de Pertenencias: 3 Superficie de Cada Pertenencia: 100 Has Superficie Total Mina: 300 Has Coordenadas del Perímetro Mina: Área Y X Y=2462000.00 X=5385040.00 Y=2462899.95 X=5385040.00 Y=2462899.95 X=5384056.63 Y=2461899.95 X=5384056.63 Y=2461899.95 X=5383039.97 Y=2460899.95 X=5383039.97 Y=2460899.95 X=5382039.97 Y=2459899.95 X=5382039.97 Y=2459899.95 X=5381039.97 Y=2458899.99 X=5381039.97 Y=2458899.99 X=5380646.76 Y=2458413.00 X=5380646.76 Y=2458413.00 X=5380243.00 Y=2458023.00 X=5380243.00 Y=2462446.62 X=5384822.72 Y=2462000.00 X=5384822.72. Pertenencia que contiene la LL: Pertenencia 3 Coordenadas Posgar Labor Legal: Y=2459719 X=5381903 Grilla: 4169-III Dpto. Político: 25 de Mayo. Perito Designado: Agrim. Roque Adrián Zarate. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta Responsable Catastro Minero. “Publíquese la petición de pertenencias para la Manifestación de Descubrimiento denominada “Nabel 3”, Expte. Nº 46010-M-2021 en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince (15) días y acredite el peticionante en el término de treinta (30) días desde la notificación de la presente haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de tener por desistido los derechos en trámite inscribiéndose la mina como vacante, conforme lo dispuesto por el art. 71º del Código de Minería y art. 87º del Anexo I de la Ley “Q” 5702.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince (15) días siguientes al de la última publicación (art. 73º del Código de Minería).- Notifíquese.” Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.Andrea Belén Linares, Asesora Legal, Secretaría de Minería.- EDICTOS I.P.P.V. Provincia de Río Negro INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Notifica al Señor Huenten, Belisario DNI Nº 7.290.428 y la Sra. Amaya, Eluteria DNI 14.043.571 el Articulado de la Resolución Nº 1206/24 de Fecha 10 de Septiembre de 2024 cuyo Texto se Transcribe a continuación: Artículo 1º: Dejar sin efecto la adjudicación de la Unidad Habitacional de Dos (2) Dormitorios, sita en Calle España Nº 96 P.B. “A”, perteneciente al Plan 227 Viviendas - Operatoria FO.NA.VI., construidas en la localidad de Cinco Saltos, que fuera otorgada por Resolución Nº 1173 de fecha 31 de octubre de 1994, al Señor Huenten, Belisario (DNI 7.290.428) y a la Señora Amaya, Eluteria (DNI 14.043.571), conforme lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. Artículo 2º: Notificar el texto del presente Acto Administrativo, por intermedio de la Subsecretaria de Adjudicación y Regularización Habitacional y/o Delegación Zonal del I.P.P.V., y a través de Edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro, intimando a los nombrados y/o a cualquier otro ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo de Cinco (5) días, contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo.Artículo 3º: Registrar, comunicar, tomar razón, pasar a Despacho Central y a la Subsecretaria de Adjudicación y Regularización Habitacional a sus efectos, cumplido archivar.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 36 NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS Provincia de Río Negro INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la siguiente Adjudicación: Localidad: San Carlos Bariloche Plan: 180 Viviendas Sacara, Horacio Gustavo (DNI Nº 26.702.978) Lucero, Valeria Susana (DNI Nº 28.185.168) Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre – Número de Documento y Domicilio.––O–– El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la siguiente Adjudicación: LOCALIDAD: Catriel PLAN: 50 Viviendas González, Nora Graciela (D.N.I. Nº 14.257.971) Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre – Número de Documento y Domicilio.––O–– El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda notifica la siguiente Adjudicación: LOCALIDAD: Cipolletti PLAN: 355 Viviendas FERNANDEZ FERREYRA, Silvina Ingrid (D.N.I. Nº 26.434.371) Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre – Número de Documento y Domicilio.––O–– Plan: 100 Viviendas - Convenio IPPV - Cooperativa de Vivienda 13 de Mayo Localidad: San Carlos de Bariloche Dormitorios: 2 En el marco de la Resolución N° 1395/16 se ha suscripto el convenio entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la Cooperativa de Vivienda 13 de Mayo para la adjudicación del Plan 100 viviendas, Programa “Techo digno”, ejecutadas en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Las solicitudes de vivienda han cumplimentado los requisitos exigidos por este organismo en materia de adjudicación. La presente publicación no otorga derecho a la adjudicación, atento a que la misma se encuentra sujeta a impugnaciones e informes pendientes que pudieran existir. Cooperativa de Viviendas 13 de Mayo Nº Legajo Apellido y Nombre DNI 1 7759 MANRIQUEZ, Isidoro Ismael DNI 25.624.385 2 29056 CARCAMO, Graciela Elizabeth DNI 23.997.875 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 37 3 35004 ZOLORZA, Carolina Mabel ALCARAZ, Cintia Anahi DNI 29.750.890 DNI 34.347.361 4 35006 GOMEZ, Irma Isabel DNI 23.997.982 5 35007 GALLARDO, Flavia Joanna DNI 32.320.657 6 35008 CARCAMO, Romina Ayelen DNI 35.817.050 7 35540 NEIRA LOPEZ, Andrea Elizabeth MALDONADO GUERRERO, Jorge Alejandro DNI 94.631.245 DNI 93.324.925 8 35923 ACEITUNO, Julieta Mariel DNI 33.921.690 9 35924 BARRIONUEVO, Anahí OSES, Diego Martín DNI 28.715.156 DNI 27.435.109 10 35925 DALRI, Cecilia Godeti ACUÑA, Cesar Gerardo DNI 13.002.508 DNI 17.336.986 11 35927 CASTILLO, Ana Malen DNI 32.227.720 12 35929 BOOK, Andrea Verónica BAEZ, Carlos Javier DNI 25.402.408 DNI 24.743.427 13 35930 GOMEZ, Laura Edith PAZ, Alvaro Alejandro DNI 30.133.961 DNI 32.057.497 14 35931 CORNELIO, Jessica Gabriela DNI 33.660.127 15 35939 MORENO, Martina AQUINO, Julio Alberto DNI 6.376.610 DNI 11.945.413 16 35940 ARREGHINI, Laura del Valle DNI 28.885.955 17 35943 CARTES, Claudia Marina BARRIA, Rubén Oscar DNI 20.120.966 DNI 24.260.210 18 35945 BORETSKI, Silvana Mariela DNI 21.518.442 19 35946 BUCHILE, Roberto NAHUELHUAL, Mirta Noemí DNI 25.402.519 DNI 34.292.990 20 35947 CARDENAS, Claudia Mirta DNI 29.165.706 21 35948 BARRIA, Hugo Elian DNI 35.594.654 22 35950 DE LA HOZ, Diana Elizabeth DNI 26.081.523 23 35964 ARREDONDO PARRAGUEZ, Glenda Viviana VARGAS OJEDA, Claudio Orlando DNI 92.838.840 DNI 92.301.662 24 35965 BEROIZA, Sandra Magdalena COUDOUY, Cristian Nicolas DNI 37.401.300 DNI 36.353.198 25 35967 BLANCO, Mariana Cecilia DNI 32.531.239 26 35968 BETANCOURT, Gimena Fernanda HERNANDEZ, Cristian Alejandro DNI 35.817.371 DNI 31.552.332 27 35969 BUCHILE, Hector Fabián DNI 23.831.176 28 35971 DE LA HOZ, Monica Beatriz DNI 26.872.641 29 35975 MONTES, Ayelén CORNELIO, Gastón Anibal DNI 40.321.621 DNI 38.790.595 30 35977 CURAPIL, Adela María BENITEZ, Nestor Rolando DNI 26.872.847 DNI 17.950.899 31 35982 PAREDES, Sara Nazareth HERNANDEZ MUÑOZ, José Anselmo DNI 38.091.647 DNI 33.918.228 32 35988 LAURO, Maria Fernanda DNI 21.954.788 33 35990 SOTO CARRO, María José MALDONADO GUERRERO, Mauricio Esteban DNI 35.594.878 DNI 35.818.697 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 38 34 35991 BEROIZA, Miriam del Carmen MICHELENA, Americo Javier DNI 24.877.473 DNI 25.748.728 35 35992 HUENUAN, Miriam Patricia DNI 26.046.321 36 35994 LEIVA, Daniela Mara CABRERA FARIAS, Jorge Rafael DNI 31.943.180 DNI 28.802.461 37 35995 OLAVARRIA, Karina Alejandra GATTI, Paolo Roberto DNI 29.940.523 DNI 26.716.871 38 35996 TAPIA OCAÑA, Fatima Soledad OSES, Felix Sebastian DNI 38.790.825 DNI 39.649.312 39 36000 REYES, Olga Nelida JOFRE, Luis Alberto DNI 30.392.044 DNI 27.509.659 40 36004 FERRADA, Paula Anahi DNI 30.479.938 41 36005 MONGES, Rosa Beatriz DNI 16.392.006 42 36007 FORZIN, Luisa Ester DNI 10.736.229 43 36009 GALLARDO, Nadia Ailen DNI 38.790.798 44 36015 GOMEZ, Liliana Alejandra DNI 27.965.338 45 36017 JAIME, Nadia Nerea DNI 33.658.515 46 36018 HUENTENAO, Gloria Ines DNI 26.872.899 47 36020 NAVARRETE ROGEL, Cristian Leandro DNI 28.000.039 48 36022 MATUZ BARRIENTOS, Kai Yandy RODRIGUEZ, Daniel Alejandro DNI 32.699.742 DNI 29.853.274 49 36024 NAMOR, Miguel David DNI 18.494.174 50 36031 OLAVARRIA, Laura Daniela DNI 34.292.994 51 36032 POBLETE, Gladys Marcela OSES, Gustavo DNI 27.255.044 DNI 21.384.956 52 36034 VILLABLANCA, Patricia Isabel SALAZAR, Gabriel Esteban DNI 25.402.380 DNI 24.017.738 53 36035 SOTO, Lidia Ester DNI 20.007.750 54 36037 DIAZ ANCAN, Susana Vanesa DNI 30.874.925 55 36041 GALVEZ, Rosana Elisabeth DNI 30.134.288 56 36044 GUAITIAO GONZALEZ, Ruben Heriberto DNI 92.828.385 57 36051 LARROZA, Cecilia Felipa VELASCO, Ramón Eugenio DNI 31.279.627 DNI 29.294.677 58 36052 IMILQUEO CARCAMO, Juan Carlos DNI 32.574.121 59 36053 JAUTELO, Oscar Gonzalo DNI 34.347.310 60 36054 BAHAMONDE, Gisela Daiana MANQUELEF, Bruno Matías DNI 34.019.939 DNI 33.034.272 61 36055 OCARES, Norma Romina DNI 28.932.821 62 36057 ORTEGA, Georgina Ailen DNI 35.168.664 63 36062 ROSAS, Silvana Gabriela DNI 29.280.487 64 36063 MARIN, Jessica Natalia RUIZ VELASQUEZ, Fernando Andres DNI 40.321.494 DNI 38.790.772 65 36064 SANCHEZ, Luis Eduardo DNI 26.872.626 66 36070 VERA, Natalia Gisell DNI 34.292.680 67 36072 SANDOVAL, Nilda Beatriz GUZMAN, Miguel Angel DNI 17.585.447 DNI 17.061.863 68 36076 RIQUELME, Maria Belen DNI 35.077.363 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 39 69 36106 VARGAS, Jorgelina Aylen DNI 37.364.857 70 36110 SANTIBAÑEZ, María Angelica LENCINA DIAZ, Antonio Ramón DNI 24.095.946 DNI 94.754.004 71 36114 RODRIGUEZ, Sandra Celestina DNI 34.347.492 72 36117 VERA, Alejandro Omar DNI 25.599.661 73 36122 CURAPIL, Maria Ester de las Nieves DNI 31.939.286 74 36125 DUCKWEN, Vilma Noelia DNI 31.162.834 75 36157 CARO, Alejandra Ines DNI 35.594.617 76 36158 PAINEFIL, Micaela Estefania OSES, Maximiliano Rodrigo DNI 38.091.727 DNI 38.091.864 77 36160 ANGEL, Aylen Amancay APABLAZA, Braian Alejandro DNI 40.439.639 DNI 39.355.556 78 36161 GUEVARA, Daniela Magali IBARRA, Lucas Javier DNI 35.818.627 DNI 35.168.613 79 36162 VARGAS, Daniela Berta BARONA, Martín Nicolas DNI 32.577.905 DNI 31.649.874 80 36164 GOMEZ, Nadia Graciela Vanina DNI 26.837.829 81 36166 RANTUL, Verónica Isabel PRAFIL, Bernardo Claudio Enrique DNI 26.136.239 DNI 33.849.154 82 36167 STRUA, Gisella Maive DNI 35.312.511 83 36604 LATORREZ VILLEGAS, Marisela Gisell MANCILLA, Daniel Hernán DNI 35.074.610 DNI 32.213.741 84 10009745 ORDOÑEZ CORREA, María Virginia DNI 28.264.085 85 10009773 RIQUELMES, Florencia DNI 36.809.466 Cupo Ley Nº 2055 1 23973 GALLARDO, Malen Abigail RODRIGUEZ, Joel Andres DNI 40.778.466 DNI 41.987.861 2 28505 PIGNON, Agustin Roque DNI 34.666.866 3 28546 CAÑUMIL, Cecilia Raquel SAEZ GONZALEZ, José Bernabé DNI 31.939.258 DNI 92.478.503 4 28692 QUILODRAN, Noelia Belen VELAZQUEZ CASTILLO, Cristian Emanuel DNI 38.092.020 DNI 40.321.696 5 30764 TORRES, Dalma Estefania DNI 38.790.675 6 33057 CHAVEZ, Roxana de las Nieves DNI 33.280.092 7 33582 VALERIO, Brigida Natalia VALERIO, Leticia Andrea DNI 30.385.038 DNI 29.058.850 8 35539 BLANCO BUSTAMANTE, Viviana Alejandra DNI 26.876.821 9 35928 DE LA HOZ, Luis Alberto DNI 37.950.011 10 35966 REHEL, Franco David DNI 33.280.465 11 35978 CURUAL, Miguel Alberto DNI 29.165.725 12 36082 LAURAÑA, Yanina Silvana RETAMALES, Julio Cesar DNI 28.000.113 DNI 27.255.488 13 36104 RODRIGUEZ PERURENA, Jon Ander DNI 94.988.869 14 36109 VALLE, Fabiana Elisabeth CALFULEO, Cristian Alvino DNI 31.939.076 DNI 32.564.588 15 36113 RONDEAU, Silvina Elizabeth DNI 32.263.676 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 40 Impugnaciones: A partir de la presente publicación queda abierto el período de impugnaciones por el término de cinco (05) días corridos. Por tanto, quienes consideren necesario impugnar, deberán hacerlo al siguiente correo electrónico impugnaciones@ippv.gob.ar. El mismo debe contar con los datos del impugnante, aclarando, nombre, apellido, documento y domicilio. Las impugnaciones referentes a la posesión de inmuebles, deberán ser concretas y con la identificación de datos catastrales y/o domicilio donde se encuentra el bien denunciado. Sobre las impugnaciones referentes a modificación y/o disolución del grupo familiar deberá detallarse la circunstancia invocada. En ambos casos de no contar con la información como se solicita, el organismo se reserva el derecho de desestimarlas. SECCIÓN JUDICIAL EDICTOS Edicto Nº 16522 La Dra María Laura Dumpe, Jueza de Primera Instancia Unidad Procesal Nº 7 Fuero Familia, de la Circunscripcion Judicial con Asiento en la Ciudad de Viedma, Secretaría a Cargo de la Dra. Marcela Victoria González, Cita, Llama y Emplaza a la Sra. Antonella Magalí Conejero (DNI Nº 37.355.505), en Autos Caratulados “Expte. Nº VI-00772-F-2024 Caratula: “Silva Carlos Emanuel c/ Conejero Antonela Magalí s/ Modificación de Acuerdo (Cuidado Personal)” a los fines de notificar del inicio de la presente demanda Expediente: VI-00772-F-2024 “Silva Carlos Emanuel c/ Conejero Antonela Magalí s/ Modificación de Acuerdo (Cuidado Personal) y cítesela para que en el término de 5 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes que la represente.”, “Viedma, a los días del mes de mayo del año 2024.-(...) Por promovida demanda de Modificación de acuerdo, la que tramitará según las normas del proceso sumarísimo (arts. 41 y 50 del Código Procesal de Familia de Río Negro). Córrase traslado a la Sra. Antonela Magalí Conejero, por el término de 14 días a quien se cita y emplaza para que la conteste en el plazo indicado y comparezca a estar a derecho, ofrezca toda la prueba de que intente valerse, acompañe la documental correspondiente y constituya domicilio.- Notifíquese haciéndole saber a la parte demandada que a los fines de la visualización del escrito de demanda y las documental acompañada, podrá visualizar las mismas a través del link https://puma.jusrionegro.gov.ar/expjud/ busqueda-publica/consulta-demanda (código para contestar TGLR-UMKF).- (...) Hágase saber a las partes que deberán constituir domicilio de correo electrónico. (conf. art. 4 Resolución Nº 254/05 S.T.J).- (...).Fdo: María Laura Dumpe Jueza.-” Publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro.Viedma, 29 de agosto de 2024.Mariela Víctoria Fernández, Secretaria Judicial, Coordinadora OTIF. -–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Paula Rodriguez Frandsen, hace saber a Enepan, Gustavo Alberto, que en los presentes autos se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 2607-2024. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “MPFVI-01511-2024 Fiscalia N° 5 s/ Amenazas”Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.-II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado...”.Fdo: Paula Rodríguez Frandsenagente Fiscal.-–—•—–Edicto Nº 16627 El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo de la Dra. María Justina Boeri, comunica que en los autos caratulados: “Cravero Carlos Juan Alberto s/ Concurso Preventivo” - Receptoría Seon N° G-1VI-25-C2022 y Expediente Puma NVI-30670-C-0000, con fecha 19 de agosto de 2024, se ha decretado la quiebra de Carlos Juan Alberto Cravero, DNI N° 18.111.364, con domicilio real en calle Boulevard Pbro. Juan Guirula N° 68 de la ciudad de Laborde, Provincia de Córdoba. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 41 Se ha designado síndico al Contador Omar Raúl Lehner, quien constituye domicilio en calle Saavedra Nº 566, de la ciudad de Viedma. A los fines de la verificación de créditos, fija el horario de atención de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 12:00 en el domicilio denunciado. Asimismo se hace saber que se ha fijado hasta el día 02/10/2024, para que los acreedores puedan presentarse ante al Síndico los pedidos de verificación de sus créditos y títulos pertinentes (Art. 14 inc.3), y que se han fijado los siguientes plazos: el día 24/11/2024 para que la sindicatura presente el informe individual (Art 35 LCQ) y el 31/12/2024 para que formule el informe general (Art. 39 LCQ). Publíquese por el término de cinco (5) días, conforme con lo dispuesto por el Art. 89 de la LCQ, haciéndole saber que la publicación se realizará sin previo pago y sin perjuicio de asignarse los primeros fondos que se obtengan para su abono. Fdo. María Justina Boeri, Secretaria. Viedma, 9 de septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16391 La Dra. Paola Mirna Bernardini, Jueza a cargo del Juzgado de Familia, Civil, Comercial y Minería Nº 11 - Secretaría en subrogancia a cargo de la Dra. Carolina Hernández, sito en la calle Ruta 40 - Acceso Norte esq. Juan B. Justo de la localidad de El Bolsón en autos “Luna, Elizalde s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. BA-02655-C-2023) cita y emplaza por treinta días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante de Luna, Elizalde DNI M 4.875.098 para que hagan valer sus derechos en dicho plazo (a contar desde la última publicación) bajo apercibimiento de continuar con la causa según su estado. Publíquese edictos durante tres días en el Boletín Oficial y en la página Web del Poder Judicial. El Bolsón, 7 de agosto de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16562 El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única subrogante a cargo de la Dra. Victoria Queirolo de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Zacarias Laciar, DNI 7.398.223 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Laciar, Zacarias s/ Sucesión Intestada, BA-02046-C-2022”. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 3 de septiembre 2024.-–—•—–Edicto Nº 16489 El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaria única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Luciana Alicia María Edmunda Alewaerts (DNI 93.678.666) y Francisco Javier José María Teresa Van Oost (DNI. 93.532.634) para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Alewaerts, Luciana Alicia María Edmunda y Van Oost, Francisco Javier José María Teresa s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: BA02788-C-2023. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 27 de Agosto de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16547 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Castagna Ángel Alberto DNI 4991070 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Castagna, Ángel Alberto s/ Sucesión Intestada”, BA-00786-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 02 de septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16523 La Dra. Paola Bernardini, Jueza a cargo del Juzgado de Familia, Civil, Minería y Sucesiones Nro. 11 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro con asiento en la ciudad de El Bolsón, sito en Ruta 40 Acceso Norte esquina Juan B. Justo, Secretaría Civil subrogada por la Dra. Carolina Hernández, cita por 30 días a herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejado Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 42 por el causante, Sr. Narciso Severino Villalba, D.N.I. 12.389.612, para que hagan valer sus derechos en los autos “Villalba, Severino Narciso s/ Sucesión - Sucesión Intestada” (Expte. nº EB-00098-C-2024), bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquense edictos por tres días. El Bolsón, 29 de agosto de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16636 La Dra. Santarelli Paola, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21, de la 2da Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia legal, a cargo del Dr. Winschel Martín Darío, con asiento de sus funciones en Avenida General Paz 664 de la ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro; cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos y acreedores de Aravena Rebolledo, Gladys del Carmen, DNI 92.233.441, a presentarse en autos “Aravena Rebolledo, Gladys Del Carmen s/ Sucesión Intestada” (Expte. N°: VR-00320-C-2024) publíquese edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por Tres Días. Fdo. Paola Santarelli Jueza. Villa Regina, 10 de Septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16596 La doctora Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, Secretaría Civil Única por subrogancia, a cargo de la Doctora Guadalupe Noemí García, con asiento de funciones en Avenida General Paz Nº 664 de la ciudad de Villa Regina (R.N.) cita por 30 días a herederos y acreedores de Edgar Abel Ocaña (DNI 5.481.957) e Isidora Ballester (DNI F 4.930.911), para que se presenten a hacer valer sus derechos y lo acrediten en los autos caratulados “Ocaña Edgar Abel y Ballester Isidora s/ Sucesión Intestada”, Expte. N° RO-01910-C-2024. Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por Tres Días. Fdo. Dra. Paola Santarelli. Jueza. Villa Regina, 6 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16585 Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°21 de la 2da Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en calle General Paz 644 de la Ciudad de Villa Regina, Secretaría Única a cargo del Dr. Martín Darío Winschel, por subrogancia, cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de Quiñones Sepúlveda Hernán Gastón DNI: 93. 066.616 para que se presenten en los autos: “Quiñones Sepúlveda, Hernán Gaston s/ Sucesión Intestada” Expte. N°: VR-00310-C-2024. Publíquese Edictos en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de Río Negro por 3 días.(Fdo.) Paola Santarelli Jueza, Villa Regina 5 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16594 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo Unidad Jurisdiccional Nº 3 con asiento de funciones en calle Hipólito Irigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Francisco Martínez (DNI N°13.837.540) para que comparezcan en autos: “Martínez, Francisco s/ Sucesión Intestada” (Expte. N°CI-01234-C-2024) con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 5 de septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16567 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo Unidad Jurisdiccional N° 9,con asiento de funciones en la calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Dora Alicia Frazier (DNI N° F4.761.149) para que comparezcan en autos “Frazier, Dora Alicia s/ Sucesión Intestada” (Expte. N° CI-01378-C-2024) con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti 03 de septiembre de 2.024. -–—•—–Edicto Nº 16602 Diego De Vergilio, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1, sito en calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Ricardo Marcelo Stella (LE 7.298.362), para que comparezcan en autos “Stella, Ricardo Marcelo s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-00275-C-2024) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 06 de Septiembre de 2024. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 43 Edicto Nº 16581 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil N° 3, sito en calle Irigoyen Nº 387, 1° piso de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Evelina Alicia Fiorentini (DNI Nº 2.305.744), en autos caratulados: “Fiorentini, Evelina Alicia s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-01067-C-2024) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por Tres (3) días. Cipolletti, 4 de Septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 15638 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 9, con asiento de funciones en la calle Hipólito Yrigoyen 387 de la Ciudad de Cipolletti, cita a los herederos y acreedores del causante Gauna, Manuel Eloy (DNI N° 5.808.494) para que dentro de los (30) Treinta Días se presenten a hacer valer sus derechos con la documentación que lo acredite en los autos caratulados “Gauna, Manuel Eloy s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: CI-02570-C-2023. Publíquese edicto por 3 días en el Boletín Oficial. Cipolletti, 06 de mayo de 2024.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Nievas Leonela Ayelen, dni nro: 42.402.434, que en los autos “Nievas Leonela Ayelen C/ NN S/ Estafa”- MPF-SA-00051-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 06-02-2024. Autos y Vistos:... Considerando: ..Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.-II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fdo. César Gustavo Arbués. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Aguilar Mirtha Alicia Yamilet, DNI Nro:95.522.749, que en los autos “Aguilar Mirtha Alicia Yamilet s/ Denuncia Infracción Ley 14.346”- MPFSA-00080-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 27-02-2024. Autos y Vistos:...Considerando:...Resuelvo: I.-Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.-II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fdo. Gustavo Arbues. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Stacchiola Renzo, DNI Nro: 34.324.427 que en los autos “Stacchiola Renzo c/Salazar Esteban Antonio s/ Robo”- MPF-SA-00150-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 08-02-2024. Autos y Vistos: ...Considerando: ...Resuelvo: I.- Disponer El Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128,inc. 4to. C.P.P.-II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo. Fdo. Gustavo Arbues. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Gustavo Arbues hace saber a Zacharonok Mariano Sebastian, DNI Nro: 26.368.386 que en los autos Zacharonok Mariano Sebastian C/NN s/ Amenazas”-Legajo MPFSA-00309-2021 , se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 28-092021. Autos y Vistos: ...Considerando: ...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 97 del CPP.II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber que dentro de tres días de notificada, podrá solicitar al fiscal superior la revisión de las actuaciones. Fdo. Gustavo Arbues. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbues hace saber a Iaquinta Paula DNI Nro: 20.330.227que en los autos Iaquinta Paula en Representación de su Hija Menor (A.L) c/ el menor ( C.F) se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 29-09-2021. Autos y Vistos:... Considerando: .....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 97 del CPP. Fdo. Gustavo Arbues. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Leon Nestor Alberto, DNI Nro: 30.855.016, que en los autos León Néstor Alberto c/ Ranguileo Mariela s/ Impedimento de Contacto Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 44 “MPFSA-00.326-2021 se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 0403-2022. Autos y Vistos:...Considerando: .....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 97 del CPP. Fdo. César Gustavo Arbués. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Marin Daiana Maricel, dni nro. 38.533.094, que en los autos “Marin Daiana Maricel c/Aranda Luciano Ezequiel s/ Lesiones (Prev. 134)”. MPF-SA-00431-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 2702-2024. Autos y Vistos: ....Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer El Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc.4to. C.P.P.-II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo. Fdo. Gustavo Arbues. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Cristo Yani Angel Jesus, DNI nro: 35.277.113, que en los auto Cristo Yani Angel Jesús C/ NN S/ Daño (Prev. 45)”- MPF-SA-00738-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 08-02-2024. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Cristo Yani Angel Jesus C/NN S/Daño (Prev. 45)“ -MPF-SA-00738-2022. Considerando: ...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.-II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fdo. Cesar Gustavo Arbues. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: hace saber a Quiñenao Darop Alejandro, DNI Nro. 24.011.971 que en los autos Mamani Rafael Winsor y Quiñenao Dario Alejandro s/ Lesiones y Daños Recíprocos”Legajo MPFSA-0765-2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 01-11-2021. Autos y Vistos; ...Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 97 del CPP. Fdo. Gustavo Arbues. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Bregante Maria Alicia, DNI nro: 27.432.157 que en los autos Bregante Maria Alicia c/ Ruiz Pedro Daniel s/ Violación de Domicilio” se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 27-12-2021. Autos y Vistos: ....Considerando: ......Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho asolicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fdo. Cesar Gustavo Arbués. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Narambuena Raúl Omar, dni nro 18.057.399 que en los autos Narambuena Raúl Omar c/NN s/Robo” MPF-SA-01246-2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 27-05-2022. Autos y Vistos:.... Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 97 del CPP.- II.- Notifíquese al denunciante en autos. Fdo. César Gustavo Arbués. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Tarruella José, DNI Nro: 16.332.351 que en los autos “Tarruella José C/NN s/ Hurto (Prev. 242)”- MPF-SA-01250-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 07-02-2024. Autos y Vistos:... Considerando: ...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fdo. Gustavo Arbues. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Cejas Nelida Del Carmen DNI Nro: 39.868.758 que en los autos “Cejas Nelida Del Carmen c/ Guzman Mauricio Nicolas S/ Amenazas”. MPF-SA-01546-2021., se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 1204-2024. Autos y Vistos:...Considerando:....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.-II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fdo. Gustavo Arbues. Fiscal.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 45 El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Niz Santos Miguel, DNI Nro: 22.106.744 que en los autos Segovia Ruben Oscar s/Lesiones Con Arma Blanca”- MPF-SA-01703-2021 se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 30-08-2022. Autos y Vistos:....Considerando: ....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.-II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fdo. César Gustavo Arbués. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Ferman Patricia Mariela, dni nro: 29.604.438, que en los autos “Ferman Patricia Mariela c/ NN s/ Amenazas” Legajo MPFSAO-01721-2021 se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 11-02-2022. Autos Y Vistos:....Considerando:....I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 97 del CPP.- Fdo. César Gustavo Arbués. Fiscal.-–—•—–El agente fiscal a cargo de la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste: Gustavo Arbues, hace saber a Ortiz Gisel, dni: 30.823.748, que en los autos caratulados: “Ortiz Viviana Gisel c/ Catalan Belen De Los Angeles s/ Amenazas MPFSA-01808-2021 se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 01-08-2022. Autos y Vistos: ...Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P. II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fdo. Gustavo Arbues. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Tolosa Verónica Gisella, dni nro:30.428.691 que en los autos Tolosa Verónica Gisella c/Painecura Fabio Gabriel s/ Amenazas (Prev. 124)”- MPFSA-1900-2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 31-05-2022. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Tolosa Verónica Gisella c/ Painecura Fabio Gabriel s/ Amenazas (Prev. 124)”- MPF-SA-1900-2021. Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 97 del CPP. II.- Notifíquese al denunciante haciéndoles saber expresamente que en el término de tres días a partir de la notificación tiene derecho a solicitar la revisión de las actuaciones por un Fiscal superior. Fdo. Gustavo Arbues. Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: César Gustavo Arbués hace saber a Echave Rosa Daniela, dni nro: 32.953.540, que en los autos “Echave Rosa Daniela c/ Echagallo Manuel Alberto s/ Amenazas (Prev. 263)”. MPFSA-01995-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: San Antonio Oeste, 16-02-2024. Autos y Vistos:... Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P. II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fdo. Gustavo Arbues. Fiscal.-–—•—–Edicto Nº 16584 La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia legal a cargo del Dr. Martín Darío Winschel, sito en Av. General Paz 664 de la Ciudad de Villa Regina; cita por 30 días a herederos y acreedores de Troncoso y/o Troncoso Bascur, Fidel Segundo, D.N.I. 94.325.781, en autos caratulados “Troncoso y/o Troncoso Bascur, Fidel Segundo s/ Sucesión Intestada (VR-00327-C-2024)”. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro (http:// servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por Tres Días. Dr. Martín Darío Winschel. Secretaría Subrogante. Villa Regina, 5 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16658 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo Unidad Jurisdiccional N° 9 con asiento de funciones en calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita al Sr. Héctor Menard, (DNI 7.303.841) y a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble NC 03-1-H-461-25 sito en calle Esmeralda 945 de esta ciudad, a fin que en el término de Quince (15) días comparezcan en autos caratulados: “Prolongo María Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 46 José y Otra c/ Menard Héctor s/ Prescripción Adquisitiva (Ordinario)” (Expte. N° CI-35140- C-0000 /SEON A-4CI-1509-C2019 ) a estar a derecho en los presentes, bajo apercibimiento de nombrar Defensor de Ausentes (art. 791 del CPCC.) Publíquese por dos (2) días. Cipolletti 11 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16545 La doctora Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, Secretaría Única a cargo de la Doctora Guadalupe Noemí García por subrogancia legal, sito en calle Av. General Paz N° 664 de la Ciudad de Villa Regina, Pcia. de Río Negro, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de María José Vogel (DNI N° 23.856.600) para que se presenten a hacer valer sus derechos y lo acrediten en los autos caratulados “Vogel, María José s/ Sucesión Intestada”, Expte. VR-00328-C-2024. Villa Regina, 2 de septiembre de 2024. (Fdo.) Guadalupe Noemí García - Secretaria Subrogante. -–—•—–Edicto Nº 16519 El Juzgado en lo Civil. Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21, Secretaría Única , sito en calle General Paz Nº 644, de la ciudad de Villa Regina de Río Negro - 2º Circunscripción - General Roca, cita y emplaza por el término de cinco días, a Armando Gabriel Ovando, DNI N° 26.333.952, para que comparezca a estar a derecho en los autos caratulados: FINANPRO S.R.L. c/ Ovando, Armando Gabriel s/ Ejecutivo, bajo apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial para que la represente en juicio (Arts. 145, 146, 147, 343 y concordantes del C.P.C.yC.). Publíquese por dos días. Villa Regina, 29 de agosto del 2024. Dra. Paola Santarelli - Jueza. -–—•—–Edicto Nº 16549 La doctora Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21, Secretaría Única a cargo de la doctora Guadalupe Noemí García por subrogancia legal, sito en calle General Paz Nº 644, de la ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro, de la 2º Circunscripción Judicial de General Roca, cita por el término de cinco (5) días, a Gustavo Damián Martínez Xotta (DNI N° 41.193.854), para que comparezca a los autos caratulados: “FINANPRO SRL c/ Sabathie, Jesús Alejandro y Otro s/ Ejecución”, Expte. VR-00145-C-2023, a los fines del reconocimiento de las firmas insertas en los instrumentos base de la ejecución, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlos por reconocidos y por preparada la vía ejecutiva (arts. 525 y 526 CPCC). Publíquese por dos (2) días. (Fdo): Dra. Paola Santarelli Jueza. Villa Regina, 2 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16664 La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia legal, con asiento de sus funciones en Avenida Gral. Paz 664 de la ciudad de Villa Regina; cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Carlos Alfredo Mirasso, DNI 13.641.626 en autos “Mirasso Carlos Alfredo s/ Sucesión Intestada (RO-01896-C-2024)”. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro (http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por Tres Días. Villa Regina, 12 de septiembre de 2024. Dr. Martín Darío Winschel. Secretaría Subrogante. -–—•—–Edicto Nº 16579 La Unidad Jurisdiccional Nº 9, a cargo del Dr. Mauro Alejandro Marinucci, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Illesca, Coordinación OTICCA a cargo por subrogancia de la Dra. Cecilia Espíndola, de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento de sus funciones en Irigoyen Nº 387, 1º Piso, de la ciudad de Cipolletti, hace saber que, conforme a la presentación del pedido de concurso preventivo de fecha 21/08/2024, en los autos caratulados “Garritano, María Constanza Lucía s/ Concurso Preventivo - Concurso por Agrupamiento (Art. 65 LCQ)” (Expte. N° CI-01368-C-2024), el día 27 de agosto de 2024 se decretó la apertura del concurso preventivo de la Sra. María Constanza Lucía Garritano, DNI 25.100.149 (CUIT 27-25100149-4), con domicilio real y legal en calle Los Plátanos N° 1470 de la ciudad de Cipolletti, en los términos del artículo 14 de la ley N° 24.522, bajo la modalidad de agrupamiento con autos “Vrlica, Pablo Antonio s/ Concurso Preventivo - Concurso por Agrupamiento (Art. 65 LCQ)” Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9 - Cipolletti (Expte. CI-00791-C-2024) y “Cervecería de la Patagonia S.R.L. s/ Concurso Preventivo - Concurso por Agrupamiento (Art. 65 LCQ)” (Expte. CI-02496-C-2023. Se Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 47 hace saber a los acreedores que el plazo para verificar los créditos ante el síndico vencerá el 28 de octubre de 2024 (artículo 14, inciso 3º, ley citada); que el plazo para presentar el informe individual vencerá el día 11 de diciembre de 2024 (artículo 35, ley citada); que el plazo para presentar el informe general vencerá el 26 de febrero de 2025 (artículo 39, ley citada); que la audiencia informativa se llevará a cabo el 15 de agosto de 2025 a las 09:00 horas en la sede del presente Juzgado, sito en calle Yrigoyen 387, primer piso, de la ciudad de Cipolletti (Cf. artículos 14 inciso 10 y 45 penúltimo párrafo , de la citada Ley); y que el período de exclusividad regirá entre la notificación ministerio legis de la resolución de categorización (Cf. artículo 42 de la citada Ley) y el 22 de agosto de 2025 (Cf. artículo 43, primera parte de la citada Ley). El Síndico designado en el presente concurso por agrupamiento se trata del Contador Público Nacional David Londero, quien ha constituido domicilio en la calle Miguel Muñoz Nº 392 de la ciudad de Cipolletti, y electrónico estudio@estudiorlpabogados.com.ar. Asimismo, el domicilio constituido por este último para la presentación de los pedidos de verificación es el sito en calle Miguel Muñoz Nº 392 de la ciudad de Cipolletti (horario de 09:00 a 15:00) y el sito en calle Sarmiento Nº 1413 de la ciudad de General Roca (horario de 09:00 a 16:00). Los pedidos de verificación de créditos deberán ser presentados en formato físico papel. Se ha fijado un plazo excepcional en los autos “Vrlica, Pablo Antonio s/ Concurso Preventivo - Concurso por Agrupamiento (Art. 65 LCQ)” (Expte. CI-00791-C-2024) y “Cervecería de la Patagonia S.R.L. s/ Concurso Preventivo - Concurso por Agrupamiento (Art. 65 LCQ)” (Expte. CI-02496-C-2023), a fines de que los acreedores de la la Sra. Garritano puedan, si así lo consideran, formular impugnaciones y observaciones a las solicitudes de verificación formuladas por los acreedores de los mencionados procesos concursales; el que coincidirá con el plazo dispuesto a los mismos fines en los presentes autos. Publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y en el Diario Río Negro, y adicionalmente por un (1) día en el sitio del Poder Judicial (Cf. Ley 5273). Cipolletti, 27 de agosto de 2.024. Dr. Mauro Alejandro Marinucci. Juez.-–—•—–Edicto Nº 16626 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo Unidad Jurisdiccional N° 3, con asiento de funciones en la calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Uvaldino Retamal (L.E 7.297.475) para que comparezcan en autos “Retamal,Uvaldino s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N°:CI-00785-C-2024) con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti 10 de septiembre de 2.024. -–—•—–Edicto Nº 16674 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo Unidad Jurisdiccional N° 9, con asiento de funciones en calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante José Eduardo Burgos (DNI 16.816.215) para que comparezcan en autos “Burgos, José Eduardo s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-01440-C-2024) con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 12 de septiembre del año 2024. -–—•—–Edicto Nº 16676 El Dr. Diego De Vergilio, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 con asiento de funciones en calle Yrigoyen N° 387 Piso 1 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Felix Honorio Rodríguez DNI 7.572.179 para que dentro del término de Treinta (30) Días lo acrediten y comparezcan en autos “Rodríguez, Félix Honorio s/ Sucesión Intestada Expte. N° CI-00894-C-2024”.- Publíquese por tres días. Cipolletti, 12 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16673 Marinucci, Mauro Alejandro Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 9 con asiento de funciones en calle Irigoyen Nº 387 1º Piso de la ciudad de Cipolletti Provincia de Río Negro, cita a presentarse a herederos , acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Juan Nahuelan DNI 92.235.414 para que comparezcan a estar a derecho en autos “Nahuelan, Juan s/ Ordinario Sucesión Intestada” (Expte CI-01396-C-2024) para que dentro del término de (30) Treinta Días lo acrediten.Publíquese por tres (3) días.- Cipolletti, 12 de Septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16625 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo Unidad Jurisdiccional N° 3, con asiento de funciones en la calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 48 que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Leoncio Soto (M7.296.922) para que comparezcan en autos “Soto, Leoncio s/Sucesión Intestada” (Expte. N°:CI-01386-C-2024) con la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti 09 de septiembre de 2.024. -–—•—–Edicto Nº 15624 Dra. Peruzzi Soledad, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nro. 3, sito en calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) Días a todos los que se consideren con derecho a los bienes del Sr. José Guillermo, Fernández (DNI Nº 18.199.714) para que comparezcan en autos “Fernández, José Guilermo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº CI-02792-C-2023) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 03 de mayo de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16693 La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3, cita y emplaza a presentarse por Treinta (30) Días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Claudio Francisco Méndez - DNI 23331849, en autos “Méndez, Claudio Francisco s/ Sucesión - Sucesión Intestada” (Expte CI-01417-C-2024). Publíquese por Tres (3) días. Cipolletti, 13 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 15639 Diego Ariel De Vergilio, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nro. 1, con asiento en sus funciones en calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) Días a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la Sra. Claudia Beatriz Fernández (DNI Nº 24.153.322) para que comparezcan en autos “Fernández, Claudia Beatriz s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N.º CI-02793-C-2023) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 06 de mayo de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16618 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Armand Helene Colette Michelle - Cédula Extranjera: 110738101489 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: BA-00673-C-2024 “Armand, Helene Colette Michelle s/ Sucesión Ab Intestato”. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 9 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16646 El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaria única subrogante a cargo de la Dra. Victoria Queirolo de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Daniel Besteiro, DNI 14.152.120 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Besteiro, Daniel s/ Sucesión Ab Intestato, BA-01291-C-2024”. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 11 de septiembre de 2024 -–—•—–Edicto Nº 16669 El Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 11 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, a cargo de la Dra. Paola Bernardini Secretaria Civil en subrogancia a cargo de la Dra. María Carolina Hernández, sito en Ruta 40 - Acceso Norte esq. Juan B. Justo de El Bolsón, cita y emplaza a herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes: Rufino Soria -DNI LE1.598.000 e Hilda Flores DNI F6.489.810 para que se presenten a estar a Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 49 derecho en el término de 30 días, en autos: “Soria, Rufino y Flores Hilda s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. nº BA-02715-C-2023), bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese durante tres (3) días.El Bolsón, 12 de septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16637 El Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 11 a cargo de la Dra. Paola Bernardini, Jueza, Secretaría en subrogancia a cargo de la Dra. María Carolina Hernández, de la III Circunscripción judicial, Ruta Nacional 40, km 1917 (esq J.B. Justo), Cita y Emplaza por el termino de Treinta días a herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por Raúl Adriazola DNI 10.503.394 , en sus autos sucesorios “Adriazola, Raúl s/ Sucesión - Sucesión Intestada” (Expte. N°: EB-00094-C-2024). Publíquese edictos en el Boletín Oficial durante tres (3) días. El Bolsón, 30 de agosto de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16683 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Verónica Gisella Nicolás DNI 35.818.107 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Nicolás, Veronica Gisella s/ Sucesión Intestada”, BA-01306-C-2024. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 13 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16681 El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única subrogante a cargo de la Dra. Victoria Queirolo, Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad, en autos: BA-01253-C-2024 “De Vries, Daniel Julio c/ Micaela, Paz s/ Prescripción Adquisitiva”, cita a los herederos de la Sra. Micaela Paz matrícula N° 3.419.482 por el plazo de 31 días, para que comparezcan al proceso en los términos del artículo 53, inciso 5º del CPCC, bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para que los represente (artículos 145 y 343 del código procesal). Publíquense edictos por 2 (dos) días. San Carlos de Bariloche, 13 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16634 El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaria única subrogante a cargo de la Dra. Victoria Queirolo, Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Zazu, Haydee Betti - DNI 2296988 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: BA-00918-C-2024 “Zazu, Haydee Betti s/ Sucesión Testamentaria”. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 10 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16652 La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia N° 9, Secretario subrogante Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en autos “G.O.L.I. (en Representación de su Hija C.G.M.S.) C/ C.K.A. S/ Privacion de la Responsabilidad Parental Expte SA00425-F-2023, hace saber al Sr. Kevin Alejandro Cayuqueo (DNI. 36.580.647) del inicio de la presente demanda y cíteselo para que en el término de 11 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes que lo represente. Publíquese edictos por un día en el Boletín Oficial (Conf. Art. 2340 CCyC), y por un día en la página web del Poder Judicial, Ac. 14/18 del STJ.- Se deja constancia que el presente cuenta con beneficio de ligar sin gastos.- Secretaría, 11 de septiembre de 2024.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 50 Edicto Nº 16651 La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Daniela Adduci, con asiento en San Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en autos “S.N.A. S/ Solicitud de Modificación de Nombre (f)”, Expte. Nro. SA-00129-F-2024, hace saber del inicio del trámite de supresión de apellido por Nahuel Andrés Seitune, DNI N° 42.809.353 en los términos del Art. 70 CCyC, el que tramitará de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 220, 221 y cc. del CPF.- Notifíquese, y publíquense edictos una vez por mes en el Boletín Oficial y por el lapso de dos meses, pudiendo formularse oposición dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación.- Se le hace saber la parte actora cuenta con Beneficio de Litigar sin Gastos. Secretaría, 11 de septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16653 El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en Laprida 292 - Nivel 5 de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, Secretaría a cargo de la Dra. María Justina Boeri, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Volodymyr Donchula, DNI Nº 18.861.119, para que dentro de 30 días lo acrediten en autos caratulados “Donchula, Volodymyr s/ Sucesión - Sucesión Intestada” - Expte. N°: VI-01454-C-2024. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutierrez Elcarás - Coordinadora OTICCA. Viedma, 11 de septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16678 La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241 - de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, autorizase la notificación por edictos a Carlos Emilio Lamas S.A. y La Cofradia S.A, del inicio de la presente demanda y cíteselo para que en el término de 26 días comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados “Jerez Hector Vicente C/ Carlos Emilio Lamas S.A. y Otro s/ Usucapión (Virtual)” - Expte. N°: SA-01268-C-0000. Publíquese edictos por un día en el Boletín Oficial (Conf. Art. 2340 CCyC), y por un día en la página web del Poder Judicial, Ac. 14/18 del STJ.San Antonio Oeste, 12 de septiembre de 2024.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Noe Romero Romero, que en los presentes autos se ha dictado la resolución que en su parte pertinente:dice:Viedma, 27-05-2024. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Fiscalía N° 5 s/Hurto“ -MPF-VI-01016-2024 Considerando:....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128,inc. 4to. C.P.P.-II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fiscal: Paula Rodriguez Frandsen.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Verónica Fernanda Carreño, que en los presentes autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 0208-2024. Autos y Vistos:....Considerando:....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to.C.P.P.-II.- Notificar al denunciante en los términos del Art 129 del CPP, haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fiscal: Paula Rodriguez Frandsen.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Rocio Belen Paillalef, que en los presentes autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 02- 082024. Autos y Vistos:....Considerando:....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to.C.P.P.-II.- Notificar al denunciante en los términos del Art 129 del CPP, haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fiscal: Paula Rodriguez Frandsen.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Maria Eugenia Castro , que en los presentes autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 19-04- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 51 2024. Autos y Vistos:....Considerando:....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to.C.P.P.-II.- Notificar al denunciante en los términos del ART 129 del CPP, haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fiscal: Paula Rodriguez Frandsen.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Yohana Iris Andrade , que en los presentes autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 01-022024. Autos y Vistos:....Considerando:....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to.C.P.P.-II.- Notificar al denunciante en los términos del Art 129 del CPP, haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fiscal: Paula Rodriguez Frandsen.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal, Dr. José Chirinos hace saber a Peña Toro Iris Del Carmen DNI N° 18.760.532, que en los autos Fiscalia 3 C/NN s/ Robo MPF-VI-02951-2024, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 31-07-2024. Autos Y Vistos: .... Considerando: ....Resuelvo: I.Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fdo: Jose Chirinos- Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Marisa Alejandra Albano, que en los presentes autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 30-05-2023. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados “Fiscalía N° 5 s/ Desaparición de Personas”, legajo N° MPF-VI-02152-2023, Considerando:.....Resuelvo: I.- Desestimar la denuncia en virtud de lo dispuesto en el artículo 128, inc. 1° del C.P.P. II.- Notificar en los términos del artículo 129 del C.P.P.III.Adjuntar el presente como evidencia al legajo “MPF-VI-02089-2023, caratulados:”Tomasini Carlos Alberto y Otros s/ Robo en lugar despoblado y en banda”.- Fiscal: Paula Rodriguez Frandsen.-–—•—–Edicto Nº 16684 La Dra. Ana Carolina Scoccia, Jueza a cargo de la Unidad Procesal N°5 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en Laprida y 25 de Mayo, de la ciudad de Viedma, Secretaria a cargo de la Dra. Betiana Lorena Díaz, cita, llama y emplaza a las personas interesadas formular oposición fundada sobre la modificación del nombre de Matías Eleazar Vergara Fierro, para que acompañen la prueba que lo justifique, dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación, en los autos caratulados: “Vergara Fierro Matias Eleazar’s/ Nombre” Expte. N° VI-01390-F-2024”. Publíquense edictos una (1) vez por mes en el Boletín Oficial en el lapso de dos (2) meses. Fdo. Ana Carolina Scoccia - Jueza. Viedma, 13 de septiembre de 2024.Mariela Victoria Fernández, Secretaria Judicial Coordinadora OTIF.-–—•—–Edicto Nº 16701 La Cámara del Trabajo de la Ira. Circunscripción Judicial de Río Negro, Presidencia del Dr. Carlos Marcelo Valverde, secretaría Nro. 1 a cargo de Luis F. Prieto Taberner, en autos caratulados: “Quintero, Mario Ariel y Otro c/ Frigorífico U.CA.CO. SRL y Otros s/ Ordinario“, Expte N° VI-01477-L-2023, notifica al Sr. Alexis Leonel Morón (DNI N° 31.923.525) las siguientes providencias: “Código para contestar demanda: MZEC-FHTD (...) Viedma, 6 de diciembre de 2023.-Por promovida la demanda y ofrecida prueba. Córrase traslado de la misma (...), al Sr. Alexis Leonel Morón (DNI N° 31.923.525) para que en el término de diez (10) días comparezcan a estar a derecho y la contesten bajo el apercibimiento previsto en el art. 36 de la ley 5631, opongan las excepciones de las que intenten valerse (art. 40, ley cit.), acompañen la prueba documental en la forma prevista en el art. 39 de la mencionada ley y ofrezcan la restante que hace a su derecho. Notifíquese. Asimismo, hágase saber a los demandados que para contestar la acción entablada en su contra deberán ingresar en el sistema “PUMA” el número de expediente y el código de identificación único, requisitos ineludibles para visualizar la totalidad de la causa y cumplir con el acto. Téngase presente la reserva del caso federal efectuada en el punto 11. Hágase saber a la parte actora que en el telegrama, además de consignar el Nro. de Expediente y Código para Contestar Demanda conformado por letras, deberá indicar textualmente el enlace a través del cual la demandada, podrá acceder a la demanda y a la documental anexa en forma completa (https://puma.jusrionegro.gov.ar/expjud/busqueda-publica/ consulta-demanda).” Viedma, 30 de mayo de 2024.- (…) En virtud de ello, atento lo solicitado el 13.05.24 por Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 52 la parte actora y las constancias en autos, cúmplase con la notificación ordenada en fecha 06.12.23 al Sr. Alexis Leonel Morón (DNI N° 31.923.525) conforme al plazo allí concedido, mediante publicación de edictos por dos (2) días en el Boletín Oficial -art. 22 de la Ley 1504- y a través de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro -Ley 5.273 y Acordada 04/18-, poniendo en conocimiento del nombrado que en caso de incomparecencia se dará intervención al Defensor Oficial para que lo represente en el juicio (art. 343 del C.P.C. y Cm). Asimismo, déjese constancia en el edicto a librarse que la parte actora goza del beneficio de pobreza (art. 22 Ley 5631).” (Fdo) Luis Prieto Taberner (secretario).-–—•—–Edicto Nº 16698 La Dra. Ana Carolina Scoccia, Jueza a cargo de la Unidad Procesal Nº 5, Secretaría a cargo de la Dra. Betiana Lorena Diaz, con asiento en calle Laprida Nº 292 – planta baja de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, en el marco de los autos: “Calvo Debora Elizabeth c/ Bartolini Angel Fernando y Otro S/ Prestación Alimentaria”, Expte. N° VI-00984-F-2024, notifíquese por edictos al Sr. Ángel Fernando Bartolini (D.N.I. Nº 27.015.154) del inicio de la presente demanda y cíteselo para que en el término de 9 (nueve) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes que lo represente. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro.-Viedma, 16 de Septiembre de 2024.Mariela Victoria Fernández, Secretaria Judicial Coordinadora OTIF.-–—•—–Edicto Nº 14647 El Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 31 de Choele Choel, Prov. Río Negro, sito en calle 9 de julio N° 221, 1er piso, a cargo de la Dra. Natalia Costanzo - Jueza, secretaría Civil Única a cargo de la Dra. Guadalupe N. García, Cita y Emplaza a todos/as los/as que se consideren con derecho a los bienes dejados por Suárez, Carlos Teófilo DNI N° 20.381.256, para que dentro del plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos y lo acrediten en los autos “Suárez, Carlos Teófilo s/ Sucesión Intestada”, Expte. N° CH-00110-C-2022. El presente deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial. Choele Choel, 27 de Noviembre del 2023. -–—•—–Edicto Nº 14412 La Dra. Natalia Costanzo, Jueza Subrogante a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21, con Secretaría Única por subrogancia a cargo del Dr. Martín Darío Winschel, con asiento de funciones en calle Gral. Paz 664 de la ciudad de Villa Regina (RN), cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores del Sr. Carlos Garcé, DNI M7.562.337, a presentarse en autos: “Garcé Carlos s/ Sucesión Intestada” (Expte. VR-00391-C-2023). Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por Tres Días. Fdo. Dra. Natalia Costanzo. Jueza Subrogante. Villa Regina, 27 de Octubre de 2023.-–—•—–Edicto Nº 16649 Verónica I. Hernández, jueza, a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial nro. 9 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones) secretaría única a cargo de la Dra. Romina P. Zilvestein, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Juana Elena Lagos Ponce DNI. 93.748.578 en los autos caratulados RO-01929-C-2024 “Lagos Ponce Juana Elena s/ Sucesión Intestada”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 11 de septiembre de 2024. Fdo. Carina V. Passamonti, Jefa de división y Subcoordinadora Subrogante Oticca. -–—•—–Edicto Nº 16334 La Dra. Paola Santarelli, Jueza, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia legal a cargo del Dr. Martín Darío Winschel, sito en Avenida General Paz 664 de Villa Regina; cita y emplaza por Treinta (30) días a herederos y acreedores de Domingo Manuel Malaccorto, DNI 14.625.957, a estar a derecho en autos caratulados “Malacorto Domingo Manuel s/ Sucesión ab intestato” (Expte: Nº VR-00317-C-2024). Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro (http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por Tres Días. Dr. Martín Darío Winschel. Villa Regina, 9 de agosto de 2024. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 53 Edicto Nº 15455 Hago saber que en autos caratulados: ”Herrera Anselmo s/ Sucesión“ - Expte. N°: CH-00126-C-2024, en trámite ante la Unidad Jurisdiccional Civil N° 31 (ex- Juzgado Civil Nº 31) a cargo de la Dra. Natalia Costanzo - Jueza, Secretaría única a cargo de la Dra. Guadalupe N. García, Oficina de Tramitación Integral Fuero Civil (OTIC) a cargo de la Dra. Eyenil Denisse Greilich - Coordinadora subrogante (casilla electrónica: juzciv31choele@jusrionegro.gov.ar) con asiento de funciones en calle 9 de Julio Nº 221 1er Piso de Choele Choel, Provincia de Río Negro, 2da. circunscripción judicial, se ha ordenado librar el presente a fin de citar y emplazar a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por Herrera, Anselmo (DNI Nº 7.365.967), para que dentro del plazo de treinta (30) días comparezcan a hacer valer sus derechos y lo acrediten en los autos de referencia.- Publíquense edictos por Un día. Choele Choel, 15 de Abril de 2024. -–—•—–Edicto Nº 14717 Verónica I. Hernández, jueza, a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 9 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones) secretaría única a cargo de la Dra. Romina P. Zilvestein, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. Francisco De Angelis, DNI Nº 93.787.255, en autos: RO-01210-C-2023 “De Angelis Francisco s/ Sucesión Intestada”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 6 de noviembre de 2023. Fdo. Carina V. Passamonti. Jefa de división y subcoordinadora subrogante Oticca Roca. -–—•—–Edicto Nº 16641 Andrea De la Iglesia, jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 3 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones) secretaría única a cargo de la Dra. Anahí Muñoz, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. Maida Gaetana Marcela, DNI 0.715.492, en los autos caratulados N° RO-00250-C-0001 “Maida Gaetana Marcela s/ Sucesión. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 10 de septiembre de 2024. Fdo. Rossana Betelú, Jefa de división y subcoordinadora Oticca Roca. -–—•—–Edicto Nº 16648 La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, Secretaría Única a cargo del Dr. Martín Darío Winschel, por subrogancia; sito en Gral. Paz N° 664 de la ciudad judicial de Villa Regina, II Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro; cita y emplaza por Treinta Días a herederos y acreedores de Juan Uvaldo González y/o Gonzales, DNI M6.111.232, para que comparezcan en los autos: “González y/o Gonzáles, Juan Uvaldo s/ Sucesión Intestada” Expte. VR-00252-C-2024, a hacer valer sus derechos. Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por Tres días. Fdo. Paola Santarelli Jueza. Villa Regina, 11 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16689 José María Iturburu, juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 5 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones), secretaría única a cargo de la Dra. Selva Aranea, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por causante Sr. Saa Raul Alberto, DNI 10.537.740 en los autos caratulados RO-02164-C-2024 “Saa Raúl Alberto s/ Sucesión Intestada”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 13 de septiembre de 2024. Fdo. Sofía L. González, Jefa de división y subcoordinadora subrogante Oticca Roca. -–—•—–Edicto Nº 16699 La Dra. Daniela A. C. Perramón, Presidenta de la Cámara Segunda del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Unidad Procesal Laboral N° 3, cargo de la Dra. María Eugenia Pick, con asiento en San Luis N° 853 -2do. Piso - de la ciudad de General Roca, en el que tramitan los autos caratulados: RO-11728-L-0000 “Zapata Miguel Ángel c/ Polipetrol S.A. s/ Ordinario (L)”, notifica a la Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 54 demandada Polipetrol S.A., que, atento a la renuncia de sus letrados apoderados, sin poder notificársela de la misma, se la intima a presentarse a estar a derecho en la presente causa dentro del término de Diez Días, bajo apercibimiento de continuar la causa en rebeldía y/o designar Defensor Oficial de Ausentes (art. 343 del CPCyC) según corresponda.- General Roca, 16 de septiembre de 2024. Dra. María Eugenia Pick -Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 16268 La Dra. Ángela Sosa, Jueza a cargo de la Unidad Procesal N° 17, sito en calle San Luis 853, 4to. piso, de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, Secretaria Única a cargo de la Dra. Julieta S. Vidalled subrogante y Coordinadora de OTIF a cargo Dra. Agostina Bagliani subrogante, a fin de citar a las personas interesadas para que en el plazo de quince (15) días de efectuada la última publicación, se presenten en la causa efectuando fundadamente las oposiciones que consideren, acompañando la prueba pertinente. Autos: “Guechimpan, Luz Aulin c/ Guechimpan, Mario Alberto s/ Nombre” Expte. Nro. RO-01907-F-2024. Publíquese una vez por mes durante el lapso de dos meses en el Boletín Oficial. Fdo. Dra. Angela Sosa. General Roca, 28 de junio de 2024. Dra. Agostina Bagliani, Secretaria subrog. de OTIF. -–—•—–Edicto Nº 16629 La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Héctor Mario Pecot DNI.5.440.726 e Hilda Ana Carioli DNI.3.385.726, en los autos: VI-08912-C-0000 “Pecot Hector Mario y Carioli Hilda Ana s/ Sucesión Ab Intestato”, para que en el plazo de treinta (30) días lo acrediten -Art. 699 del CPCC.Publíquese edictos en el Boletín Oficial Provincial, por un (1) día y en la Página Web del Poder Judicial. San Antonio Oeste, 06 de Septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16687 José María Iturburu, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 5 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones), secretaría única a cargo de la Dra. Selva Aranea, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. Oscar Alfredo Ferreyra , DNI.7.564.507, en los autos caratulados RO-02219-C-2024 “Ferreyra Oscar Alfredo s/ Sucesión Intestada”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 13 de septiembre de 2024. Fdo. Carina V. Passamonti, Jefa de división y Subcoordinadora Subrogante Oticca.-–—•—–Edicto Nº 16717 La Unidad Jurisdiccional Civil N° 31 (ex- Juzgado Civil Nº 31) a cargo de la Dra. Natalia Costanzo - Jueza, Oficina de Tramitación Integral Fuero Civil (OTIC) a cargo de la Dra. Eyenil Denisse Greilich - Coordinadora subrogante, con asiento de funciones en calle 9 de Julio Nº 221 1er Piso de Choele Choel, Provincia de Río Negro, 2da. circunscripción judicial, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el señor Matias Enzo Cavanna, DNI N° 40.322.722, para que comparezcan a hacer valer sus derechos y lo acrediten en autos: “Cavanna Enzo Matias s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: CH-00194-C-2023. Publíquese edicto por un 1 (un) día. Choele Choel, 17 de septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16705 La Unidad Jurisdiccional Civil N° 31 (ex- Juzgado Civil Nº 31) a cargo de la Dra. Natalia Costanzo - Jueza, Oficina de Tramitación Integral Fuero Civil (OTIC) a cargo de la Dra. Eyenil Denisse Greilich - Coordinadora subrogante, con asiento de funciones en calle 9 de Julio Nº 221 1er Piso de Choele Choel, Provincia de Río Negro, 2da. circunscripción judicial, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Juana Gimenez - LC 9950903 y Nello D´Ascanio - LE 3544055, para que se presenten a hacer valer sus derechos en autos: Gimenez Juana y D´Ascanio Nello s/ Sucesión Intestada Expte. Nº CH-00368-C-2024. Publíquese por 1 día. Choele Choel, 16 de Setiembre de 2024.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 55 Edicto Nº 16719 La Unidad Jurisdiccional Civil N° 31 (ex- Juzgado Civil Nº 31) a cargo de la Dra. Natalia Costanzo Jueza, Oficina de Tramitación Integral Fuero Civil (OTIC) a cargo de la Dra. Eyenil Denisse Greilich Coordinadora subrogante, con asiento de funciones en calle 9 de Julio Nº 221 1er Piso de Choele Choel, Provincia de Río Negro, 2da. circunscripción judicial, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la Sra. Laura Leonor Crespo, DNI N° 17.252.682, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos y lo acrediten en Autos caratulados: “Crespo Laura Leonor s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: CH-00351-C-2024”.- Publiquese Edicto por un (1) dia en el diario de publicaciones Oficiales y en el sitio web del Poder Judicial.- Choele Choel, 17 de Setiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16722 José María Iturburu, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 5 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería y Sucesiones), secretaría única a cargo de la Dra. Selva Aranea, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, cita a presentarse por treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Sr. Enrique Roger, DNI N° 3.024.833 y Josefina Elena Jones, DNI N° 9.743.311en los autos caratulados N° RO-02215-C-2024 “Roger Enrique y Jones Josefina s/ Sucesión Intestada”. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 17 de setiembre de 2024. Fdo. Rossana Betelú, Jefa de división y subcoordinadora Oticca Roca.-–—•—–Edicto Nº 16617 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Salvi Elena Elsa - DNI: 0743184 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: BA00794-C-2024 “Salvi, Elena Elsa s/ Sucesión Ab Intestato”. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 9 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16662 El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaria única a cargo de la Dra. María Lujan Pérez Pysny, Subrogante, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori, sito en la calle Pasaje Juramento N° 190, Piso 5to. de esta ciudad, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Dardo Ramírez, DNI N° 7.391.516, para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Ramirez, Dardo s/Sucesión ab intestato” Expte. N° BA01724-C-2024”. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 12 de septiembre de 2024.Valeria Mori, Secretaria Coordinadora Subrogante OTICCA. -–—•—–Edicto Nº 16680 El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Pauloni, Oscar Héctor, DNI 6.123.421 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Pauloni, Oscar Héctor s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. Nº BA-01615-C-2023. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 13 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16384 El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única subrogante a cargo de la Dra. María Luján Perez Pysny, Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad en autos: “De Gaetano, Daniel Eduardo c/ Tamburini y Olguin, Sylvia Isabel y Otros s/ Usucapión, BA-00850-C-2024”, cita a Cayetano Antonio Devoto, Carlos Federico de Olguin, Aurelio Mayol, Justo Juan José González, Aurora Lila Peral de Cueto, José Evaristo Repossini, Emilio Comi, Ángel José Pini, Miguel Emilio Polotto, La Fortuna Sociedad en Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 56 comandita por acciones, Sylvia Isabel Olguin y Tamburini por 31 días (ampliado en razón de la distancia), para que comparezcan al proceso y contesten la demanda interpuesta en su contra, bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial para que los represente (artículos 145 y 343 del código procesal). A fin que la parte demandada pueda acceder a la consulta de la documentación que hace a esta demanda, podrá ingresar en el siguiente link: https://puma.jusrionegro.gov.ar/expjud/busqueda-publica/consultademanda (código para contestar demanda: VPJH-RGAB).- Publíquense edictos por 2 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 15 de agosto de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16632 El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Cortéz Molina, Daniel Eduardo o Cortés Molina Daniel Eduardo DNI 18741135 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: BA-19908-C-0000 “Cortéz Molina, Daniel Eduardo o Cortés Molina Daniel Eduardo s/ Sucesión Ab Intestato”. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 10 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16635 El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única subrogante a cargo de la Dra. Victoria Queirolo, Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Soto Alarcon, Marta Myriam - DNI 92452052 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: BA-01235-C-2024 “Soto Alarcon, Marta Myriam s/ Sucesión Ab Intestato” Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 10 de septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16633 El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaria única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la Dra. Valeria Mori sito en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Páez, Olga Del Valle - DNI 3571330 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: BA-01542-C-2023 “Páez, Olga Del Valle s/ Sucesión Ab Intestato”. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 10 de septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16697 El Dr. Santiago Moran, juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil N° 3, de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Secretaría Única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo, a cargo de la Dra. Valeria Mori, sito Juramento 190, 5to Piso de esta ciudad, en autos “Peña, Oscar Horacio s/ Sucesión - Sucesión Intestada (BA-01577-C-2022)” cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Sr. Oscar Horacio Peña DNI 4.918.532, para que en el plazo de 30 días (contados desde la última publicación) hagan valer sus derechos (art. 2340 C.C.C.) bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquense por tres días en el Boletín Oficial y en la Página del Poder Judicial. San Carlos de Bariloche, 16 de Septiembre de 2024. -–—•—–Edicto Nº 16672 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo Unidad Jurisdiccional N° 3, con asiento de funciones en la calle Hipólito Yrigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Juan Alberto Garabito (DNI 7.291.058) y Hortencia Fuentes (DNI 9.970.086) para que comparezcan en autos “Garabito, Juan Alberto y Fuentes, Hortencia s/ Sucesión Intestada” (Expte. N°: CI-01351-C-2024) con la documentación que así lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 12 de septiembre de 2024.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 57 Edicto Nº 16711 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°9, sito en calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30) dias a herederos y acreedores del Sr. Jorge Pedro Varela (DNI N°7.387.695) y Sra. Elena Lobos (DNI N°10185197) para que comparezcan en autos “Varela, Jorge Pedro y Lobos Elena s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI01282-C-2024 ) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 16 de septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16709 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº3, sito en calle Irigoyen 387 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita, llama y emplaza por 30 (treinta) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. Curaqueo, Redimer Wasingston (DNI:13.118.277) para que comparezcan a estar a derecho en los autos “Curaqueo, Redimer Wasingston s/Sucesión Intestada” (Expte.CI-01421-C-2024) y lo acrediten en debida forma. Publíquense edictos por tres días en el Boletín Oficial. Cipolletti, 16 de septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16724 El Dr. Mauro Marinucci, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N.° 9 de la IV Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Irigoyen 387 de la Ciudad de Cipoletti, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos y acreedores de José Raúl Soto (DNI N°10.208.115), para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos “Soto, José Raúl S/ Sucesion Intestada” (Expte CI-01454-C-2024). Publíquense edictos por 3 (tres) días. Cipolletti, 17 de septiembre de 2024.-–—•—–Edicto Nº 15204 Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°3 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro , sito en calle Irigoyen 387 piso de la ciudad de Cipolleti, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes del causante Zalazar Jali Johnny (DNI N°22.740.066), para que dentro de los treinta (30) días a contarse desde la última publicación, comparezcan a tomar la intervención que le corresponde en los autos caratulados “Zalazar Jali Jonnhy s/ Sucesión Intestada” (Expte. N°: CI01752-C-2023). Publíquense por tres días. Cipolletti, 7 de marzo de 2024.-–—•—–Edicto Nº 16578 Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nro. 9 cito en calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30) dias a herederos y acreedores del Sr. Daniel Alejandro Cabrera Villagra (DNI 92.667.116) para que comparezcan en autos “Cabrera Villagra Daniel Alejandro s/ Sucesión Intestada” (Expte. N° CI-01369-C-2024) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 4 de septiembre de 2024.- REMATE Edicto Nº 16660 El Dr. Mariano A. Castro, Juez de la Unidad Jurisdiccional Civil Nº 1 de San Carlos de Bariloche, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro con asiento de funciones en Juramento 190 Piso 5to. de esta ciudad de San Carlos de Bariloche, Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Perez Pysny, hace saber que, en los autos caratulados “Sepúlveda, Daniel Florencio s/ Quiebra (C)” - Expte. Nro. BA-09942-C-0000, la Martillera Pública Gabriela Inés Joseau, Matrícula RPCRN T° I F° 125/6 N° 063, CUIT 27-17627514-1, subastará el día Viernes 18 de Octubre de 2.024 a las 10 Horas en Los Arrayanes 454 Melipal de esta ciudad, el Vehículo Automotor Dominio NBF153 Marca Fiat Tipo Furgoneta Modelo Fiorino Fire 1242 MPI 8V Año 2.013 Motor N° 178E80111520582 Chasis N° 9BD25521AE8967292, en el estado en que se encuentra. Condiciones de Venta: Base: $3.273.020, al contado y al mejor postor, quedando autorizada la martillera a percibir el 8 % del precio en concepto de Seña y el 6 % como Comisión en efectivo a cargo del Comprador, quien deberá constituir domicilio dentro del radio de la Unidad Jurisdiccional. Sellado de ley a cargo del comprador. Hágase Saber que el automotor se transferirá libre de deudas tributarias anteriores a la firmeza de la aprobación del remate. Subasta sujeta a aprobación judicial. El bien podrá revisarse comunicándose previamente con la martillera interviniente al Tel +54-9-294-4265066. San Carlos de Bariloche, 12 de septiembre de 2024. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 58 SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA Y ENTIDADES CIVILES ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC. S.I. (SERVICIOS INDUSTRIALES) SIERRA GRANDE S.A.S. El Dr. Ismael Dalmau, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Zatti Nº 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada“S.I. (SERVICIOS INDUSTRIALES) SIERRA GRANDE S.A.S.” a) Socios: Fernando Gabriel Errecalde, argentino, nacido el 15 de diciembre de 1976, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 25.702.445, CUIT 20-25702445-9, casado en primeras nupcias con María Victoria Pendino (DNI Nº 25.134.561), empresario con domicilio real en la calle Amancay Nº 316 de la localidad de Sierra Grande, Provincia de Río Negro; Hernán Manuel Lazarte, argentino, nacido el 23 de septiembre de 1985, Documento Nacional de Identidad Número 31.884.038-6, CUIT 20-31884038-6, casado en primeras nupcias con Fabiana Gisele Marcaccio (DNI Nº 33.327.118), empresario, con domicilio real en la calle Yapeyú Número 2929, de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires y Alejandro Daniel SCOCCIA, argentino, nacido el 29 de diciembre de 1973, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 23.776.052, CUIL 20-23776052-3, casado en primeras nupcias con Daiana Lorena Abraham (DNI Nº 27.056.898), comerciante, con domicilio real en la calle Gregorio de Laferrere Nº 2065, de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. b) Fecha del Instrumento de Constitución: 01/08/2024. c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Maipu número 131, de la Ciudad de Sierra Grande, Provincia de Río Negro. d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, (j) Transporte, (k) Insumos para el hogar y oficinas, (l) Mantenimiento, limpieza y acondicionamiento de inmuebles. (m) Indumentaria y productos textiles. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. De ser necesario, por el tipo de actividad, la sociedad actuara a través de una persona habilitada para dicha actividad o un profesional de la misma. e) Plazo de Duración (determinado): El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve (99) años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los socios. f) Capital Social: El Capital Social es de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000) representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: Fernando Gabriel Errecalde, suscribe la cantidad de (200.000) Doscientas mil acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; Hernán Manuel Lazarte, suscribe la cantidad de (200.000) Doscientas mil acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; y Alejandro Daniel Scoccia, suscribe la cantidad de (200.000) Doscientas mil acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra, en partes iguales, en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante boleta de depósito del Banco autorizado, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 59 g) Administración Social: Administrador titular Fernando Gabriel Errecalde, DNI Nº 25.702.445, CUIT 20-25702445-9 y Administradores Suplentes Hernán Manuel Lazarte, DNI Nº 31.884.038-6, CUIT 2031884038-6 y Alejandro Daniel Scoccia, DNI Nº 23.776.052, CUIL 20-23776052-3, por plazo indeterminado, constituyendo domicilio especial en la sede social. h) Representación Legal: por Administrador Titular designado. i) Fecha de Cierre de Ejercicio. 31 de Diciembre de cada año. j) Fiscalización de la Sociedad: La sociedad prescinde de sindicatura.Ciudad de Viedma, 12 de septiembre de 2024.Dr. Ismael Dalmau, Inspector General de Personas Jurídicas.-–—•—–RM DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Constitución y Modificación Art. 6º Estatuto Social) El Dr. Ismael Dalmau, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en calle Zatti Nº 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución de la Sociedad denominada “RM DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA“ a) Socios: Diego Horacio Ceferino Nieto, de nacionalidad argentina, DNI 25.105.218, CUIT 20-251052183, casado en primeras nupcias con Valeria Martinez del Sel, DNI 24.202.645, de profesión Empresario con domicilio en General Martin de Gainza 591 1 A, Ciudad de Buenos Aires; Felix Esteban Nieto, de nacionalidad argentina, DNI 23.657.198, CUIT 20-23657198-0, casado en primeras nupcias con Alejandra Marti, DNI 21.832.051, con domicilio en Hortiguera 82 Piso 4 A, Ciudad de Buenos Aires; Agustín Ignacio Marti, DNI 23.327.876, CUIT 20-23327876-9, de estado civil divorciado, de nacionalidad argentina, con domicilio en Islas Malvinas 3648, Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires; Martina Legarreta, de nacionalidad argentina, DNI 42.044.403, CUIT 27-42044403-1, de estado civil soltera, con domicilio en Huiliches 257, Villa la Angostura, Provincia de Neuquén; Ramiro Novara, de nacionalidad argentina, DNI 23.204.749, CUIT 20-23204749-7, casado en primeras nupcias con Veronica Lorena Canalis, DNI 25.094.356, con domicilio en Libertador 3065, Salta; y Mario Alberto Sayueque, de nacionalidad argentina, DNI 28.238.299, CUIT 20-28238299-8, de estado civil soltero, con domicilio en Manzana 8 casa 16, Barrio 25 de mayo, Localidad de Sierra Grande, Provincia de Río Negro. b) Fecha del Instrumento de Constitución 14 de junio de 2024 c) Domicilio y Sede Social: Ricardo Balbin 365, localidad de Sierra Grande, provincia de Río Negro. d) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera de la República Argentina, a las siguientes actividades: A) Consultoría e Ingeniería: realizar trabajos de consultoría, asesoramiento y revestimientos e impermeabilizaciones en general con geosintéticos o cualquier otro sistema del mercado en particular y toda prestación de servicios en ingeniería civil, obras y construcciones en los temas atinentes a la materia minera, de petróleo y gas, agropecuarias, de ingeniería y construcción civil. Puede comercializar, comprar, vender, permutar y usufructuar bienes muebles, registrables o no, e inmuebles siempre para ser utilizados y/o destinados al cumplimiento del objeto social. B) Financieras: inversiones por compraventa y/o adquisición por cualquier razón o título oneroso, así como la transmisión por permuta, compra venta o dación de pago de bienes inmobiliarios, mobiliarios, títulos, bonos, acciones, cédulas, debentures, letras y papeles de comercio y demás bienes que resulten de sus inversiones y/o adquisiciones incluida la realización de inversiones financieras inmobiliarias y mobiliarias vinculadas a la actividad minera y/o al objeto de la sociedad. Quedan expresamente excluidas operaciones y negocios comprendidos en las leyes de entidades financieras. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. C) Alquiler: de vehículos, maquinarias, camiones, rodados, herramientas afines, con o sin chofer, para la realización de obras civiles, metalúrgicas y de actividades de construcción, industriales, viales y/o mineras y/o agropecuarias. D) Transporte: la prestación y/o explotación y/o desarrollo de toda actividad relacionada al servicio y a la logística necesaria para el transporte de cargas generales y/o parciales de mercaderías y/o productos y/o cosas y/o bienes en estado sólido, líquido o gaseoso, cargas peligrosas o no, de cualquier naturaleza y/u origen natural o artificial, cereales, animales y cualquier otro de origen agropecuario por medios terrestres propios o ajenos; la representación de firmas o empresas nacionales o extranjeras dedicadas al transporte de cargas en general. E) Importación y Exportación: de todos aquellos elementos, materias primas, artículos y maquinarias que fueran necesarios para el cumplimiento de su objeto social. Realizar todo tipo de trámites vinculados con materias primas, materiales y equipamientos en general vinculados al Oil y Gas, Minería, obras hidráulicas y la actividad agropecuaria y minerales y/o productos refinados a partir de minerales, concentrados y/o sus derivados, y agropecuarios en general. F) Movimiento de suelos: movimiento, preparación de suelos o terrenos, estudio de suelos, perforaciones, desmontes, limpieza de campos. G) Construcción: construcción Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 60 en general, sea de tipo público y/o privada, con amplias facultades de contratación, incluyendo desde la provisión de materiales, mano de obra y asistencia profesional. H) Representar firmas comerciales nacionales o extranjeras. e) Plazo de Duración Noventa y nueve años (99). f) Capital Social: El capital social se fija en la suma de Pesos $ 6.000.000 Dividido en Dos Mil (2.000) cuotas sociales de pesos Tres mil ($ 3.000) valor nominal cada una. La suscripción del capital se realiza íntegramente en este acto, y se integra en efectivo en su totalidad. Diego Horacio Ceferino Nieto, suscribe en este acto cuatrocientos setenta (470) cuotas sociales de Pesos Un Millón Cuatrocientos diez mil ($1.410.000) - cada una Felix Esteban Nieto; suscribe en este acto cuatrocientos setenta (470) cuotas sociales de Pesos Un Millón Cuatrocientos diez mil ($1.410.000), Agustin Ignacio Marti , suscribe en este acto cuatrocientos sesenta (460) cuotas sociales de Pesos Un Millón Trescientos Ochenta Mil ($1.380.000) cada una, Martina Legarreta, suscribe en este acto cuatrocientas (400) cuotas sociales de Pesos Un Millón Doscientos Mil ($1.200.000-) cada una; Ramiro Novara, suscribe en este acto cien (100) cuotas sociales de Pesos Trescientos Mil ($300.000) cada una, y Mario Alberto Sayueque suscribe en este acto cien (100) cuotas sociales de Pesos Trescientos Mil ($300.000) cada una . g) Administración Social, estará a cargo del Sr. Diego Horacio Ceferino Nieto y el Sr. Félix Esteban Nieto, ambos por tiempo ilimitado, ejerciendo ambos dichos cargos en forma irrevocable, siendo su designación condición expresa de la constitución de la sociedad. Los mismos desempeñarán, de manera indistinta, el cargo de Socio Gerente. h) Representación Legal: Sr. Diego Horacio Ceferino Nieto y el Sr. Felix Esteban Nieto. i) Fecha de Cierre de Ejercicio: el ejercicio social cerrara el día 31 de diciembre de cada año. j) Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Asimismo por adenda de fecha 28/08/2024, los socios resolvieron modificar la clausula 6º del estatuto como sigue: SEXTA: Dirección y Administración: La Administración y Dirección de la sociedad estará a cargo del Sr. Diego Horacio Ceferino Nieto y el Sr. Felix Esteban Nieto, ambos por tiempo ilimitado, ejerciendo ambos dichos cargos en forma irrevocable, siendo su designación condición expresa de la constitución de la sociedad. Los mismos desempeñarán, de manera indistinta, el cargo de Socio Gerente, en cuyo caso será necesaria una sola firma para ejercer la representación y obligar a la sociedad, quedando prohibido comprometerla en fianzas a favor de terceros. Para los fines sociales, podrá: a) Operar con toda clase de bancos, y/o cualquier otra clase de entidad crediticia o financiera de cualquier índole; b) Otorgar poderes a favor de cualquiera de los socios o terceras personas para representarla en todos los asuntos judiciales y/o administrativos de cualquier fuero o jurisdicción que ellas fueren; c) Tomar dinero en préstamo garantizado o no con derechos reales, aceptar prendas o constituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder créditos, comprar y vender mercaderías y productos, derechos y acciones, permutar, dar y recibir en pago, cobrar y recibir, efectuar pagos transaccionales y celebrar contratos de locación y rescindirlos y otros contratos de cualquier naturaleza; d) Realizar todos los actos previstos en el Art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 9 del Decreto Ley 5965/63, haciéndose constar que la presente reseña es meramente enunciativa no limitativa. La Sociedad podrá ser representada por cualquiera de los socios gerentes en forma personal ante las reparticiones nacionales, provinciales o municipales, incluso A.F.I.P., Registro de Créditos Prendarios, Ministerios, Secretarias del Estado, Tribunales, o ante cualquier repartición. Queda expresamente prohibido utilizar la firma social para actos a título gratuito, comprometer a la Sociedad para negocios o fianzas personales o de terceros ajenos a la Sociedad. En Reunión de Socios, con el voto favorable de las tres cuartas partes del capital social podrán restringir o ampliar las facultades otorgadas por el presente contrato a los gerentes. El Gerente titular deberá constituir una garantía por el desempeño de sus funciones a favor de la sociedad de acuerdo con las modalidades, montos y plazos establecidos en cumplimiento del artículo 157 de la ley general del sociedades y la resolución 1010/19 IGPJ o sus modificatorias. Viedma, 16 de septiembre de 2024.Dr. Ismael Dalmau, Inspector General de Personas Jurídicas.-–—•—–DUOLL S.A.S El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Mitre Nº 455 1º Piso de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “DUOLL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. a) Socios: Belirre, Milton Cesar, edad 47 años , estado civil soltero, nacionalidad Argentina , profesión Comerciante , domicilio Calle 233 Bis N° 2293 , D.N.I. 25.821.509 ,CUIT 20-25824509-6 b) Fecha del Instrumento de Constitución: 01/08/2024 c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Calle 233 bis N° 2293, General Roca Río Negro Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 61 d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a Comercialización, distribución y venta al por mayor y al por menor de toda clase de productos alimenticios, embutidos y fiambres, servicios de catering y restaurant. Para cumplir sus fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración, comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos, realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público e) Plazo de Duración (determinado): El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los socios f) Capital Social y aporte de cada socio, El Capital Social es de $ 525.000 (pesos quinientos veinticinco mil pesos) representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 100 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El socio suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Milton cesar Belirre, suscribe la cantidad de 5250 (cinco mil doscientas veinticinco) acciones ordinarias escriturales, de cien pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. . El capital social se integra en un veinticinco por ciento ( 25% )en dinero efectivo, acreditándose el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años contados desde la fecha de constitución de la sociedad. g) Administración y Fiscalización, Se Designa como director Titular a: Milton Cesar Belirre DNI N°25.821.509, CUIT N° 20-25824509-6. Duración del cargo es por plazo indeterminado. Constituye domicilio especial en la sede social. Designar como Director suplente a Sebastián Fabricio Nicolao DNI N° 26.218.212 , CUIT N° 20-26218212-9, Constituye domicilio especial en la sede social. h) Representación Legal: A cargo de Milton Cesar Belirre DNI N°25.821.509, CUIT N° 20-25824509-6. i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.Ciudad de General Roca, Río Negro , 20 de Agosto de 2024.Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-–—•—–MEFA S.A.S El Doctor Fernando Molina Inspector de Personas Jurídicas, titular del Registro Público de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del artículo 37 de la ley 27349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la sociedad denominada “MEFA S.A.S”. Socios: Filadoro Nicolas Antonio, D.N.I. N.º 34.128.678, de nacionalidad Argentino, nacido el 30/11/1988, profesión: Empresario, estado civil: Soltero, con domicilio en la calle Neuquén N° 1611, General Roca, Río Negro; Filadoro Maria Florencia, D.N.I. N° 30.332.556, de nacionalidad Argentina, nacida el 01/05/1983, profesión: Empresaria, estado civil: Soltera, con domicilio en la calle Juan José Paso N.º 180, 5° piso departamento “F”, Bariloche, Río Negro; Filadoro Maria Elena, D.N.I. N.º 29.501.640, de nacionalidad Argentina, nacida el 30/03/1982, profesión: Empresaria, estado civil: Casada, con domicilio en la calle Av. Coronel Díaz N.º 2717, 5° piso departamento “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Filadoro Mario Jorge, D.N.I. N.º 28.325.327, de nacionalidad Argentino, nacido el 17/06/1980, profesión: Empresario, estado civil: Soltero, con domicilio en la calle Neuquén N° 1611, General Roca, Río Negro. Fecha del Instrumento de Constitución: 24 de Junio de 2024. Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Los Manzanos N° 2851 de la Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: A) Actividad Principal: 1.- Alimenticia: elaboración, fabricación, comercialización, compra, venta, distribución, depósito, consignación, fraccionamiento, climatización, enfriamiento, congelamiento, envasado, importación y exportación de todo tipo de alimentos en general, productos derivados de carnes animales de todo tipo (vacuna, ovina, porcina, avícola, caprina y pesquera) frutas, verduras y hortalizas, cereales, legumbres, lácteos y sus derivados, bebidas en general, alcohólicas o sin alcohol, vinos, cervezas, licores, gaseosas, jugos naturales o extractos, aceites comestibles vegetales y animales, productos alimenticios congelados, en conserva, enlatados, embutidos, chacinados, deshidratados, desecados y en polvo, envasados o a granel; como asimismo de sus productos y Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 62 subproductos. 2.- Conservación y Rerigeración: Mediante la prestación de servicios de almacenamiento, conservación y refrigeración de todo tipo de frutas y verduras a productores, distribuidores, empresas de empaque, y terceros, incluyendo su recepción almacenamiento, y conservación de frutas frescas tales como manzanas, peras, frutas de pepitas, cítricos, uvas, etc. La sociedad podrá recibir y explotar franquicias referidas a su objeto social. En forma conexa y accesoria con las actividades anteriores, podrá adquirir, construir, y locar plantas frigoríficas; efectuar la importación y exportación de frutas de todo tipo, verduras y alimentos en general, así como los equipamientos y maquinarias necesarios para el desarrollo de su objeto social. Asimismo, también podrá participar en licitaciones públicas y/o privadas con empresas del estado nacional, provinciales, municipales, organismos descentralizados, entidades autárquicas e instituciones privadas. B) Actividad Secundaria: La adquisición, construcción, compra de inmuebles para cualquier fin, su reparación y/o comercialización. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. Plazo de Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. Capital social El Capital Social es de $468.632 representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción (a) Filadoro Nicolas Antonio, suscribe la cantidad de 117.158 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (b) Filadoro Maria Florencia, suscribe la cantidad de 117.158 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (c) Filadoro Maria Elena, suscribe la cantidad de 117.158 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (d) Filadoro Mario Jorge, suscribe la cantidad de 117.158 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante la constancia de pago de los gastos correspondientes a la constitución de la sociedad, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad. Composición de los órganos de administración, fiscalización y representación: La administración y representación de la sociedad está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tiene a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuera plural, los administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Designar Administrador Titular a: Filadoro Maria Florencia, D.N.I. Nº 30.332.556, CUIT N° 27-30332556-0, de nacionalidad Argentina, nacida el 01/05/1983, con domicilio real en la calle Juan José Paso N° 180, 5° piso departamento “F”, Bariloche, Río Negro, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y Administrador suplente a: Filadoro Nicolas Antonio, D.N.I., Nº 34.128.678, C.U.I.T. N° 20-34128678-7 de nacionalidad Argentino, nacido el 30/11/1988, con domicilio real en la calle Neuquén Nº 1611, General Roca, Río Negro, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Marzo.Ciudad, 10 de Julio de 2024.Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-–—•—–LA FINCA DEL 4 S.A.S. El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “La Finca del 4 S.A.S.” a) Socios: 1) el Sr. Barth Walter Javier, argentino, nacido el 10 de diciembre de 1964, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 17.163.568, CUIT 20-17163568-4, comerciante, casado y domiciliado en calle Riobamba 429 Barrio Las Victorias, de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro; y 2) la Sra. Suarez Daniela Beatriz, argentina, nacida el 21 de julio de 1957, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 14.038.169, CUIT 27-14038169-7, profesión comerciante, casada, domiciliada en la Calle Río Caleufu 416 Barrio Playa Serena, de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 63 b) Fecha del Instrumento de Constitución: 27 de agosto de 2024. c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Avda. Pioneros 3855 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud e Informes de diagnóstico por imágenes en distintos formatos, ya sea presencial como a distancia, y (j) Transporte. e) Plazo de Duración (determinado): 99 años. f) Capital Social y aporte de cada socio, expresados en moneda nacional, haciéndose constar las clases, modalidades de emisión y demás características de las acciones. El Capital Social es de $525.000 (pesos quinientos veinticinco mil). Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: a) el Sr. Barth Walter Javier, suscribe la cantidad de doscientos sesenta y dos mil quinientas (262.500) acciones ordinarias escriturales de Pesos Uno ($1) de valor nominal cada una de ellas, es decir Pesos doscientos sesenta y dos mil quinientos ($262.500) y con derecho a un voto por acción; y b) la Sra. Suarez Daniela Beatriz suscribe la cantidad de doscientos sesenta y dos mil quinientas (262.500) acciones de Pesos Uno ($1) de valor nominal cada una de ellas, es decir Pesos doscientos sesenta y dos mil quinientos ($262.500) y con derecho a un voto por acción. g) Administración, Fiscalización y Representación legal: Administrador Titular el Barth Walter Javier y administrador Suplente la señora Suarez Daniela Beatriz. h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de noviembre de cada año.En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a los 27 días del mes de agosto de 2024.Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.-–—•—–PROENTIA S.A.S. El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “PROENTIA S.A.S.” a) Accionistas: Federico M. Cavagliatto, D.N.I. 28.932.712, CUIT 20-28932712-7, argentino, nacido el 18 de junio de 1981, comerciante, soltero, con domicilio en la calle Tronador 4699 de esta ciudad y la Sra. Carla Andrea Cavagliatto, D.N.I. 33.034.215, CUIT 27-33034215-9, argentina, nacida el 22 de mayo de 1987, casada en primeras nupcias, con domicilio en la calle Roca Nº 3494 de esta ciudad b) Fecha del Instrumento de Constitución: 31/07/2024 c) Domicilio Sede Social: Vice Alte. O´Connor 665 - P.3 Of. A de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Rio Negro. d) Objeto: por cuenta propia o ajena a (a) Constructora; (b) Consultoría; (c) industriales; (d) servicios; (e) Transporte; (f) Mandataria; (g) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (h) Culturales y educativas; (i) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (j) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (k) Inversoras, financieras y fideicomisos; (l) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas y (m) Salud. e) Plazo de Duración: Noventa y nueve años. f) Capital Social $ 28.042.000 aportados por los socios: (a) Federico Cavagliatto, suscribe la cantidad de 2.243.360 acciones ordinarias escriturales, de diez pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción y (b) Carla Andrea Cavagliatto, suscribe la cantidad de 560.840 acciones ordinarias escriturales, de diez pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. g) Administración y representación legal: Federico Cavagliatto; y Administrador Suplente: Carla Andrea Cavagliatto. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de agosto San Carlos de Bariloche, 31 de julio de 2024. Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 64 HALO S.A.S. El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Viedma Nº191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “HALO Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S. a) Socios: Vesciglio Belen, D.N.I. 36816840, CUIT o CUIL, 24368168404, Edad 31, Estado civil casada, Nacionalidad Argentina, Profesión Contadora, con Domicilio en calle 25 de Mayo 590, Cipolletti, Provincia de Río Negro; Vesciglio Augusto Alejandro, D.N.I. 13462693, CUIT o CUIL, 20134626934, Edad 67, Estado civil casado, Nacionalidad Argentina, Profesión Contador, Domicilio 25 de Mayo 590, Cipolletti, Provincia de Río Negro; Vesciglio Facundo Augusto, D.N.I. 31547173, CUIT o CUIL, 20315471738, Edad 39, Estado civil soltero, Nacionalidad Argentina, Profesión Empleado, Domicilio 25 de Mayo 590, Cipolletti, de la Provincia de Río Negro; Ramos Marisa Etel, D.N.I. 12979075, CUIT o CUIL, 27129790755, Edad 67, Estado civil casada, Nacionalidad Argentina, Profesión Jubilada, Domicilio 25 de Mayo 590, Cipolletti, Provincia de Rio Negro. b) Fecha del Instrumento de Constitución 28 de agosto del 2024. c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede. Villegas 848, Planta Baja. Cipolletti. Río Negro. d) Designación del Objeto. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte. e) Plazo de Duración (determinado) 99 años. f) Capital Social: El Capital Social es de $525.000 representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Vesciglio Belén, suscribe la cantidad de ciento treinta y un mil doscientos cincuenta acciones. (b) Vesciglio Augusto Alejandro, suscribe la cantidad de ciento treinta y un mil doscientos cincuenta acciones. (c) Vesciglio Facundo Augusto, suscribe la cantidad de ciento treinta y un mil doscientos cincuenta acciones. (d) Ramos Marisa Etel, suscribe la cantidad de ciento treinta y un mil doscientos cincuenta acciones. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante la constancia de pago de los gastos correspondientes a la constitución de la sociedad, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad. g) Administración, representación y fiscalización: de la sociedad está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tiene a su cargo la representación de la misma. Duraran en su cargo por tiempo indeterminado. Se designa como administradores titulares a: Vesciglio Augusto Alejandro, DNI 13462693 y a Vesciglio Belén, DNI 36816840; y como administrador suplente Vesciglio Facundo Augusto, D.N.I. 31.547.173. La sociedad prescinde de la sindicatura. h) Fecha de Cierre de Ejercicio. 30 de junio.Cipolletti, 17 de Septiembre de 2024.Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas Cipolletti.- DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO JUAN FELIPE GANCEDO S.A. El Dr. Ismael Dalmau, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en calle Zatti N° 210 de la ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del art. 60 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, Acta de Asamblea -fuera de término- N° 44 de fecha 12 de junio de 2023 y Acta de Directorio N° 1082 de fecha 14 de junio de 2023, de la sociedad denominada JUAN FELIPE GANCEDO S.A., mediante las cuales se aprueba por unanimidad designar como Presidente del Directorio al señor Adrián Gancedo DNI 17.536.566 y como Director Suplente al señor Andrés Gancedo DNI 21.450.913, por el plazo de tres (3) ejercicios a partir de la fecha, ratificándolos en dichos cargos hasta el 31/12/2025. Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación del edicto. Viedma, 16 septiembre de 2024.Dr. Ismael Dalmau, Inspector General de Personas Jurídicas.- Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 65 ROCA REFRESCOS S.A. (Inscripción de Directorio) El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público de Comercio, sito en calle Mitre 455, 1º piso, de la ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del art. 10 y modificaciones de la Ley 19550, la publicación en el Boletín Oficial, por (1) un día de la designación del Directorio de la sociedad denominada ROCA REFRESCOS S.A. según acta Nº 26 de Asamblea General Ordinaria de fecha cinco de mayo de 2024. Quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Carlos Alberto Pablo DNI 12.680.663 Director Suplente: Javier Federico Persi DNI 28.128.960. General Roca 29 de mayo de 2024. Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.- COMUNICADO SERGAS S.R.L. CUIT: 30-60200408-9. Escisión: Se comunica por tres días que la reunión de socios del día 31/07/2024 resolvió por unanimidad la escisión de la sociedad SERGAS S.R.L., destinando parte de su patrimonio a la constitución de una nueva Sociedad a denominarse “PROENTIA S.A.S.” I. Sobre la Sociedad escindente a. Razón social: SERGAS S.R.L. b. Sede social: Vice Alte. O´Connor 665 - P.3 Of.A - S.C. de Bariloche - Río Negro c. Inscripción en el Registro Público de Comercio: Nº 580, Fº 96 Lº III Tº III – modificación Nº 2844, Fº 18/23 Lº III Tº XXXIV d. Valuación según Estado de situación patrimonial especial al 30/04/2024: i. Total del activo: 582.023.986 ii. Total del pasivo: 62.525.812 e. Capital social: Asciende, luego de la escisión, a $3.958.000 conformado por 395.800 cuotas de valor nominal $ 10 cada una. II. Sobre la Sociedad escisionaria: a. Razón social: Proentia S.A.S. b. Sede social: Vice Alte. O´Connor 665 - P.3 Of.A - S.C. de Bariloche - Río Negro c. Valuación del activo y pasivo destinado a la sociedad: i. Total del activo: 459.065.523 ii. Total del pasivo: 3.813.793 d. Capital Social: Asciende a $28.042.000 representado por 2.804.200 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $10 cada una. San Carlos de Bariloche, 6 de septiembre de 2024. Federico Cavagliatto, Socio Gerente.- CONVOCATORIAS GANADERA NAHUEL HUAPI SOCIEDAD ANÓNIMA Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) Bariloche, 9 de septiembre de 2024 Convócase a Asamblea General Ordinaria Fuera de Término para el jueves 3 de octubre de 2024, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, en Frey 190, 7° piso B, San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 66 3. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, cuadros y anexos del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2024. 4. Resultados del ejercicio, su consideración y destino. Demian Asuad, Presidente.-–—•—–MUTUAL PARA EL MAGISTERIO RIONEGRINO Asamblea General Ordinaria El Consejo Directivo de la Mutual para el Magisterio Rionegrino convoca a sus asociados/as a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 25 de Octubre de 2.024 a las 09:30 hs. en el Salón de Usos Múltiples del Complejo Las Grutas, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Elección de dos Delegados para refrendar el Acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Formación de la Comisión de Poderes. 3) Elección de dos Delegados para la Comisión de Control de Mandatos. 4) Lectura del Acta N° 49 de la Asamblea General Ordinaria del 24/11/2023 5) Consideración de la Memoria, Balance, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Presupuesto Anual, Ingresos e Inversiones, Informe de la Junta de Fiscalización y del Contador Certificante del Ejercicio cerrado al 30 de Junio 2024.6) Lectura y Aprobación de Resoluciones ad referéndum. 7) Informe de Consejo Directivo desde Julio 2024 hasta la fecha. Convocatoria a Asambleas Primarias El Consejo Directivo de la Mutual para el Magisterio Rionegrino convoca a sus asociados/as a las Asambleas Primarias de todas las Delegaciones y Subdelegaciones que se realizarán entre los días 07/10 al 10/10/24, para considerar el Orden del día de la Asamblea General Ordinaria del 25/10/2024.Consejo Directivo.Bichara Pedro Pablo, Presidente - Morón Pablo Ernesto, Secretario.-–—•—–ASOCIACIÓN EXALUMNOS DE DON BOSCO DE VIEDMA Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) La Asociación Exalumnos de Don Bosco de Viedma convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 08 de Noviembre de 2024, a las 19:30 horas, en las instalaciones de su Sede Social, sita en calle Bvard. Ituzaingó Nº 120 de Viedma, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1°.- Designación de dos Socios para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°.- Informe de los motivos de la convocatoria fuera de término. 3°.- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 4°.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 2023.Elvio R. Porro, Presidente - Sandro A. Carrasco, Secretario.-–—•—–ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL IDEVI Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) De acuerdo con las disposiciones estatutarias se convoca a los asociados, productores, técnicos e interesados en general, a la Asamblea General Ordinaria (fuera de término) que esta Asociación realizará el lunes 7 de octubre de 2024 a las 9:00 hs. en el salón del auditorio de la EEA Valle Inferior de Rio Negro, sita en Ruta Nacional Nº3, KM 971 Camino 4, IDEVI. ORDEN DEL DÍA 1. Consideración y aprobación de la Memoria y Balance de los ejercicios contables 2023 y 2024. 2. Presentación de la convocatoria fuera de término. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 67 3. Discusión sobre la figura de un Gerente para la Asociación. 4. Otros temas que resulten de interés a los presentes. Enrique Fapitale, Presidente - Neffen Evelyn Secretaria.-–—•—–ASOCIACION CIVIL “CAMINOS AL FUTURO” Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) De acuerdo a disposiciones estatuarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria Fuera de Término que ésta Asociación realizará el día 07 de octubre de 2024, a las 17 hs horas, en calle Gral. Bernardo O´Higgins N° 1.250 de San Antonio Oeste, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Renovación de autoridades 2. Reempadronamiento de Socios 3. Presentación de Memoria, de Estados de Gastos y Recursos, para su aprobación, ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019/2020/2021/2022/2023 4. Valor de Cuota Social 5. Designación de 2 Socios para refrendar con el Presidente y Secretaria el acta correspondiente. Miguel A. Zambrano.-–—•—–CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS CORONEL BELISLE Asamblea General Ordinaria De acuerdo a disposiciones estatutarias, convócase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria, que esta Asociación realizará el día 09 de Octubre del 2024, a las 18 hs. En su sede de Avenida Pablo Belisle 545, Coronel Belisle, a los efectos de considerar, el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de dos socios, para refrendar el Acta de Asamblea con presidente y secretario/a. 2- Consideración y aprobación de los Ejercicios contables cerrados al 31/07/24. 3-Fijación del valor de la cuota social. Mirian N. Purrán, Presidente - Emilce B. Zeballos, Secretaria.-–—•—–ASOCIACIÍN ITALIANA DE S. M. Y D. “ITALIA UNIDA” Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) Convocase a los asociados de la Asociación Italiana de S. M. y D. “Italia Unida” a Asamblea Ordinaria, de acuerdo con el estatuto social, para el día domingo 27 de octubre de 2024, a las 10.30 horas en nuestra sede social sita en calle Sarmiento 1742, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1- Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 2- Motivos por el cual se realiza la asamblea fuera de término. 3- Consideración de la Memoria, Balance General,cuadro de gastos y recursos, informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 30-06-2018. 4- Consideración de la Memoria, Balance General,cuadro de gastos y recursos, informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 30-06-2019. 5- Consideración de la Memoria, Balance General,cuadro de gastos y recursos, informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 30-06-2020. 6- Consideración de la Memoria, Balance General,cuadro de gastos y recursos, informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 30-06-2021. 7- Consideración de la Memoria, Balance General,cuadro de gastos y recursos, informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 30-06-2022. 8- Consideración de la Memoria, Balance General,cuadro de gastos y recursos, informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 30-06-2023. 9- Reforma del Estatuto Social Art. 14,16,19,22,23 y 24 10- Elección de autoridades por vencimiento de mandatos del Consejo Directivo. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 68 11- Elección de autoridades por vencimiento de mandatos de la Junta Fiscalizadora. Ferravante, Andres, Presidente – Micucci, Romina Carolina, Secretaria.-–—•—–CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE Asamblea General Ordinaria La comisión directiva de la asociación “Club Deportivo Independiente” en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (f.t.) que se realizará el día 09 de octubre de 2024, en sus instalaciones de Río Colorado, a partir de las 20,00 horas y para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA Punto 1) Designación de dos asociados con el presidente y secretario. para refrendar el acta de la asamblea conjuntamente Punto 2) Razones de la convocatoria fuera de término. Punto 3) Consideración de la memoria, inventario, balance general, cuadros anexos e informede la comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Punto 4) Fijación del valor de la cuota social. Punto 5) Elección de doce (12) cargos titulares y cinco (5) suplentes de la comisión directiva, en reemplazo de la actual por finalización de mandato y por el termino de dos años.Punto 6) Elección de tres (3) miembros de la Comisión Revisora de cuentas en reemplazo de la actual por finalización del mandato y por el término de dos años.Miguel Angel Araneda, Presidente - Matías Ceferino Alarcon, Tesorero - José Luis Darriba, Secretario.-–—•—–COOPERADORA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA DE EL BOLSÓN Asamblea Anual Ordinaria (Fuera de Término) La Asoc. Civil Cooperadora del Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón, convoca a Asamblea Anual Ordinaria fuera de término, para el día 23 de octubre de 2024, a las 17:00 hs, en la sede del IFDC sita en Alberti esquina Liniers de El Bolsón (R.N.) a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1) Elección de 2 socios para firmar el acta de Asamblea. 2) Razones del llamado fuera de término. 3) Tratamiento de memoria, balance, cuadro de gastos y recursos e informe de los revisores de cuentas, del Ejercicio Nº 11, desde el 01/01/2023 al 31/12/2023 4) Cuota social: modificación de valores. 5) Presentación de listas y elección de nuevas autoridades de la comisión directiva La asamblea se hará de acuerdo al Estatuto Social Aprobado (E.S.A.) art. 26 al 28. Art. 31 E.S.A.: Se exhibirá el padrón de socios en la sede del IFDC. Podrán oponerse reclamos hasta 48 HS. antes de la Asamblea. Jeremías Salgado, Presidente - Leonardo Heredia, Secretario.-–—•—–BIBLIOTECA POPULAR “FERNANDO JARA” Asamblea General Ordinaria (Fuera de término) Cipolletti, 14 de Septiembre de 2024 De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Fernando Jara, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Termino), a celebrarse el día 04 de octubre de 2024 a las 20 horas, en la sede social sita en la calle España 1764, de nuestra localidad para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1- Lectura y consideración del acta anterior. 2- Elección de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de Asamblea. 3- Razones de la Convocatoria Fuera de Término. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 69 4- Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2013. Héctor E. González, Presidente - Mario O. Figueroa, Tesorero - Ester E. Riveros, Secretaria.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL FEDERACIÓN PATINADORES DEL COMAHUE Asamblea General Ordinaria (Fuera de término) En cumplimiento de lo establecido por nuestros Estatutos Sociales, la Comisión Directiva de la Asociacion Civil Federación Patinadores del Comahue, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera de término) a realizarse en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, el día viernes 11 de Octubre 2024, a las 14hs. En las instalaciones del Gimnasio Nº 3 Alberto Icare, calle Santiago de Chile Nº 499-599, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos (2) delegados para refrendar el acta de Asamblea. 2º) Razones de las Convocatorias fuera de término. 3º) Consideración de los Ejercicios Económicos Nº 11 cerrado al 31/12/2020, Nº 12 cerrado el 31/12/2021 y Nº 13 cerrado el 31/12/2022 y N°14 cerrado el 31/12/2023, sus Memorias, Balance General, Estado de Gastos y Recursos, Inventario General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de fondos, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.4º) Elección de 6 (seis) miembros titulares de la Comisión Directiva en remplazo de los actuales que finalizan sus mandatos. 5°) Elección de 3 (tres) miembros suplentes de la Comisión Directiva en reemplazo de los actuales que finalizan sus mandatos. 6º) Elección de 1 (un) Revisor de Cuentas Titular y 1 (un) Revisor de Cuentas Suplente en reemplazo de los actuales que finalizan sus mandatos.Artículo 23º: “La asamblea tendrá quorum para sesionar con la presencia de la mitad más uno del número total de Asambleístas, hasta transcurrida media hora de la fijada. Una hora después de la establecida en la convocatoria, podrá sesionar válidamente con cualquier número de delegados presentes”.Marcelo Javier Rivero, Presidente - Cecilia Ortiz, Secretaria.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL “ESCUELA DEPORTIVA SOCIAL Y CULTURAL QUILMES” Asamblea General Ordinaria (Fuera de término) En cumplimiento a las disposiciones estatutarias vigentes la comisión Directiva de la: Asociación Civil “Escuela Deportiva Social y Cultural Quilmes”, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria Fuera de Término, que se realizará el día 05 de octubre de 2024 a las 18 horas en nuestra sede, cita en: Asunción 1257, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos socios para la firma del acta de asamblea junto con el Presidente, Secretario. 2. Tratar el motivo del fuera de termino. 3. Considerar y aprobar los estados de Recursos y Gastos cerrados al 31/12/19, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 y 31/12/2023, junto a sus memorias correspondientes e informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 4. Elección de nuevas autoridades, por finalización de mandato. María Pacheco, Presidenta.- ACLARACIÓN Provincia de Río Negro DIRECCIÓN DE VIALIDAD RIONEGRINA Fe de Erratas Licitación Pública Nº 05/2024 En función de la publicación en BO 6320 de fecha 16/09/2024 pag. 11 de la Licitación de referencia, se rectifica información de fecha y de lugar de apertura, correspondiendo la siguiente información: Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 70 “Obra: Restitución de Galibo y Repavimentación en la Ruta Provincial Nº 51- Tramo I Prog. 0+700 KM – Prog. 1+450 KM”. Presupuesto Oficial: $ 194.269.401,00 Valor del Pliego: $ 0 Fecha de Presentación de Ofertas: Hasta el 08 de octubre del 2024 – 09:30 Horas. Fecha de Apertura: 08 de octubre del 2024 -- 10:00 Horas. Lugar de Apertura: Salón Gris de la Casa de Gobierno. Calle Laprida N° 212. Viedma. R.N. Adquisicion Pliegos: Dirección Vialidad Rionegrina – Winter Nº 70, Viedma, Río Negro. Consultas: De Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 hs. al teléfono 02920-422512 o a la Dirección de Vialidad Rionegrina, Winter Nº 70, Viedma, Río Negro, hasta tres (3) días antes de la fecha de apertura.- PARTIDO POLÍTICO Partido Frente Grande Estados Contables al 31/12/2023 - Ejercicio Económico Nº 31 ——— Denominación de la Agrupación Política: Partido Frente Grande Orden Distrito Distrito Río Negro Domicilio Legal: Las Heras Nº 946 - Viedma - Río Negro Actividad Principal: Partido Político Fecha de Reconocimiento de Personería: 27/10/1994 Código 41 CUIT Nº: 30672876601 Ejercicio Económico Número: 31 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 71 Iniciado el: 01/01/2023 Estados Contables al: 31/12/2023 Código Seguridad 805552d5ff Versión N° 0 Expresado en Pesos - Moneda Homogénea Comparativo con el Ejercicio Anterior ——— Autoridades Partidarias Accavallo Julio César, Presidente.Bay María Cristina, Tesorero.——— Estado de Situación Patrimonial Activo Ejercicio al Ejercicio al 31/12/2023 31/12/2022 Activo Corriente Caja y Bancos (Nota N°:2) 462.112,64 4.466.500,40 Créditos por Aportes Públicos (Nota N°:3) 286.636,60 0,00 Otros Créditos (Nota N°:4) 500,00 1.557,04 Total del Activo Corriente 749.249,24 4.468.057,44 Activo No Corriente Total del Activo No Corriente 0,00 0,00 Total del Activo 749.249,24 4.468.057,44 Pasivo Ejercicio al Ejercicio al 31/12/2023 31/12/2022 Pasivo Corriente Total del Pasivo Corriente 0,00 0,00 Pasivo No Corriente Total del Pasivo No Corriente 0,00 0,00 Total del Pasivo 0,00 0,00 Patrimonio Neto Según Estado Respectivo 749.249,24 4.468.057,44 Total del Patrimonio Neto 749.249,24 4.468.057,44 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 749.249,24 4.468.057,44 María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública (U.N.S.), Mat Prof CPCERN Tº V F° 021.Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables. Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 10/05/2024. ——— Estado de Recursos y Gastos Ejercicio al Ejercicio al 31/12/2023 31/12/2022 Recursos Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 72 Recursos Públicos para Desenvolvimiento Institucional (Anexo N° I) 1.074.714,24 2.550.262,78 Recursos Públicos para Desenvolvimiento Institucional (Anexo N° I y II) 1.400.009,39 1.557.532,70 Otros Recursos (Anexo N° I) 0,00 1.132.602,93 Total de Recursos 2.474.723,63 5.240.398,41 Gastos Gastos para Desenvolvimiento Institucional (Anexo N° III) 2.750.480,11 2.309.337,90 Gastos de Campaña Electoral Nacional (Anexo N° III) 383.720,06 0,00 343.317,17 788.135,41 Gastos de Capacitación para la Función Pública, Formación de Dirigentes e Investigación (Anexo N° III) Total de Gastos 3.477.517,34 3.097.473,31 Resultados financieros y por tenencia netos -2.268.933,36 -3.943.126,91 Superávit/ Déficit Ordinario del Ejercicio (Anexo N° IV) -3.271.727,07 -1.800.201,81 Recursos y gastos extraordinarios netos -447.081,13 0,00 -3.718.808,20 -1.800.201,81 (Anexo N°V) Superávit/ Déficit Final del Ejercicio María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública (U.N.S.), Mat Prof CPCERN Tº V F° 021.Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables. Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 10/05/2024. ——— Estado de Evolución del Patrimonio Neto Ejercicio al Ejercicio al 31/12/2023 31/12/2022 Conceptos Superávit/Déficit Total Total 4.468.057,44 4.468.057,44 6.268.259,25 Saldos Ajustados 4.468.057,44 4.468.057,44 Resultado del Ejercicio según estado respectivo Superávit / Déficit del período -3.718.808,20 -3.718.808,20 -1.800.201,81 749.249,24 4.468.057,44 Saldos al Inicio Reservas Saldo Revaluación Bienes de Uso Aj. de Result. Ejerc. Anteriores Reservas (según detalle) Saldo de revaluación de bienes de uso Saldos al Cierre 749.249,24 0,00 0,00 María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública (U.N.S.), Mat Prof CPCERN Tº V F° 021.Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables. Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 10/05/2024. ——— Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo) Ejercicio al Ejercicio al 31/12/2023 31/12/2022 Variaciones de Efectivo Efectivo al inicio del ejercicio Efectivo al Inicio 4.466.500,40 Total de Efectivo al Inicio 4.466.500,40 6.234.085,50 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 73 Efectivo al cierre del ejercicio Efectivo al Cierre 462.112,64 Total de Efectivo al Cierre 462.112,64 4.466.500,40 Aumento/Disminución Neta del Efectivo -4.004.387,76 -1.767.585,10 Causa de las Variaciones de Efectivo Actividades Operativas Cobros Cobros 759.211,83 Total 759.211,83 3.958.911,92 Pagos Pagos 1.731.392,95 Total 1.731.392,95 2.708.759,33 Flujo Neto de Efectivo Generado / Utilizado Antes de las Operaciones Extraordinarias 1.250.152,59 -972.181,12 Cobros Total 0,00 0,00 Pagos Total 0,00 0,00 Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las Operaciones Extraordinarias 0,00 0,00 Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las Actividades Operativas -972.181,12 1.250.152,59 Actividades de Inversión Cobros Total 0,00 0,00 Pagos Total 0,00 0,00 Flujo neto de efectivo utilizado/ generado en las actividades de inversión 0,00 0,00 Actividades de Financiación Cobros Total 0,00 0,00 Pagos Total 0,00 0,00 Flujo neto de efectivo Generado por / Utilizado en las Actividades de Financiación 0,00 0,00 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 74 Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalente del efectivo Recursos Total 0,00 0,00 Aplicaciones Ajuste por Inflación 3.032.206,64 Total 3.032.206,64 3.017.737,69 Total Resultados Financieros y por Tenencia Generados Por el Efectivo y Equivalente de Efectivo -3.032.206,64 -3.017.737,69 Aumento/Disminución Neta del Efectivo -4.004.387,76 -1.767.585,10 María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública (U.N.S.), Mat Prof CPCERN Tº V F° 021.Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables. Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 10/05/2024. ——— Anexo Bienes de Uso Valores De Origen Concepto Al Inicio Ejercicio Altas del Ejercicio Amortizaciones Aumento por Revalúo Técnico Bajas del Ejercicio Al Cierre Ejercicio Acumuladas al Inicio del Ejercicio Aumento por Revalúo Técnico Bajas del Ejercicio Del Ejercicio % Importe Acumuladas al Cierre del Ejercicio Valor Residual Actual Valor Residual Anterior Muebles y Útiles 612.831,56 0.00 0.00 0.00 612.831,56 612.831,56 0.00 0.00 0.00 0.00 612.831,56 0.00 0.00 Rodados 2.886.271,97 0.00 0.00 0.00 2.886.271,97 2.886.271,97 0.00 0.00 0.00 0.00 2.886.271,97 0.00 0.00 Totales 3.499.103,53 0.00 0.00 0.00 3.499.103,53 3.499.103,53 0.00 0.00 0.00 3.499.103,53 0.00 0.00 María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública (U.N.S.), Mat Prof CPCERN Tº V F° 021.Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables. Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 10/05/2024. ——— Anexo N° I Cuadro Recursos Rubro Aportes Públicos para Desenvolvimiento Institucional Recursos Públicos para Desenvolvimiento Institucional Recursos Privados para Desenvolvimiento Institucional Otros Recursos 1.074.714,24 Contribuciones y Donaciones Privadas de Personas Físicas Recibidas en Especie. 1.400.009,39 Aportes Públicos Provinciales Total Ejercicio al 31/12/2023 Total Ejercicio al 31/12/2022 1.074.714,24 2.550.262,78 1.400.009,39 1.557.532,70 0,00 0,00 1.132.602,93 Totales del período actual 1.074.714,24 1.400.009,39 0,00 2.474.723,63 5.240.398,41 Totales del período anterior 2.550.262,78 1.557.532,70 1.132.602,93 5.240.398,41 María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública (U.N.S.), Mat Prof CPCERN Tº V F° 021.Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables. Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 10/05/2024. ——— Anexo N° II Recursos Privados para Desenvolvimiento Institucional Ejercicio al Ejercicio al 31/12/2023 31/12/2022 Contribuciones y Donaciones Privadas de Personas Físicas Recibidas en Especie. 1.400.009,39 1.557.532,70 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 75 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 76 Total del Rubro 1.400.009,39 1.557.532,70 María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública (U.N.S.), Mat Prof CPCERN Tº V F° 021.Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables. Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 10/05/2024. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 77 ——— Anexo N° III Cuadro de Gastos Rubro Honorarios Profesionales Gastos de Reuniones y Congresos Papelería e Impresiones Gastos de Oficina Gastos para Desenvolvimiento Institucional Gastos de Campaña Electoral Nacional Gastos de Capacitación, Formación e Investigación Total Ejercicio al 31/12/2019 Total Ejercicio al 31/12/2018 920.001,51 920.001,51 352.588,75 0,00 0,00 47.786,16 277.873,44 277.873,44 211.862,86 23.644,19 0,00 0,00 Gastos de Mantenimiento 60.743,75 60.743,75 0,00 Avisos Oficiales 51.162,67 51.162,67 29.462,93 Propaganda y Difusión Institucional 323.728,03 323.728,03 0,00 Movilidad y Viáticos 437.719,29 437.719,29 507.109,38 Gastos de Combustibles 582.039,53 582.039,53 1.069.042,29 Gastos Varios 83.437,80 83.437,80 42.104,06 13.774,09 25.737,28 Otros Gastos de Desenvolvimiento Institucional Envíos y Correspondencia 13.774,09 Avisos Oficiales de Campaña 383.720,06 0,00 Impresiones para Capacitación e Investigación 383.720,06 154.270,81 154.270,81 13.252,95 Movilidad y Viáticos para Capacitación e Investigación 189.046,36 189.046,36 774.882,46 3.477.517,34 3.097.473,31 Totales del período actual 2.750.480,11 383.720,06 343.317,17 Totales del período anterior 2.309.337,90 0,00 788.135,41 3.097.473,31 María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública (U.N.S.), Mat Prof CPCERN Tº V F° 021.Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables. Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 10/05/2024. ——— Anexo N° IV Resultados Financieros y por Tenencia Ejercicio al Ejercicio al 31/12/2023 31/12/2022 Resultados financieros y por tenencia positivos Recpam Positivo (Resultado por Exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda) 2.185.326,32 561.991,93 Total 2.185.326,32 561.991,93 Resultados financieros y por tenencia negativos Gastos Bancarios 143.859,63 120.933,35 Recpam Negativo (Resultado por Exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda) 4.257.959,38 Otros Resultados Financieros y por Tenencia Negativos 4.331.840,89 52.344,60 Impuesto Ley 25413 52.440,67 Total 4.454.259,68 4.505.118,84 Resultados financieros y por tenencia netos -2.268.933,36 -3.943.126,91 María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública (U.N.S.), Mat Prof CPCERN Tº V F° 021.Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables. Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 10/05/2024. ——— Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 78 Anexo N° V Recursos y Gastos Extraordinarios Ejercicio al Ejercicio al 31/12/2023 31/12/2022 Recursos Extraordinarios Total 0,00 0,00 Gastos Extraordinarios Multas y Sanciones Judiciales 447.081,13 0,00 Total 447.081,13 0,00 Recursos y gastos extraordinarios netos -447.081,13 0,00 María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública (U.N.S.), Mat Prof CPCERN Tº V F° 021.Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables. Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 10/05/2024. ——— Notas Nota N° 1 Normas Contables Aplicadas a) Unidad de Medida Los presentes Estados Contables están expresados en moneda homogénea, reconociendo los efectos de la inflación establecido por la Resolución Técnica Nº 6, de acuerdo a la Resolución Nº 39 e interpretación Nº 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) aprobadas por Resolución Nº 340 del Consejo Profesional de la Provincia de Río Negro (CPCERN). Los Estados Contables han sido ajustados por inflación de acuerdo a lo establecido en la Resolución Técnica Nº 6 de FACPCE, de aplicación obligatoria según lo dispuesto por la Resolución JG Nº 539/18 y su modificatorias Resolución JG Nº 553/19 de FACPCE, adoptadas por la Resolución Nº 398/18 y 407/19 del CPCERN. De acuerdo a dichas resoluciones, la Asociación ha optado por hacer uso de la siguiente simplificación: presentar el RECPAM incluido en los resultados financieros y por tenencia, en una sola línea. La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluído el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios financieros. b) Base de Preparación de los Estados Contables Han sido preparados de acuerdo a las normas contables vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas Nº 16, 18, 19, 21 y 41 de la FACPCE, adoptadas por Resolución Nº 190, 195, 207 y 352 del CPCERN. No se ha efectuado la segregación de los componentes financieros implícitos ni en la medición inicial ni sobre los saldos de activos y pasivos a la fecha de los estados contables, tal como lo permite la RT Nº 41 de FACPCE, adoptada por la Res. Nº 352 del CPCERN (valor nominal). c) Criterios de Exposición Para la presentación de los Estados Contables se dio cumplimiento a las Normas Particulares de Exposición establecidos en las RT Nº 8, 11, 21 y 25 de la FACPCE, adoptadas por el CPCERN y modificadas por la RT Nº 9 (aprobadas por Res. Nº 136, 170, 195, 207 y 262 del CPCERN). d) Criterios de Valuación Caja y Bancos: el efectivo y saldos en cuentas bancarias en pesos, están valuados a su valor nominal. Créditos y Deudas: se valúan de acuerdo al importe nominal de las sumas de dinero a recibir y/o entregar. Bienes de Uso: están valuados a su costo original reexpresados, menos las correspondientes amortizaciones acumuladas. El valor de los bienes en su conjunto no excede su valor recuperable. Las amortizaciones se calculan aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada, siguiendo el método de línea recta. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 79 e) Información de partes relacionadas En cumplimiento a lo establecido por la RT Nº 21, se informa que durante el ejercicio se registraron operaciones entre partes relacionadas, por aportes de afiliados que se informan en el Anexo III: Recursos Privados para Desenvolvimiento Institucional. Nota: 2 - Caja y Bancos 1.1.01.00 1.1.04.00 1.1.04.01 Caja Bancos Banco Cta.Única Partidaria Banco de la Nación Argentina Cuenta :546025149 31/01/2023 31/01/2022 Aportes Públicos para Desenvolvimiento Institucional a Cobrar RESOL-2023-13-APN-SAP#MI Total Gastos Pagados por Adelantado Total 4.466.500,40 Ejercicio al Ejercicio al 31/01/2023 31/01/2022 286.636,60 0,00 286.636,60 286.636,60 Nota: 4 - Otros Créditos Corrientes 33.560,24 4.432.940,16 4.432.940,16 451.341,35 462.112,64 Nota: 3 - Créditos por Aportes Públicos 1.4.01.05 Ejercicio al 10.771,29 451.341,35 451.341,35 Total 1.3.01.01 Ejercicio al 0,00 Ejercicio al Ejercicio al 31/01/2023 31/01/2022 500,00 1.557,04 500,00 1.557,04 María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública (U.N.S.), Mat Prof CPCERN Tº V F° 021.Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables. Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 10/05/2024. ——— Informe del Auditor Independiente Señor Presidente Partido Frente Grande Distrito Río Negro CUIT: 30-67287660-1 Domicilio Legal: Las Heras Nº 946 - Viedma, Río Negro: Informe sobre la Auditoría de los Estados Contables Opinión He auditado los Estados Contables del Partido Político Frente Grande, distrito Río Negro, que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2023 y 2022, los Estados de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo correspondientes a los ejercicios finalizados en dicha fecha, así como la información explicativa de los estados contables, expuesta en las Notas 1 a 4, que incluye un resumen de las políticas significativas, y los Anexos I a V. En mi opinión, los Estados Contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la Situación Patrimonial del Partido Político FRENTE GRANDE, al 31 de Diciembre de 2023 y 2022, así como sus Recursos y Gastos, la Evolución de su Patrimonio Neto y el Flujo de su Efectivo correspondientes a los ejercicios finalizados en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes. Fundamento de la opinión He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 y su modificatoria RT N° 53 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, adoptadas por Resoluciones N°326, 430 y 437, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro, respectivamente. Soy independiente del Partido Frente Grande y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro y la Resolución Técnica N° 37. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 80 Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría. Responsabilidades de la Mesa Ejecutiva del Partido Frente Grande Distrito Río Negro en relación con los estados contables La Mesa Ejecutiva del Partido Frente es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrección significativa. En la preparación de los estados contables, la Mesa Ejecutiva es responsable de la evaluación de la capacidad del Partido Frente Grande para continuar como Ente en funcionamiento, revelando, en caso de corresponder, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la Mesa Ejecutiva tuviera intención de liquidar la Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no existiera otra alternativa realista. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los Estados Contables Mis objetivos son obtener una seguridad razonable que los Estados Contables en su conjunto están libres de incorrección significativa y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE siempre detecte una incorrección significativa cuando exista. Las incorrecciones se consideran significativas si individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los Estados Contables. Como parte de una auditoría de conformidad con la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo informo que en el desarrollo de mis tareas de auditoria he procedido a: a) Identificar y evaluar los riesgos de incorrección significativa en los estados contables y a diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtener elementos de juicios suficientes y adecuados que me proporcionen una base suficiente para mi opinión de auditoria. b) He obtenido conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación. c) He evaluado, a través de las Notas a los Estados Contables emitidas por la Mesa Ejecutiva si las políticas contables aplicadas son adecuadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Mesa Ejecutiva de Partido Frente Grande - Río Negro. d) Basándome en los elementos de juicio obtenidos puedo concluir sobre lo adecuado de la utilización por la Mesa Ejecutiva de Partido Frente Grande - Río Negro, del principio contable de empresa en funcionamiento, no existiendo incertidumbre significativa relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas sobre la capacidad de Partido Frente Grande - Río Negro para continuar como empresa en funcionamiento e) He evaluado la presentación general, la estructura y el contenido de los estados contables, incluida la información revelada, y si los estados contables representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable. f) Me comuniqué con la Mesa Ejecutiva de Partido Frente Grande - Río Negro en relación con, entre otras cuestiones, la estrategia general de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría. También he informado a la Mesa Ejecutiva de Partido Frente Grande - Río Negro, que he cumplido con los requerimientos de ética aplicables relacionados con mi independencia. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios a) Según surge de los registros contables de Partido Frente Grande Distrito Río Negro, no existe pasivo devengado al 31 de Diciembre de 2023 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales. b) He aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, adoptada por Resolución N° 315 del C.P.C.E.R.N. Viedma, Río Negro, 10 de Mayo de 2024. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 81 “Actividades de Capacitación para la Función Pública, Formación de Dirigentes e Investigación” (art. 12 de la ley 26.215) Anexo de la Acordada CNE N° 47/12 Partido: Partido Frente Grande Ejercicio iniciado el 01/01/2023 y finalizado el 31/12/2023 I. Descripción de las Actividades a) Descripción sucinta de las actividades desarrolladas durante el período Los cursos estuvieron dirigidos a afiliados y simpatizantes que tuvieron la inquietud de recibir formación en alguna de las temáticas propuestas. Se desarrollaron en el formato taller con una duración de aproximadamente 4 hs. en el que se realizaron exposiciones temáticas previas de los capacitadores. Luego se implementó un trabajo en grupos con los participantes en los cuales se abrió la participación y se arribaron a conclusiones colectivas. Finalmente hubo un debate y puesta en común entre todos los participantes y los capacitadores. b) Fechas y lugares en las que se llevaron a cabo cada una de las actividades. Fecha Lugar Actividad 06/04/2023 Cipolletti Formación en Género y Abordaje de Violencias 15/06/2023 Viedma Historia Latinoamericana c) Cursos, seminarios, jornadas u otro tipo de actividades académicas: deberá indicarse los nombres de los directores, docentes, coordinadores, etc. Nombre y Apellido Categoría Actividad Claudia S. Pérez Coordinadora Formación en Género y Abordaje de Violencias Oscar A. Muños Coordinador Historia Latinoamericana Información breve del temario desarrollado y sus objetivos, por cada una de las actividades. Actividad: Formación en Género y Abordaje de Violencias Temario desarrollado: Genero, Diversidad de Género, Violencias de Género y Herramientas Específicas para Abordarlas Objetivos: Propiciar la incorporación de herramientas conceptuales y normativas en materia de género, diversidad sexual y violencias de género desde el enfoque de derechos humanos. Identificar las modalidades en que pueden presentarse las violencias de género. Facilitar el acceso a las herramientas de prevenc. Actividad: Historia Latinoamericana Temario desarrollado: América bajo Dominio Europeo, América y la Integración a la Division Internacional del Comercio, REF Objetivos: Obtener conocimientos de los principales procesos históricos latinoamericanos. Desarrollar habilidades para el análisis comparativo, mejorar las aptitudes de comprensión de procesos históricos en países diversos de la cultura, contribuír a la complejización de los conocimientos previos de los partic d) Otro tipo de actividades –p.ej. trabajos de investigación, formación de centros de capacitación, etc.-: deberá consignarse, en forma sumaria, una descripción de ellas, sus objetivos y los resultados obtenidos. Actividad: Descripción: Objetivos: Resultados Obtenidos: II. Participantes e) Nómina de personas que participaron de las actividades de capacitación, formación y/o investigación. Presentar un listado por cada actividad. Actividad: Nombre Apellido DNI Fecha Nacimiento Formación en Género y Abordaje de Violencias Federico Simón Díaz 38495920 04/08/1994 Formación en Género y Abordaje de Violencias Javier Alejandro Salazar 41527848 06/12/1999 Formación en Género y Abordaje de Violencias Laura Patricia Giménez 39869451 29/10/1977 Formación en Género y Abordaje de Violencias Adriana Maureira 37771367 07/02/1977 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 82 Formación en Género y Abordaje de Violencias María Josefina Mango 39869201 03/12/1996 Formación en Género y Abordaje de Violencias María Eleonor Ríos 24871503 22/09/1975 Formación en Género y Abordaje de Violencias Bruno Rizzo 26324547 06/03/1977 Formación en Género y Abordaje de Violencias Andrés Vega 24877401 31/03/1976 Formación en Género y Abordaje de Violencias Elina Angélica Solo 21750260 20/08/1970 Formación en Género y Abordaje de Violencias Rosa Elizabeth Canario 22379322 06/01/1971 Historia Latinoamericana Martín Fabián Montoya 36497810 15/03/1992 Historia Latinoamericana Marianela Jones 38790342 22/07/1993 Historia Latinoamericana Emilio López Villega 38083597 05/02/1994 Historia Latinoamericana Adriana Silvia Escobar 39403699 10/06/1996 Historia Latinoamericana Maximiliano Albano 37213344 22/11/1993 Historia Latinoamericana Pamela Villarroel 38091392 30/03/1994 Historia Latinoamericana Simón David Balloi 41051339 18/04/1994 Historia Latinoamericana Yanina Betiana Calfupan 37555753 08/09/1983 Historia Latinoamericana Liliana Campazzo 13597564 29/12/1959 Historia Latinoamericana Leticia Nélida Fioretti 12950456 30/11/1958 III. Fondos Destinados f) Total de fondos destinados a cada una de las actividades realizadas, especificando las actividades para menores de 30 años. Actividad Total de Fondos destinados Para menores de 30 años: SI o NO Formación en Género y Abordaje de Violencias 65.142,81 SI Historia Latinoamericana 69.063,30 SI Detalle de gastos por rubro por actividad –presentar un listado por cada actividad y adjuntar el mayor de cada cuenta contable-: Actividad Rubro o Concepto del Gasto Importe Formación en Género y Abordaje de Violencias Impresiones p/capac. E investigación Formación en Género y Abordaje de Violencias Movilidad y Viáticos p/Capac. e Investigación 30.000,00 35.142,81 Historia Latinoamericana Impresiones p/capac. E investigación 30.306,00 Historia Latinoamericana Movilidad y Viáticos p/Capac. e Investigación 38.757,30 Total de gastos de la Actividad 134.206,11 IV. Fondos Públicos Percibidos g) Detalle de fondos públicos recibidos comprendidos en la obligación. g.1) y g.3) Monto total de fondos públicos efectivamente percibidos por el partido durante el ejercicio anual correspondiente al aporte para desenvolvimiento institucional; incluyendo también aquellos asignados en años anteriores pero percibidos durante el período que se rinde. Con indicación de fecha y monto en los que se recibieron cada uno de los depósitos. Aporte para desenvolvimiento institucional Período de asignación Fecha de percepción Importe percibido 2022 14/07/2023 06:05:53 p.m. 342.340,50 2022 09/09/2023 12:00:00 a.m. 309.422,81 Total percibido en el ejercicio (1) 651.763,31 g.2) Monto mínimo obligatorio a destinar a actividades de capacitación (20% del monto total (1)) y el porcentaje (30%) destinado a menores de 30 años. Porcentajes del art. 12 de la ley 26.215 Importe 20% del total cobrado en el período (2) 130.352,66 30% destinado a menores de 30 años 39.105,79 g.4) En caso de tener el partido remanente de fondos públicos para campaña que debe ser destinado a capacitación -art. 40 primer párrafo de la ley 26.215- deberá indicarse el monto de dicho remanente y la elección a la que corresponde. Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf BOLETIN OFICIAL Nº 6322 23 de septiembre de 2024 83 Remanente de aporte público de campaña Categoría de la elección Fecha de la elección Importe Total de remanente de la campaña (3) g.5) En caso de haber recibido el partido aportes extraordinarios de la Dirección Nacional Electoral – DINE– destinados a capacitación, deberá indicarse el número de resolución de la DINE que la asignó, la fecha de percepción y el monto correspondiente. Aportes Extraordinarios Número de Resolución Fecha de percepción Importe percibido Total de aportes extraordinarios (4) V. Total de Fondos que Debieron Destinarse a Capacitación en el Ejercicio Montos a destinar a capacitación Importe 20% del total cobrado en el período (2) 130.352,66 Total de remanente de campaña (3) Total de aportes extraordinarios (4) TOTAL (2) + (3) + (4) 130.352,66 VI. Notas Complementarias al Anexo de la Acordada Nº 47/2012 VII. Firmantes Julio César Acavallo María Crisitna Bay Presidente Tesorero Aclaración: Aclaración: VIII. Forma de Presentación y Documentación a Acompañar 1. El anexo de “Actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación” deberá ser acompañado juntamente con los estados contables, suscripto por el presidente y tesorero partidarios, en soporte papel y en CD-ROM o pen-drive, formando el archivo electrónico un único documento con los estados contables, a fin de posibilitar su publicación conjunta en la página de Internet del Poder Judicial de la Nación. 2. Todos los datos volcados en el anexo deberán ser respaldados acompañando los elementos probatorios específicos que demuestren la efectiva realización de las actividades que se declaran, tales como, por ejemplo: publicidad que se hubiese dado o invitación a los afiliados a participar de dichas actividades, listados de inscriptos, planillas de asistencia, programas, material de estudio utilizado, certificados otorgados, trabajos o ponencias presentadas, conclusiones, etc. 3. El detalle de los gastos realizados para cada actividad -conforme lo requerido en el apartado III del presente- deberá, en todos los casos, acreditarse acompañando los comprobantes fiscales respectivos y sus recibos o constancias de pago, ordenados por cuenta contable. Asimismo, se deberá acompañar el mayor de cada cuenta contable. IX. Vigencia de la Obligación La obligación de presentación de este Anexo rige para los ejercicios cerrados a partir del dictado de la Acordada Nº 47/2012, lo que ocurrió el 24 de mayo de 2012. ——— Informe de la Comisión de Contralor Patrimonial Frente Grande Río Negro En cumplimiento de la específica función que nos encomendara y de acuerdo a expresas disposiciones del artículo Nº 55 de nuestra Carta Orgánica partidaria, comunicamos a los señores afiliados que hemos procedido a la revisión de: a. Estado de situación patrimonial al 31/12/2023 b. Estado de Recursos y Gastos 31/12/2023 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf 23 de septiembre de 2024 BOLETIN OFICIAL Nº 6322 84 c. Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/2023 d. Notas, Anexos e Inventario al 31/12/2023 Además de las distintas cuentas, libros, planillas, recibos, facturas y demás comprobantes de la administración, los que respaldan la información y normas contables para el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, hallándolos todos en forma correcta y sin ninguna objeción de nuestra parte. Como respaldo de la documentación aportada por la Mesa Ejecutiva, nosotros como miembros de la Comisión de Contralor Patrimonial aconsejamos a los afiliados la aprobación del Balance General y el resto de los componentes de los Estados Contables y ordenamos a la Mesa Ejecutiva que eleve los mismos a la Asamblea para su posterior aprobación informando que luego de un análisis exhaustivo, nos lleva a concluir que presentan razonablemente la situación del partido Frente Grande Distrito Río Negro al 31 de diciembre de 2023. Evelyn Villarroel Mansilla, Miembro Titular .- Carmen L. Bottamedi, Miembro Titular.- AVISO IMPORTANTE Según Ley N° 5736 promulgada por Decreto N° 176/24 de fecha 11/09/2024, se modifica por sustitución el artículo 16 de la ley A nº 40, texto según ley nº 5261, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 16.- Las publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro serán gratuitas para todas las personas humanas y jurídicas que deban dar publicidad a actos acorde a la normativa vigente. El acceso a la publicación en dicho medio oficial no estará sujeto al pago de tasa alguna”. La misma modificación entra en vigencia a partir del 1 de Octubre del 2024. BOLETÍN OFICIAL Secretaría Legal y Técnica - Dirección de Despacho y Boletín Oficial PROVINCIA DE RÍO NEGRO Firmado digitalmente por: MOSQUERA Maria Julia y hora: 23.09.2024 09:32:20 Firmado Digitalmente por MARÍA JULIA MOSQUERA - Su validación se efectúaFecha en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6322.pdf